Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.11.2009 по делу N А56-3755/2009 Сдача подрядчиком результата выполненных по государственному контракту работ и подписание заказчиком акта об их приемке без замечаний исключают основания для предъявления требования о взыскании с подрядчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУДПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2009 г. по делу N А56-3755/2009
Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2009 года
Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2009 года
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
в составе:
председательствующего Марченко Л.Н.,
судей Герасимовой М.М., Масенковой И.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матюхиной Н.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-8447/2009) Санкт-Петербургского государственного учреждения “Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга“ на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.05.2009 г. по делу N А56-3755/2009 (судья Золотаревой Я.В.), принятое
по иску ГУ “ЖА Петродворцового района Санкт-Петербурга“
к ЗАО “Строительная компания “Мишель“
о взыскании пени
при участии:
от истца: Дмитриева А.Е. - ведущий юрисконсульт, доверенность от 17.08.2009 г. N 04/3488;
от ответчика: Тришина Л.В. - представитель, доверенность от 11.01.2009 г.;
установил:
санкт-петербургское государственное учреждение “Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга“ (далее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу “Строительная компания “Мишель“ (далее - ЗАО “СК “Мишель“, Общество) о взыскании 458 504 руб. 28 коп. пеней за нарушение сроков окончания работ по государственному контракту N 52 от 15.07.2008 г.
В ходе рассмотрения дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличил размер исковых требований и просил взыскать с ответчика пени в размере 917 008 руб. 56 коп. за период со 02.10.2008 г. по 27.10.2008 г.
Увеличение размера исковых требований принято судом.
Решением суда от 27.05.2009 г. в удовлетворении исковых требований отказано.
В апелляционной жалобе Учреждение просит решение суда от 27.05.2009 г. отменить и иск удовлетворить, ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела.
Общество в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить обжалуемое решение без изменения, а апелляционную жалобу Учреждения - без удовлетворения.
В судебном заседании представитель Учреждения поддержала доводы, изложенные в апелляционной жалобе.
Представитель Общества возражала против удовлетворения апелляционной жалобы, считая ее доводы необоснованными, а обжалуемый судебный акт - соответствующим нормам законодательства.
Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.
Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
Как следует из материалов дела, 15.07.2008 г. между Администрацией Петродворцового района (государственный заказчик Санкт-Петербурга первого уровня), Учреждением (государственный заказчик Санкт-Петербурга второго уровня) и Обществом (подрядчик) заключен государственный контракт Санкт-Петербурга N 52, в соответствии с которым Общество обязалось выполнить комплекс работ на внутридворовых территориях в Петродворцовом районе по адресам: ул. Аврова, дома 16, 18, 20, а Учреждение обязалось обеспечить оплату по контракту.
Стоимость работ установлена в размере 4 161 808 рублей; перечень, объемы, расценки работ указаны в локальной смете.
Срок работ по государственному контракту в пунктах 2.2, 2.3 определен с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ, который должен быть подписан в течение трех рабочих дней с момента регистрации контракта в реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга до 01.10.2008 г.
Материалами дела установлено, что объект был передан в работу по акту 18.07.2009 г., то есть в пределах установленного контрактом трехдневного срока.
Актом о приемке выполненных работ от 16.09.2008 г. N 2, составленным по унифицированной форме N КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. N 100, выполненные в соответствии с утвержденной сметой работы были приняты истцом без замечаний.
Также сторонами 27.10.2008 г. подписан акт о приемке рабочей комиссией в эксплуатацию законченных работ по благоустройству дворовых территорий, выполненных на основании государственного контракта.
В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. N 100 утверждены унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. В соответствии с пунктом 2 данного Постановления унифицированные формы первичной учетной документации подлежат применению юридическими лицами всех форм собственности, осуществляющими деятельность в отраслях экономики.
Поскольку подписание акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2 соответствует требованиям законодательства и не противоречит условиям государственного контракта, при определении срока окончания работ следует руководствоваться фактическими данными указанного акта.
Составление сторонами акта от 27.10.2008 г. о приемке объекта в эксплуатацию рабочей комиссией не противоречит законодательству и соответствует разделу 5 государственного контракта, однако, при наличии акта от 16.09.2008 г., не может служить безусловным доказательством нарушения ответчиком срока выполнения обязательств по договору. Именно с актом о сдаче объекта в эксплуатацию государственный контракт связывает переход к истцу риска случайной гибели или повреждения объекта и бремя его содержания, но не факт окончания работ.
Таким образом, истцом не доказан факт нарушения ответчиком срока выполнения предусмотренных государственным контрактом работ, в связи с чем основания для взыскания с ответчика предусмотренной пунктом 6.1.1. контракта неустойки отсутствуют.
Апелляционные доводы истца не основаны на нормах права и материалах дела, в связи с чем не приняты судом апелляционной инстанции во внимание.
При указанных обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.
С учетом изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд
постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.05.2009 г. по делу N А56-3755/2009 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.
Председательствующий
МАРЧЕНКО Л.Н.
Судьи
ГЕРАСИМОВА М.М.
МАСЕНКОВА И.В.