Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2008 N 17АП-1689/2008-ГК по делу N А71-4672/2007 Если к нештатным ситуациям, случившимся в скважине, привели как действия заказчика, так и действия подрядчика, ответственность за указанные события ложится на стороны в равных долях. Такой вывод следует из экспертных заключений, вынесенных в порядке, который предусмотрен процессуальным законодательством.
СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУДПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2008 г. N 17АП-1689/2008-ГК
Дело N А71-4672/2007
Резолютивная часть постановления объявлена 07 апреля 2008 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 07 апреля 2008 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Романова В.А.,
судей Булкиной А.Н.,
Гребенкиной Н.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Мехоношиным Е.В.,
рассмотрев открытом судебном заседании
апелляционные жалобы истца, ООО “Интегра-Бурение“, а также
ответчика, ОАО “Белкамнефть“,
на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 31 января 2008 года,
принятое судьей Князевой Н.Ф. по делу N А71-4672/2007
по иску ООО “Интегра-Бурение“ к ОАО “Белкамнефть“
о взыскании задолженности по договору подряда,
при участии:
от истца: Каримов Р.Р., доверенность N 150/07 от 09.10.2007
от ответчика: Горячев И.В., доверенность от 28.01.2008,
Богатырев А.С., доверенность от 28.01.2008,
Антипов Ю.Н., доверенность N 1 от 28.12.2007,
установил:
ООО “Интегра-Бурение“ (далее - истец) обратился в арбитражный суд с иском к ОАО “Белкамнефть“ (ответчик) о взыскании 26.892.640 руб. 84 коп. за выполненные работы по договору N 283 от 29.07.2004.
Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 31 января 2008 года (судья Князева Н.Ф.) с ответчика в пользу истца взыскано 13 446 320 руб. 42 коп. долга, 50 000 руб. в возмещение расходов по государственной пошлине, в удовлетворении иска в его остальной части отказано.
На решение поступили апелляционные жалобы ответчика и истца.
Истец в своей жалобе просит решение отменить, требования истца удовлетворить в полном объеме. Считает выводы суда об обязанности подрядчика не начинать бурение до устранения недостатков проектной документации не основанными на обстоятельствах дела.
В отзыве на жалобу ответчик указывает, что доводы истца относительно отсутствия у последнего обязанности проверять проектную документацию не имеют значения, поскольку зафиксировано нарушение технологии производства работ и неисполнение истцом принятых совместных решений, что привело к ликвидации первого ствола скважины и дополнительным расходам ответчика.
В апелляционной жалобе ответчик также выражает несогласие с решением суда первой инстанции, считает его подлежащим отмене, поскольку положенное в его основу доказательство - заключение эксперта - не соответствует статьям 64 и 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.
В отзыве на жалобу ответчика истец пояснил, что экспертное заключение получено с соблюдением закона, его использование в качестве доказательства допускается Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Ответчиком приняты и оплачены работы, связанные с выполнением непредвиденных работ (осложнения геологического характера), возникшие при проходке первого ствола скважины, что подтверждает признание ответчиком наличия геологических осложнений при строительстве первого ствола скважины в интервале 655-1921 м. Истец не признает отнесение стоимости работ по прокладке первого ствола в интервале 655-1921 м и работ по ликвидации осложнений при прокладке второго ствола на свой счет.
В судебном заседании апелляционного суда 02.04.2008 сделан перерыв. В 9.45 07.04.2008 судебное заседание продолжено.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как установлено судом первой инстанции, 29.07.2004 между ОАО “Белкамнефть“ (заказчик) и ЗАО “ПНБК (ныне ООО Интегра-Бурение“ - подрядчик) был заключен договор N 283 на строительство эксплуатационных и нагнетательных скважин с приложениями 1-6.
Согласно п. 1.1 договору заказчик (ответчик) поручает, а подрядчик (истец) принимает на себя обязательства по строительству эксплуатационных м других скважин на нефтяных месторождениях Регионального нефтяного консорциума, в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Правил безопасности нефтяной и газовой промышленности, проектной документацией, графиком строительства и сдачи скважин заказчику, протоколом согласования о договорной цене. Расчет стоимости и порядок финансирования выполненных работ сторонами оговорен в разделе 6 договора N 283 от 23.07.2004 и приложениями к указанному договору N 1-6.
Строительство каждой скважины оформлялось сторонами заключением дополнительного соглашения к договору.
Дополнительным соглашением N 7(9/771-и/04) от 17.03.06 г. были урегулированы условия по бурению разведочной скважины N 1392 на Кенервайском месторождении.
Согласно пункту 3.2 договора заказчик (ответчик) предоставил в 2005 подрядчику (истцу) проектно-сметную документацию для обеспечения заказа на бурение разведочной скважины N 1392 Кенервайского месторождения и Проект поисков месторождений нефти и газа на Кенервайском участке недр в Удмуртской Республике, составленный “УНПП НИПИнефть“. Как видно из материалов дела, бурение скважины N 1392 началось 29.03.2006.
Из пояснений истца следует, что в период с 29.03.2006 по 12.05.2006 работы по скважине проводились в полном объеме в соответствии с проектом.
Ответчиком забой скважины был углублен до 1832 м.
12.05.2006 при забое 1832 м вскрыты зоны катастрофического поглощения промывочной жидкости. Следствием вскрытия зон катастрофического поглощения явилось снижение уровня промывочной жидкости в скважине, в результате чего были дополнительно получены осыпания стенок скважины в интервале 1785-1829 м (сарайлинские аргиллиты) и водопроявления в верхнем карбоне. По пояснениям истца, в период с 12 мая 2006 по 23 июля 2006 истец выполнил работы по ликвидации зон катастрофического поглощения и осыпания стенок скважины. За период проведения работ по ликвидации осложнений скважина была углублена до забоя 1854 м, все работы по ликвидации вышеуказанных геологических осложнений были приняты и оплачены ответчиком.
При дальнейшем углублении скважины при забое 1921 м вскрыта очередная зона поглощения и одновременно с поглощением началось осыпание стенок скважины в интервале 1608-1690 м.
По результатам совместного совещания от 27.07.06 установлено, что ЗАО “ПНБК“ (ООО “Интегра-Бурение“) не выполнило решение совместного совещания от 13.07.2006, что осложнило дальнейшее бурение скважины (т. 1 л.д. 66-67). С целью укрепления в интервалах 1608-1635 м и 1668-1690 м было решено установить цементный мост. При разбуривании цементного моста произошла самопроизвольная зарезка второго ствола скважины в кавернозном интервале на глубине 1671 м. Участок ствола в интервале 1671-1921 м был потерян.
Как видно из материалов дела, на совместных совещаниях от 03.08.2006 и 09.08.2006 был проведен анализ процесса бурения скважины и возникших осложнений. Был сделан вывод, что причиной осложнений, приведших к потере ствола скважины, явились недостатки проектной документации.
В техническом проекте на строительство скважины не предусмотрены меры по предупреждению проявлений в верхнем карбоне, осыпаний в яснополянских и турнейских отложениях в случае поглощений в фамене. Данное обстоятельство привело к получению ряда осложнений и в конечном счете к невозможности успешного добуривания скважины.
Таким образом, проектная документация не соответствовала требованиям п.п. 2.3.1 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03) “конструкция скважины в части надежности и безопасности должна обеспечивать, условия безопасного ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах строительства и эксплуатации скважин“.
Это обстоятельство, зафиксированное в протоколе от 09.08.2006, стало одной из причин ликвидации части ствола скважины в интервале 1921-650 м и необходимости пробурить скважину до проектного забоя по профилю, предусматривающему смещение от старого ствола на 200 м.
Согласно акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 31.01.2007 г. скважина N 1392 Кенервайской площади построена в соответствии с проектом, отвечает геолого-техническим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, государственным стандартам.
Согласившись с общей стоимостью строительства скважины, ответчик отказался оплатить работы по строительству первого ствола скважины N 1392 в сумме 26892640 руб. 84 коп., оценив их как отклонение от проекта, не согласованное с заказчиком.
Данный довод опровергается материалами дела, поскольку бурение скважины сопровождалось совместными совещаниями от 13.07.2006, 27.07.2006, 31.07.2006, 03.08.2006, 09.08.2006. Кроме того, как отмечено судом первой инстанции, работы по строению первого ствола скважины N 1392 с ответчиком были согласованы 06.10.2006 дополнительным соглашением N Д.0771.10.04.0016 к договору N 283 от 29.07.2004, что подтверждается планом-программой на проводку поисковой скважины N 1392, утвержденным сторонами 17.08.06 г. и двусторонними актами N 19, 20, 21 от 2006 г., со стороны ответчика подписаны акты представителем ОАО “Белкамнефть“ руководителем ГпБУГ Долгановым В.В. Указанные акты ответчиком не оспорены.
Тем не менее, из протоколов совещаний истца и ответчика (л.д. 64-85, т. 1) следует, что действия истца также послужили причиной осложнений при бурении скважины. Этот вывод соответствует также результатам экспертного заключения N 1967 по результатам геолого-технологической экспертизы, проведенной экспертами Нижневолжским филиалом ФГУП “Геолэкспертиза“ Министерства природных ресурсов РФ в связи с определением суда от 07.09.2007 о приостановлении производства по делу и назначении судебной экспертизы.
Как следует из заключения, ответственность за произошедшее со скважиной ложится на стороны в равных долях. Она выражается в том, что заказчик (ответчик) буровых работ предоставил подрядчику (истцу) буровых работ некачественную проектную документацию, так как за качество проектной документации принятой от проектантов отвечает заказчик буровых работ. В то же время подрядчик буровых работ перед началом их производства должен был детально ознакомиться с представленной заказчиком проектной документацией и, если она не соответствует всем требованиям предъявленным к такого вида документации, не приступать к бурению до полного приведения данной документации в соответствие со всеми требованиями. Однако, судя по результатам приведенного анализа, это не было сделано ни заказчиком, ни подрядчиком, что и привело к конечном итоге к нештатным ситуациям, случившимся в скважине.
В соответствии с положениями ст. 404 Гражданского кодекса РФ, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника.
При таких обстоятельствах, решение суда о частичном удовлетворении исковых требований истца на сумму 13.446.320 руб. 42 коп. является обоснованным и соответствует материалам дела.
Довод ответчика о том, что экспертное заключение не может быть надлежащим доказательством, не подтверждается материалами дела. Назначение экспертизы и выбор экспертного учреждения соответствовали статьям 82, 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской, осуществлялись на началах состязательности и равноправия.
В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на уплату государственной пошлины за апелляционное обжалование относятся на заявителей жалоб.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 104, 110, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 31 января 2008 года по делу N А71-4672/2007 оставить без изменения, апелляционные жалобы ООО “Интегра-Бурение“ и ОАО “Белкамнефть“ - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.
Председательствующий
РОМАНОВ В.А.
Судьи
БУЛКИНА А.Н.
ГРЕБЕНКИНА Н.А.