Решения и определения судов

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2010 N 17АП-6496/2010-ГК по делу N А50-921/2010 Поскольку контрактом была установлена твердая цена и согласован способ ее определения, подрядчик не вправе требовать увеличения цены. Следовательно, требования о взыскании переплаты по муниципальному контракту подлежат удовлетворению.

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 июля 2010 г. N 17АП-6496/2010-ГК

Дело N А50-921/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 12 июля 2010 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 июля 2010 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хаснуллиной Т.Н.,

судей Богдановой Р.А. и Григорьевой Н.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рудометовой К.Ю.,

при участии:

от истца, муниципального учреждения “Пермблагоустройство“: Шишигиной Е.П., представителя по доверенности от 01.06.2010,

от ответчика, открытого акционерного общества “Пермдорстрой“: Максимовских Н.А., представителя по доверенности от 11.01.2010 N 2,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на
сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу истца, муниципального учреждения “Пермблагоустройство“,

на решение Арбитражного суда Пермского края

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: решение Арбитражного суда Пермского края N А50-921/2010 имеет дату 13 мая 2010 года, а не 31 мая 2010 года.

от 31 мая 2010 года

по делу N А50-921/2010,

принятое судьей Сусловой О.В.,

по иску муниципального учреждения “Пермблагоустройство“

к ОАО “Пермдорстрой“

о взыскании переплаты по муниципальному контракту,

установил:

Муниципальное учреждение “Пермблагоустройство“ обратилось в Арбитражный суд Пермского края к открытому акционерному обществу “Пермдорстрой“ с иском о взыскании 355 700 руб. на основании статьи 709 Гражданского кодекса РФ (т. 1 л.д. 3-4).

Решением Арбитражного суда Пермского края от 13.05.2010, принятым судьей Сусловой О.В., в иске отказано (т. 2 л.д. 144-149).

Истец с решением суда не согласен. В апелляционной жалобе указал на то, что заявленная к взысканию сумма представляет собой разницу расчетов цены с учетом индексов инфляции, действующих в 1-квартале 2007 года, и с учетом индексов инфляции, действующих в 3-квартале 2007 года. Полагает, что для разрешения спора суду следовало определиться с применением норм права. Просит решение суда отменить, иск удовлетворить.

Ответчик с доводами апелляционной жалобы не согласен. Ответчик полагает, что несмотря на то, что цена муниципального контракта является твердой, стороны вправе предусмотреть порядок ее формирования, в том числе с применением утвержденных уполномоченными государственными органами индексами инфляции. Просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, между муниципальным учреждением “Пермблагоустройство“ (заказчик) и обществом “Пермдорстрой“ (подрядчик) заключен
муниципальный контракт от 28.05.2007 N 4, по условиям которого (пункт 1.1) подрядчик обязался выполнить по заданию заказчика, а заказчик - принять и оплатить работы по строительству кладбища “Восточное“ (т. 1 л.д. 8-14).

Начало выполнения работ - 28.05.2007, окончание - 17.12.2007 (пункты 2.1-2.2 контракта).

Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по контракту, определяется на основании заявки на участие в конкурсе, и в соответствии с расчетом стоимости (приложение N 2 к контракту), представленным в заявке, составляет: 24 861 933 руб., включая НДС, индексации не подлежит (пункт 3.1 контракта) - т. 1 л.д. 144.

Стоимость работ по контракту на объекте “строительство кладбища “Восточное“, согласно подписанным сторонами локально-сметным расчетам, определена 24 891 933 руб. При этом, стоимость основных работ по контракту рассчитана с учетом индексов инфляции, действующих в 1-квартале 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,529, ЗПМ = 4,107, МАТ = 2914) - т. 2 л.д. 1-89.

В соответствии с пунктом 3.2 контракта стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях: 1) если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, услуг, но не более чем на 5% такого объема, в случае выявления в потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном пунктом 7.5 контракта; 2) в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций; 3) корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного подрядчиком, подтвержденного и принятого заказчиком объема работ.

Согласно пункту 7.5 контракта, заказчик имеет право
при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на 5% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, но не более чем на 5% такой цены.

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения; цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Пунктом 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 “Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда“ предусмотрено, что наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 743 Гражданского кодекса РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

Пунктом 3.2 контракта предусмотрена возможность проведения дополнительных работ.

Из актов неучтенных работ в проектной документации, следует, что стороны согласовали выполнение таких работ с корректировкой сметы без увеличения сметной стоимости объекта (т. 1 л.д. 40-48).

Факт осуществления дополнительных работ подрядчиком по согласованию
с заказчиком подтверждается подписанными сторонами актами от 05.08.2007, от 15.10.2007, от 17.12.2007, согласованными сторонами локальными сметными расчетами, актами приемки выполненных работ в сентябре, ноябре, декабре 2007 года, подписанными сторонами без замечаний (т. 1 л.д. 15-78).

Стоимость выполненных и принятых дополнительных работ в пределах согласованной цены контракта составила 3092989 руб., в том числе, по акту КС-2 от 24.09.2007 N 9 доп. работы ЛЭП 10кВ (П) - 875109,35 руб., по акту КС-2 от 24.09.2007 N 6 доп. работы по вырубке леса - 172443,39 руб., по акту КС-2 от 25.11.2007 доп. работы по устройству временной дороги - 207 725,35 руб., по акту КС-2 от 25.11.2007 доп. земляные работы под магистральные и внутриквартальные дороги - 339695,45 руб., по акту КС-2 от 25.11.2007 доп. работы по устройству подстилающего слоя из ПГС - 130507,15 руб., по акту КС-2 от 25.11.2007 доп. работы по устройству фундамента АБК - 101335 руб., по акту КС-2 от 17.12.2007 доп. работы по засыпке котлована ПГС - 332516,28 руб., по акту КС-2 от 17.12.2007 доп. работы по укладке перемычек - 73180,71 руб. (т. 1 л.д. 49-77).

Указанное свидетельствует, что заказчик был извещен подрядчиком о необходимости выполнения дополнительных работ, а также сам определил их объемы. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что учреждение не нуждалось в дополнительных объемах работ, что оно обращалось в адрес подрядчика с просьбой о прекращении либо приостановлении таких работ. Результат выполненных подрядчиком дополнительных работ фактически используется учреждением, т.е. имеет для него потребительскую ценность.

Выборочная проверка в МУ “Пермблагоустройство“ по вопросу использования средств, выделенных в 2007 году из краевого бюджета на строительство кладбища
“Восточное“, проведенная специалистами КРУ Минфина Пермского края, выявила переплату средств краевого бюджета, в сумме 355 700 руб. в части необоснованного увеличения индексов инфляции (т. 1 л.д. 81-93).

Согласно расчету специалиста КРУ Минфина Пермского края, являющемуся приложением N 1 к сводному акту проверки от 10.06.2009, общая сумма выполненных работ по акту за сентябрь 2007 года на дополнительные работы по вырубке леса с применением индекса 1-квартала 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 144600 руб.; общая сумма выполненных работ по акту за сентябрь 2007 года на дополнительные работы по ЛЭП 10кВ с применением индекса 1-квартала 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 790600 руб.; общая сумма выполненных работ по акту за ноябрь 2007 года на дополнительные земляные работы с применением индекса 1-квартала 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 291300 руб.; общая сумма выполненных работ по акту за ноябрь 2007 года на дополнительные работы по вырубке леса с применением индекса 1-квартала 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 423800 руб.; общая сумма выполненных работ по акту за ноябрь 2007 года на дополнительные работы по устройству временной дороги с применением индекса 1-квартала 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 181700 руб., общая сумма выполненных работ по акту за ноябрь 2007 года на дополнительные работы по устройству фундаментов АБК с применением индекса 1-квартала 2007 года
(ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 89300 руб.; общая сумма выполненных работ по акту за ноябрь 2007 года на дополнительные работы по устройству подстилающего слоя из ПГС с применением индекса 1-квартала 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 130500 руб.; общая сумма выполненных работ по акту за декабрь 2007 года на дополнительные работы по укладке перемычек с применением индекса 1-квартала 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 73200 руб.; общая сумма выполненных работ по акту за декабрь 2007 года на дополнительные работы по засыпке котлована с применением индекса 1-квартала 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 299300 руб.; общая сумма выполненных работ по акту за декабрь 2007 года на дополнительные работы по обеспечению стройки электроэнергией с применением индекса 1-квартала 2007 года (ОЗП = 4,107, ЭМ = 2,259; ЗПМ = 4,107; МАТ = 2,914) составила 353200 руб. (т. 2 л.д. 90-130).

Рассмотрев расчеты КРУ Минфина Пермского края по завышению индексов инфляции в актах КС-2 на дополнительные работы по объекту “строительство кладбища “Восточное“, ответчик в письме от 18.03.2010 N 697/1013 признал, что акты КС-2 на дополнительные работы составлены по индексам третьего и четвертого квартала 2007 года.

Одновременно ответчик указал на то, что выполненные КРУ пересчеты по индексам первого квартала 2007 не соответствуют условиям муниципального контракта. В сметах к контракту был учтен дополнительно к индексам первого квартала индекс инфляции 4%. Индекс на заработную плату
механизаторов выше, чем индекс на эксплуатацию машин и механизмов. Полагая, что это превышение должно быть учтено при расчетах также как было учтено в сметах, приложенных к контракту, ответчик представил в суд альтернативный расчет по актам КС-2 на дополнительные расчеты (т. 1 л.д. 118).

Согласно альтернативному расчету, составленному ответчиком по индексам первого квартала 2007 года, индекса инфляции 4%, с сохранением индекса на заработную плату механизаторов выше, чем индекс на эксплуатацию машин и механизмов, завышение стоимости дополнительных работ по актам КС-2 составляет 237633 руб. (т. 2 л.д. 119-142).

Неправильность альтернативного расчета завышения стоимости дополнительных работ истец не опроверг.

Поскольку контрактом была установлена твердая цена и согласован способ ее определения, дополнительные работы стороны договорились выполнить без увеличения цены, то подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены (пункт 6 статьи 709 ГК РФ). Следовательно, расчеты за дополнительные работы с применением индекса инфляции на момент их фактического проведения (третий, четвертый квартал 2007 года) осуществлены сторонами с нарушением условий контракта.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании 237 633 руб. переплаты денежных средств по актам КС-2 за дополнительные работы по контракту заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.

С учетом изложенного решение суда подлежит отмене на основании пункта 1 части 1 статьи 270 АПК РФ (неполное выяснение обстоятельств дела, имеющих значение для дела).

Госпошлина по делу относится на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований, согласно статье 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 13.05.2010 по делу А50-921/2010 отменить. Иск удовлетворить частично.

Взыскать с
открытого акционерного общества “Пермдорстрой“ в пользу муниципального учреждения “Пермблагоустройство“ 237 633 (двести тридцать семь тысяч шестьсот триста три) рубля переплаты по актам за дополнительные работы, 5731 (пять тысяч семьсот тридцать один) рубль госпошлины по иску.

В остальной части иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайте Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Председательствующий

Т.Н.ХАСНУЛЛИНА

Судьи

Р.А.БОГДАНОВА

Н.П.ГРИГОРЬЕВА