Решения и постановления судов

Определение ВАС РФ от 26.11.2009 N ВАС-11585/09 по делу N А73-4518/2008 “О принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 26 ноября 2009 г. N ВАС-11585/09

О ПРИНЯТИИ К ПРОИЗВОДСТВУ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ СУДЕБНОГО АКТА

В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Маковская А.А. рассмотрел заявление федерального государственного унитарного предприятия “Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства“ (ул. Дзержинского, 43, г. Хабаровск, 680000) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Хабаровского края от 07.05.2009, постановления Шестого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.08.2009 по делу Арбитражного суда Хабаровского края N А73-4518/2008 по иску Федерального государственного учреждения “Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в
Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства“ (ул. Карла Маркса, д. 96А, г. Хабаровск, 680013) к Федеральному государственному унитарному предприятию “Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства“ о взыскании (с учетом уточнения иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) договорной неустойки в сумме 137 156 626 руб. в связи с просрочкой срока выполнения строительных работ по государственному контракту от 18.04.2005 N 03/05-СМР.

Суд

установил:

заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора подано с соблюдением требований, предусмотренных статьями 292 и 294 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 295 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд

определил:

принять заявление федерального государственного унитарного предприятия “Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства“ о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Хабаровского края от 07.05.2009, постановления Шестого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2009 и постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.08.2009 по делу Арбитражного суда Хабаровского края N А73-4518/2008 и возбудить надзорное производство.

Судья

А.А.МАКОВСКАЯ