Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2010 год. Часть 152
Определение ФАС Волго-Вятского округа от 28.12.2010 по делу N А39-3133/2010 В силу пункта 5 части 1 статьи 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если она подана на судебный акт, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции." Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.12.2010 по делу N А82-960/2010 Исковые требования об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование вагонами и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как данные вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.12.2010 по делу N А82-4927/2010 Исковые требования об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование вагонами и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как данные вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.12.2010 по делу N А82-2174/2010 Исковые требования об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование вагонами и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как данные вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.12.2010 по делу N А43-36453/2009 Исковое требование о взыскании штрафа за несоответствие наименования груза, указанного в железнодорожной накладной, удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что ответчик исказил наименование груза в перевозочном документе и это повлекло снижение размера стоимости перевозки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.12.2010 по делу N А29-593/2010 Исковое требование о взыскании задолженности за поставленную в арендованные ответчиком жилые дома тепловую энергию удовлетворено правомерно, так как факт поставки ответчику как абоненту тепловой энергии в спорный период и факт ее неоплаты последним во взыскиваемом размере подтверждены материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 27.12.2010 по делу N А17-4260/2010 В силу ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ в случае, если размер административного штрафа юридических лиц за административное правонарушение не превышает ста тысяч рублей и решение по делу об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, принятые по данному делу решение суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК РФ.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 27.12.2010 по делу N А17-4259/2010 В силу ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ в случае, если размер административного штрафа юридических лиц за административное правонарушение не превышает ста тысяч рублей и решение по делу об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, принятые по данному делу решение суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.12.2010 по делу N А82-9/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительным договора субподряда отказано правомерно ввиду пропуска истцом трехгодичного срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.12.2010 по делу N А82-11523/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по муниципальному контракту и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как муниципальный контракт расторгнут в судебном порядке, а факты выполнения истцом работ надлежащего качества и сдачи этих работ ответчику материалами дела не подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.12.2010 по делу N А43-34791/2009 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, так как обоснованность, разумность и необходимость судебных расходов в названном размере, понесенных в ходе процедуры наблюдения, а также отсутствие у должника имущества подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.12.2010 по делу N А43-13816/2010 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена возможность обжалования определения о назначении дела к судебному разбирательству.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.12.2010 по делу N А11-869/2010 Требование о взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда удовлетворено частично, поскольку в материалы дела не представлено доказательств направления истцом в адрес ответчика счета на оплату работ по спорному договору, а следовательно, установить точную начальную дату начисления процентов за пользование чужими денежными средствами не представлялось возможным.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.12.2010 по делу N А11-3657/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительным (ничтожным) государственного контракта, заключенного по результатам аукциона на право заключения государственного контракта на поставку операционного микроскопа с операционно-диагностической системой, отказано правомерно, так как факт нарушения правил проведения данного аукциона материалами дела не подтвержден.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А82-7851/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А82-6895/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А82-5745/2010 В силу пункта 5 части 1 статьи 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если она подана на судебный акт, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А82-10098/2008 Арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если при рассмотрении вопроса о ее принятии к производству установит, что обстоятельства, послужившие основанием для ее оставления без движения, не устранены в срок, установленный в определении суда.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А79-2485/2010 В удовлетворении искового требования в части взыскания с администрации в солидарном порядке задолженности за поставленный природный газ отказано правомерно ввиду ничтожности отдельных положений муниципального контракта, противоречащих нормам бюджетного законодательства.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А79-1280/2010 В силу пункта 5 части 1 статьи 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если она подана на судебный акт, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А79-1209/2010 В удовлетворении искового требования о признании права собственности на встроенное нежилое помещение отказано правомерно, так как в названном помещении располагалось отделение связи, следовательно, данное недвижимое имущество относится исключительно к федеральной собственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А43-9167/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий налогового органа по регистрации изменений в учредительные документы, связанных с изменением состава учредителей общества, и регистрации новой редакции устава данного общества отказано правомерно, так как представленные в регистрирующий орган заявления оформлены надлежащим образом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А43-7555/2008 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности за выполненные работы по договору на выполнение проектных и изыскательских работ отказано правомерно, так как спорный договор признан судом незаключенным ввиду несогласования сторонами при его подписании существенного условия договора - срока выполнения работ. Встречное требование о взыскании неосвоенного аванса удовлетворено частично, так как доказательств выполнения работ в полном объеме исполнитель не представил.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А43-627/2010 В удовлетворении требования об обязании администрации города и комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города заключить договор купли-продажи объекта недвижимого имущества отказано правомерно, поскольку материалами дела подтвержден отказ истца от заключения договора купли-продажи в редакции, предложенной ответчиками.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А43-5196/2010 Размер неустойки, подлежащей взысканию по контракту на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, за ненадлежащее исполнение застройщиком обязательств по обеспечению ввода в эксплуатацию данных домов правомерно снижен судом ввиду его явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А43-39551/2009 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении сумм налога на добавленную стоимость и налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как, документально подтвердив реальность совершения им хозяйственных операций, налогоплательщик доказал и обоснованность применения им налоговых вычетов по указанным налогам.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А43-13833/2009 В удовлетворении искового требования о признании недействительными решений внеочередного общего собрания участников общества и изменений к учредительному договору и уставу данного общества отказано правомерно, так как материалами дела подтвержден факт участия истца на оспариваемом собрании, а также подтвержден тот факт, что истец голосовал "за" по всем вопросам повестки дня, в связи с чем у него не возникло право на обжалование принятых на данном собрании решений.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А43-12565/2010 Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А31-9776/2009 В удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости недопоставленного товара по договору купли-продажи техники, процентов, уплаченных банку по кредитному договору, и договорной неустойки за недопоставку товара отказано правомерно, так как факт поставки некомплектной продукции истцом не доказан.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А29-3545/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа администрации муниципального образования в реализации обществом преимущественного права приобретения арендуемого им помещения, а также об обязании органа местного самоуправления провести оценку данного помещения на предмет его рыночной стоимости отказано правомерно, так как спорное помещение не выделено в отдельный обособленный объект, который может являться предметом купли-продажи.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А29-12870/2009 Арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если при рассмотрении вопроса о ее принятии к производству установит, что обстоятельства, послужившие основанием для ее оставления без движения, не устранены в срок, установленный в определении суда.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А28-155/2007 Заявление об истребовании у конкурсного управляющего бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей удовлетворено правомерно, так как в течение трех дней с момента принятия арбитражным судом определения об отстранении конкурсного управляющего от исполнения своих обязанностей вновь назначенному конкурсному управляющему не были переданы бухгалтерская документация, печати, штампы, материальные и иные ценности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.12.2010 по делу N А11-2982/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неустойки по договору поставки отказано правомерно, так как факт нарушения покупателем сроков оплаты поставленного товара материалами дела не доказан, поскольку стороны не подписали акты приема-передачи.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А82-9784/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося у ответчика в результате неуплаты им стоимости фактических потерь электроэнергии в принадлежащих ответчику объектах сетевого хозяйства, удовлетворено правомерно ввиду доказанности истцом объемов потерь электрической энергии в сетях ответчика и обязанности последнего возместить данные потери.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А82-9532/2009 Дело по иску о взыскании стоимости некачественного товара, приобретенного по договору поставки, и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение для исследования вопроса о причинах возникновения недостатков у товара в тот период, когда данный товар находился в пользовании покупателя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А82-890/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование данного рекламного места и эксплуатация данной рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А82-5599/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно ввиду нарушения ответчиком существенного условия договора, а именно ввиду использования данной рекламной конструкции без соответствующей разрешительной документации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А82-4728/2010 Исковое требование о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию и теплоноситель по договору на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде для жилого фонда удовлетворено правомерно, так как факт поставки ответчику тепловой энергии в спорный период и ее факт неоплаты во взыскиваемом объеме подтверждены материалами дела. Ответчик не заявлял в суде первой инстанции требования о проверке правильности произведенного истцом расчета.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А82-4285/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование данного рекламного места и эксплуатация данной рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А82-3821/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку на городском рекламном месте и эксплуатацию рекламной конструкции и об обязании ответчика освободить земельный участок, на котором расположена последняя, удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование данного рекламного места и эксплуатация данной рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А82-3820/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование данного рекламного места и эксплуатация данной рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А82-1707/2010 Исковые требования об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование вагонами и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как данные вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А43-9038/2010 Производство по кассационной жалобе по делу о признании незаконными действий и недействительным представления контрольно-ревизионного управления администрации муниципального образования в части установления управлением факта несоответствия использования бюджетных средств прекращено, так как на момент подачи жалобы предмет спора отсутствовал.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А31-1891/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что ответчик пользовался земельным участком без заключения договора и без внесения соответствующей платы. В соответствии со ст. 1105 ГК РФ оплата за землю для ответчика должна производиться в порядке применения норм о неосновательном обогащении исходя из стоимости аренды аналогичного участка.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А29-9358/2009 Заявление об освобождении от ареста имущества удовлетворено правомерно, так как наличие дебиторской задолженности, на которую судебный пристав-исполнитель наложил арест, не подтверждено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А29-1448/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по договору поставки товара и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как факт поставки товара материалами дела не подтвержден.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А28-398/2009 В удовлетворении заявления о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта по делу о взыскании задолженности по договору аренды в связи с тяжелым материальным положением общества и с отсутствием у него дополнительных источников финансирования отказано, так как обстоятельства, на которые ссылается общество, не относятся к обстоятельствам, затрудняющим исполнение судебного акта, а договор поставки не свидетельствует о наличии необходимости в предоставлении заявителю отсрочки исполнения судебного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А28-3282/2010 Исковое требование о взыскании долга за поставленный товар по товарным накладным удовлетворено правомерно, так как покупатель не представил доказательств оплаты поставленного ему спорного товара.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А17-938/2010 Заявление о признании незаконными распоряжений городского комитета по управлению имуществом об утверждении проекта границ земельного участка и об уточнении площади земельного участка удовлетворено правомерно, так как землеустроительное дело и принятые на его основе оспариваемые распоряжения противоречат действующему законодательству и нарушают права собственников смежного земельного участка.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 22.12.2010 по делу N А17-1058/2010 Заявление о взыскании судебных расходов, понесенных налоговым органом при рассмотрении кассационной жалобы общества, удовлетворено, так как заявленные расходы являются обоснованными и отвечают критерию разумности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А82-9032/2010 Дело о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по делу о взыскании задолженности по выплате вознаграждения по генеральному договору о факторинговом обслуживании и по выплате договорной неустойки за просрочку выплаты вознаграждения направлено на новое рассмотрение, так как у арбитражного суда первой инстанции отсутствовали основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда со ссылкой на его необязательность.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А82-7595/2010 В силу ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ в случае, если размер административного штрафа юридических лиц за административное правонарушение не превышает ста тысяч рублей и решение по делу об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, принятые по данному делу решение суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А82-4262/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате услуг сотовой радиотелефонной связи удовлетворено правомерно, так как изменение порядка расчетов с авансового на кредитный не является основанием для неоплаты, поскольку абонентом потреблены услуги в большем объеме, чем сумма авансового платежа.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А82-3157/2010 В удовлетворении искового требования о внесении в государственный контракт изменений в части переноса срока окончания работ отказано правомерно, так как истец не представил в дело доказательства существенного нарушения ответчиком принятых на себя обязательств либо наличие условий для изменения государственного контракта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А82-19778/2009 Дело по иску в части взыскания платы за пользование путем необщего пользования направлено на новое рассмотрение для оценки протяженности развернутой длины участка, согласованной сторонами в договоре.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А79-3450/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительными сделок по перечислению должником денежных средств по платежным поручениям отказано правомерно, так как оспариваемые сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности, конкурсный управляющий не представил суду доказательств того, что размер принятых обязательств или обязанностей превышает один процент стоимости активов должника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А43-9564/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации о привлечении страхователя к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отказано правомерно, так как спорная выплата не входит в перечень выплат, на которые страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начисляются.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А43-42921/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании суммы страхового возмещения, выплаченного по договору добровольного страхования транспортных средств, отказано правомерно ввиду недоказанности факта причинения вреда страхователю истца именно ответчиком.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А43-40473/2009 Дело по иску о включении в третью очередь реестра требований кредиторов денежных средств, как обеспеченных залогом имущества должника, направлено на новое рассмотрение для рассмотрения вопроса о возможности признания истца залоговым кредитором ответчика с учетом обстоятельств дела и условий договора о залоге имущества, а также для установления наличия предмета залога в натуре.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А43-10992/2010 В удовлетворении искового требования о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства по договору на техническое обслуживание и текущий ремонт жилого фонда и придомовых территорий отказано, так как заказчик не доказал тот факт, что он на момент возбуждения в отношении исполнителя дела об административном правонарушении осуществлял проверку качества выполненных работ, а также то, что им были приняты меры к предотвращению спорных убытков.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А38-6455/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору купли-продажи товара и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно ввиду ненадлежащего исполнения покупателем договорного обязательства по оплате полученного им товара.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А31-3178/2008 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления налога на прибыль, пеней и штрафа отказано правомерно, поскольку представленные в подтверждение понесенных расходов налогоплательщиком документы содержат недостоверные, противоречивые сведения и не подтверждают реальность осуществления хозяйственных операций по приобретению товара у контрагентов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А31-2879/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения регистрирующего органа о признании недействительной записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, отказано правомерно, поскольку в регистрирующий орган были представлены все необходимые для регистрации документы.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А31-1826/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, образовавшегося у ответчика в результате использования им сети напорной канализации, проходящей по принадлежащему ответчику на праве собственности земельному участку, отказано правомерно, так как истец не доказал размер неосновательного обогащения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А29-5893/2009 Исковое требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака удовлетворено правомерно, поскольку материалами дела подтверждено, что ответчик реализовал товар, на котором размещена марка с обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А29-3820/2010 В удовлетворении заявления об отмене решения и предписания антимонопольного органа о нарушении аукционной комиссией заказчика требований ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" при проведении открытого аукциона на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов вне арендованных для заготовки древесины лесных участков в лесном фонде отказано правомерно, так как материалами дела не подтвержден факт несоответствия представленной ответчиком аукционной документации требованиям названного Федерального закона.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А29-3460/2010 Заявление о признании недействительным решения антимонопольного органа о включении сведений о юридическом лице в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года удовлетворено правомерно, так как оспариваемое решение не соответствует требованиям действующего законодательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А29-3074/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, соответствующих сумм пеней и штрафов правомерно удовлетворено частично, так как материалами дела подтверждено, что представленные обществом документы подтверждают реальность хозяйственных операций и произведенных расходов по оплате товара и использования данного товара в производственной деятельности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А29-1752/2009(Ж-17401/2010) Дело по жалобе налогового органа на неправомерные действия конкурсного управляющего по заключению срочных трудовых договоров с привлеченными лицами и по выплате им денежных средств направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение для выяснения вопроса о том, с какой целью привлекались указанные лица и соответствует ли эта цель задачам конкурсного производства, а также для правовой оценки условий трудовых договоров, заключенных конкурсным управляющим с бухгалтером и юрисконсультом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А29-1486/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по оплате поставленной продукции по товарным накладным и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как факт передачи истцом ответчику товара на заявленную сумму не доказан.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А28-5853/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительным в силу ничтожности дополнительного соглашения к договору об организации и проведении общественных работ, заключенному между ответчиками, отказано правомерно, так как прокурор не доказал факт заключения оспариваемого соглашения с целью, заведомо противной нравственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А28-20185/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате неоплаты ответчиком стоимости предоставленных услуг по транспортировке тепловой энергии, удовлетворено правомерно, так как факт принадлежности спорного участка сети истцу, факт оказания истцом услуг ответчику по передаче тепловой энергии по этому участку и факт неоплаты их ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А17-2729/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, причиненных в результате незаконных действий судебного пристава-исполнителя, повлекшим утрату имущества должника, отказано правомерно, так как факт наличия причинно-следственной связи между действиями судебного пристава-исполнителя и возникшими у истца убытками, а также размер убытков материалами дела не доказаны.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.12.2010 по делу N А11-2913/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, в части изменения адреса его местонахождения, отказано правомерно, так как данные изменения зарегистрированы на основании пакета документов, представленных в соответствии с требованиями Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А82-7106/2010 Незаконный отказ во включении предложения акционера в повестку дня годового собрания акционеров общества может быть признан малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А82-58/2009 В удовлетворении исковых требований о защите деловой репутации отказано, так как опубликованные в газетах сведения являются выражением субъективного мнения и взглядов ответчиков, что не подпадает под предмет судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А82-3846/2010 Исковое требование об обратном взыскании денежных средств, незаконно списанных как сбор за хранение груза на складе временного хранения, удовлетворено правомерно, так как ответчик не представил доказательств понесения расходов, связанных с выполнением перевозчиком работ по инициативе или указанию таможенных органов или в рамках договорных отношений с истцом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А82-3194/2010 Исковые требования об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование вагонами и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как данные вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А82-2261/2010 Исковое требование об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование его вагонами и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником данных вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А82-1826/2010 Исковые требования об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование вагонами и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как данные вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А82-13674/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности за отпущенную тепловую энергию по договору на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, поскольку при отсутствии приборов учета количества и стоимости потребленной тепловой энергии расчет должен решаться исходя из установленных органами местного самоуправления нормативов потребления коммунальных услуг, но данный расчет суммы долга по нормативам истцом представлен не был.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А82-1025/2010 В удовлетворении искового требования о признании за истцом права собственности на объект недвижимого имущества отказано правомерно, поскольку истцом не представлен акт на ввод спорного объекта в эксплуатацию, который подтверждал бы факт создания им завершенного строительством объекта, а также являлся бы основанием возникновения права собственности истца на спорную недвижимость.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А79-830/2010 Заявление о взыскании с общества задолженности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду удовлетворено правомерно, так как общество является лицом, обязанным вносить плату за загрязнение окружающей среды в связи с осуществлением неорганизованного поверхностного стока в ливневую канализацию и рельеф местности с территории предприятия.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А79-4780/2010 В удовлетворении заявления административного органа об аннулировании у ответчика лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции отказано правомерно, так как доказательства того факта, что ответчик не представил декларации об объемах оборота, закупки и поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в материалах дела отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А79-456/2010 Исковое требование о взыскании стоимости невозвращенного товара, переданного ответчику для гальванообработки, удовлетворено, так как материалами дела не подтвержден факт возврата в полном объеме переработанного товара после гальванообработки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А79-3686/2010 В удовлетворении искового требования об обязании ответчика произвести антикоррозийную обработку автомобилей отказано правомерно, поскольку денежные средства, перечисленные в счет исполнения услуг по антикоррозийной обработке автомобиля, предусмотренных государственным контрактом, возвращены ответчиком; договор на оказание услуг по антикоррозийной обработке является незаключенным ввиду несогласования сторонами его существенного условия - условия о предмете договора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А79-256/2010 Исковое требование о взыскании долга за поставленные нефтепродукты по товарным накладным удовлетворено правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства по оплате спорных товарных накладных.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А79-1364/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения главы администрации города об отмене распоряжения администрации города об условиях приватизации нежилого здания отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что оспариваемое распоряжение администрации принято уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством и не нарушает права и охраняемые законом интересы общества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А43-7839/2009 Заявление о выплате арбитражному управляющему за счет заявителя по делу о банкротстве вознаграждения за проведение процедуры наблюдения удовлетворено правомерно, так как судебных актов об отстранении арбитражного управляющего от занимаемой должности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им возложенных на него обязанностей арбитражным судом не принималось.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А31-4257/2008 В удовлетворении заявления о применении мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на принадлежащее должнику нежилое помещение отказано, поскольку принятые меры по обеспечению иска не соответствуют принятому судебному акту.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А31-3604/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате за поставленный по товарным накладным товар и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт поставки товара истцом и факт его неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А31-295/2006 В удовлетворении жалобы учредителя общества на неправомерные действия конкурсного управляющего, выразившиеся в незаконной реализации имущества и в непринятии мер к возврату денежных средств, незаконно выплаченных кредиторам на основании определений суда о включении в реестр требований кредиторов, отказано правомерно, поскольку часть требований данной жалобы рассматривалась ранее, о чем вынесены отдельные судебные акты.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А31-176/2007 В удовлетворении искового требования об устранении препятствий в пользовании имуществом отказано правомерно ввиду избрания истцом ненадлежащего способа защиты нарушенного права.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А31-1401/2010 Исковое требование о признании недействительным принятого комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом администрации города решения об одностороннем отказе от исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции удовлетворено правомерно, поскольку допущенное истцом несвоевременное внесение платежей не является существенным нарушением условий сделки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А31-1400/2010 Исковое требование о признании недействительным принятого комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом администрации города решения об одностороннем отказе от исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции удовлетворено правомерно, поскольку допущенное истцом несвоевременное внесение платежей не является существенным нарушением условий сделки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А31-1398/2010 Исковое требование о признании недействительным принятого комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом администрации города решения об одностороннем отказе от исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции удовлетворено правомерно, поскольку допущенное истцом несвоевременное внесение платежей не является существенным нарушением условий сделки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А31-1396/2010 Исковое требование о признании недействительным принятого комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом администрации города решения об одностороннем отказе от исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции удовлетворено правомерно, поскольку допущенное истцом несвоевременное внесение платежей не является существенным нарушением условий сделки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А31-1395/2010 Исковое требование о признании недействительным принятого комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом администрации города решения об одностороннем отказе от исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции удовлетворено правомерно, поскольку допущенное истцом несвоевременное внесение платежей не является существенным нарушением условий сделки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А29-4765/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к предусмотренной статьей 8.33 КоАП РФ ответственности за попадание нефтесодержащей жидкости на снежный покров участка, являющегося частью болота, удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия в действиях заявителя состава данного правонарушения, так как попадание нефтесодержащей жидкости в водоем произошло не в результате деятельности заявителя по использованию водного объекта для целей сброса сточных вод, а в результате аварии техногенного характера.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А29-3148/2010 Несообщение банком налоговому органу информации об остатках денежных средств на счетах, операции по которым приостановлены, является основанием для привлечения нарушителя к налоговой ответственности по статье 135.1 НК РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А29-258/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании материального ущерба и неполученных доходов отказано правомерно ввиду недоказанности истцом обстоятельств, свидетельствующих о противоправности действий ответчика, повлекших причинение вреда истцу, а также наличия причинно-следственной связи между возникшим ущербом и действиями ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А29-1371/2010 В удовлетворении искового требования об изъятии нежилых помещений отказано правомерно, так как собственник (управомоченный им орган) не наделен правом изымать, передавать в аренду либо иным образом распоряжаться имуществом, находящимся в хозяйственном ведении государственного (муниципального) предприятия.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А29-13268/2009 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления водного налога отказано правомерно, так как налоговый орган правомерно определил налоговую базу по данному налогу исходя из объема воды, забранной из водного объекта, на основании показаний водоизмерительных приборов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А29-13267/2009 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления водного налога отказано правомерно, так как налоговый орган правомерно определил налоговую базу по данному налогу исходя из объема воды, забранной из водного объекта, на основании показаний водоизмерительных приборов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А29-13264/2009 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления водного налога отказано правомерно, так как налоговый орган правомерно определил налоговую базу по данному налогу исходя из объема воды, забранной из водного объекта, на основании показаний водоизмерительных приборов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А28-5768/2010 В удовлетворении заявления об аннулировании лицензии на осуществление закупки, хранения и поставки алкогольной продукции отказано правомерно, так как суд пришел к выводу о том, что выявленные ответчиком нарушения в области декларирования объемов оборота алкогольной продукции являются формальными, что не привело к нарушению прав и законных интересов государства в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А28-3960/2010 Заявление о признании незаконным решения регионального отделения Фонда социального страхования РФ об отказе в выделении средств на возмещение расходов на цели обязательного социального страхования удовлетворено правомерно, так как страхователем были соблюдены все условия, необходимые для возмещения расходов по обязательному социальному страхованию; Фонд не доказал факт создания страхователем искусственной ситуации, направленной на неправомерное получение средств Фонда в спорной сумме.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А28-2832/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору подряда и пеней удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждены факты выполнения истцом работ и поставки оборудования по спорному договору и неоплаты спорных работ ответчиком в полном объеме.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А17-4068/2010 В силу пункта 5 части 1 статьи 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если она подана на судебный акт, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А11-263/2010 Исковое требование о взыскании с ответчика задолженности, возникшей в результате неоплаты последним услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников жилого дома, удовлетворено правомерно, так как ответчик, являющийся собственником спорного помещения в многоквартирном доме, должен нести бремя содержания и обслуживания общего имущества в этом доме.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 20.12.2010 по делу N А11-15849/2009 Арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А79-2212/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, поскольку в договоре аренды стороны согласовали условие о возложении на арендатора обязанности произвести реконструкцию объекта найма за счет собственных средств без истребования компенсации затрат, а следовательно, основания для возложения на ответчика обязанности по возмещению истцу стоимости произведенных улучшений отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А43-8022/2008 Действующим законодательством не предусмотрен такой способ судебной защиты, как наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на счете третьего лица.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А43-6604/2010 Исковое требование о взыскании долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт поставки товара истцом и факт его неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А43-6400/2009 Действующим законодательством не предусмотрен такой способ судебной защиты, как наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на счете третьего лица.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А43-5011/2010 Производство по делу о взыскании задолженности за отпущенную электрическую энергию прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А43-3324/2009 Заявление о взыскании за счет заявителя по делу о банкротстве судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему за проведение процедуры наблюдения удовлетворено правомерно, так как судебные акты об отстранении арбитражного управляющего от занимаемой должности вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им возложенных на него обязанностей арбитражным судом не принимались.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А43-2994/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость потерь на отопление и горячее водоснабжение, возникших в результате транспортировки тепловой энергии по участку тепловой сети, подведенному к жилому дому, не находящемуся в зоне границ балансовой принадлежности истца, удовлетворено правомерно, так как факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца подтвержден материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А43-11785/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А29-3172/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительными проведенных в форме открытого аукциона торгов на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ отказано правомерно, так как допущение истцом нарушения при оформлении платежного поручения не препятствовало проведению аукциона, поскольку сама заявка соответствовала требованиям документации о конкурсе, содержала все документы и сведения, обязательные для представления в соответствии с конкурсной документацией.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А28-4679/2010 Заявление о взыскании задолженности по договору аренды торгового места удовлетворено правомерно, поскольку факт передачи спорного объекта от арендодателя к арендатору, наличие задолженности и ее размер подтверждаются материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А28-2115/2010 В удовлетворении исковых требований о признании не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведений, содержащихся во фрагменте опубликованной в газете статьи, отказано правомерно, так как в оспариваемом фрагменте выражается субъективное мнение ответчика, которое не может быть предметом опровержения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А17-905/2010 Исковое требование об обязании обеспечить беспрепятственный доступ к имуществу истца удовлетворено правомерно, так как факт владения истцом спорным имуществом и факт нарушения ответчиком его прав (чинения препятствий) подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А17-1073/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий управления по экономическому развитию и земельно-имущественным отношениям администрации муниципального образования, выразившихся в одностороннем отказе от исполнения договора аренды земельного участка, отказано правомерно ввиду избрания заявителем ненадлежащего способа защиты своих прав.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.12.2010 по делу N А11-15582/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения удовлетворено правомерно, так как на момент оказания услуг по перевозке вагонов и грузов товар был помещен под таможенный режим экспорта, услуги подлежали обложению НДС по налоговой ставке ноль процентов, следовательно, сумма налога на добавленную стоимость, рассчитанная ответчиком и уплаченная истцом по ставке, не предусмотренной законом, является излишне (ошибочно) уплаченной и представляет собой неосновательное обогащение ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А82-5703/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести демонтаж данной конструкции удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование рекламного места и эксплуатация рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А82-5701/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование данного рекламного места и эксплуатация данной рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А82-3478/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести демонтаж данной конструкции удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование рекламного места и эксплуатация рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А82-19647/2009 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование данного рекламного места и эксплуатация данной рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А82-19646/2009 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование данного рекламного места и эксплуатация данной рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А82-19558/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт оказания в соответствии с условиями договора услуг во взыскиваемом объеме исполнителем и факт неоплаты оказанных услуг заказчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А82-15442/2009 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести демонтаж данной конструкции удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование рекламного места и эксплуатация рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-7020/2010 Исковое требование о признании недействительным распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом о разделении земельного участка и о признании недействительной государственной регистрации права собственности на земельные участки удовлетворено правомерно, так как оспариваемое распоряжение является незаконным, нарушает права и законные интересы заявителя и препятствует рациональному использованию строений, расположенных на данном земельном участке.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-41750/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании стоимости толуола, переданного ответчику по накладным на отпуск материалов на сторону, отказано правомерно, поскольку вступившими в законную силу судебными актами по спору между этими же лицами установлен факт отказа покупателя от получения данного толуола и поскольку истек срок исковой давности, о применении которой заявил ответчик.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-40651/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконными решений таможенного органа о классификации товара и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку заявитель правильно классифицировал ввезенный товар по коду ТН ВЭД.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-40408/2009 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о классификации товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, в связи с правильной классификацией заявителем спорного товара по коду ТН ВЭД.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-40295/2009 Исковое требование об истребовании имущества из незаконного владения ответчика удовлетворено правомерно, так как истец подтвердил факт наличия у него права собственности на истребуемое имущество, а также представил доказательства, позволяющие идентифицировать спорное имущество, незаконно удерживаемое ответчиком.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-216/2010 В удовлетворении искового требования о солидарном взыскании с ответчиков неосновательного обогащения за пользование помещениями истца отказано правомерно, так как факт пользования ответчиками в спорный период данными помещениями материалами дела не подтвержден.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-16452/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании денежной компенсации доли истца по договору аренды земли на время совместной деятельности по строительству (реконструкции) объекта в редакции дополнительного соглашения отказано правомерно, ввиду пропуска истцом срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-15823/2009 Заявление о признании недействительным договора залога удовлетворено правомерно, так как в нарушение требований пункта 2 статьи 64 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" данный договор был заключен без согласования с временным управляющим должника.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-12508/2010 Возможность обращения в суд кассационной инстанции с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А43-1099/2010 Суд правомерно удовлетворил исковое требование о взыскании задолженности по договору теплоснабжения, применив методику определения количества и стоимости потребленной тепловой энергии исходя из установленных органами местного самоуправления нормативов потребления коммунальных услуг, поскольку у ответчика отсутствуют приборы учета потребленного коммунального ресурса и поскольку он не представил доказательств зачета неосновательно удерживаемой суммы в счет последующих расчетных периодов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А28-1580/2009 Иск о взыскании задолженности по оплате выполненных по договору подряда работ удовлетворен правомерно, так как факт выполнения данных работ подрядчиком и факт их неоплаты заказчиком подтверждены материалами дела. В удовлетворении встречного иска о взыскании суммы предварительной оплаты, перечисленной в счет исполнения обязательств по договору подряда, отказано правомерно, так как истребуемая сумма аванса подтверждена объемами выполненных по данному договору работ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А28-14566/2009 Заявление о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя удовлетворено правомерно, так как данные расходы заявлены в разумных пределах и документально подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А11-3714/2010 Производство по кассационной жалобе по делу о взыскании задолженности по арендной плате и о расторжении договора аренды оборудования приостановлено правомерно, так как арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.12.2010 по делу N А11-1303/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде удовлетворено частично, поскольку материалами дела подтверждено, что объем поставленного в жилой дом коммунального ресурса должен быть рассчитан исходя из установленных органом местного самоуправления нормативов потребления населением коммунальных услуг и произведенный истцом расчет необоснован.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А82-7594/2008-35 Производство по кассационной жалобе по делу о признании права собственности прекращено, поскольку предмет спора между сторонами отсутствует, обжалуемые судебные акты не имеют какого-либо правового значения и не затрагивают права заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А82-4381/2010 Исковое требование о признании недействительными решений годового общего собрания акционеров общества удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что истцы не извещались о проведении общего собрания акционеров и не принимали в нем участие, и так как истцы обратились с настоящим требованием в пределах срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А82-4363/2010 Заявление о признании недействительным и об отмене решения антимонопольного органа о признании действий предприятия нарушающими положения Федерального закона "О защите конкуренции" удовлетворено правомерно, так как антимонопольный орган неправильно определил географические границы исследуемого товарного рынка (услуг) и не доказал, что на указанном рынке предприятие занимает доминирующее положение.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А82-18496/2009 Исковое требование об обязании ответчика освободить нежилые помещения, переданные ему по договору аренды, и о взыскании пеней за просрочку платежа удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что после прекращения действия спорного договора ответчик не исполнил обязанность по возврату истцу объекта пользования.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А79-3955/2009 Заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требования о взыскании суммы задолженности по договору купли-продажи удовлетворено правомерно, так как передача имущества и денежных средств по вышеназванному договору состоялись до момента возбуждения дела о банкротстве, а потому требование о возврате уплаченных за имущество денежных средств не относится к текущим платежам и подлежит включению в реестр требований кредиторов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А79-3873/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по кредитным договорам и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что данные денежные средства были получены банком в счет погашения кредитов граждан, а не ошибочно перечислены на его счет.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А79-3434/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительными сделок по перечислению должником в пользу банка денежных средств и о применении последствий недействительности данных сделок отказано правомерно, поскольку банк является ненадлежащим ответчиком по делу.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А79-3432/2009 Заявление о признании недействительной сделки по перечислению обществу денежных средств и о применении последствий ее недействительности удовлетворено правомерно, так как спорная сделка повлекла предпочтительное удовлетворение требования общества перед требованиями других кредиторов и изменила очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим обязательствам.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А79-13739/2009 В удовлетворении заявления об отмене решения антимонопольного органа о признании необоснованной жалобы заявителя на действия министерства образования и молодежной политики республики при разработке документации об открытом аукционе на право заключения государственного контракта на поставку компьютерного и интерактивного оборудования для общеобразовательных учреждений отказано правомерно, так как заявитель не представил в материалы дела доказательств факта ограничения его прав требованиями, предъявленными заказчиком в технической документации об аукционе.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-7844/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий администрации муниципального образования, выразившихся в предъявлении в арбитражный суд искового заявления по делу о взыскании с предпринимателя задолженности по арендной плате и пеней за просрочку внесения платежей, отказано правомерно, ввиду пропуска заявителем установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации срока на обжалование оспариваемых действий.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-7682/2010 В удовлетворении требований о признании незаконным бездействия администрации города, выразившегося в невыдаче предпринимателю схемы расположения границ земельного участка, на котором находится принадлежащий ему на праве собственности объект недвижимости, отказано правомерно, так как администрация города уведомила предпринимателя о невозможности формирования данного участка вследствие того, что он имеет множество пересечений с подземными линейными инженерными коммуникациями.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-7534/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий прокурора, выразившихся в предъявлении в арбитражный суд искового заявления о взыскании с предпринимателя в пользу администрации муниципального образования задолженности по арендной плате и пеней за просрочку внесения платежей, отказано правомерно, ввиду пропуска заявителем установленного Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации срока на обжалование оспариваемых действий.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-5713/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на одноэтажное отдельно стоящее здание гаража отказано правомерно, так как оспариваемые действия соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав и законных интересов заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-44845/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании стоимости квартиры по договору о долевом участии в строительстве отказано правомерно, ввиду пропуска истцом трехгодичного срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-44231/2009 Нормами действующего законодательства не предусмотрена обязанность собственника частного жилищного фонда возмещать управляющей организации (товариществу собственников жилья) задолженность нанимателей жилых помещений по оплате коммунальных услуг.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-43406/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате оказания клиенту транспортных услуг, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт оказания данных услуг истцом и факт неоплаты оказанных ему услуг ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-42385/2009 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, поскольку налоговый орган не представил доказательств, однозначно свидетельствующих о том, что налогоплательщик не оказывал услуги по переработке сырья, а производил и реализовывал собственную продукцию, а также поскольку документы, представленные налогоплательщиком в обоснование наличия у него права на налоговые вычеты, содержат достоверные сведения и подтверждают факт реального осуществления хозяйственных операций.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-2263/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения администрации муниципального образования о внесении в распоряжение администрации изменений в части осуществления приватизации встроенного нежилого помещения, а также о признании незаконными действий органа местного самоуправления по исполнению указанного распоряжения отказано, так как заявитель избрал ненадлежащий способ защиты своих прав и законных интересов.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-14695/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-14692/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-14689/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-14670/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-14652/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А43-10473/2009 Об оставлении без изменения решения Арбитражного суда Нижегородской области от 27.08.2010, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 4.2 решения региональной службы по тарифам Нижегородской области от 28.11.2008 N 38/4 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 6".
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А29-4872/2009(Т-66057/2009) Заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требования о взыскании суммы понесенных истцом убытков удовлетворено частично, так как сумма убытков, составляющая стоимость восстановительного ремонта транспортных средств, реализованных лизинговой компанией, представленными в материалах дела доказательствами не подтверждена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А29-1837/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительными и об отмене решения и предписания антимонопольного органа о признании действий общества нарушающими положения Федерального закона "О защите конкуренции" отказано правомерно, так как факт злоупотребления обществом доминирующим положением на рынке услуг железнодорожных перевозок в пределах территории принадлежащего ему подъездного пути необщего пользования подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А28-4566/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным предписания административного органа о прекращении нарушения прав потребителей, которым на банк возложена обязанность привести пункты общих условий обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан, касающиеся изменения условий кредитного договора, в соответствие с действующим законодательством, отказано правомерно, так как данные пункты наделяют банк правом в одностороннем порядке изменять условия и тарифы заключенных договоров, чем ущемляют права потребителей.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А28-3128/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате оказания услуг по передаче тепловой энергии по сетям истца, удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что, применив утвержденные для него тарифы, ответчик получил денежные средства, предназначенные для возмещения затрат организациям, осуществляющим передачу тепловой энергии по своим сетям.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А28-2361/2010 Исковое требование о взыскании процентов, начисленных на сумму взысканного решением суда неосновательного обогащения, удовлетворено правомерно, в связи с ненадлежащим выполнением обязательства по возмещению неосновательного обогащения. Суд вправе уменьшить сумму подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А17-8162/2009 Заявление о взыскании судебных расходов, понесенных налоговым органом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, удовлетворено правомерно, так как заявленные расходы являются обоснованными и отвечают критерию разумности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А11-515/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, ввиду пропуска истцом срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А11-1921/2010 Расходы по уплате государственной пошлины взысканы с ответчика правомерно, поскольку в установленный срок ответчик не исполнил свои обязательства, что привело к судебному спору.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.12.2010 по делу N А11-1838/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворено правомерно, так как данный договор является незаключенным ввиду несогласования сторонами его существенного условия; материалами дела подтверждены факты выполнения работ истцом и наличия задолженности по оплате этих работ в заявленной сумме у ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А82-3798/2010 Исковое требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности, погашенной еще до обращения в суд, удовлетворено правомерно, так как недофинансирование учреждения со стороны собственника его имущества само по себе не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины учреждения, и, следовательно, основанием для освобождения данного учреждения от ответственности на основании пункта 1 статьи 401 ГК РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А82-1808/2010 Исковые требования об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование вагонами и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как данные вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А82-17653/2009 Исковое требование о взыскании страхового возмещения, выплаченного по договору добровольного страхования транспортных средств, удовлетворено правомерно, в связи с доказанностью наличия совокупности элементов, достаточной для привлечения ответчика к деликтной ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А43-7517/2010 В удовлетворении искового требования об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора купли-продажи муниципального имущества по вопросу об условиях продажи нежилых помещений, отказано правомерно, так как истец как субъект малого и среднего предпринимательства не имеет права самостоятельно определять порядок внесения платежей при оплате в рассрочку имущества. Если такой порядок не определен специальными нормами права, то он устанавливается общими правилами гражданского законодательства и иными законами.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А43-7384/2010 В удовлетворении заявления о прекращении нарушения прав потребителей, а именно включением в кредитный договор условия о безакцептном списании с лицевого счета пеней и штрафов, вызванных односторонним увеличением банком процентной ставки, отказано правомерно, так как оспариваемое предписание вынесено уполномоченным должностным лицом, соответствует законодательству и не нарушает прав и законных интересов банка в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А43-4289/2010 В удовлетворении встречного иска о признании договора аренды незаключенным отказано правомерно, поскольку сторонами согласованы все существенные условия данного договора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А43-15341/2010 В удовлетворении заявления об аннулировании лицензии на производство, хранение и поставку спиртных напитков отказано правомерно, поскольку аннулирование данной лицензии будет в данном случае чрезмерным наказанием, явно несоразмерным совершенному обществом нарушению требований специального законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А43-13223/2010 Пользование недрами при отсутствии соответствующей лицензии может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А43-12498/2010 Нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства и содержания дворовой территории является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 3.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А43-1220/2010 В удовлетворении искового требования провести указанные истцом работы в помещении, подлежащем передаче истцу по договору долевого участия в строительстве нежилых помещений, отказано правомерно, так как со стороны ответчика отсутствует нарушение обязательств, установленных договором в части строительства спорных объектов согласно проектной документации, согласованной в установленном порядке.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А39-1941/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности за невыполнение требования судебного пристава-исполнителя предоставить информацию удовлетворено правомерно, так как в рамках действующего законодательства операторы связи не вправе передавать судебным приставам-исполнителям сведения об абонентах и оказываемых им услугах.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А38-2021/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения об обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, удовлетворено, поскольку в регистрирующий орган представлены все необходимые для регистрации документы.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А31-10236/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, явившихся следствием наличия разницы в стоимости оказанной медицинской услуги, отказано правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства факта причинения истцу убытков.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А28-3935/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по договору займа и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как представленные истцом документы не подтверждают факт передачи денежных средств в счет исполнения обязательств по спорному договору. В удовлетворении встречного требования о признании договора займа недействительным отказано правомерно, так как основания для признания данного договора притворной сделкой, заключенной с целью прикрытия сделки купли-продажи нежилого помещения, отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А28-3902/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительными ненормативных правовых актов территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, а именно представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса и предписания по устранению выявленных нарушений, отказано правомерно, так как обжалуемые решение и предписание соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав и законных интересов заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А17-2203/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение установленных законодательством единых правил оформления паспортов сделок при совершении валютных операций удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А17-2202/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение установленных законодательством единых правил оформления паспортов сделок при совершении валютных операций удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А11-2123/2009 Исковые требования о расторжении муниципального контракта и о взыскании суммы предварительной оплаты по нему удовлетворены правомерно, ввиду существенного нарушения ответчиком условий контракта, а также ввиду того, что подрядчик не доказал факт выполнения им работ надлежащего качества на истребуемую сумму аванса, поэтому денежные средства, перечисленные как авансовый платеж по контракту, являются неосновательным обогащением истца и подлежат взысканию с ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А11-1837/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворено правомерно, так как факт выполнения подрядных работ и факт наличия у заказчика задолженности по их оплате в заявленной сумме подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А11-15985/2009 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными сделок по отчуждению обыкновенных именных бездокументарных акций, а также признании недействительными последующих сделок купли-продажи данных акций и о применении последствий недействительности ничтожной сделки отказано правомерно, ввиду пропуска истцом срока исковой давности для обращения в суд с настоящим иском.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2010 по делу N А11-12465/2009 Исковое требование об обязании освободить здание удовлетворено правомерно, так как испрашиваемый объект недвижимости (церковь) является памятником местного значения и принадлежит к федеральной собственности и поскольку ответчики не представили доказательств наличия у них правовых оснований для владения и пользования данным зданием.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А82-2921/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными и об отмене решения и предписания антимонопольного органа о нарушении обществом законодательства о рекламе, выразившемся в размещении ненадлежащей рекламы услуг, отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что спорная реклама, представлявшая собой изображение полуобнаженных женщин, не содержала никаких сведений о характеристиках, качестве либо иных потребительских свойствах рекламируемой услуги и была доступна для всех без исключения категорий населения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А82-1699/2010 Исковое требование о взыскании долга по выплате вознаграждения по договору поручения правомерно удовлетворено частично, так как пункт данного договора, в силу которого стороны поставили размер дополнительного вознаграждения, подлежащего выплате в пользу поверенного, в зависимость от принятия положительного решения арбитражным судом в пользу доверителя, признан ничтожным, поскольку действующее законодательство не связывает возможность и размер вознаграждения поверенного с судебным актом или решением иного государственного органа.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А79-15171/2009 Исковое требование о взыскании страхового возмещения по договору добровольного комплексного страхования автотранспортного средства удовлетворено правомерно, так как факт наступления страхового случая подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А43-37216/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, причиненных в результате некачественного выполнения работ по ремонту автомобиля, отказано правомерно, ввиду отсутствия причинно-следственной связи между действиями ответчика по ремонту автомобиля и возникновением убытков у истца.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А43-18771/2010 Суд возвратил апелляционную жалобу по делу о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности правомерно, ввиду пропуска заявителем срока на подачу данной жалобы и отсутствия ходатайства о восстановлении процессуального срока.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А43-14697/2010 В силу ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ в случае, если размер административного штрафа юридических лиц за административное правонарушение не превышает ста тысяч рублей и решение по делу об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности было обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, принятые по данному делу решение суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК РФ.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А43-13209/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А43-11813/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ административной ответственности за нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок удовлетворено правомерно, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя привлекаемого к ответственности лица, не извещенного надлежащим образом о времени и месте составления данного протокола.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А43-11812/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ административной ответственности за нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок удовлетворено правомерно, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя привлекаемого к ответственности лица, не извещенного надлежащим образом о времени и месте составления данного протокола.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А38-56/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительными решений налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке отказано правомерно, так как оспариваемые решения соответствуют закону и не нарушают прав и законных интересов заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А31-5445/2008 В удовлетворении искового требования о признании права собственности на объект недвижимости отказано правомерно, так как истец не представил доказательств наличия совокупности всех предусмотренных статьей 222 Гражданского кодекса РФ условий, необходимых для признания права собственности на самовольную постройку, а именно отсутствуют документы, подтверждающие факт соответствия спорного объекта пожарным, санитарным и градостроительным нормам и правилам.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А31-3437/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий налогового органа по отнесению к текущим платежам недоимки по налогу на доходы физических лиц, удержанного и не перечисленного в бюджет, отказано правомерно, поскольку взыскание задолженности по данному налогу осуществляется вне рамок дела о банкротстве и поскольку срок на бесспорное взыскание недоимки по указанному налогу и пеней налоговым органом не пропущен.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А31-3024/2009 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления налога на прибыль, единого социального налога, соответствующих сумм пеней и штрафа отказано правомерно, так как Налоговый Кодекс Российской Федерации не содержит требования об обязательном привлечении налогоплательщика к участию в процедуре рассмотрения его жалобы вышестоящим налоговым органом (вышестоящим должностным лицом).
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А31-177/2010 Исковое требование о признании недействительным соглашения о переводе долга удовлетворено правомерно, так как при заключении данного соглашения ответчики не получили письменного согласия собственника на заключение сделки, факт последующего одобрения им соглашения о переводе долга из материалов дела не усматривается.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А31-1612/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий фонда обязательного медицинского страхования, выразившихся в отказе в предоставлении субвенции, и об обязании предоставить субвенцию отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что на момент рассмотрения заявки общества о выделении субвенции основания для ее выделения отсутствовали.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А29-2854/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании за счет муниципального образования долга предприятия в рамках конкурсного производства отказано правомерно, так как наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика по изъятию имущества, находящегося у предприятия на праве хозяйственного ведения, и банкротством предприятия материалами дела не подтверждено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А28-6749/2010 Исковые требования о расторжении муниципального контракта на поставку товаров и о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки удовлетворены правомерно, поскольку факт ненадлежащего извещения ответчика о времени и месте проведения судебного разбирательства материалами дела не подтвержден.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А28-18099/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору на отпуск воды и прием сточных вод правомерно удовлетворено в семикратном размере тарифа, так как субъект РФ имеет право устанавливать меры экономического воздействия на абонентов путем определения порядка взимания платы за данное нарушение в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов".
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А17-9075/2009 Дело о взыскании задолженности по договору строительного подряда направлено на новое рассмотрение для выяснения вопросов о том, является ли данный договор заключенным и уплачен ли аванс по нему.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А17-8322/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по уплате за оказание услуг по перевозке груза удовлетворено правомерно, поскольку факт оказания данных услуг истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А17-3709/2010 В силу пункта 5 части 1 статьи 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если она подана на судебный акт, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А17-1282/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительными решения налогового органа о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и связанных с данным изменением учредительных документов отказано правомерно, поскольку в регистрирующий орган были представлены все необходимые для регистрации документы.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А11-6675/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А11-1975/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость выполненных работ, отказано правомерно, так как факт выполнения спорных работ материалами дела не доказан.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.12.2010 по делу N А11-16214/2009 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления суммы налога на добавленную стоимость и соответствующих сумм пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как хозяйственные операции документально подтверждены налогоплательщиком.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А82-3572/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной защиты в жилых домах повышенной этажности, находящихся в управлении ответчиков, удовлетворено частично, так как факт оказания истцом услуг во взыскиваемом размере первому ответчику и факт их неоплаты последним подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А82-2113/2010 В удовлетворении искового требования о признании права собственности на жилой дом отказано правомерно, так как истец не представил доказательств правомерности создания его правопредшественником спорного жилого дома за счет собственных средств, а также не подтвердил факт правопреемства права собственности на спорный дом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А82-20762/2009 Дело по иску о расторжении государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания, о взыскании неустойки, о взыскании суммы ущерба, выразившегося в повреждении имущества истца, о взыскании задолженности по оплате услуг по оказанию технического надзора и расходов по уборке территории от строительного мусора удовлетворено в части расторжения оспариваемого контракта ввиду несогласования сторонами существенного условия сделки, а именно условия о первоначальном сроке выполнения работ; в оставшейся части дело направлено на новое рассмотрение для проверки обоснованности предъявленных исковых требований.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А82-1970/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору уступки права требования и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт наличия у ответчика задолженности перед истцом и факт погашения долга по наступлении срока исполнения обязательства подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А82-1828/2010 Исковое требование об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование его вагонами и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А82-14800/2007-43-Б/76 Заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов денежных средств, как обеспеченных залогом имущества должника, удовлетворено правомерно, так как договор залога признан судом заключенным ввиду согласования сторонами всех его существенных условий, в том числе такого его существенного условия, как оценка предмета залога.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А82-1200/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по векселю, процентов и пеней частично удовлетворено, так как факт погашения задолженности по векселю ответчиком не подтвержден.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А82-1198/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по векселю, процентов и пеней удовлетворено правомерно, так как факт погашения задолженности по векселю ответчиком не подтвержден.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А79-4340/2010 Арбитражный суд правомерно возвратил кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, поскольку податель кассационной жалобы не обращался в суд апелляционной инстанции с ходатайством о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А79-4239/2010 Арбитражный суд правомерно возвратил кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, поскольку податель кассационной жалобы не обращался в суд апелляционной инстанции с ходатайством о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А79-4238/2010 Арбитражный суд правомерно возвратил кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, поскольку податель кассационной жалобы не обращался в суд апелляционной инстанции с ходатайством о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А79-4237/2010 Арбитражный суд правомерно возвратил кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, поскольку податель кассационной жалобы не обращался в суд апелляционной инстанции с ходатайством о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А79-4236/2010 Кассационная жалоба подлежит возврату в случае пропуска срока на ее подачу и отсутствия ходатайства о восстановлении пропущенного срока.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А79-15161/2009 В удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательств по делу путем изъятия оригиналов документов отказано правомерно, так как предприниматель документально не подтвердил наличие обстоятельств, свидетельствующих об угрозе утраты данных документов, а также о невозможности либо затруднительности их представления в суд.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А43-6179/2010 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате поставленного товара, процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов по оплате услуг представителя удовлетворены правомерно, так как факт поставки товара истцом и факт его неполной оплаты ответчиком подтверждены материалами дела. В силу части 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А43-2912/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору энергоснабжения и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт отпуска ответчику электрической энергии во взыскиваемом размере истцом и факт ее неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А43-14679/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А43-14669/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А43-14658/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А43-13443/2010 В силу ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ в случае, если размер административного штрафа юридических лиц за административное правонарушение не превышает ста тысяч рублей и решение по делу об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности было обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, принятые по данному делу решение суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А39-3706/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося у ответчика в результате неоплаты услуг по передаче электрической энергии через сети истца, которыми ответчик пользовался при отсутствии у него соответствующего договора, отказано правомерно, так как факт получения ответчиком неосновательного обогащения за счет истца и размер данного обогащения материалами дела не подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А29-7343/2009 Исковые требования о расторжении муниципального контракта, о взыскании суммы предварительной оплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик не представил надлежащих доказательств того факта, что суммы перечисленного аванса освоены им в полном объеме, а также того факта, что выполнение работ, предусмотренных контрактом, невозможно.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А29-238/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления налога на добавленную стоимость и пеней отказано правомерно, так как налоговый орган доказал факт создания налогоплательщиком схемы, направленной на получение посредством уклонения от уплаты указанного налога необоснованной налоговой выгоды.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А28-677/2010 В удовлетворении искового требования о признании доверенности недействительной отказано правомерно, так как истец не доказал тот факт, что спорная доверенность подписана не директором общества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А28-5989/2010 В удовлетворении требования о взыскании убытков, составляющих затраты по сбору и начислению платежей, отказано правомерно, так как истец добровольно поручил исполнителям оказание услуг по сбору и начислению платежей потребителям коммунальных услуг и принял на себя обязательство оплачивать их, заключив дополнительные соглашения к договорам теплоснабжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А17-2870/2010 Исковое требование о взыскании задолженности за выполненные работы по договорам подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку факт выполнения подрядных работ истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А11-9762/2009 Дело по иску об обязании ответчиков восстановить положение, существовавшее до момента незаконной врезки в тепловую сеть истца, направлено на новое рассмотрение для установления надлежащего ответчика по делу.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.12.2010 по делу N А11-15425/2009 Исковое требование о взыскании возмещения за оказание услуг по договору о сотрудничестве в организации и выполнении перевозок льготных категорий граждан по социальным проездным билетам удовлетворено правомерно, поскольку тот факт, что истец исполнил обязательства по осуществлению спорных перевозок, а также тот факт, что ответчик не перечислил истцу денежные средства, полученные от продажи социальных проездных билетов, подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А82-1396/2010 Заявление о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о принятии оценки имущества должника удовлетворено правомерно, ввиду проведения судебным приставом-исполнителем исполнительных действий по оценке данного имущества с нарушением требований законодательства об исполнительном производстве, а именно ввиду неуведомления должника о привлечении к проведению данной оценки специалиста.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А79-830/2010 На основании статьи 48 АПК РФ суд вправе до рассмотрения кассационной жалобы назначить рассмотрение ходатайства стороны в споре о процессуальном правопреемстве.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А79-2734/2010 Заявление о включении в реестр требований кредиторов должника требования о взыскании суммы задолженности по договору поручительства удовлетворено, поскольку материалами дела подтверждено, что заемщик не исполнил взятые на себя обязательства по кредитному договору по возврату заемных средств и по уплате процентов, а ответчик не исполнил взятое им на себя обязательство по договору поручительства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А43-5997/2010 Исковое требование о взыскании транспортных расходов, связанных с оказанием услуг по доставке товара, удовлетворено правомерно, так как истец доказал факт несения им расходов по оплате стоимости доставки спорного товара во взыскиваемом объеме и факт наличия у ответчика обязанности по возмещению понесенных расходов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А43-5522/2010 Исковое требование о взыскании транспортных расходов, связанных с оказанием услуг по доставке товара, удовлетворено правомерно, так как истец доказал факт несения им расходов по оплате стоимости доставки спорного товара во взыскиваемом объеме и факт наличия у ответчика обязанности по возмещению понесенных расходов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А43-5132/2010 Исковое требование в части взыскания задолженности по арендной плате и пеней за просрочку исполнения обязательства удовлетворено правомерно, так как факт невнесения обществом арендных платежей в заявленный истцом период подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А39-2738/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что и после окончания срока действия данного договора арендатор продолжал пользоваться арендованным имуществом и арендодатель не возражал, вследствие чего договор аренды считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок, и так как корректировка арендодателем в одностороннем порядке арендной платы с учетом увеличения действующей базовой ставки соответствует требованиям Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А38-245/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании с общества неосновательного обогащения, образовавшегося в результате оплаты истцом поставленной ответчиком по договору энергоснабжения электрической энергии по тарифу, не подлежащему применению, отказано правомерно, так как расчеты сторон за поставленную электроэнергию исходя из примененного ответчиком тарифа не влекут образования на стороне последнего неосновательного обогащения за счет истца.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А29-1359/2010 Исковое требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт просрочки ответчиком внесения арендных платежей в заявленный период материалами дела подтвержден.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А28-685/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по оформлению в собственность земельного участка отказано правомерно, так как доказательства, подтверждающие факт полного исполнения истцом услуг, предусмотренных условиями данного договора, в материалах дела отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А28-6330/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как ответчик узнал о факте начисления суммы платежей за пользование земельным участком после получения от истца письма-предупреждения о необходимости погашения образовавшейся задолженности. Производство по делу о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком прекращено, ввиду отказа истца от иска.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А28-187/2010 Исковое требование о взыскании убытков, образовавшихся у истца вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей конкурсного управляющего, удовлетворено правомерно, так как факт противоправного поведения ответчика, размер убытков и наличие причинно-следственной связи между этими обстоятельствами доказаны материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А28-11556/2009 Исковое требование о признании недействительным договора аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, удовлетворено правомерно, так как передача в аренду государственного имущества была произведена без согласия лица, обладающего полномочиями собственника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А17-747/2010 Исковое требование о взыскании выпадающих доходов от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в виде разницы между размерами тарифов предприятия, установленных постановлением главы муниципального образования, и размерами экономически обоснованных затрат на данные услуги удовлетворено частично, так как при утверждении для населения льготного тарифа орган местного самоуправления обязан обеспечить возмещение экономически обоснованных затрат предприятию, представляющему населению такие услуги; в удовлетворении остальной части иска отказано в силу недоказанности истцом наличия возможности получения упущенной выгоды.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А17-10010/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору водоснабжения удовлетворено правомерно, поскольку суд признал данный договор заключенным и поскольку истец доказал факт оказания спорных услуг и размер взыскиваемой задолженности. В удовлетворении требований о взыскании неустойки отказано ввиду невозможности установления периодов просрочки внесения платежа, поскольку доказательств факта вручения ответчику счетов-фактур истцом в материалы дела не представлено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А11-144/2010 Предъявленное прокурором области к департаменту природопользования и охраны окружающей среды и к территориальному управлению мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения требование о признании недействительным договора на оказание услуг для государственных нужд удовлетворено правомерно, так как материалами дела установлено, что действия одного из ответчиков выходят за пределы его правоспособности на выполнение предусмотренных оспариваемым договором услуг.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.12.2010 по делу N А11-1134/2010 В удовлетворении исковых требований о расторжении муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города и о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по данному контракту отказано правомерно, так как несоблюдение сроков выполнения работ подрядчиком обусловлено невыполнением заказчиком обязательства по предоставлению объекта капитального ремонта в состоянии, пригодном для выполнения указанных работ, а следовательно, подрядчик не виновен в нарушении существенных условий данного контракта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А82-799/2010 Исковое требование об обязании ответчиков принять в муниципальную собственность передаточные устройства, относящиеся к социально значимым объектам, удовлетворено правомерно, так как спорные объекты не проданы на открытых торгах и посредством публичного предложения, а следовательно, в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" передача данных объектов в собственность муниципального образования осуществляется без каких-либо условий.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А82-6936/2010 Заявление о признании незаконными отказов управления Федеральной службы регистрации в государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимого имущества удовлетворено правомерно, так как разделительный баланс, представленный заявителем в регистрирующий орган с изменениями и дополнениями, соответствует требованиям действующего законодательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А82-6736/2009 Исковые требования о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, и о взыскании убытков, образовавшихся в результате уплаты истцом стоимости права аренды, определенной по результатам аукциона, удовлетворены правомерно, так как арендуемый участок не может использоваться по целевому назначению вследствие наличия в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормах запрета на осуществление строительства в непосредственной близости к фактически действующему кладбищу.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А82-3965/2010 В удовлетворении заявления о прекращении исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа об обязании общества произвести демонтаж рекламной конструкции, установленной на рекламном месте, отказано правомерно, так как исполнительное производство прекращается судом в случае утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные действия.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А82-1827/2010 Исковое требование об обратном взыскании платы за пользование вагонами и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как перевозчик не доказал тот факт, что простой вагонов произошел по причинам, зависящим от владельца груза.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А82-180/2010 Дело по иску о признании договора купли-продажи недвижимого имущества недействительным и о признании нежилых помещений общим имуществом многоквартирного дома направлено на новое рассмотрение для выяснения вопросов о том, относятся ли спорные помещения к общему имуществу многоквартирного дома, нарушаются ли права истца на пользование общим имуществом, а также для дачи правовой оценки договору купли-продажи недвижимого имущества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А82-1380/2010 В удовлетворении искового требования об урегулировании разногласий, возникших при заключении дополнительного соглашения к договору поставки газа по вопросу о способе оплаты поставленного газа, отказано правомерно, так как оснований для изменения способа оплаты в судебном порядке истец не представил.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А79-4055/2010 Кассационная жалоба подлежит возврату заявителю в случае, если к ней не приложен документ, подтверждающий факт направления или вручения ее копий и приложенных к ней документов другим лицам, участвующим в деле.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А79-3547/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа незаконным в части доначисления обществу единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также налога на прибыль и соответствующих пеней отказано правомерно, так как представленные обществом документы не подтверждают факт несения им затрат, не учтенных налоговым органом при исчислении данных налогов.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А43-681/2010 Производство по делу о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту приостановлено правомерно, так как арбитражный суд обязан приостановить производство по делу до разрешения Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации аналогичного спора в порядке надзора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А43-30435/2008 В удовлетворении искового требования о выплате суммы действительной стоимости доли в уставном капитале общества и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, ввиду недоказанности истцом факта направления им ответчику заявления о выходе из данного общества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А43-170/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения в размере неосвоенного аванса, внесенного во исполнение муниципального контракта, удовлетворено правомерно, так как доказательств выполнения работ в полном объеме либо возврата суммы неосвоенного аванса ответчик не представил.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А43-16820/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А38-970/2010 В удовлетворении заявления об аннулировании лицензии на производство, хранение и поставку спиртных напитков отказано правомерно, поскольку основания для аннулирования данной лицензии отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А31-257/2010 В удовлетворении искового требования о признании действий ответчика по расторжению договора аренды муниципального имущества необоснованными и не соответствующими действующему законодательству отказано правомерно, так как ответчик своевременно уведомил истца о расторжении им договора аренды, реализовав свое право на односторонний отказ от исполнения договора; доказательств того факта, что односторонний отказ арендодателя от сделки направлен на необоснованное лишение истца преимущественного права на выкуп арендуемого им помещения, в материалы дела не представлено.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А29-4514/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А29-3288/2010 Заявление о признании решения недействительным и об обязании Фонда социального страхования возместить расходы по выплате пособия по беременности и родам, а также о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя удовлетворено правомерно, так как факт ведения обществом хозяйственной деятельности, факт наличия страхового случая и факт выплаты застрахованному лицу пособия в оспариваемой сумме документально подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А29-10920/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, причиненных истцу в результате некачественного выполнения ответчиком работ по договору подряда, отказано правомерно, так как суд признал спорный договор незаключенным.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А28-4664/2010 Об оставлении без изменения решения Арбитражного суда Кировской области от 13.09.2010, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 1 решения Восточной городской Думы Омутнинского района Кировской области от 24.11.2008 N 136 "Об утверждении тарифов на коммунальные услуги для населения п. Восточный".
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А28-2377/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения по договору инвестирования отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что затраты на строительство истец произвел во исполнение договора инвестирования и стороны не представили доказательств прекращения действия указанного договора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А28-16258/2009 Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения арбитражного суда по делу о взыскании задолженности по арендной плате и пеней удовлетворено правомерно, так как обстоятельства, на которые ссылается предприниматель, являются существенными и не могли быть известны заявителю, а заявление подано с соблюдением сроков и оснований, указанных в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А11-3422/2009 Исковое требование о взыскании убытков, возникших в результате компенсации расходов, вызванных предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате проезда по единым социальным проездным билетам, правомерно удовлетворено за счет департамента транспорта, так как именно последний являлся публично-правовым образованием, к расходным обязательствам которого было отнесено финансирование соответствующих льгот.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.12.2010 по делу N А11-1805/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, причиненных вследствие поставки некачественного дизельного топлива, отказано правомерно, так как истец не доказал факт поставки некачественного дизельного топлива и факт наличия причинно-следственной связи между причиненным ему ущербом и действиями ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А82-20676/2009-37 Заявление о взыскании излишне выставленного в счетах-фактурах налога на добавленную стоимость и об обязании ответчика внести в счета-фактуры исправления в части изменения размера налоговой ставки с восемнадцати на ноль процентов частично удовлетворено, поскольку материалами дела подтвержден тот факт, что оказанные ответчиком услуги по подаче и уборке вагонов, переводу стрелок, предоставлению факсимильной связи и изготовлению копий нормативных и первичных документов подлежат налогообложению НДС по нулевой ставке.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А82-16730/2009 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести демонтаж данной конструкции удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование рекламного места и эксплуатация рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А43-8928/2010 Исковое требование об обязании городской администрации принять в муниципальную собственность здание общежития удовлетворено правомерно, так как указанное здание относится к объектам жилищного фонда и к объектам инженерной инфраструктуры, а потому обязанность по принятию данного объекта в муниципальную собственность возложена на муниципальное образование.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А43-41069/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за незаконную вырубку деревьев отказано правомерно, ввиду отсутствия события правонарушения, предусмотренного статьей 8.32 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А43-34475/2009 Исковое требование о взыскании стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества удовлетворено правомерно, так как в случае, если арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, после прекращения действия договора арендатор имеет право на возмещение стоимости этих улучшений.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А39-3272/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А39-1831/2010 Заявление об уменьшении размера исполнительского сбора, взысканного постановлением судебного пристава-исполнителя по исполнительному производству, удовлетворено правомерно, ввиду наличия у заявителя уважительных причин, по которым требование исполнительного документа не могло быть добровольно исполнено в трехдневный срок, а именно ввиду значительности суммы, подлежащей взысканию, недостаточности срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа и трудного финансового положения должника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А31-5214/2010 Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов является основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной статьей 7.22 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А31-10720/2009 В удовлетворении искового требования об изъятии предметов лизинга отказано правомерно, так как тот факт, что лизингополучатель исполнил обязательство по внесению всех лизинговых платежей по договору лизинга, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А29-5524/2009 Исковое требование о взыскании убытков в сумме, составляющих судебные расходы истца по делу о привлечении к административной ответственности, правомерно удовлетворено за счет Министерства финансов субъекта РФ, поскольку материалами дела подтверждено, что истец для восстановления своего нарушенного права понес расходы по оплате услуг, связанных с составлением отзыва на протокол об административном правонарушении, а то обстоятельство, что в силу п.п. 1.1 п. 1 ст. 333.37 НК РФ Министерство финансов освобождено от уплаты государственной пошлины, не является основанием для отказа истцу в возмещении его судебных расходов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А29-2748/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как в силу статьи 283 НК РФ в случае получения убытка в предыдущем налоговом периоде налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного им убытка или на часть этой суммы (вправе перенести убыток на будущее) и при этом не обязан отражать данный убыток в налоговой декларации за тот период, в котором он был получен.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А29-2511/2010 Заявление о признании недействительными отдельных пунктов постановления администрации муниципального образования городского округа от 13.01.2010 N 41, которыми внесены изменения в постановление от 25.07.2008 N 1655 и отменено ранее выданное разрешение на строительство, удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что администрация неправомерно внесла изменения в постановление и незаконно уклонилась от выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А28-6773/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в том, что он не передал в рамках исполнительного производства имущество должника (земельный участок и дом) на реализацию, отказано правомерно, так как судебный пристав-исполнитель принял все необходимые действия по исполнению исполнительного документа.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А28-18343/2009 В удовлетворении требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося у ответчика в результате пользования им принадлежащим истцу земельным участком, отказано правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что, имея намерение в будущем приобрести указанный участок в собственность, ответчик регулярно уплачивал за него земельный налог, а следовательно, использовал данный участок на возмездной основе.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А28-11027/2009 Производство по делу о признании строения самовольной постройкой и о его сносе прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А17-1013/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительной сделки по изъятию из хозяйственного ведения истца части нежилого здания отказано правомерно, так как изъятие ответчиком у истца спорного имущества, право хозяйственного ведения на которое не зарегистрировано, не противоречит требованиям действующего законодательства и не нарушает прав и законных интересов истца.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А11-4771/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение сроков представления в уполномоченный банк документов, необходимых для переоформления паспорта сделки, удовлетворено правомерно, в связи с ненадлежащим извещением законного представителя заявителя о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.12.2010 по делу N А11-13681/2009 Заявление об отмене решения антимонопольного органа о нарушении антимонопольного законодательства, выразившемся в уклонении от заключения договора на прием и одноразовое сообщение (ретрансляцию) абонентам программного пакета канала "ТНТ" по принадлежащим обществу кабельным сетям, удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что заявитель не обладал лицензией на оказание услуг для целей кабельного вещания, а следовательно, в его бездействии признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке отсутствовали.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А82-7996/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А82-573/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании суммы переплаты по агентскому договору отказано правомерно, ввиду пропуска истцом срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А82-5542/2010 В удовлетворении иска о признании недействительным с момента заключения договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в части, касающейся определения уровня напряжения энергопринимающих устройств потребителей, отказано правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что стороны согласовали договор уровня напряжения СН-2 в приложении к оспариваемому договору.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А82-19334/2009 В удовлетворении исковых требований о запрещении использования товарного знака WELLA, изъятии из гражданского оборота и уничтожении за счет ответчика средств по уходу за волосами, маркированных указанным товарным знаком, и о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца отказано правомерно, ввиду невозможности идентификации изъятой продукции к деятельности ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А82-1687/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления налога на добавленную стоимость и соответствующих сумм пеней и штрафов отказано, так как материалами дела подтверждено, что общество применило налоговый вычет по данному налогу неправомерно, не представив счета-фактуры, являющиеся основанием для принятия сумм налога к вычету.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А82-15384/2008 Исковое требование о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по передаче электрической энергии удовлетворено правомерно, так как факт оказания услуг в соответствии с условиями заключенного сторонами договора истцом и факт неоплаты их во взыскиваемом размере ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-571/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительным решения общего собрания участников общества, принятого по вопросам об одобрении крупной сделки и о выборе единоличного исполнительного органа общества отказано правомерно, ввиду истечения двухмесячного срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-43186/2009 Исковое требование о взыскании страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности судовладельцев удовлетворено правомерно, так как факт наступления страхового случая подтвержден материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-42250/2009 Производство по делу о признании права собственности на торговый павильон прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-40153/2009 Исковое требование о признании недействительными сделок по погашению задолженности, возникшей из кредитного договора, удовлетворено правомерно, поскольку материалами дела подтвержден тот факт, что совершение оспариваемых сделок повлекло предпочтительное удовлетворение требований ответчика перед иными кредиторами должника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-40150/2009 Исковое требование о признании недействительными сделок по погашению задолженности, возникшей из кредитного договора, удовлетворено правомерно, поскольку материалами дела подтвержден тот факт, что совершение оспариваемых сделок повлекло предпочтительное удовлетворение требований ответчика перед иными кредиторами должника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-26116/2009 Исковое требование о взыскании процентов за пользование кредитом солидарно с заемщика и с поручителя удовлетворено правомерно, так как основания для признания кредитного договора недействительным отсутствуют, а согласно ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-2359/2010 Неустойка, подлежащая взысканию вследствие нарушения срока ввода объекта в эксплуатацию и срока исполнения обязательства по передаче квартир по контракту, правомерно уменьшена судом ввиду ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-2299/2010 В удовлетворении ходатайства о передаче по подсудности дела о солидарном взыскании задолженности по договору электроснабжения отказано правомерно, так как истец обоснованно воспользовался предоставленным ему ст. 36 АПК РФ правом на выбор суда и предъявил иск по месту нахождения одного из двух ответчиков.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-22297/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-2146/2010 В силу пункта 5 части 1 статьи 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если она подана на судебный акт, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-2125/2010 Внесение таможенных платежей за пределами сроков, установленных действующим законодательством, влечет административную ответственность по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-18982/2009 Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и имущество должника удовлетворено правомерно, так как принятые меры связаны с предметом спора, соразмерны заявленным требованиям, необходимы и достаточны для обеспечения исполнения судебного акта и направлены на предотвращение причинения значительного ущерба.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А43-11963/2007 Размер взыскиваемых расходов на оплату услуг представителя правомерно уменьшен судом с учетом степени сложности дела, объема выполненных представителем работ, фактов явки представителя в судебные заседания.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А38-820/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности за оказанные услуги по перевозке грузов отказано правомерно, так как истец не представил допустимых доказательств факта наличия заключенного сторонами договора перевозки грузов, в частности товарно-транспортных накладных.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А38-2642/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А31-633/2009 В удовлетворении искового требования о признании недействительными торгов и заключенного по их результатам договора купли-продажи недвижимого имущества отказано правомерно, ввиду пропуска истцом срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А29-6864/2010 Недобросовестная конкуренция, а именно введение в заблуждение относительно количества (тиража) выпускаемой печатной продукции, может быть признана малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А29-5406/2010 В силу ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ в случае, если размер административного штрафа для юридических лиц за административное правонарушение не превышает ста тысяч рублей и решение по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности было обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 вышеназванного Кодекса.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А29-4843/2010 Дело в части признания незаконным и отмены постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения направлено на новое рассмотрение для проверки правомерности привлечения заявителя к административной ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А29-2785/2010 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик в полном объеме отразил доход, полученный в проверяемом периоде от ведения предпринимательской деятельности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А29-10874/2008 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, так как обоснованность, разумность и необходимость судебных расходов в названном размере, понесенных в ходе процедуры наблюдения, а также отсутствие у должника имущества подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А28-7136/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности, предусмотренной статьей 15.1 КоАП РФ, за нарушение порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении наличных денежных расчетов с превышением их предельного размера, удовлетворено правомерно, так как административный орган допустил существенное нарушение процедуры привлечения к ответственности, не известив надлежащим образом законного представителя общества о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А28-6993/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к ответственности, предусмотренной статьей 15.1 КоАП РФ, за нарушение порядка ведения кассовых операций, выразившееся в превышении размеров предельных расчетов наличными денежными средствами, удовлетворено правомерно, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя заявителя, не извещенного надлежащим образом о месте и времени его составления.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А28-6992/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления налогового органа о привлечении к предусмотренной статьей 15.1 КоАП РФ ответственности за превышение предельных размеров расчетов наличными денежными средствами удовлетворено правомерно, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя привлекаемого к ответственности лица, не извещенного надлежащим образом о времени и месте составления данного протокола.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А28-6415/2010 Заявление о признании незаконным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники при расчете за оказанные услуги удовлетворено правомерно, так как административный орган не доказал наличие вины предпринимателя в совершении вменяемого ему правонарушения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А17-2554/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными отказов в государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки отказано правомерно, так как в регистрирующий орган обратилось лицо, не наделенное полномочиями на распоряжение спорными участками.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А11-3976/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме слияния, отказано правомерно, поскольку в регистрирующий орган были представлены все необходимые для регистрации документы, а проверка достоверности содержащихся в данных документах сведений в полномочия регистрирующего органа не входит.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А11-3206/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ за отказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в принятии арестованного имущества должника для реализации отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении данного правонарушения материалами дела доказана и основания для его квалификации в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А11-3205/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ за отказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в принятии арестованного имущества должника для реализации отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении данного правонарушения материалами дела доказана и основания для его квалификации в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2010 по делу N А11-15951/2009 Дело по иску о признании прекращенным права собственности ответчика на объект недвижимости и об обязании его возвратить данный объект направлено на новое рассмотрение для установления лица, во владении которого находится данный объект на момент рассмотрения спора и которое должно было возвратить испрашиваемое имущество.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А82-492/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по перевозке груза удовлетворено правомерно, так как факт оказания данных услуг истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А82-3730/2010 Исковое требование о взыскании стоимости тепловых потерь, понесенных в результате поставки тепловой энергии по договору, удовлетворено правомерно, так как факт возникновения у ответчика обязанности по оплате потерь тепловой энергии в спорный период и факт их неоплаты подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А79-2957/2010 В удовлетворении искового требования конкурсного управляющего о признании недействительными сделок по погашению кредитов по кредитным договорам и о применении последствий их недействительности отказано правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что на момент совершения оспариваемых сделок ответчик не знал и мог знать о неплатежеспособности контрагента.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А79-13928/2009 Производство по кассационной жалобе по делу о взыскании задолженности по договору поставки и о взыскании договорной неустойки прекращено, поскольку суд не отнес заявителя к лицам, указанным в статье 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющим право на кассационное обжалование состоявшегося судебного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А43-1819/2008 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате работ по строительству мойки для автотранспорта и пеней за нарушение сроков их оплаты правомерно удовлетворено частично, так как факт некачественного выполнения истцом отдельных работ и факт наличия у ответчика задолженности по оплате выполненных работ подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А31-4054/2010 В удовлетворении искового требования о признании права собственности на трактор отказано правомерно, так как представленные в материалы дела доказательства не позволяют сделать вывод о том, что истцу было передано именно указанное им спорное имущество.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А31-1399/2010 Исковое требование о признании недействительным принятого комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом администрации города решения об одностороннем отказе от исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции удовлетворено правомерно, поскольку допущенное истцом несвоевременное внесение платежей не является существенным нарушением условий сделки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А28-1206/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения за оказанные услуги по передаче тепловой энергии по сетям истца удовлетворено правомерно, ввиду доказанности факта оказания истцом ответчику услуг по передаче тепловой энергии в спорный период и факта отсутствия соответствующего договора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А17-263/2010 Предъявленное к Министерству финансов Российской Федерации в лице управления Федерального казначейства и к Ивановской области в лице департамента финансов области требование о взыскании задолженности по оплате электроэнергии частично удовлетворено, так как изменение порядка компенсации расходов организации, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате электрической энергии, не может лишить заинтересованную сторону права на возмещение понесенных ею затрат.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.12.2010 по делу N А11-2272/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие пользования нежилыми помещениями по договору безвозмездного пользования, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт расторжения данного договора и факт неисполнения ответчиком обязанности по возврату объекта пользования подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А82-18546/2009 Исковое требование о взыскании штрафа на основании соглашения о взаимодействии по вопросам использования полосы отвода автодороги в размере за каждое из допущенных ответчиком нарушений, а именно за нарушение содержания барьерного ограждения и за невыполнение технических условий на устройство данного ограждения, правомерно удовлетворено частично, так как суд пришел к выводу о том, что условиями данного соглашения сумма штрафа установлена за все нарушения в совокупности, а не за каждое в отдельности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А79-652/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения главы муниципального образования о прекращении права хозяйственного ведения на недвижимое имущество и о применении последствий его недействительности отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что у общества отсутствуют вещные права на спорное имущество и что оспариваемое распоряжение не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и не создает ему иные препятствия для ее осуществления.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А79-2604/2010 В удовлетворении искового требования конкурсного управляющего о признании недействительной произведенной платежным поручением сделки по оплате оказанных охранных услуг отказано правомерно, поскольку оспариваемый платеж внесен должником в процессе обычной хозяйственной деятельности, а потому на момент совершения оспариваемой сделки ответчик не знал и не мог знать о неплатежеспособности контрагента.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А79-2599/2010 Дело по иску о признании недействительной сделки по оплате должником услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и о применении последствий ее недействительности направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса о том, имеются ли в конкурсной массе должника денежные средства, достаточные для удовлетворения всех требований по текущим платежам, имеющим более раннюю очередность погашения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А79-15134/2009 Исковое требование о взыскании основного долга по договору перевозки грузов автомобильным транспортом и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком договорного обязательства по оплате оказанных ему услуг.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А79-12469/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате незаконного удержания имущества ответчиком, принадлежащего истцу, отказано правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что истец имел возможность реализовать спорное имущество, получив от этого прибыль.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А43-9503/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании суммы сбора за подачу и уборку вагонов и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как ответчик является филиалом ОАО "Российские железные дороги" и не обладает статусом юридического лица, в связи с чем не наделен процессуальной правоспособностью.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А43-40949/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении общества к административной ответственности за незаконное захоронение на арендуемом им земельном участке отходов 1-3-го классов опасности отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что общество осуществило размещение отходов производства в не предназначенном для этого месте, а именно на территории грузового порта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А43-25739/2008 В удовлетворении искового требования о признании незаключенным дополнительного соглашения к договору аренды помещения (здания) отказано правомерно, ввиду пропуска истцом трехгодичного срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А43-11395/2010 Неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), выразившееся в несоблюдении им срока и порядка проведения первого собрания кредиторов должника, а также сроков представления в арбитражный суд отчета о своей деятельности и протокола первого собрания кредиторов должника с приложением необходимых документов, является основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А31-2309/2010 Исковое требование о признании недействительным принятого комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом администрации города решения об одностороннем отказе от исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции удовлетворено правомерно, поскольку допущенное истцом несвоевременное внесение платежей не является существенным нарушением условий сделки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А29-9607/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате строительно-монтажных работ удовлетворено правомерно, так как факт ненадлежащего исполнения ответчиком как инвестором обязательств по возмещению затрат истца на выполнение условий заключенного ими дополнительного договора инвестирования подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А29-719/2010 В удовлетворении иска о взыскании убытков по смешанному договору, содержащему элементы договора хранения и договора поставки, правомерно отказано в части договора поставки, ввиду отсутствия в данном договоре согласованных сторонами условий о наименовании, качестве и количестве товара, и в части договора хранения, ввиду недоказанности истцом разумности установления более низкой цены, по которой товар был продан третьему лицу, чем цена, предусмотренная договором.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А29-523/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие пользования ответчиком нежилыми зданиями, принадлежащими на праве собственности истцу, отказано правомерно, поскольку факт пользования ответчиком спорными зданиями и размер неосновательного обогащения материалами дела не подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А29-1506/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате неоплаты ответчиком предоставленных коммунальных услуг, услуг по техническому обслуживанию и содержанию многоквартирного дома и придомовой территории, удовлетворено правомерно, поскольку в соответствии с законом ответчик, являющийся собственником помещения в многоквартирном доме, должен нести бремя содержания и обслуживания общего имущества в данном доме, а также оказания коммунальных услуг.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А29-13134/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании страхового возмещения по договору страхования имущества предприятий и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как повреждение застрахованного имущества в результате обрушения крыши ангара, происшедшего вследствие воздействия природно-климатических условий, страховым случаем не является.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А29-12111/2009 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления налога на добавленную стоимость отказано правомерно, так как документы, представленные налогоплательщиком, содержат недостоверные сведения и не подтверждают реальность осуществления им хозяйственных операций с указанными в них контрагентами, а потому не могут служить основанием для применения налоговых вычетов по данному налогу.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А28-6215/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения регистрирующего органа о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, в части изменения адреса его места нахождения, отказано правомерно, так как данные изменения зарегистрированы на основании пакета документов, представленных в соответствии с требованиями Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А28-5686/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными решения и предписания комиссии управления Федеральной антимонопольной службы о признании котировочной заявки, подаваемой в форме электронного документа, не соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что спорная заявка соответствовала требованиям действующего законодательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А28-2698/2010 Дело по иску о взыскании задолженности по договору теплоснабжения в горячей воде и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение для установления периода начисления процентов и определения суммы взыскиваемых процентов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А28-1181/2010 Исковое требование о признании незаключенным договора залога удовлетворено правомерно, поскольку исходя из данного договора невозможно индивидуализировать заложенное имущество и место его нахождения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А28-1180/2010 Иск о признании незаключенным договора залога имущества удовлетворен правомерно, ввиду невозможности индивидуализации спорного имущества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А17-9386/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, поскольку факт оказания в спорный период услуг по передаче электрической энергии во взыскиваемом объеме истцом и факт неоплаты данных услуг ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.12.2010 по делу N А17-2404/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за непредставление в налоговый орган информации об открытии счета в банке удовлетворено правомерно, поскольку налоговый орган не доказал факт наличия в действиях налогоплательщика состава налогового правонарушения и факт нарушения процедуры привлечения к налоговой ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А82-5296/2010 Заявление о признании недействительными постановлений судебного пристава-исполнителя о запрете на осуществление регистрационных действий и задержании автотранспортных средств, а также о запрете на осуществление регистрационных действий в отношении объектов недвижимости удовлетворено правомерно, так как запрет на осуществление регистрационных действий в отношении имущества, стоимость которого в несколько раз превышает сумму взыскиваемой задолженности, является нарушением прав должника и может затруднить добровольное исполнение требований исполнительного документа.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А82-4762/2010 Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после взыскания исполнительского сбора, является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 17.15 КоАП РФ.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А82-3835/2010 Производство по делу о взыскании задолженности по договору подряда прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А82-2553/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование данного рекламного места и эксплуатация данной рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А82-18287/2009 Заявление о признании незаконным отказа администрации муниципального образования в реализации заявителем преимущественного права на приватизацию арендуемого им помещения и об обязании органа местного самоуправления произвести оценку данного помещения на предмет определения его рыночной стоимости и принять решение об условиях его приватизации удовлетворено, так как заявитель как субъект малого предпринимательства имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А82-16864/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по оплате отпущенной по договору тепловой энергии в горячей воде отказано правомерно, так как в спорный период ответчик не являлся абонентом отпущенной истцом тепловой энергии в жилые дома.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А82-12167/2009-10 Производство по кассационной жалобе по делу о взыскании задолженности по договору на отпуск и потребление тепловой энергии для муниципального жилищного фонда прекращено, поскольку общество не относится, по мнению суда, к числу лиц, указанных в статье 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющих право на кассационное обжалование состоявшегося судебного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А79-12976/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом, выразившихся в отказе принять на реализацию арестованное имущество, и об обязании его принять арестованное имущество на реализацию отказано правомерно, так как спорные действия не повлекли нарушения прав заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А43-6643/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц и единого социального налога удовлетворено, так как исполняющий обязанности начальника налогового органа при рассмотрении материалов налоговой проверки и принятии решения не обеспечил лицу, в отношении которого проводилась данная проверка, возможность участвовать в процессе рассмотрения ее материалов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А43-5411/2010 В удовлетворении искового требования о признании договора аренды рекламного места незаключенным отказано правомерно, поскольку передача ответчику трех рекламных мест была осуществлена в рамках ранее заключенного договора аренды, а четвертое рекламное место передавалось во исполнение приложения к данному договору,и поскольку спорный договор не подлежал государственной регистрации как заключенный на срок менее одного года.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А43-26745/2007 В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости выполненных по договору подряда дополнительных работ отказано правомерно, так как условие о выполнении дополнительных работ по оспариваемому договору сторонами согласовано не было.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А43-1059/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительными договоров купли-продажи нежилых зданий отказано правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что данные объекты недвижимости были проданы по рыночной цене, а потому оспариваемые договоры соответствуют требованиям закона.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А43-10160/2010 В удовлетворении ходатайства о применении мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на долю ответчика в праве общей долевой собственности на нежилое здание отказано правомерно, поскольку заявитель не доказал, что неприменение обеспечительных мер приведет к затруднению или к невозможности исполнения решения суда.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А43-10159/2010 В удовлетворении ходатайства о применении мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на долю ответчика в праве общей долевой собственности на нежилое здание отказано правомерно, поскольку заявитель не доказал, что неприменение обеспечительных мер приведет к затруднению или к невозможности исполнения решения суда.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А39-2405/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности за нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации, удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 17.14 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А39-2063/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении общества к ответственности на основании ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ за непредоставление судебному приставу-исполнителю запрошенных им сведений удовлетворено правомерно, так как в действиях общества отсутствует состав административного правонарушения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А29-3073/2009 В удовлетворении ходатайства уполномоченного органа о приостановлении производства по делу о признании общества несостоятельным (банкротом) отказано правомерно, поскольку обстоятельства, которые могут быть установлены приговором суда по уголовному делу, не будут иметь правового значения для дела о признании общества несостоятельным (банкротом) и поскольку приостановление производства по данному делу будет препятствовать завершению мероприятий, которые необходимо провести в рамках конкурсного производства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А29-2429/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие выполнения дополнительных работ, не предусмотренных муниципальным контрактом, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как отношения сторон регулируются нормами о договоре подряда, а несоблюдение истцом требований указанных норм свидетельствует об отсутствии у ответчика обязанности по уплате стоимости этих работ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А28-17311/2009 Производство по апелляционной жалобе по делу о признании общества несостоятельным (банкротом) прекращено, поскольку в соответствии с нормами Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" временный управляющий с момента его освобождения от занимаемой должности не обладает правом на обжалование определения о введении в отношении должника процедуры внешнего управления.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А28-11158/2008 Суд правомерно утвердил мировое соглашение, достигнутое конкурсными кредиторами и должником в процедуре конкурсного производства, ввиду отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о нарушении мировым соглашением требований действующего законодательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А17-5915/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося у ответчика в результате неуплаты им стоимости фактических потерь электроэнергии в принадлежащих ответчику объектах сетевого хозяйства, удовлетворено правомерно, так как осуществление истцом расчета стоимости указанных потерь исходя из объема электроэнергии, переданной потребителям истца, и тарифа, установленного постановлением Региональной службы по тарифам, соответствует действующему законодательству.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А11-16239/2009 Исковое требование о признании права федеральной собственности на нежилые помещения удовлетворено правомерно, так как исковая давность по заявленному иску не подлежит применению, поскольку факт внесения в реестр муниципальной собственности недостоверной записи о праве на спорное имущество и факт государственной регистрации, не связанные с лишением владения, не означают, что со дня внесения в указанный реестр данной записи собственник знал или мог знать о нарушении своего права.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.12.2010 по делу N А11-14203/2009 Исковое требование о взыскании убытков, понесенных истцом в результате предоставления им отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, удовлетворено правомерно, так как факт наличия у истца взыскиваемых убытков и их размер подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А82-14131/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося у ответчика в результате использования им торгового места, расположенного на земельном участке истца, и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт использования ответчиком данного торгового места подтвержден материалами дела, а доказательств оплаты не представлено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А82-1385/2010 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными договора на участие в долевом строительстве и договора купли-продажи встроенного нежилого помещения магазина, а также о применении последствий их недействительности путем передачи нежилого помещения в собственность истца отказано правомерно, так как истец не доказал, что оспариваемые договоры противоречат требованиям закона или иных правовых актов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А82-1304/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных на основании муниципального контракта, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как тот факт, что ответчик принял выполненные истцом работы, и тот факт, что он не оплатил их в полном объеме, подтверждены материалами дела. Ответчик несет риск возникновения неблагоприятных последствий в случае необеспечения получения им почтовой корреспонденции, в том числе и почтовых извещений.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А79-938/2010 Исковое требование о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт поставки товара истцом и факт его неполной оплаты ответчиком подтверждены материалами дела. Удовлетворение требования о взыскании процентов за более ранний период невозможно в связи с истечением срока исковой давности.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А79-8151/2010 В силу пункта 5 части 1 статьи 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если она подана на судебный акт, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А79-3537/2010 Дело по иску о взыскании задолженности по договору на оказание транспортных услуг и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса о том, является ли данный договор заключенным.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А79-14576/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате выполненных работ удовлетворено правомерно, так как факт выполнения работ истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела. В удовлетворении встречного требования о взыскании убытков, составляющих расходы заказчика на устранение недостатков выполненных подрядчиком работ, отказано правомерно, поскольку возможность устранения недостатков выполненных подрядчиком работ силами третьих лиц договором не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А43-8233/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании денежных средств за неисполнение обязательства по сохранной перевозке груза отказано правомерно, так как факт принятия перевозчиком груза к перевозке, а также факт загрузки именно того груза, который указан истцом, материалами дела не доказаны.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А43-6329/2010 Исковое требование об освобождении земельного участка от временного сборно-разборного павильона удовлетворено правомерно, так как договор аренды земельного участка прекратил свое действие, а потому ответчик обязан освободить данный участок от принадлежащего ему имущества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А43-14634/2009 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, так как обоснованность, разумность и необходимость судебных расходов в названном размере, понесенных в ходе процедуры наблюдения, а также отсутствие у должника имущества установлены и подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А43-1218/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и взыскании пеней отказано правомерно, так как арендатор исполнил обязательство по внесению арендных платежей за время пользования данным участком, а впоследствии в одностороннем порядке отказался от исполнения спорного договора, поскольку земельный участок вместе с возведенным на нем многоквартирным домом был передан другому лицу, вследствие чего право пользования объектом аренды у ответчика прекратилось.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А38-7718/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, причиненных налоговому органу неправомерными действиями ответчика в период исполнения им обязанностей конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия, отказано правомерно, поскольку факт необоснованного уменьшения ответчиком конкурсной массы предприятия налоговым органом не доказан.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А31-4559/2010 Кассационная жалоба по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности возвращена правомерно, так как судебные акты первой и апелляционной инстанций по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А31-2808/2009 Иск о взыскании задолженности по уплате за выполненные по договору подряда работы удовлетворен правомерно, так как факт выполнения данных работ истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела. В удовлетворении встречного иска о признании договора подряда незаключенным в части выполнения работ, указанных в актах их приемки, отказано правомерно, так как материалами дела подтвержден факт согласования сторонами договора условия о выполнении дополнительных работ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А29-8933/2005 Заявление о возмещении судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве юридического лица удовлетворено правомерно, поскольку судебные акты об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным судом не принимались и поскольку обоснованность несения спорных расходов подтверждена материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А29-1414/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на добавленную стоимость и пеней по данному налогу отказано правомерно, так как налогоплательщик не представил ни налоговому органу в ходе выездной налоговой проверки, ни судам подлинники договора, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А28-2959/2010 Нарушение порядка ведения кассовых операций при расчетах с другими организациями наличными деньгами сверх установленных размеров является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 15.1 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А28-17770/2009 Заявление банка о введении в отношении должника процедуры наблюдения и о включении требований банка в третью очередь реестра требований кредиторов удовлетворено правомерно, так как факт наличия у должника на момент обращения в суд задолженности в сумме свыше ста тысяч рублей и факт его неплатежеспособности подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А17-6872/2009 Исполнитель коммунальных услуг обязан на основании договора энергоснабжения оплачивать не только поданную в квартиры электроэнергию, но и ту электроэнергию, которая была подана в места общего пользования.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А17-6871/2009 Исполнитель коммунальных услуг обязан на основании договора энергоснабжения оплачивать не только поданную в квартиры электроэнергию, но и ту электроэнергию, которая была подана в места общего пользования.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.11.2010 по делу N А17-2049/2010 Заявление о признании незаконным отказа комитета по управлению муниципальным имуществом в заключении договора купли-продажи нежилого помещения удовлетворено правомерно, так как заявитель как субъект малого предпринимательства и арендатор спорного имущества обладает правом преимущественного выкупа данного имущества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А82-6111/2008 Заявление о прекращении исполнительного производства удовлетворено правомерно, ввиду смерти должника и отсутствия у умершего наследников.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А82-3595/2010 Суд вправе уменьшить размер подлежащей уплате неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А82-1966/2010 Исковое требование об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора поставки газа по вопросу о праве на ограничение (прекращение) поставки газа покупателям, удовлетворено путем утверждения договора в редакции поставщика, поскольку предложенное последним условие об одностороннем расторжении им данного договора в случае многократной (более трех раз) просрочки внесения платежей соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов абонента.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А82-17166/2009 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, ввиду нарушения ответчиком существенного условия договора, а именно ввиду использования данной рекламной конструкции при отсутствии соответствующей разрешительной документации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А82-17165/2009 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, ввиду нарушения ответчиком существенного условия договора, а именно ввиду использования данной рекламной конструкции при отсутствии соответствующей разрешительной документации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А82-14148/2009 Дело о взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, так как выводы суда не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А79-2678/2010 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления единого налога на вмененный доход удовлетворено правомерно, так как при определении площади торгового места налоговый орган неправомерно учел площадь помещения, не используемого налогоплательщиком для осуществления розничной торговли.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А79-1233/2010 Исковое требование в части взыскания долга по договору на консультационно-юридическое обслуживание и взыскания неустойки удовлетворено частично, так как факт оказания данных услуг истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела. Отсутствие актов выполненных работ не является основанием для отказа в удовлетворении иска об оплате оказанных истцом ответчику правовых услуг.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А43-9670/2010 В удовлетворении заявления о привлечении к предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ ответственности за реализацию аксессуаров к мобильным телефонам под товарным знаком Sony Ericsson, содержащих признаки контрафактности, отказано, ввиду истечения срока давности привлечения к данному виду ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А43-42848/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий администрации муниципального образования, выразившихся в выставлении на конкурс маршрута общего пользования, о признании права предпринимателя на осуществление пассажирских перевозок и о признании недействительными результатов указанного конкурса отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что действия администрации соответствуют действующему законодательству, а процедура проведения конкурса на осуществление пассажирских перевозок соблюдена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А43-2782/2010 В удовлетворении искового требования об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения отказано правомерно, так как к моменту обращения истца с данным требованием истек трехгодичный срок исковой давности, о чем заявлено другой стороной спора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А43-15104/2010 В удовлетворении заявления о привлечении к предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ ответственности за реализацию аксессуаров к мобильным телефонам под товарным знаком Sony Ericsson, содержащих признаки контрафактности, отказано, ввиду истечения срока давности привлечения к данному виду ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А43-10062/2010 Дело о признании незаконными и об отмене постановления административного органа о привлечении к предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ ответственности направлено в Первый арбитражный апелляционный суд для рассмотрения дела по существу, поскольку определение о возвращении апелляционной жалобы является необоснованным и не соответствующим закону, а следовательно, подлежит отмене с восстановлением срока на обжалование и передачей дела на новое рассмотрение.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А39-2096/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате незаконного списания банком со счета пенсионера в счет исполнения обязательств по кредитному договору денежных средств, поступивших на счет последнего в качестве пенсионных выплат после его смерти, отказано правомерно, так как на дату списания денежных средств банку не было представлено свидетельство о смерти пенсионера.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А38-7422/2009 В удовлетворении искового требования о признании права федеральной собственности на недвижимое имущество отказано правомерно, ввиду пропуска истцом трехгодичного срока исковой давности для обращения в суд с настоящим иском.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А38-1588/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, в размере стоимости выполненных работ по газоснабжению, а также о взыскании расходов на проведение экспертизы и оплаты услуг представителя отказано правомерно, так как тот факт, что данные работы были выполнены истцом, материалами дела не подтвержден.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А31-260/2010 Исковое требование об обязании ответчика освободить земельный участок от принадлежащего ему временного павильона удовлетворено правомерно, так как договор аренды спорного земельного участка признан ничтожным, а следовательно, правовые основания для занятия данного земельного участка у ответчика отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А31-1420/2008 Исковые требования о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества и о применении последствий его недействительности удовлетворены правомерно, так как на момент совершения оспариваемой сделки ответчик не являлся собственником отчуждаемого имущества и был не вправе им распоряжаться.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А29-7881/2009 Заявление о выплате процентов по вознаграждению арбитражного управляющего правомерно удовлетворено в полном объеме, так как доказательства того факта, что действительная стоимость активов должника не соответствует стоимости, указанной в документах бухгалтерской отчетности, ответчиком в дело не представлены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А29-5790/2009 Исковое требование о взыскании страхового возмещения, выплаченного по договору комбинированного страхования автотранспортных средств, правомерно удовлетворено за счет организации, обслуживающей сети ливневой канализации и допустившей ненадлежащее состояние колодца, явившееся причиной ДТП.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А29-473/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по отпуску воды и приему сточных вод, образовавшейся в результате безучетного пользования данными услугами ответчиком, отказано правомерно, так как истцом не доказан тот факт, что прибор учета был неисправен с самого начала его эксплуатации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А29-1704/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как договор подряда признан незаключенным, ввиду несогласования сторонами условий о его предмете и сроках выполнения работ; договор поставки является незаключенным, ввиду несогласования сторонами условий о сроках поставки товара и его наименовании; факт выполнения работ подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А29-1081/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительными приказа комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования о внесении изменений в приказ о закреплении муниципального имущества за юридическим лицом на праве хозяйственного ведения и в приложения к спорному приказу отказано правомерно, поскольку данный приказ издан комитетом в пределах предоставленных ему полномочий и поскольку права и законные интересы заявителя его изданием не нарушены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А28-3168/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления водного налога отказано правомерно, так как налоговый орган правомерно определил налоговую базу по данному налогу на основании показаний водоизмерительных приборов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А28-3166/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления водного налога отказано правомерно, так как налоговый орган правомерно определил налоговую базу по данному налогу исходя из объема воды, забранной из водного объекта, на основании показаний водоизмерительных приборов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А11-637/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт выполнения работ истцом и факт неоплаты данных работ ответчиком подтверждены материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А11-5043/2010 В силу пункта 5 части 1 статьи 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если она подана на судебный акт, который не был обжалован в арбитражный суд апелляционной инстанции.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А11-2817/2010 Производство по делу о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу N А11-1921/2010 Рассмотрение кассационной жалобы по делу о взыскании долга по договору поставки товара и о взыскании пеней отложено судом до представления истцом контррасчета размера подлежащей взысканию государственной пошлины.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А82-780/2010 Исковое требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие неисполнения ответчиком своих обязанностей по договору купли-продажи удовлетворено правомерно, поскольку материалами дела подтверждено, что покупатель не оплатил поставленный ему товар и не представил доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы, вследствие действия которых надлежащее исполнение им взятых на себя обязательств по договору оказалось невозможным.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А79-3635/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительными договоров по поставке продуктов питания и о применении последствий их недействительности отказано правомерно, поскольку оспариваемые сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности и конкурсный управляющий не доказал тот факт, что размер платежей по оспариваемым сделкам превышает один процент активов должника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А79-2592/2010 В удовлетворении исковых требований конкурсного управляющего о признании недействительными договоров по поставке продуктов питания и о применении последствий их недействительности отказано правомерно, поскольку оспариваемые сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности, вследствие чего на момент их совершения ответчик не знал и не мог знать о неплатежеспособности контрагента.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А43-45710/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по товарной накладной удовлетворено правомерно, так как факт поставки товара ответчику и факт его неоплаты последним подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А43-11833/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении эмитента к административной ответственности за осуществление размещения ценных бумаг с нарушением условий, установленных зарегистрированным решением общества о дополнительном выпуске акций, отказано правомерно, так как факт правонарушения и факт надлежащего и своевременного извещения заявителя или его законного представителя о рассмотрении дела об административном правонарушении доказан материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А43-11809/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия события правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А39-1169/2010 Исковое требование об обязании устранить недостатки выполненных работ по ремонту автомобиля удовлетворено правомерно, так как данные недостатки были обнаружены в пределах гарантийного срока.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А31-3168/2010 Исковое требование о признании действующим договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции удовлетворено правомерно, поскольку допущенное ответчиком нарушение условий данного договора, а именно несвоевременная оплата эксплуатации рекламного места, не является существенным.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А31-2310/2010 Исковое требование о признании недействительным одностороннего отказа ответчика от исполнения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции удовлетворено правомерно, поскольку однократное несвоевременное внесение ответчиком установленных данным договором платежей существенным нарушением не является.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А29-5830/2010 Дело по заявлению об оспаривании решения третейского суда прекращено, так как данное дело не подлежит обжалованию в арбитражном суде, поскольку стороны согласовали наименование третейского суда, в котором договорились разрешать споры, возникшие в ходе исполнения заключенного ими договора, и поскольку стороны также согласовали в договоре условия об окончательности решения третейского суда.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А29-3358/2009 Исковое требование об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора оказания услуг по передаче электрической энергии по вопросам о величине заявленной мощности и методике ее определения, правомерно удовлетворено путем утверждения договора в редакции истца, так как заключение договора в данной редакции не ущемляет интересы ответчика, поскольку негативные последствия неправильного определения размера заявленной мощности несет потребитель вышеназванных услуг.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А29-3035/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств отказано правомерно, так как при выплате страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств стоимость восстановительного ремонта, исходя из которой исчисляется размер страхового возмещения, определяется с учетом износа автомобиля.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А28-6582/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору аренды и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком возложенной на него обязанности по возврату арендодателю арендуемого им земельного участка по истечении срока, предусмотренного договором аренды.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А17-1578/2010 Дело в части отказа администрации муниципального образования в переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право их аренды и об обязании заключить договоры аренды данных земельных участков направлено на новое рассмотрение для дачи оценки факту нахождения испрашиваемых земельных участков на кадастровом учете.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А11-1698/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по арендной плате и пеней за несвоевременное исполнение обязательства удовлетворено правомерно, ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору аренды в части обязательства по внесению арендных платежей.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А11-15976/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося у арендатора в результате передачи в аренду не принадлежащего ему имущества, удовлетворено правомерно, так как тот факт, что последний не обладал полномочиями на передачу в аренду спорного имущества, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.11.2010 по делу N А11-14249/2009 В удовлетворении искового требования о возобновлении договора аренды земельного участка на новый срок отказано правомерно, так как до истечения срока действия договора аренды арендодатель сообщил своему контрагенту о наличии у него возражений на продолжение арендных правоотношений, в связи с чем договор аренды прекратил свое действие.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А82-86/2010 Кризис в мировой экономике не является обстоятельством, свидетельствующим о явной несоразмерности банковского процента, а потому основания для уменьшения размера процентов, взыскиваемых с ответчика за неисполнение своих обязательств по договору поставки товара, у суда отсутствовали.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А82-404/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору поставки товара удовлетворено правомерно, так как факт поставки товара истцом и факт неполной оплаты поставленного ему товара ответчиком подтверждены материалами дела. Финансово-экономический кризис в мировой экономике нельзя отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, ввиду отсутствия такого квалифицирующего признака, как непредотвратимость.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А82-19860/2009 Дело об утверждении мирового соглашение по делу о возврате неосновательного обогащения в виде возложения на ответчика обязанности возвратить истцу спорное недвижимое имущество направлено на новое рассмотрение, так как суд принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А82-19859/2009 Дело об утверждении мирового соглашения по делу о применении последствий недействительности (ничтожности) сделки по размещению акций направлено на новое рассмотрение, так как суд принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А82-19516/2009 Производство по делу в части расторжения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и демонтажа данной конструкции прекращено ввиду отказа истцов от иска и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А82-1890/2005-43-Б/8 Заявление о возмещении судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве юридического лица удовлетворено правомерно, поскольку судебные акты об отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей ввиду их неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным судом не принимались и поскольку обоснованность несения спорных расходов подтверждена материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А82-17840/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности в части доначисления налога на доходы физических лиц, единого социального налога и налога на добавленную стоимость отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что в спорный период налогоплательщик осуществлял оптовую торговлю, подлежащую обложению налогом по общей системе налогообложения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А79-723/2010 Исковое требование о предоставлении копий документов о деятельности общества удовлетворено правомерно, так как общество обязано предоставить его участнику истребованные им копии документов, за исключением копий тех документов, которые регулируют трудовые отношения между ответчиком и его работниками.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А79-3202/2010 Суд возвратил апелляционную жалобу по делу о взыскании задолженности по договору уступки права требования и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно, ввиду пропуска заявителем срока на подачу данной жалобы и отказа суда в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А79-2268/2010 Исковое требование о взыскании ущерба, причиненного в результате повреждения автомобиля в дорожно-транспортном происшествии, происшедшем по вине его водителя, удовлетворено правомерно, так как ответчик является страховщиком гражданской ответственности владельца автомобиля, водитель которого виновен в совершении ДТП и в причинении ущерба истцу.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А43-975/2010 В удовлетворении заявления об обязании налогового органа возвратить обществу незаконно взысканные налоги, сборы, пени и штрафы отказано, так как взыскание и поступление спорных сумм в бюджет материалами дела не подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А43-44660/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительным и об отмене решения антимонопольного органа о признании действий обществ, а именно использования результатов интеллектуальной деятельности конкурента при реализации обществами прибора безопасности для грузоподъемных машин, нарушающими положения Федерального закона "О защите конкуренции" отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что приборы, реализуемые обществами, не содержат результатов интеллектуальной собственности заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А43-40251/2009 Дело о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного по договору добровольного страхования транспортных средств, направлено на новое рассмотрение для формирования должным образом документальной базы по сложившемуся спору и на основании всестороннего и полного исследования и оценки представленных сторонами доказательств установления всех существенных для спорного вопроса обстоятельств.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А43-33305/2009 Производство по кассационной жалобе по делу о регистрации договора ипотеки и о прекращении ипотеки прекращено, поскольку суд не отнес заявителя к лицам, указанным в статье 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющим право на кассационное обжалование состоявшегося судебного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А43-31276/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, причиненных неправомерными действиями ответчика в период исполнения им обязанностей арбитражного управляющего, отказано правомерно, поскольку истец не представил доказательств того факта, что данные убытки были причинены ему именно незаконными действиями ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А43-27321/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося у ответчика вследствие незаконного сбережения имущества, хранящегося в здании принадлежащего истцам торгового центра, отказано правомерно, ввиду недоказанности последними факта оказания ими ответчику услуг по хранению данного имущества и размера спорных услуг.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А43-13291/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, материалами дела доказана и основания для квалификации указанного правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А43-10823/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным предписания территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которым на банк возложена обязанность по внесению в кредитный договор изменения путем исключения из него условия о внесении единовременного платежа за обслуживание ссудного счета в срок не позднее даты выдачи кредита, отказано правомерно, так как действия банка по взиманию платы за открытие и ведение ссудного счета ущемляют установленные законом права потребителей.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А43-1044/2010 Неустойка, подлежащая взысканию за просрочку ввода объекта в эксплуатацию и за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир по контракту, правомерно уменьшена судом ввиду ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А31-295/2006 Кассационная жалоба о признании незаконными действий конкурсного управляющего, продавшего единым лотом зарегистрированное за обществом имущество, удовлетворена правомерно, так как продажа конкурсным управляющим имущества должника по стартовой цене при наличии значащейся в реестре требований кредиторов задолженности явилась излишней мерой и вступила в противоречие с интересами должника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А29-7887/2009 В удовлетворении жалобы на бездействие временного управляющего, выразившееся в непроведении первого собрания кредиторов в сроки, установленные Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", отказано правомерно, так как суд пришел к выводу о том, что у временного управляющего имелись основания для обращения с ходатайством о продлении срока проведения процедуры наблюдения в отношении должника и об отложении проведения первого собрания его кредиторов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А29-406/2010 Исковые требования о признании недействительным договора купли-продажи имущества и о применении последствий недействительности сделки удовлетворены правомерно, так как факт совершения данной сделки с заинтересованным лицом и по существенно заниженной цене, вследствие чего должнику (истцу) и его кредиторам были причинены убытки, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А29-1874/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате неоплаты ответчиком услуг, оказанных по договору оказания услуг и проведения работ по управлению, содержанию и текущему ремонту доли общего имущества в многоквартирном доме, удовлетворено правомерно, так как факт оказания данных услуг и проведения данных работ истцом и их неоплата ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А28-3318/2010 В удовлетворении искового требования о признании незаключенным договора купли-продажи долей в уставном капитале общества отказано, так как материалами дела подтвержден тот факт, что сторонами данного договора было достигнуто соглашение по всем его существенным условиям.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А28-216/2010 Исковое требование о понуждении ответчика к заключению договора на прием сточных вод удовлетворено правомерно, так как факт наличия у истца энергопринимающего устройства, отвечающего установленным техническим требованиям, присоединенного к сетям ответчика, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А17-2260/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными отказов в государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки и об обязании регистрирующего органа осуществить регистрацию указанного права отказано правомерно, так как в регистрирующий орган обратилось лицо, не наделенное полномочиями на распоряжение спорными участками.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А11-2271/2010 Исковое требование об обязании ответчика освободить занимаемые им нежилые помещения удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что после прекращения действия договора безвозмездного пользования ответчик не исполнил обязанность по возврату истцу объекта пользования.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А11-1872/2009 Суд правомерно удовлетворил исковое требование о взыскании задолженности по договору энергоснабжения частично, поскольку признал обоснованным расчет ответчика по присоединенной мощности электрооборудования в местах общего пользования, который тот произвел с учетом тарифов, установленных постановлением департамента цен, и тарифов, установленных администрацией муниципального образования.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А11-16506/2009 Исковое требование о взыскании неосвоенного аванса по государственному контракту на поставку товаров для государственных нужд и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, так как государственный контракт расторгнут по соглашению сторон, а условие соглашения о возврате аванса ответчиком не исполнено, в связи с чем авансовый платеж подлежит возврату истцу в качестве неосновательного обогащения ответчика за его счет.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2010 по делу N А11-16418/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору теплоснабжения и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт поставки ответчику тепловой энергии истцом и факт ее неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А82-4145/2010 В удовлетворении заявления о признании письма государственного учреждения недействительным в части возложения на предпринимателя обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование отказано, так как в соответствии с положениями Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ..." индивидуальные предприниматели, являющиеся военными пенсионерами, обязаны уплачивать в Пенсионный фонд РФ страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А82-20798/2009 В удовлетворении искового требования о признании права собственности на самовольно реконструированное здание отказано правомерно, так как истец не доказал исключения угрозы жизни и здоровью граждан и нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц при сохранении спорного здания.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А82-17691/2009 Производство по делу о признании недействительным заключения межведомственной комиссии о признании непригодными для проживания жилых помещений прекращено правомерно, так как данная комиссия не является органом исполнительной власти муниципального образования, уполномоченным на решение вопросов местного значения, и вынесенное ею заключение не затрагивает права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности, а следовательно, спорное заключение не подлежит обжалованию в соответствии со статьями 29 и 198 АПК РФ.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А79-2587/2010 Кассационная жалоба по делу о признании недействительными сделок по уплате за музыкальное сопровождение и о применении последствий недействительности данных сделок принята к производству, поскольку в ней содержится ходатайство заявителя о восстановлении срока для ее подачи, которое арбитражным судом кассационной инстанции не было рассмотрено, а следовательно, у суда третьей инстанции не было законных оснований для возвращения кассационной жалобы заявителю.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А79-15176/2009 В удовлетворении искового требования об обязании ответчика предоставить свободный доступ, а именно через его территорию, к объектам недвижимости истца отказано правомерно, поскольку истец не доказал ни факт наличия у него права на спорные объекты, ни факт нарушения каких-либо его прав.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-9850/2010 Исковое требование о взыскании убытков в виде транспортных расходов, понесенных в связи с возвратом товара ненадлежащего качества, удовлетворено правомерно, поскольку материалами дела подтвержден тот факт, что и договором, и законом на ответчика возложена обязанность по оплате расходов по возврату некачественной продукции, а также тот факт, что истцом действительно были понесены данные расходы.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-8222/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-7987/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности на основании ст. 15.27 КоАП РФ за распространение лотерейных билетов удовлетворено правомерно, так как заявитель не имеет договорных отношений с организаторами лотерей, не организует и не проводит спорные лотереи.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-5041/2010 В удовлетворении заявления об обязании налогового органа возместить налог на добавленную стоимость отказано правомерно, так как налогоплательщик подал налоговую декларацию по данному налогу за пределами предусмотренного налоговым законодательством трехлетнего срока, в течение которого он имел право заявить о применении налоговых вычетов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-45327/2009 Исковое требование о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору о постановке под охрану на пульт централизованного наблюдения, удовлетворено правомерно, так как тот факт, что хищение денежных средств, принадлежащих истцу, произошло в результате ненадлежащего исполнения ответчиком принятых на себя обязательств по спорному по договору, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-3582/2009 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, такие расходы обязан погасить уполномоченный орган - заявитель по делу о банкротстве.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-22990/2009 В удовлетворении исковых требований о возврате материальных ценностей, переданных истцом ответчику по договору ответственного хранения, и о взыскании суммы неосновательного обогащения отказано правомерно, ввиду пропуска истцом срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-20547/2009 Заявление о признании незаконными действий по утверждению землеустроительной документации на земельный участок и по постановке данного земельного участка на кадастровый учет удовлетворено правомерно, так как спорный земельный участок был сформирован без учета интересов заявителя, являющегося пользователем смежного земельного участка, а потому постановка спорного земельного участка на государственный кадастровый учет была осуществлена с нарушением норм действующего законодательства.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-17515/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-14019/2010 Дело по заявлению о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение санитарных правил при осуществлении деятельности по организации общественного питания направлено на новое рассмотрение для исследования вопроса о законности вынесения оспариваемого постановления с учетом всех имеющихся в деле доказательств.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А43-13316/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за непредставление в уполномоченный банк переоформленного паспорта сделки с учетом изменений, внесенных в контракт дополнительным соглашением отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, материалами дела доказана и основания для квалификации указанного правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А31-4635/2010 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недостоверное декларирование товара удовлетворено правомерно, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя юридического лица.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А31-4299/2010 Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.22 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А31-4099/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате услуг по перевозке грузов и о взыскании неустойки за несвоевременное внесение платежей удовлетворено правомерно, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил договорное обязательство по оплате оказанных ему истцом услуг, а также поскольку о месте и времени проведения судебного заседания ответчик был извещен надлежащим образом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А31-1075/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ, за неоднократное представление обществом для регистрации выпуска ценных бумаг документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, удовлетворено правомерно, так как административный орган не доказал наличие вины общества во вменяемом ему правонарушении.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А29-231/2010 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления НДФЛ, ЕСН, НДС, а также соответствующих сумм пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что налогоплательщик заявил вычеты по НДС и включил затраты по хозяйственным операциям в состав расходов при исчислении НДФЛ и ЕСН правомерно, поскольку хозяйственные операции были им осуществлены: товар был получен, оприходован, оплачен и использовался в дальнейшей предпринимательской деятельности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А29-13650/2009 Дело по жалобе на неправомерные действия временного управляющего передано в суд апелляционной инстанции для рассмотрения апелляционной жалобы Инспекции Федеральной налоговой службы по существу.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А28-3169/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления водного налога отказано правомерно, так как налоговый орган правомерно определил налоговую базу по данному налогу на основании показаний водоизмерительных приборов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А11-3204/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ за отказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в принятии арестованного имущества должника для реализации отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении данного правонарушения материалами дела доказана и основания для квалификации указанного правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А11-3203/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ за отказ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в принятии для реализации арестованного имущества должника отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении данного правонарушения материалами дела доказана и основания для квалификации указанного правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А11-1458/2010 В удовлетворении искового требования о понуждении к заключению на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме, муниципального контракта на выполнение работ по установке в многоквартирных домах коллективных приборов учета ресурсов отказано правомерно, так как на момент обращения истца в суд с данным требованием предусмотренные проектом указанного контракта сроки выполнения работ истекли, а потому предъявленное требование противоречит условиям аукционной документации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А11-1457/2010 В удовлетворении искового требования о понуждении к заключению на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме, муниципального контракта на выполнение работ по установке в многоквартирных домах коллективных приборов учета ресурсов отказано правомерно, так как на момент обращения истца в суд с данным требованием предусмотренные проектом указанного контракта сроки выполнения работ истекли, а потому предъявленное требование противоречит условиям аукционной документации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24.11.2010 по делу N А11-1455/2010 В удовлетворении искового требования о понуждении к заключению на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме, муниципального контракта на выполнение работ по установке в многоквартирных домах коллективных приборов учета ресурсов отказано правомерно, так как на момент обращения истца в суд с данным требованием предусмотренные проектом указанного контракта сроки выполнения работ истекли, а потому предъявленное требование противоречит условиям аукционной документации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А82-7459/2010 В удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением предусмотренных лицензией условий, а именно за осуществление работ по монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений при отсутствии необходимого для их выполнения оборудования, отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что на момент совершения обществом указанного правонарушения деятельность по осуществлению указанных работ перестала быть лицензируемой.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А82-6923/2010 В удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности за осуществление работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), отказано правомерно, ввиду отсутствия события административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А82-6760/2010 В удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением предусмотренных лицензией условий, а именно за выполнение работ по монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений при отсутствии необходимого для их выполнения оборудования, отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что на момент совершения обществом вменяемого ему правонарушения деятельность по выполнению указанных работ перестала быть лицензируемой.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А82-4734/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение обязательных требований промышленной безопасности при идентификации взрывопожароопасных производственных объектов отказано правомерно, поскольку материалами дела подтвержден тот факт, что заявитель не предпринял всех зависящих от него мер к соблюдению указанных требований.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А82-2905/2010 Неисполнение акционерным обществом обязанности по хранению документов, хранение которых является обязательным, а также нарушение установленных порядка и сроков хранения таких документов могут быть признаны малозначительными правонарушениями в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А82-20266/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда, удовлетворено правомерно, так как факт выполнения данных работ истцом и факт их неполной оплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А82-20090/2009 Исковое требование о взыскании ущерба, причиненного имуществу истца в результате проведения работ по замене дорожного полотна, удовлетворено правомерно, ввиду доказанности истцом размера причиненного его имуществу ущерба, наличия вины ответчиков и причинно-следственной связи между действиями ответчиков и наступлением неблагоприятных для истца последствий.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А82-18484/2009 Исковые требования об обязании ответчика прекратить неправомерное использование в наименовании принадлежащего ему салона красоты товарного знака истца и удалить данное обозначение из материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, в том числе из документации, рекламы, с вывесок, и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак удовлетворены правомерно, так как факт использования ответчиком данного товарного знака без разрешения его правообладателя подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А79-8262/2009 Заявление о признании недействительным распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений о приватизации государственного имущества в части условий, касающихся установления цены продажи, и об обязании государственного учреждения заключить договор купли-продажи имущества по рыночной стоимости удовлетворено, так как ненормативный акт в оспариваемой части не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А79-4417/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение единых правил оформления паспортов сделок, выразившееся в несвоевременном переоформлении паспорта сделки, отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, материалами дела доказана и основания для квалификации указанного правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А79-12757/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что договор подряда подписан со стороны ответчика уполномоченным лицом; факт выполнения договорных работ подрядчиком и факт их неполной оплаты заказчиком установлены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-6171/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по внесению первого платежа в счет компенсации расходов за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру отказано правомерно, ввиду прекращения обязательства, связанного с невозможностью его исполнения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-44876/2009 В удовлетворении искового требования о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что покупатель располагал информацией о приобретаемом автомобиле и что он не представил суду надлежащих доказательств совершения им данной сделки под влиянием обмана или угрозы.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-37800/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате нарушения арбитражным управляющим порядка очередности погашения требований кредиторов, отказано правомерно, так как арбитражный управляющий правомерно погасил требования, обеспеченные залогом имущества должника, преимущественно перед другими кредиторами.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-3458/2010 Заявление о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа об устранении государственным заказчиком нарушений законодательства о размещении заказов удовлетворено, так как материалами дела подтверждено, что государственный заказчик представил всю предусмотренную законом информацию об аукционе на право заключения государственного контракта на строительство административного здания, в том числе информацию, касающуюся требований к объему, видам и содержанию работ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-33505/2008 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и судебных расходов, связанных с проведением процедуры банкротства, такие расходы обязан погасить уполномоченный орган - заявитель по делу о банкротстве.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-2773/2010 Заявление о признании незаконным решения территориального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии об отказе в осуществлении технического учета объекта капитального строительства (тепловых сетей), а также об обязании данного управления осуществить технический учет указанного объекта удовлетворено правомерно, поскольку оспариваемое решение не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-16832/2010 Арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если до вынесения определения о ее принятии к производству арбитражным судом кассационной инстанции от лица, подавшего жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-13317/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.4 и частью 2 статьи 9.5 КоАП РФ, отказано правомерно, ввиду доказанности административным органом наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему административного правонарушения, а также ввиду отсутствия со стороны административного органа нарушения процедуры привлечения к административной ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-11773/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору поставки и о взыскании неустойки удовлетворено правомерно, так как факт поставки товара истцом и факт его неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А43-10847/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий Управления Федерального агентства по государственным резервам по взысканию штрафных санкций отказано правомерно, ввиду пропуска заявителем установленного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока на обжалование оспариваемых действий.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А38-1386/2010 Исковое требование об урегулировании возникших при заключении договора купли-продажи электрической энергии разногласий по вопросу о моменте вступления данного договора в силу правомерно удовлетворено путем утверждения договора в редакции истца, поскольку спорный договор в данной редакции соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А38-1385/2010 Исковое требование об урегулировании возникших при заключении договора купли-продажи электрической энергии разногласий по вопросу о моменте вступления данного договора в силу правомерно удовлетворено путем утверждения договора в редакции истца, поскольку спорный договор в данной редакции соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А38-1384/2010 Исковое требование об урегулировании возникших при заключении договора купли-продажи электрической энергии разногласий по вопросу о моменте вступления данного договора в силу правомерно удовлетворено путем утверждения договора в редакции истца, поскольку спорный договор в данной редакции соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А38-1383/2010 Исковое требование об урегулировании возникших при заключении договора купли-продажи электрической энергии разногласий по вопросу о моменте вступления данного договора в силу правомерно удовлетворено путем утверждения договора в редакции истца, поскольку спорный договор в данной редакции соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А29-1834/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения управления Федеральной службы государственной регистрации об отказе в государственной регистрации перехода права собственности на нежилое здание отказано правомерно, поскольку регистрация права собственности на недвижимость невозможна без регистрации права собственности на земельный участок, на котором здание расположено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А28-733/2010 Дело по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, образовавшихся по договору поставки, направлено на новое рассмотрение для исследования вопросов, связанных с порядком оплаты товара в соответствии с вышеназванным договором.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А28-16891/2009 В удовлетворении искового требования о признании права собственности на обыкновенные именные бездокументарные акции отказано правомерно, так как истец не доказал наличие условий, необходимых для приобретения права собственности на спорные акции, а именно: в договоре и в передаточном распоряжении отсутствуют государственные регистрационные номера акций, а также поскольку запись в книгу учета реестра акционеров в отношении истца внесена неуполномоченным лицом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А28-1282/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения правомерно удовлетворено за счет казны муниципального образования, так как факт выполнения истцом при капитальном ремонте дополнительных работ с заменой котлов в квартальной котельной и факт неосновательного обогащения на спорную сумму муниципального образования подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А17-8129/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие пользования нежилыми зданиями, удовлетворено правомерно, поскольку размер взыскиваемого неосновательного обогащения подтвержден материалами дала.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А11-5257/2010 Реализация индивидуальным предпринимателем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств с нарушением маркировки цены может быть признана малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.11.2010 по делу N А11-10469/2009 В удовлетворении заявления о прекращении исполнительного производства отказано правомерно, поскольку такое обстоятельство, как отсутствие предмета взыскания, не свидетельствует об утрате возможности исполнения исполнительного листа.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А82-672/2010 В удовлетворении убытков, причиненных вследствие несвоевременной выплаты страховой организацией страхового возмещения истцу по договору страхования имущества, являющегося предметом залога, отказано, поскольку страховая организация не является стороной кредитного договора и не несет ответственности за несвоевременное погашение кредита.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А82-4603/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора отказано правомерно, так как заявитель не доказал, что неисполнение им исполнительного документа было следствием действия чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А82-438/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по договору аренды и о взыскании пеней за просрочку внесения платежа отказано правомерно, так как договор аренды признан ничтожной сделкой как заключенный без проведения торгов.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А82-4076/2010 Кассационная жалоба подлежит возврату в случае, если она подана на судебный акт, возможность обжалования которого Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А82-20441/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконным изложенного в письме отказа администрации в продаже земельного участка и об обязании администрации заключить с заявителем договор купли-продажи земельного участка отказано правомерно, так как данный отказ соответствует действующему законодательству, поскольку заявитель не указал цель использования испрашиваемого земельного участка.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А82-19383/2009 Исковое требование об обратном взыскании с перевозчика платы за пользование его вагонами и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как перевозчик не доказал факт простоя вагонов на платных простоях передаточных железнодорожных путей необщего пользования по причинам, зависящим от истца.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А82-1263/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что использование данного рекламного места и эксплуатация данной рекламной конструкции осуществлялись обществом при отсутствии соответствующего разрешения, что является существенным нарушением условий названного договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А79-8330/2010 Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения постоянно действующего третейского суда по иску о взыскании задолженности по договору аренды удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия оснований для отказа в выдаче исполнительного листа, предусмотренных в статье 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А79-651/2010 Дело по иску о признании недействительным распоряжения главы муниципального образования о прекращении права хозяйственного ведения на движимое имущество муниципального унитарного предприятия и о применении последствий недействительности сделки, направленной на прекращение права хозяйственного ведения, направлено на новое рассмотрение для оценки данного ненормативного акта на предмет его соответствия нормам действующего законодательства, а также для рассмотрения требования общества о применении последствий недействительности указанной сделки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А79-5156/2010 Включение в кредитный договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителей, в частности включение в данный договор условия о внесении в пользу банка единовременного платежа за выдачу кредита в размере трех процентов от суммы кредита является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А43-7369/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг удовлетворено правомерно, так как факт оказания данных услуг истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А43-4374/2010 Нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства и содержания дворовой территории является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 3.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А43-27614/2008 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и судебных расходов, связанных с проведением процедуры наблюдения и конкурсного производства, такие расходы обязан погасить уполномоченный орган - заявитель по делу о банкротстве.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А43-2616/2010 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату водного налога удовлетворено частично, так как налоговый орган правомерно определил налоговую базу по данному налогу на основании показаний водоизмерительных приборов.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А43-20540/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А43-12896/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А39-1066/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате поставленного товара удовлетворено правомерно, так как факт поставки товара истцом и факт его неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела. Суд вправе уменьшить размер подлежащей уплате неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А38-1475/2010 В удовлетворении заявления о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о банкротстве, а именно за включение в реестр требований кредиторов должника требования о взыскании задолженности по выплате авторского вознаграждения при отсутствии соответствующего определения арбитражного суда, отказано правомерно, ввиду истечения срока давности привлечения конкурсного управляющего к административной ответственности.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А38-1154/2010 Производство по делу о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате оплаты истцом электрической энергии, поставленной ему ответчиком на основании договора энергоснабжения, по тарифу, не подлежащему применению, прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А31-3043/2009 Заявление о признании права муниципальной собственности на нежилые помещения удовлетворено правомерно, так как спорные помещения изначально использовались как имущество жилищно-эксплуатационных предприятий и используются для обеспечения теплом и горячим водоснабжением жилого фонда в границах городского округа, а потому на основании постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 3020-1 относятся к муниципальной собственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А31-2336/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного истцом потерпевшему в связи с дорожно-транспортным происшествием, удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине управлявшего транспортным средством водителя, ответственность которого застрахована ответчиком.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А29-4192/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя, выразившихся в вынесении постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете в банке, отказано правомерно, так как оспариваемые действия были совершены судебным приставом-исполнителем с соблюдением требований законодательства, без нарушения прав и законных интересов заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А29-3919/2008(Ж-18936/2010) В удовлетворении жалобы налогового органа на неправомерные действия конкурсного управляющего, выразившиеся в непринятии мер к оспариванию в суде договора купли-продажи и к взысканию дебиторской задолженности, отказано правомерно, поскольку материалами дела подтверждено, что конкурсный управляющий не располагал всеми необходимыми документами для оспаривания данного договора, и поскольку налоговый орган обладал самостоятельным правом на обращение в суд с иском о признании сделки должника недействительной.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А29-3866/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части привлечения общества к ответственности за неполную уплату налога на добычу полезных ископаемых отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что в целях исчисления указанного налога общество должно было определить стоимость добытого полезного ископаемого, исходя из сложившихся у налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде цен, по которым осуществлялась реализация полезного ископаемого.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А29-2255/2008 Заявление о взыскании за счет заявителя по делу о банкротстве судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему удовлетворено правомерно, так как арбитражный суд не принимал судебных актов об отстранении арбитражного управляющего от занимаемой должности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им возложенных на него обязанностей.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А29-2047/2010 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части взыскания сумм налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что документы по хозяйственным операциям налогоплательщика содержат достоверные сведения и так как налоговый орган не представил доказательств того, что налогоплательщиком при выборе поставщиков не проявлено должной осмотрительности и осторожности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А29-1413/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части взыскания сумм налога на прибыль отказано правомерно, поскольку представленные заявителем документы подписаны неустановленным лицом и содержат недостоверные сведения о месте нахождения его контрагента и не подтверждают реальность осуществления хозяйственных операций.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А29-1218/2010 Исковое требование о взыскании долга по договору строительного подряда удовлетворено правомерно, так как признание судом спорного договора незаключенным не освобождает заказчика от обязанности оплатить фактически полученный результат выполненных подрядчиком работ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А29-1096/2009(Ж-11907/2010) В удовлетворении заявления в части признания незаконными действий конкурсного управляющего, а именно непринятие мер к розыску и возврату запасов должника, допуска к голосованию должника кредиторов на собрании кредиторов, требования которых обеспечены залогом, отказано правомерно, так как материалами дела не подтверждается наличие у должника запасов на спорную сумму, допуск к голосованию на собрании кредиторов должника залоговых кредиторов не привел к нарушению законных прав и интересов уполномоченного органа.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А17-9794/2009 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как спорные хозяйственные операции документально подтверждены, а тот факт, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, налоговым органом не доказан.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А17-10423/2009 Исковое требование о взыскании за счет Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации стоимости выполненных работ по ремонту здания, переданного в оперативное управление истца, удовлетворено правомерно, так как факт выполнения истцом работ на спорную сумму и факт принятия ответчиком данных работ в полном объеме без замечаний к их объему и качеству подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А11-3053/2009 Дело о взыскании задолженности по оплате поставленного по договору товара и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, вследствие того что ответчик не был надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения данного дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А11-15074/2009 В удовлетворении искового требования о признании недействительным (ничтожным) договора купли-продажи земельного участка с объектом недвижимости и о применении последствий недействительности данного договора в виде двухсторонней реституции отказано правомерно, ввиду несогласования сторонами сделки предмета договора и нахождения на проданном земельном участке иных объектов недвижимости, не переданных ответчику по договору купли-продажи.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А11-13868/2009 Производство по делу о признании за истцом права собственности на недвижимое имущество прекращено, поскольку суд не отнес заявителя к лицам, указанным в статье 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющим право на кассационное обжалование состоявшегося судебного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.11.2010 по делу N А11-13868/2009 Исковые требования о признании недействительным зарегистрированного за ответчиком права собственности ответчика на недвижимое имущество и об истребовании у него данного имущества удовлетворены правомерно, так как тот факт, что в отношении спорного имущества были заключены несколько договоров купли-продажи за разными хозяйствующими субъектами, и тот факт, что ответчик является недобросовестным приобретателем данного имущества, подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А82-3777/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительным договора залога отказано правомерно, так как суд признал предпринимателя ненадлежащим истцом в связи с тем, что оспариваемый договор не нарушает его законные права и интересы.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А82-3777/2010 Производство по делу о признании договора залога недействительным прекращено, поскольку суд не отнес заявителя к лицам, указанным в статье 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и имеющим право на кассационное обжалование состоявшегося судебного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А82-19517/2009 Производство по делу в части расторжения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании произвести демонтаж данной конструкции прекращено ввиду отказа истца от иска и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А82-14394/2009 Исковое требование об освобождении земельного участка под мини-магазином путем его демонтажа за счет средств ответчика удовлетворено правомерно, так как ответчик занял спорный земельный участок, разместив на нем мини-магазин, самовольно, при отсутствии законных оснований и соответствующей разрешительной документации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А79-3495/2010 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате переданного по накладной товара и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждены поставка товара истцом и частичная оплата поставленного товара ответчиком.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А79-2631/2010 Дело о взыскании задолженности по договору строительного подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, поскольку рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием для отмены судебного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А79-2066/2010 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций, единого социального налога и соответствующих сумм пеней удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что научно-исследовательский институт является частным учреждением, а следовательно, применил систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога правомерно.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А79-1074/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, причиненных истцу в результате некачественного выполнения ответчиком работ по договору подряда, отказано правомерно, так как противоправность действий ответчика, а также наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика, затоплением квартиры и возникновением убытков у истца материалами дела не подтверждены.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А43-717/2010 Производство по делу о взыскании суммы пеней в рамках исполнения контракта приостановлено правомерно, так как арбитражный суд обязан приостановить производство по делу до разрешения аналогичного спора Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в порядке надзора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А31-10955/2009 В удовлетворении заявления о взыскании за счет казны Российской Федерации убытков, причиненных заявителю в результате предоставления им населению льготы по оплате тепловой энергии, отказано правомерно, так как в соответствии со ст. 154 НК РФ при реализации данных услуг налогоплательщику НДС к уплате предъявляться не должен, а, следовательно, при реализации услуг по льготным тарифам у истца не возникает убытков в связи с уплатой НДС, недополученные суммы подлежат компенсации без включения в них НДС.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А31-10241/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по контракту на выполнение работ для государственных нужд правомерно удовлетворено за счет казны Российской Федерации, так как в соответствии с законодательством обеспечение исполнения контрактов, заключенных с целью выполнения государственного оборонного заказа, является расходным обязательством Российской Федерации и финансируется за счет средств федерального бюджета.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А31-10123/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате оказанных медицинских услуг по договору на предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию удовлетворено правомерно, ввиду доказанности материалами дела факта оказания медицинских услуг, их объема, размера задолженности и неправомерности отказа ответчика от их оплаты.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А28-7720/2010 Возможность обращения с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции о прекращении производства по делу в суд кассационной инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А28-5177/2010 Дело о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и о взыскании пеней за просрочку исполнения обязательства направлено на новое рассмотрение для рассмотрения требования истца по существу с учетом преюдициально установленного факта заключенности данного договора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А28-5174/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по арендной плате на основании договора аренды земельного участка и о взыскании пеней за просрочку платежа отказано правомерно, так как в указанном договоре не определен объект арендных правоотношений, что свидетельствует о незаключенности договора аренды земельного участка, поскольку при его подписании арендованный участок не имел признаков обособленного имущества, так как не прошел государственный кадастровый учет и не был индивидуализирован в Едином государственном реестре с присвоением ему кадастрового номера.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.11.2010 по делу N А28-2253/2010 В удовлетворении искового требования о прекращении договора поручительства отказано правомерно, поскольку материалами дела подтверждено, что данным договором предусмотрено право кредитора в одностороннем порядке произвести изменение его условий, в том числе увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом, что, в свою очередь, влечет увеличение ответственности поручителя, а также поскольку поручителем было дано согласие отвечать перед кредитором за неисполнение заемщиком своих обязательств.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А82-959/2010 Исковое требование об обратном взыскании денежных средств, неосновательно списанных с лицевого счета истца в качестве платы за пользование вагонами по договору на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути, удовлетворено правомерно, так как вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А82-62/2010 Исковое требование об обратном взыскании денежных средств, неосновательно списанных с лицевого счета истца в качестве платы за пользование вагонами по договору на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути, удовлетворено правомерно, так как вагоны не подлежали снятию с платного простоя на передаточных железнодорожных путях необщего пользования и могли быть приняты перевозчиком только после устранения собственником вагонов недостатков в оформлении документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А82-523/2010 Заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок, относящийся к имуществу общего пользования истца, удовлетворено правомерно, так как представленные для регистрации документы подтверждают наличие у истца права собственности на испрашиваемый земельный участок, а потому у регистрирующего органа не было оснований для отказа в государственной регистрации данного права.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А82-519/2010 Заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации права собственности на земельный участок, относящийся к имуществу общего пользования истца, удовлетворено правомерно, так как представленные для регистрации документы подтверждают наличие у истца права собственности на испрашиваемый земельный участок, а потому у регистрирующего органа не было оснований для отказа в государственной регистрации данного права.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А82-3479/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об освобождении от нее занятой ею территории удовлетворены правомерно, так как материалами дела установлено, что использование обществом рекламного места и эксплуатация им рекламной конструкции препятствуют проведению работ по реконструкции проспекта и улично-дорожной сети города.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А82-3015/2010 Исковое требование о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и о демонтаже данной рекламной конструкции удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что общество использовало рекламную конструкцию при отсутствии соответствующей разрешительной документации, а также несвоевременно исполняло обязательство по внесению платы за использование рекламного места, что является существенным нарушением условий данного договора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А82-19645/2009 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и об обязании общества освободить территорию от данной рекламной конструкции удовлетворены правомерно, так как невнесение предоплаты за пользование рекламным городским местом является существенным нарушением условий договора и основанием для его расторжения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А82-19103/2009 Исковые требования о признании права долевой собственности на тамбур и о прекращении права собственности ответчика на него удовлетворены правомерно, поскольку целевым назначением спорного тамбура является вход через него в магазины, один из которых принадлежит на праве собственности истцу, а другой ответчику, и поскольку спорный тамбур не предназначен для самостоятельного использования одним из собственников данных нежилых помещений.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А82-1890/2005-43-Б/8 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, так как данные расходы заявлены в разумных пределах и документально подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А79-7608/2009 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части начисления налога, подлежащего уплате в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отказано правомерно, так как полученная предварительная оплата (аванса) в счет отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) у налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, является объектом налогообложения в налоговом (отчетном) периоде их получения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А79-3430/2009 Дело по заявлению о признании недействительными сделок по перечислению должником обществу денежных средств в счет погашения задолженности по договорам финансовой аренды и о применении последствий недействительности данных сделок направлено на новое рассмотрение для разрешения вопроса о том, являются ли спорные платежи текущими или подлежат включению в реестр требований кредиторов, а также о том, какие платежи привели к предпочтительному удовлетворению требований кредитора перед иными кредиторами.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А79-12317/2009 Исковое требование о взыскании убытков, возникших у инвестора в связи с деятельностью по подготовке материалов комплексной застройки микрорайона согласно инвестиционному договору, удовлетворено правомерно, так как ответчик не представил доказательств, подтверждающих, что невозможность исполнения обязательства, а именно на момент заключения данного договора подлежащая реконструкции территория не была свободна от прав третьих лиц, вызвана виновными действиями истца.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А43-44765/2009 В удовлетворении исковых требований конкурсного управляющего о признании недействительным соглашения об отступном и о применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что на момент совершения оспариваемой сделки ответчик не знал и не должен был знать о неплатежеспособности контрагента.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А43-21728/2009 В удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов требования о взыскании суммы задолженности по оплате обслуживания кредита, об уплате процентов по кредиту и штрафных санкций, начисленных за осуществление процедуры наблюдения, отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что правовые основания для начисления процентов и применения штрафных санкций за период с даты введения процедуры наблюдения до даты открытия конкурсного производства отсутствовали.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А39-765/2010 В удовлетворении искового требования о переводе прав и обязанностей покупателя по договору уступки доли в уставном капитале общества отказано правомерно, так как на момент подписания спорного договора истец не являлся участником данного общества, что исключает возможность возникновения у него преимущественного права на приобретение указанной доли.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А38-3647/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о нарушении обществом законодательства о рекламе, выразившемся в размещении ненадлежащей рекламы товаров, отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что спорная реклама содержала некорректное сравнение рекламируемого товара с товарами, производимыми другими изготовителями, а также содержала не соответствующие действительности сведения о продавце данного товара.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А31-3080/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося у ответчика вследствие неправомерного получения им от населения денежных средств по оплате поставок холодной воды, используемой для приготовления горячей воды, удовлетворено правомерно, так как ответчик данную услугу в спорный период не оказывал.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А31-1126/2010 Об оставлении без изменения решения Арбитражного суда Костромской области от 01.09.2010, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим постановления от 15.01.2010 N 30 "Об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Костроме".
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А29-13103/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате услуг, оказанных по договору возмездного оказания услуг по приемке, хранению и перевалке грузов, удовлетворено правомерно, ввиду доказанности истцом факта оказания услуг на спорную сумму при отсутствии их оплаты ответчиком.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.11.2010 по делу N А29-1020/2010 Дело по иску о взыскании задолженности за поставку товара направлено на новое рассмотрение для оценки первичных документов, в том числе оригинала акта сверки взаимных расчетов, а также для установления факта наличия данной задолженности и ее размера.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А82-4497/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору на выполнение проектных работ и услуг удовлетворено, так как материалами дела подтверждены факт выполнения истцом подрядных работ и их неоплата ответчиком, а условиями данного договора претензионный порядок урегулирования спора не предусмотрен.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А82-16883/2009 Иск о признании недействительными решений годового общего собрания акционеров по седьмому вопросу повестки дня удовлетворен правомерно, так как материалами дела подтвержден факт нарушения порядка подготовки и проведения собрания акционеров, поскольку на заседании совета директоров общества была принята повестка дня, содержащая шесть вопросов, вследствие чего общество было не вправе включать седьмой вопрос в повестку дня и принимать по нему оспариваемые решения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А79-3413/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства по договору на оказание услуг по проведению торгов отказано правомерно, поскольку данный договор признан судом незаключенным ввиду несогласования его сторонами сроков выполнения указанных работ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А79-2541/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа администрации муниципального образования в предоставлении в собственность земельного участка и об обязании подготовить и направить истцу проект договора купли-продажи отказано правомерно, так как спорный земельный участок отнесен к категории земель особо охраняемых территорий и не может быть приватизирован в силу прямого указания закона.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А43-9507/2010 Исковое требование о взыскании убытков в виде транспортных расходов, понесенных в связи с возвратом товара ненадлежащего качества, удовлетворено правомерно, поскольку материалами дела подтвержден тот факт, что и договором, и законом на ответчика возложена обязанность по оплате расходов по возврату некачественной продукции, а также то, что истцом были понесены данные затраты.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А43-6803/2010 Нарушение законодательства о рекламе является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А43-6000/2010 Исковое требование о взыскании убытков, возникших в результате устранения недостатков поставленных ответчиком комплектующих изделий, удовлетворено правомерно, так как размер убытков, наличие причинно-следственной связи между поставкой ответчиком некачественных изделий и возникновением у истца затрат, связанных с заменой некачественных изделий, доказаны материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А43-5998/2010 Исковое требование о взыскании суммы затрат, связанных с оказанием услуг по доставке средств пакетирования (тары), и суммы стоимости услуг по использованию средств пакетирования (тары) удовлетворено правомерно, поскольку стороны не согласовали в договоре условие об оплате услуг по транспортировке средств пакетирования и поскольку суд признал доказанным не только факт несения истцом данных затрат, но и их размер.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А43-43803/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительным и об отмене решения антимонопольного органа о признании действий заявителя нарушающими положения Федерального закона "О защите конкуренции" отказано правомерно, так как факт незаконного использования заявителем при осуществлении им пассажирских перевозок внутренним водным транспортом наименования судоходной компании, сходного до степени смешения с товарным знаком другого хозяйствующего субъекта, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А43-3760/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате товара, поставленного по договору купли-продажи, удовлетворено правомерно, так как факт передачи товара продавцом и факт неполной оплаты данного товара покупателем подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А43-22899/2008 В удовлетворении заявления о признании распоряжения правительства субъекта РФ недействительным в части принятия в государственную собственность субъекта РФ нежилых помещений, принадлежавших на праве оперативного управления федеральному государственному учреждению, отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что оспариваемое распоряжение не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и не создает ему иные препятствия для ее осуществления.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А43-13324/2010 Нарушение срока представления в банк переоформленного паспорта сделки является несоблюдением единых правил оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций и, следовательно, основанием для привлечения к административной ответственности по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А39-1666/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении к предусмотренной частью 3 статьи 17.14 КоАП РФ ответственности за непредоставление оператором связи по запросу судебного пристава-исполнителя информации о телефонных номерах должников и о движении денежных средств по их лицевым счетам удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия у судебного пристава-исполнителя полномочий на запрашивание истребуемой информации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А31-9139/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, возникших в результате невозмещения расходов по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе, отказано правомерно, так как наличие причинно-следственной связи между возникновением убытков у истца и неправомерными действиями ответчика материалами дела не подтверждено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А31-2592/2010 Заявление о признании незаконным бездействия департамента имущественных и земельных отношений по предоставлению в аренду земельного участка с предложением заявителю обратиться с инвестиционными проектами на строительство центров в департамент экономического развития, промышленности и торговли с целью дальнейшего рассмотрения вопроса о предоставлении земельных участков в аренду на совете по инвестициям при губернаторе области удовлетворено правомерно, так как данное бездействие нарушает права и законные интересы заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А29-4191/2010 В удовлетворении заявления о признании действий судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и о признании данного постановления недействительным и не подлежащим исполнению отказано правомерно, так как обжалуемые действия совершены с соблюдением требований законодательства и не нарушают прав и законных интересов должника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А29-4069/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, выразившегося в том, что им не было окончено исполнительное производство, а также о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления об обращении взыскания на денежные средства должника отказано правомерно, ввиду совершения судебным приставом-исполнителем обжалуемых действий с соблюдением требований законодательства и ввиду отсутствия нарушения прав и законных интересов должника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А29-2632/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение требований природоохранного законодательства, регламентирующего порядок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, удовлетворено правомерно, так как ответчик не представил доказательств наличия в действиях заявителя состава вменяемого ему административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.41 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А29-2374/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления суммы налога на имущество и пеней, а также в части привлечения заявителя к ответственности за неполную уплату указанного налога и в части предложения уменьшить предъявленный к возмещению из бюджета налог на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что спорные суммы налогов были исчислены налоговым органом ошибочно.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А29-221/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным предписания должностного лица территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на получение лицензии, необходимой при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения, отказано правомерно, так как используемый заявителем аппарат превышает предел допустимой мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения, что влечет возникновение у заявителя обязанности по получению соответствующей лицензии.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А28-13782/2009 В удовлетворении искового требования об обязании ответчика безвозмездно выполнить работы по воспроизводству лесов отказано правомерно, поскольку стороны не согласовали предмет работ, подлежащих выполнению на спорном участке, а потому ответчик был вправе проводить работы по своему усмотрению, а также поскольку материалами дела подтвержден факт выполнения работ по лесовосстановлению.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А17-2377/2010 В удовлетворении заявления о привлечении общества к предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ административной ответственности за незаконное использование зарегистрированных товарных знаков на рекламных конструкциях и вывесках, расположенных на фасаде здания, отказано правомерно, ввиду отсутствия в действиях общества состава вменяемого ему административного правонарушения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.11.2010 по делу N А17-10430/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании суммы неосновательного обогащения и суммы стоимости неосновательно полученных строительных материалов отказано правомерно, ввиду того, что договор подряда признан незаключенным, поскольку он не содержит данных о согласовании сторонами предмета подрядных работ и материалами дела подтверждается выполнение ответчиком строительных работ, результат которых имеет потребительскую ценность для истца.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А82-5730/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным требования регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отказано правомерно, так как одновременное направление фондом требования об уплате недоимки по страховым взносам и пеней и вынесение решения об отказе в привлечении страхователя к ответственности не противоречит налоговому законодательству.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А79-4545/2009 В удовлетворении искового требования об обязании ответчика снести самовольную постройку (пристрой) отказано правомерно, поскольку спорный пристрой был возведен ответчиком в результате проведения работ, предусмотренных проектной документацией, разработанной по его заказу, и спорный объект не относится к недвижимому имуществу.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А79-2606/2010 Исковые требования о признании недействительной сделки по списанию в пользу второго ответчика денежных средств с расчетного счета должника и о применении последствий ее недействительности удовлетворены правомерно, так как совершение оспариваемой сделки повлекло предпочтительное удовлетворение требований ответчика перед требованиями иных кредиторов предприятия должника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А79-231/2010 Исковое требование о взыскании неустойки за неисполнение обществом обязательства по государственному контракту на поставку продукции и товаров удовлетворено правомерно, так как факт нарушения обязательства по поставке угля по данному контракту подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А79-11753/2009 Исковое требование о взыскании суммы неосновательного обогащения и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как вследствие неоплаты полученного ответчиком товара у него возникло неосновательное обогащение в заявленном размере.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А79-1009/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании ущерба, причиненного в результате выдачи и продления листков нетрудоспособности с нарушением действующего законодательства, отказано правомерно, так как между данными действиями муниципального учреждения здравоохранения и расходованием средств обязательного социального страхования на оплату спорных листков нетрудоспособности отсутствует причинно-следственной связь.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А43-6468/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительным договора купли-продажи объекта недвижимости отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что на момент совершения сделки цена в спорном договоре с учетом дополнительного соглашения к нему соответствовала рыночной стоимости спорного объекта купли-продажи.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А43-5710/2010 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с последующим начислением процентов по день фактической уплаты суммы долга удовлетворены правомерно, так как наличие у ответчика задолженности по оплате поставленного дизельного топлива подтверждено материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А43-4681/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о привлечении к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с опасными отходами производства и потребления удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А43-24817/2008 Заявление о взыскании за счет заявителя по делу о банкротстве судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему удовлетворено правомерно, так как арбитражный суд не принимал судебных актов об отстранении арбитражного управляющего от занимаемой должности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А43-2014/2010 Заявление о признании незаконным отказа администрации муниципального образования в лице департамента архитектуры и градостроительства в выдаче разрешения на строительство теплиц удовлетворено правомерно, так как строительство спорных теплиц не противоречит назначению испрашиваемой территориальной зоны.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А43-18496/2009 Производство по делу о привлечении бывшего руководителя организации должника к субсидиарной ответственности приостановлено до рассмотрения Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации аналогичного спора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А43-13427/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении общества к предусмотренной статьей 8.2 КоАП РФ административной ответственности за осуществление деятельности при отсутствии согласованных в установленном порядке паспортов на отходы производства удовлетворено правомерно, так материалами дела подтверждено, что территориальный орган Ростехнадзора не выдал обществу в установленный 30-дневный срок согласованные паспорта на спорные виды опасных отходов и свидетельства о классе их опасности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А43-12212/2010 Нарушение срока представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А39-809/2010 Заявление о признании незаконными действий Федерального государственного унитарного предприятия об отказе в изготовлении технического паспорта на принадлежащее заявителю здание удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что спорное здание отвечает признакам недвижимого имущества, а принадлежность названного объекта к самовольным постройкам не является основанием для отказа в изготовлении на него технического паспорта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А31-3517/2009 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по арендным и эксплуатационным платежам и о взыскании пеней за несвоевременное исполнение обязательства отказано правомерно, так как право собственности истца на объект найма по договору аренды в установленном законом порядке не зарегистрировано, а, следовательно, в момент подписания договора истец не имел права сдавать помещение в аренду.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А31-2997/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия управления Федеральной регистрационной службы, выразившегося в том, что им не был составлен протокол о допущенном конкурсным управляющим общества административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, отказано правомерно, ввиду истечения срока давности привлечения конкурсного управляющего к административной ответственности и отсутствия события административного правонарушения.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А31-1827/2010 Производство по кассационной жалобе по делу о признании недействительным решения общего собрания участников общества прекращено, поскольку суд не отнес заявителя к лицам, указанным в статье 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и имеющим право на кассационное обжалование состоявшегося судебного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А31-11003/2009 В удовлетворении заявления о взыскании недоимки по транспортному налогу отказано правомерно, ввиду пропуска налоговым органом срока на взыскание задолженности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А29-7580/2009 Апелляционный суд правомерно отменил решение нижестоящего суда в части назначения исполняющим обязанности конкурсного управляющего, поскольку материалами дела подтверждено, что имущества, принадлежащего должнику на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения конкурсному управляющему, недостаточно.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А29-2078/2010 В удовлетворении искового требования об устранении нарушений прав истца на земельный участок, расположенный под принадлежащим ему объектом недвижимости, путем передачи данного участка в уставный капитал ответчика отказано правомерно, так как истец не предъявлял требования о признании за собой права собственности на оспариваемую часть земельного участка, а следовательно, избрал ненадлежащий способ защиты.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А28-729/2010 Исковое требование о взыскании долга по договору о возмещении расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, удовлетворено правомерно, ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по указанному договору.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А28-4893/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным и об отмене постановления органа местного самоуправления, согласно которому было отменено ранее принятое им постановление, определившее условия преимущественного права приватизации муниципального имущества, арендуемого им по договору, отказано правомерно, так как орган местного самоуправления совершил предусмотренные нормами действующего законодательства действия, направленные на обеспечение реализации заявителем преимущественного права приобретения спорного недвижимого имущества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А28-180/2010 Производство по делу в части обязания управления Федеральной службы государственной регистрации внести регистрационную запись о наличии ограничений прав истца в виде ипотеки на заложенные объекты по договору залога прекращено правомерно, так как имеется вступивший в законную силу судебный акт арбитражного суда, принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А28-10741/2009 Исковое требование о взыскании стоимости недопоставленного товара по разовым сделкам купли-продажи удовлетворено правомерно, ввиду недоказанности ответчиком факта передачи истцу товара на спорную сумму.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16.11.2010 по делу N А17-10632/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации внесенных в сведения об обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, изменений в учредительных документах, отказано правомерно, поскольку в регистрирующий орган были представлены все необходимые для регистрации документы, а проверка достоверности содержащихся в данных документах сведений в полномочия регистрирующего органа не входит.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-7089/2009 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным аукциона на право заключения договора аренды земельного участка и заключенного на его основании договора купли-продажи данного права, а также о применении последствий недействительности данной сделки отказано правомерно, ввиду пропуска истцом годичного срока исковой давности, установленной для признания оспоримой сделки недействительной.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-6715/2010 Включение в договор купли-продажи товара условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-3325/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к предусмотренной статьей 15.13 КоАП РФ административной ответственности за включение в декларацию заведомо искаженных данных об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции удовлетворено правомерно, так как административный орган допустил существенные нарушения процедуры привлечения заявителя к административной ответственности и вынес оспариваемое постановление по истечении срока давности привлечения к данному виду ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-2926/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительным решения общего собрания учредителей товарищества с ограниченной ответственностью отказано правомерно, ввиду пропуска истцом трехгодичного срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-2849/2010 Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального антимонопольного органа может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-2168/2008 Исковое требование о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров удовлетворено правомерно, так как недопущение акционера к участию в собрании является существенным нарушением статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-18364/2009 Производство по кассационной жалобе по делу о взыскании задолженности по договору на перевозку грузов автомобильным транспортом приостановлено правомерно, так как арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-15861/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по договору строительного подряда, и неустойки правомерно удовлетворено частично, поскольку выполнение истцом работ по строительству временной площадки и неоплата выполненных работ ответчиком в объеме и в сроки, предусмотренные данным договором, подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-15143/2009 В удовлетворении заявления о признании решения регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации недействительным в части отказа в принятии к зачету расходов отказано правомерно, так как фактически услуги по санаторно-курортному лечению работников были оказаны за пределами финансового года, и на конец финансового года у заявителя отсутствовал необходимый пакет документов, подтверждающий произведенные затраты.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А82-10/2010 В удовлетворении искового требования о признании договора субподряда недействительным в части и о применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде обязания ответчика возвратить истцу денежные средства, полученные по указанному договору, отказано правомерно, ввиду пропуска истцом срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А79-4156/2010 Получение резидентом валютной выручки с превышением срока, предусмотренного контрактом, по причине несвоевременной оплаты нерезидентом при отсутствии фактов противоправного поведения резидента, препятствующего получению валютной выручки на свои банковские счета в уполномоченных банках, а также в случае принятия резидентом всех зависящих от него мер к получению этой выручки не образует состава правонарушения, установленного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А79-4155/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за невыполнение в установленный срок обязанности по получению на свой банковский счет денежных средств, причитающихся за переданный нерезиденту товар, удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А43-9655/2010 В удовлетворении искового требования о признании недействительными сделок по перечислению должником банку денежных средств в счет погашения основного долга и процентов по кредитному договору отказано правомерно, ввиду пропуска истцом срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А43-9103/2010 В удовлетворении заявления о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ, за осуществление под видом проведения стимулирующей лотереи деятельности по организации и проведению азартных игр без специального разрешения (лицензии) отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что протокол об административном правонарушении составлен без участия законного представителя общества, который не был извещен о времени и месте составления данного протокола.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А43-37219/2009 Исковое требование, предъявленное к администрации района, о взыскании убытков, понесенных в результате падения дерева на автомобиль, принадлежащий истцу, удовлетворено правомерно, ввиду того, что истцом было доказано наличие в действиях администрации совокупности всех элементов, необходимой для применения деликтной ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А43-3158/2010 Исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения, образовавшегося у ответчика в результате нарушения условий договора аренды, а также о взыскании убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца и факт причинения истцу убытков в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору аренды подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А43-2812/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по договору генерального подряда, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как выполнение истцом данных работ и их неоплата ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А43-1842/2010 В удовлетворении заявления о признании решений налогового органа недействительными в части доначисления водного налога отказано правомерно, так как налоговый орган правомерно определил налоговую базу по данному налогу на основании показаний водоизмерительных приборов, учитывающих объем воды, забранной из водного объекта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А43-18386/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании денежной компенсации доли истца по договору аренды земли на время совместной деятельности по строительству объекта недвижимости отказано правомерно, так как суд признал спорный договор незаключенным в части совместной деятельности, поскольку из данного договора невозможно установить его предмет, общий объем финансирования и размер вклада каждого участника.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А43-10086/2009 В удовлетворении искового требования о признании и исправлении кадастровой ошибки, допущенной при межевании земельного участка, заключающейся в неверном указании местоположения границ принадлежащего истцу земельного участка, отказано правомерно, так как используемый истцом земельный участок не сформирован и не поставлен на кадастровый учет, а, следовательно, не может быть предметом гражданско-правовых отношений.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А39-71/2010 Исковое требование о взыскании долга по оплате товара, поставленного по договору купли-продажи строительных материалов, и о взыскании пеней за просрочку его оплаты частично удовлетворено, так как факт поставки товара истцом и факт его неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела. Суд вправе уменьшить сумму подлежащей уплате неустойки в случае, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А39-4062/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии, отпущенной на отопление и горячее водоснабжение в жилые дома, находящиеся в управлении ответчика, удовлетворено правомерно, так как поставка истцом ответчику тепловой энергии и ее неоплата ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А39-1777/2009 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, так как данные расходы заявлены в разумных пределах и документально подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А38-1382/2010 Исковое требование об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора купли-продажи электрической энергии по вопросу вступления данного договора в силу, правомерно удовлетворено путем утверждения договора в данной редакции, поскольку договор в редакции истца соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А31-870/2010 Исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком возложенной на него обязанности по внесению арендных платежей, а также ввиду надлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного разбирательства. Применение исковой давности при пересмотре дела в порядке апелляционного производства законом не предусмотрено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А31-295/2006 Заявление об обязании конкурсного управляющего возвратить в конкурсную массу незаконно израсходованные денежные средства удовлетворено правомерно, поскольку вступившим в законную силу определением суда действия конкурсного управляющего, выразившиеся в привлечении к процедуре конкурсного производства отсутствующего должника специалистов, в заключении договоров аренды, поручения, охраны и юридического обслуживания, правомерно признаны несоответствующими Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)".
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А31-2696/2010 Производство по делу об обязании ответчика отменить режим ограничения поставки природного газа прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А31-10016/2009 Федеральное законодательство не ставит возможность оказания лечебным учреждением гражданину бесплатной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования в зависимость от запланированного общего объема таких услуг и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, даже сверх установленного объема.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А29-3877/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся в неуведомлении налогоплательщика о месте и времени проведения почерковедческой экспертизы, а также в отказе удовлетворить ходатайство налогоплательщика о назначении и проведении повторной почерковедческой экспертизы в другом экспертном учреждении, отказано правомерно, так как действия налогового органа при проведении экспертизы соответствуют нормам действующего законодательства и не нарушают права и законные интересы заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А29-3592/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к предусмотренной частью 1 статьи 16.3 КоАП РФ административной ответственности за несоблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия в действиях заявителя состава вменяемого ему административного правонарушения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А29-2459/2006 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве, такие расходы обязан погасить уполномоченный орган - заявитель по делу о банкротстве.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А29-1588/2010 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления и уплаты налога на прибыль, соответствующих сумм пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как по хозяйственным операциям с контрагентами налогоплательщик правомерно включил затраты в состав расходов, исчисляемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку товар был получен, оплачен и использовался налогоплательщиком для строительства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А29-13508/2009 В удовлетворении заявления о признании решений налогового органа недействительными в части взыскания сумм налога на добавленную стоимость и налога на прибыль отказано правомерно, так как документы, представленные налогоплательщиком в подтверждение понесенных расходов и правомерности применения налоговых вычетов, содержат недостоверные, противоречивые сведения и не подтверждают факт осуществления хозяйственных операций по приобретению у контрагентов лома черных металлов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.11.2010 по делу N А29-11736/2009 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об отказе в применении налоговой ставки ноль рублей по налогу на добычу полезных ископаемых и в уменьшении размера налоговых обязательств по платежам в бюджет, а также о доначислении сумм налога и пеней за его несвоевременную уплату удовлетворено правомерно, так как налогоплательщиком были проведены мероприятия по приведению учета добытого полезного ископаемого в соответствие с техническим проектом разработки нефтяного месторождения и утвержденной в нефтедобывающих предприятиях методикой.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А82-4411/2009 Арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А79-15066/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате выполненных по договору работ удовлетворено правомерно, поскольку факт выполнения данных работ истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела, а о месте и времени проведения судебного заседания ответчик был извещен надлежащим образом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А43-640/2010 Исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате на основании договора аренды рекламных мест и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком своих договорных обязательств по оплате пользования предоставленными рекламными местами.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А43-45256/2009 Исковое требование о признании решения, принятого единоличным исполнительным органом общества и оформленного приказом директора данного общества, недействительным в части решения о выплате денежной премии удовлетворено правомерно, поскольку любые денежные выплаты, в том числе и денежная премия генеральному директору (директору), производятся с согласия работодателя и только на основании выраженного им волеизъявления.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А31-793/2010 Исковое требование о взыскании убытков, возникших в результате установления ответчиком для населения платы за тепловую энергию ниже экономически обоснованного тарифа, удовлетворено правомерно, так как при утверждении для населения льготного тарифа орган местного самоуправления обязан обеспечить возмещение экономически обоснованных затрат организации, предоставляющей такие услуги населению.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А31-5445/2008 Производство по делу о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта, принятого по делу о признании права собственности на двухэтажное административно-бытовое здание, прекращено, поскольку на момент рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам права и обязанности общества не затрагивались, так как земельный участок, на котором расположена самовольная постройка, обществом был продан.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А29-7883/2008(Ж-84543/2009) В удовлетворении жалобы налогового органа на неправомерные действия конкурсного управляющего, выразившиеся в привлечении специалистов по сопровождению процедуры конкурсного производства, отказано правомерно, поскольку уполномоченный орган не доказал, что привлечение на основании трудовых договоров бухгалтера, инспектора по кадрам, заведующего склада и грузчиков не оправдано для целей конкурсного производства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А29-2459/2006 Заявление о выплате арбитражному управляющему вознаграждения за проведение процедуры конкурсного производства в отношении муниципального унитарного предприятия удовлетворено правомерно, так как судебные акты об отстранении арбитражного управляющего от занимаемой должности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им возложенных на него обязанностей арбитражным судом не принимались.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А29-11004/2008 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, поскольку данные расходы заявлены в разумных пределах и документально подтверждены, а также материалами дела подтверждается, что почтовые и транспортные расходы были понесены арбитражным управляющим в целях выявления имущества должника и соответствовали целям и задачам процедуры наблюдения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А28-9263/2009 Исковое требование о признании недействительным зарегистрированного за обществом права собственности на сооружения удовлетворено правомерно, так как ответчик не доказал факт существования на момент приватизации спорных сооружений как самостоятельных объектов недвижимости, а регистрация объектов, не являющихся недвижимостью, действующим законодательством не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А28-18229/2009 Заявление о признании общества несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника и об утверждении конкурсного управляющего из числа членов некоммерческого партнерства удовлетворено правомерно, так как факт соблюдения судом первой инстанции процедуры утверждения конкурсного управляющего подтвержден материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А28-13877/2008 Производство по делу о взыскании задолженности по договору теплоснабжения прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А17-1720/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения удовлетворено правомерно, поскольку ввиду согласования сторонами предмета спорного договора он является заключенным и факт ненадлежащего исполнения арендатором принятых на себя обязательств по внесению арендных платежей подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.11.2010 по делу N А11-13831/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по кредитному договору, процентов и неустойки по просроченным процентам удовлетворено правомерно, поскольку в соответствии с условием данного договора банк вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по кредитному договору и ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о несогласии на увеличение процентной ставки за пользование кредитом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А82-5702/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, ввиду нарушения ответчиком существенного условия договора, а именно ввиду использования данной рекламной конструкции без соответствующей разрешительной документации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А82-4556/2010 Исковые требования о расторжении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте и об обязании ответчика произвести ее демонтаж удовлетворены правомерно, ввиду нарушения ответчиком существенного условия договора, а именно ввиду использования данной рекламной конструкции без соответствующей разрешительной документации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А82-2962/2009 В удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов должника денежных средств отказано правомерно, так как заявителем не представлены первичные, а также иные документы, подтверждающие обоснованность исковых требований и наличие долга в заявленной сумме.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А82-20079/2009 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по договору, и о взыскании пеней удовлетворены правомерно, поскольку факт выполнения данных работ истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела, а о месте и времени проведения судебного заседания ответчик был извещен надлежащим образом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А82-19086/2009 В удовлетворении ходатайства о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд города Москвы отказано, так как условиями договора предусмотрены общие правила подсудности рассмотрения дел - по месту нахождения ответчика; истец вправе применить подсудность по выбору - обратиться с иском в суд по месту нахождения филиала юридического лица.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А79-9005/2008 Заявление об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, а также о начальной продажной цене заложенного имущества удовлетворено правомерно, так как арбитражный суд правомерно определил начальную продажную цену заложенного имущества в спорной сумме.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А79-10622/2009 Заявление о включении в реестр требований кредиторов общества требования о взыскании суммы займа, процентов за пользование данным займом и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт получения предприятием-должником от заявителя денежных средств по договорам займа подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А43-45261/2009 Исковое требование о признании недействительным решения единоличного исполнительного органа общества, оформленного приказом директора, об установлении директору должностного оклада, удовлетворено правомерно, так как в соответствии с нормами трудового законодательства ответчик, как единоличный исполнительный орган, не обладает такими полномочиями при отсутствии согласия и выраженного волеизъявления работодателя.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А39-5724/2009 Производство по делу о взыскании сумм задолженности по арендной плате и пеней за просрочку внесения платежа прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А39-5724/2009 Производство по кассационной жалобе по делу о взыскании задолженности по арендной плате и пеней за просрочку платежа возобновлено, поскольку устранены обстоятельства, являющиеся основанием для его приостановления.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А39-3998/2009 Исковые требования о признании недобросовестными действий по регистрации доменного имени, о запрете его администрирования и о понуждении к передаче истцу прав на данное доменное имя удовлетворены правомерно, так как факт использования ответчиком спорного доменного имени, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу коммерческим обозначением, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А39-1125/2010 Уклонение либо несвоевременная подача декларации об объемах оборота, поставки и закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.13 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А31-9009/2009 Исковое требование об обязании ответчиков оформить земельно-правовые отношения с истцом на земельный участок путем внесения изменений в действующий договор аренды в виде заключения дополнительного соглашения, предметом которого является включение истца в число арендаторов по указанному договору, удовлетворено, так как на спорном земельном участке расположен объект недвижимости, принадлежащий истцу на праве собственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А31-3323/2010 Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А31-295/2006 Определение об отказе в удовлетворении заявления о признании недействительным решения собрания кредиторов должника может быть обжаловано только в апелляционном порядке, при этом постановление апелляционного суда, изданное по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на указанное определение, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А29-13452/2009 Исковые требования о взыскании долга по договору купли-продажи не завершенного строительством объекта и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик не исполнил обязательства по оплате товара и не представил доказательств наличия обстоятельств, являющихся основанием для освобождения его от ответственности за неисполнение данного обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А29-13102/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по приемке, хранению и перевалке грузов удовлетворено правомерно, так как факт оказания истцом спорных услуг и факт их неоплаты ответчиком во взыскиваемом истцом размере подтверждены материалами дела. Взыскание процентов на основании ст. 395 ГК РФ является установленной законом мерой ответственности за неисполнение денежного обязательства и не предусматривает претензионного порядка урегулирования спора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А28-9064/2009 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части привлечения к ответственности за неполную уплату налога на добавленную стоимость и пеней удовлетворено правомерно, так как спорные хозяйственные операции носили реальный характер и документально подтверждены, а налоговый орган не представил доказательств того, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А28-7739/2009 Производство по делу о взыскании задолженности по договору теплоснабжения прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А28-2926/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по договору теплоснабжения отказано правомерно, поскольку при отсутствии приборов учета вопрос о выборе методики определения количества и стоимости потребленной тепловой энергии решается исходя из установленных органами местного самоуправления нормативов потребления коммунальных услуг, а не расчетным методом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А28-18433/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительными распоряжения администрации муниципального образования об утверждении градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство объекта недвижимости отказано правомерно, так как заявитель не доказал факт нарушения своих законных прав и интересов.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А28-11185/2009 Производство по делу о взыскании задолженности по договору теплоснабжения, а также о взыскании пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А17-6725/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по передаче электрической энергии удовлетворено правомерно, поскольку факт оказания истцом в спорный период услуг по передаче электрической энергии и факт неоплаты ответчиком данных услуг во взыскиваемом объеме подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2010 по делу N А11-12580/2009 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества и о применении последствий его недействительности отказано правомерно, так как данный договор не относится к категории крупных сделок, а также не является сделкой с заинтересованностью, в связи с чем совершение оспариваемой сделки не подлежало одобрению общим собранием участников общества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А82-4294/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления сумм ЕСН и НДФЛ, а также соответствующих сумм пеней и штрафов отказано правомерно, так как денежные средства, перечисленные на расчетный счет налогоплательщика, являются доходом, полученным им от предпринимательской деятельности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А82-19094/2009 Заявление о признании незаконным отказа департамента недвижимости администрации городского округа в реализации заявителем его преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого им муниципального имущества удовлетворено правомерно, так как оспариваемый отказ не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А82-15718/2009 Исковое требование об обязании общества представить выбранному истцом аудитору документы для проведения аудиторской проверки, а также все изменения, вносимые в его устав, удовлетворено правомерно, поскольку в силу статьи 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" участник общества имеет право на получение информации о деятельности данного общества и поскольку данный Закон не содержит положений об ограничении периода, за который такая проверка может быть проведена.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А79-330/2010 Арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А79-13435/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате незаключения ответчиком основного договора купли-продажи имущества, удовлетворено правомерно, так как вследствие того, что ни одна из сторон предварительного договора не направила контрагенту предложение о заключении основного договора купли-продажи, у ответчика в силу п. 6 ст. 429 ГК РФ отпали основания для удержания денежных средств, перечисленных истцом в качестве задатка по предварительному договору.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А43-7358/2010 Производство по кассационной жалобе по делу о государственной регистрации перехода права собственности прекращено, поскольку администрация не относится, по мнению суда, к числу лиц, указанных в статье 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющих право на кассационное обжалование состоявшегося судебного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А43-7197/2010 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, составившего стоимость услуг по передаче тепловой энергии, удовлетворено правомерно, поскольку затраты на передачу тепловой энергии в тарифе на тепловую энергию, утвержденном для энергосберегающей организации, не учтены и поскольку факт оказания истцом ответчику услуг по передаче тепловой энергии в спорный период при отсутствии соответствующего договора подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А43-5175/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, возникших в результате проведения работ по устранению последствий аварии, произошедшей вследствие некачественного выполнения работ по договору подряда, отказано правомерно, так как наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика, данной аварией и возникновением у истца убытков материалами дела не подтверждено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А43-44139/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате товара, поставленного по генеральному договору об общих условиях факторингового обслуживания внутри России, удовлетворено правомерно, так как неоплата ответчиком поставленного ему товара и наличие у истца права требования задолженности, основанного на договоре уступки, подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А43-40292/2009 В удовлетворении заявления о включении в третью очередь реестра требований кредиторов общества требования о взыскании суммы, составляющей стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, отказано правомерно, так как данное имущество было передано в аренду заявителю неуполномоченным лицом, вследствие чего договор аренды спорного имущества признан судом незаключенным.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А43-3315/2006 Заявление о взыскании судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему за счет заявителя по делу о банкротстве удовлетворено правомерно, так как арбитражный суд не принимал судебных актов об отстранении арбитражного управляющего от занимаемой должности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им возложенных на него обязанностей.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А43-15838/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности отказано правомерно, поскольку факт оформления паспорта сделки с нарушением установленного законом срока подтвержден материалами дела и основания для квалификации совершенного заявителем правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А43-15837/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение единых правил оформления паспорта сделки отказано правомерно, поскольку материалами дела подтверждено, что паспорт сделки оформлен заявителем без учета изменений, внесенных в контракт дополнительным соглашением, и поскольку основания для квалификации указанного правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А43-15830/2010 Несвоевременное представление резидентом в уполномоченный банк справки о поступлении валютной выручки по контракту является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А39-1426/2010 В удовлетворении искового требования об истребовании бухгалтерских документов из чужого незаконного владения отказано правомерно, так как из представленных истцом материалов не усматривается, что принадлежащие ему бухгалтерские документы находятся во владении ответчика.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А31-8919/2009 В удовлетворении иска об истребовании имущества, находящегося у ответчика, отказано правомерно, так как истец не доказал наличия у него права собственности на истребуемое имущество.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А31-2736/2010 Нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 8.12 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А31-2646/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене определения управления Федеральной регистрационной службы об отказе в возбуждении в отношении конкурсного управляющего дела об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена в части 3 статьи 14.13 КоАП РФ, отказано правомерно, поскольку заявителем пропущен срок на обжалование оспариваемого ненормативного акта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А31-168/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате оказанных медицинских услуг удовлетворено правомерно, так как факт оказания медицинских услуг истцом, объем данных услуг и факт неоплаты оказанных услуг ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А29-7590/2009 Производство по делу о банкротстве прекращено ввиду отказа единственного кредитора, участвующего в деле о банкротстве, от своих требований, предъявленных к должнику.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А29-1632/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении сумм налога на добавленную стоимость и налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как, документально подтвердив реальность совершения им хозяйственных операций, налогоплательщик доказал и обоснованность применения им налоговых вычетов по указанным налогам.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А28-2478/2010 Производство по делу об урегулировании разногласий, возникших у сторон при заключении договора аренды участка лесного фонда, находящегося в федеральной собственности, прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А17-2052/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по составлению акта о наложении ареста отказано правомерно, так как обжалуемые действия соответствуют требованиям законодательства об исполнительном производстве и не нарушают прав и законных интересов заявителя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А11-4371/2010 Нарушение правил содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.34 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А11-3117/2010 В удовлетворении заявления о признании недействующим генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования отказано правомерно, так как данные нормативные акты соответствуют нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации и опубликованы в установленном законом порядке.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А11-3078/2010 Нарушение правил содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.34 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А11-2837/2010 Нарушение правил содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.34 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А82-3621/2010 Заявление о признании частично недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности удовлетворено правомерно, поскольку доказательств совершения налогоплательщиком и его контрагентами согласованных действий, направленных исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды, налоговым органом не представлено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А82-19124/2009 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие использования ответчиком торгового места, находящегося на арендуемом истцом земельном участке, без установленных законом или сделкой оснований и без оплаты, и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А82-14343/2009 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие пользования ответчиком торговым местом, находящимся на арендуемом истцом земельном участке, без установленных законом или сделкой оснований и без оплаты, и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А82-14135/2009 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие использования ответчиком торгового места, находящегося на арендуемом истцом земельном участке, без установленных законом или сделкой оснований и без оплаты, и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А82-14133/2009 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие использования ответчиком торгового места, находящегося на арендуемом истцом земельном участке, без установленных законом или сделкой оснований и без оплаты, и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А79-6065/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору аренды удовлетворено правомерно, так как, установив факт исполнения истцом исполнительного листа, выданного на основании постановления Первого арбитражного апелляционного суда, арбитражный суд произвел поворот исполнения судебного акта.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А79-3589/2009 Арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если при рассмотрении вопроса о ее принятии к производству установит, что обстоятельства, послужившие основанием для оставления данной кассационной жалобы без движения, не устранены в срок, установленный в определении суда.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А79-2279/2009 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления сумм налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик выполнил все условия, необходимые для применения налогового вычета по НДС, и правомерно включил затраты по хозяйственным операциям в состав расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А43-8148/2010 В удовлетворении искового требования о признании ничтожным заключенного ответчиками договора уступки права требования и о применении последствий недействительности ничтожной сделки путем возвращения его сторон в первоначальное состояние отказано правомерно, так как тот факт, что в оспариваемом договоре права требования к должнику указаны в большем объеме, чем на дату передачи данного договора, не влечет нарушения прав и законных интересов истца и не является основанием для признания оспариваемого договора недействительным.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А43-5474/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога на добавленную стоимость отказано, так как после принятия ремонтных работ и их оплаты налогоплательщик безвозмездно передал результаты этих работ, в результате у него возникла обязанность исчислить и уплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А43-46070/2009 Исковое требование о признании за истцом права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения удовлетворено, так как данное право истца не прекращено, поскольку в установленный срок решение о прекращении прав на данный участок уполномоченным органом местного самоуправления принято не было.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А43-40169/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа отказано правомерно, так как полученные налогоплательщиком субсидии не являются целевыми поступлениями и подлежат учету при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А43-3003/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий территориального управления Пенсионного фонда РФ, выразившихся в направлении в адрес заявителя извещений о необходимости внесения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в виде фиксированного платежа, отказано правомерно, так как обязанность по внесению страховых взносов в виде фиксированного платежа возникает у индивидуального предпринимателя с момента приобретения им указанного статуса и ее возникновение с фактическим осуществлением им предпринимательской деятельности и получением доходов не связано.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А43-1663/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору о переводе долга, о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как из существа данного договора его безвозмездный характер не усматривается, а потому взыскание задолженности, пеней и процентов за пользование чужими денежными средствами по данному договору является правомерным.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А43-13017/2007 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве, такие расходы обязан погасить уполномоченный орган - заявитель по делу о банкротстве.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А43-12298/2010 Производство по кассационной жалобе на определение о приостановлении производства по делу прекращено ввиду отсутствия предмета спора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А43-12198/2010 Несвоевременное представление резидентом в уполномоченный банк документов, подтверждающих факт оказания услуг, и справки о подтверждающих документах является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А39-4973/2009 В удовлетворении искового требования в части взыскания ущерба, причиненного в результате порчи груза при его перевозке автомобильным транспортом, отказано правомерно, так как истец не доказал, что доставленный ответчиком груз на спорную сумму был непригоден к реализации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А38-6900/2009 Исковое требование о взыскании страхового возмещения по договору добровольного страхования транспортных средств удовлетворено правомерно, поскольку наступление страхового случая в виде утраты транспортного средства и соблюдение истцом условий, необходимых для обращения за возмещением ущерба, материалами дела доказаны.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А31-5422/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении банка к административной ответственности по части 1 статьи 14.8 КоАП РФ за доведение до сведения потребителя недостоверной информации об условиях кредитования отказано правомерно, ввиду неправильной квалификации совершенного правонарушения; размещение банком на правах рекламы информации об условиях кредитования следует квалифицировать по статье 14.3 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А31-5331/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате поставленного товара и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, так как факт поставки товара истцом, факт его неоплаты ответчиком и факт наличия у истца основанной на договоре уступки права требования задолженности подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А29-12197/2009 В удовлетворении искового требования в части взыскания суммы неосновательного обогащения, образовавшейся вследствие неисполнения ответчиком обязательства по оплате лекарственных средств, поставленных ему сверх объемов, предусмотренных государственными контрактами, отказано правомерно, поскольку факт превышения объема поставок товара на спорную сумму материалами дела не подтвержден.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А28-2546/2010 Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А11-16321/2009 Суд правомерно удовлетворил исковое требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами при несвоевременном исполнении обществом обязанности по выплате действительной стоимости доли истца в уставном капитале общества, определив начало срока начисления процентов с момента возникновения у данного общества обязанности по выплате истцу действительной стоимости его доли.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10.11.2010 по делу N А11-14495/2009 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов, связанных с заменой товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как сторонами договора не согласовано его условие о порядке расчета затрат, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А82-7656/2009 Производство по делу о признании недействительным зарегистрированного права собственности на доли в праве общей долевой собственности на здание производственно-складского корпуса прекращено ввиду отказа истцов от иска и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А82-5879/2010 Об оставлении без изменения решения Арбитражного суда Ярославской области от 23.08.2010, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании Правил землепользования и застройки города Ярославля, утвержденных постановлением мэрии города Ярославля от 17.09.2009 N 201, недействующими в части отнесения земельного участка к зоне инженерно-транспортной инфраструктуры.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А82-19397/2009 Иск о взыскании задолженности по договору на поставку, монтаж и наладку оборудования частично удовлетворен, так как факт неисполнения ответчиком своих обязательств в срок, установленный оспариваемым договором, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А82-19369/2009 Дело по иску о взыскании стоимости ремонта поврежденного при транспортировке груза и заменяемых комплектующих, а также расходов по оплате услуг независимого оценщика и иных расходов направлено на новое рассмотрение для определения с учетом степени вины перевозчика размера причиненных истцу убытков.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А82-18351/2009 В удовлетворении искового требования о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров общества о внесении изменений и дополнений в устав данного общества отказано правомерно, так как истец документально не подтвердил свой правовой статус акционера данного общества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А79-3007/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору поставки, основанному на договоре цессии, частично удовлетворено, так как поставка товара обществом и его неоплата ответчиком подтверждены материалами дела. Суд вправе уменьшить размер подлежащей уплате неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А79-14908/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору уступки требования, а именно задолженности по оплате работ, выполненных по договору субподряда, удовлетворено правомерно, так как выполнение работ истцом и наличие задолженности по их оплате у ответчика подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А43-43109/2009 Исковые требования о признании недействительным зачета встречного однородного требования, о взыскании задолженности по арендным платежам и неустойки удовлетворены правомерно, так как суммы платежей по договору аренды перечислены истцом правомерно, поскольку сторонами было согласовано условие об изменении их размера. Суд вправе уменьшить размер подлежащей уплате неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А43-34217/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконными решения и предписания антимонопольного органа о признании действий общества нарушающими положения Федерального закона "О защите конкуренции" отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что установление цен и поддержание их на одном уровне было вызвано согласованными действиями обществ, что позволяло каждому из них вне зависимости от обстоятельств устанавливать и поддерживать цены на соответствующем уровне, не опасаясь потерять потребителей.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А43-2825/2010 Заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов требования о взыскании суммы задолженности, обеспеченной залогом имущества должника, удовлетворено правомерно, так как факт наличия у должника заложенного имущества подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А43-22535/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, образовавшихся в результате утраты права на получение возмещения выданных денежных средств за счет предмета залога, отказано правомерно, так как наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникновением убытков у истца, а также размер предъявляемых ко взысканию убытков материалами дела не подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А43-16031/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк справки о подтверждающих документах отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, материалами дела доказана и основания для квалификации указанного правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А43-10825/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ административной ответственности за нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок удовлетворено правомерно, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя привлекаемого к ответственности лица, не извещенного надлежащим образом о времени и месте составления данного протокола.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А39-1624/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате тепловой энергии, отпущенной на отопление и горячее водоснабжение жилых домов, находящихся в управлении ответчика, удовлетворено правомерно, так как доказательств оплаты поставленной тепловой энергии в полном объеме с учетом расчета объема и стоимости энергии, произведенного истцом, ответчик не представил.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А39-1004/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк грузовой таможенной декларации и справки о подтверждающих документах удовлетворено правомерно, в связи с отсутствием события административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А39-1002/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк справки и заявления на условный выпуск партии товара на таможенную территорию Российской Федерации удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия события административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А39-1001/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк грузовой таможенной декларации и справки о подтверждающих документах удовлетворено правомерно, в связи с отсутствием события административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А38-1197/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, понесенных истцом в связи с поставкой ему ответчиком детали ненадлежащего качества, отказано правомерно, так как истец не доказал размер ущерба, причиненного ему в результате выхода данной детали из строя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А38-1032/2009 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, поскольку данные расходы заявлены в разумных пределах и документально подтверждены, а материалами дела не подтвержден тот факт, что на момент открытия конкурсного производства арбитражный управляющий располагал информацией о том, что имущества должника для погашения спорных расходов недостаточно.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А31-912/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации юридического лица удовлетворено, так как материалами дела подтверждено, что общество представило в налоговый орган все документы, необходимые для регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе документы, подтверждающие переход доли в уставном капитале общества.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А29-7222/2008 Арбитражный суд возвращает кассационную жалобу в случае, если при рассмотрении вопроса о принятии данной кассационной жалобы к производству установит, что обстоятельства, послужившие основанием для ее оставления без движения, не устранены в срок, установленный в определении суда.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А29-3324/2010 Иск о взыскании договорной неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами за период по день фактической уплаты долга удовлетворен частично, поскольку в соответствии с ГК РФ две меры гражданско-правовой ответственности за одно и то же правонарушение одновременно применяться не могут.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А29-13799/2009 Заявление о признании недействительным решения налогового органа правомерно удовлетворено в части доначисления сумм ЕСН и НДС, поскольку налогоплательщик документально подтвердил факт соблюдения им всех условий, необходимых для применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, и поскольку налоговый орган доказательств недобросовестности налогоплательщика не представил.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А29-13458/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг удовлетворено правомерно, так как факт оказания истцом услуг и факт неоплаты оказанных услуг ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А28-4694/2010 Включение в договор купли-продажи товара условий, ущемляющих установленные законом права потребителей, а именно условия о том, что гарантийное обслуживание товара осуществляется только при условии заключения с продавцом договора на сервисное обслуживание, является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А17-1490/2010 Заявление о признании решения налогового органа незаконным в части привлечения к налоговой ответственности за неуплату земельного налога удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается, что налогоплательщик не обладал правом постоянного (бессрочного) пользования на облагаемый налогом земельный участок, а, следовательно, обязанности по исчислению размера и уплате земельного налога у него не возникло.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А11-4192/2009 Исковое требование о взыскании денежных средств в виде авансовых платежей, перечисленных ответчику по муниципальному контракту, удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что перечисление истцом денежных средств ответчику в качестве предварительной оплаты товара, а также наличие и размер предъявленной к взысканию задолженности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А11-2401/2010 Заявление о признании решения налогового органа незаконным в части доначисления налога на доходы физических лиц удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик представил все документы, необходимые для применения профессионального налогового вычета и для исключения расходов, связанных с приобретением товара для перепродажи, из доходов при формировании налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и единому социальному налогу.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А11-15886/2009 Исковое требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору купли-продажи электрической энергии правомерно удовлетворено в полном объеме, так как тот факт, что перед погашением задолженности стороны согласовали условие о приоритетности расчетов за текущее потребление электроэнергии, а также наличие у ответчика задолженности по спорному договору подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А11-15710/2009 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов, связанных с заменой товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как сторонами договора не согласовано его условие о порядке расчета затрат, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А11-15709/2009 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов, связанных с заменой товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как сторонами не согласовано условие договора о порядке расчета затрат, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А11-14496/2009 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов, связанных с заменой товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как сторонами не согласовано условие договора, касающееся порядка расчета размера данных расходов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.11.2010 по делу N А11-1314/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя об установлении рыночной стоимости арестованного имущества отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что Закон об исполнительном производстве не содержит требований и критериев утверждения судебным приставом-исполнителем отчета оценщика об оценке имущества, поэтому судебный пристав-исполнитель правомерно принял данный отчет и вынес оспариваемое постановление.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А82-18941/2009 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления сумм налога на добавленную стоимость и налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик выполнил все условия, необходимые для применения налоговых вычетов по НДС, и документально подтвердил расходы по договору на изготовление, доставку и установку пластиковых окон.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А82-1277/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возврате излишне уплаченной суммы водного налога отказано правомерно, поскольку налогоплательщик обратился с данным заявлением за пределами трехлетнего срока, истекшего со дня, когда ему стало известно о факте переплаты.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А82-10527/2009 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества отказано правомерно, ввиду пропуска истцом срока исковой давности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А79-4235/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления таможенного органа о привлечении к предусмотренной статьей 16.15 КоАП РФ административной ответственности за представление в таможенный орган отчетности, содержащей недостоверные сведения, удовлетворено в связи с отсутствием в действиях заявителя события вменяемого ему административного правонарушения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А79-4194/2009 Суд правомерно определил начальную продажную цену выставляемого на торги имущества должника, залогодержателем которого является банк, исходя из интересов всех кредиторов должника и с учетом имеющихся в материалах дела актов оценки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А79-13710/2009 Исковое требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору энергоснабжения удовлетворено в полном объеме правомерно, поскольку доводы ответчика о взаимосвязи обязанности оплачивать тепловую энергию и качества поставленной энергии судом округа во внимание не принимаются как не подлежащие исследованию при наличии заявленного истцом отказа от иска в части взыскания основной задолженности по данному договору.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А43-3646/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате приобретения ответчиком объектов недвижимости, принадлежащих истцу, отказано правомерно, ввиду недоказанности наличия у истца права собственности на спорные объекты недвижимости, а также ввиду отсутствия факта неосновательного обогащения ответчика за счет истца.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А43-2828/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору поставки товара удовлетворено правомерно, так как факт поставки товара истцом и факт неполной оплаты поставленного ему товара ответчиком подтверждены материалами дела. Суд не установил оснований для уменьшения суммы процентов по данному договору, поскольку дальнейшее уменьшение размера неустойки повлекло бы ущемление имущественных прав истца.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А43-2399/2010 Налогоплательщик заявил налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость правомерно, так как выполнил необходимые для его применения условия. Оплата налогоплательщиком предоставленных банком услуг по перечислению дивидендов физическим лицам не влечет образования дохода в натуральной форме, подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А39-4019/2008 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, поскольку данные расходы заявлены в разумных пределах и документально подтверждены, а материалами дела не подтвержден тот факт, что на момент открытия конкурсного производства арбитражный управляющий располагал информацией о том, что имущества должника для погашения спорных расходов недостаточно.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А39-1962/2010 Заявление о привлечении к административной ответственности за нарушение правил охраны среды обитания объектов животного мира и водных биологических ресурсов, а именно за осуществление забора воды при отсутствии специального приспособления для предохранения водозаборных сооружений от попадания в них рыбы, удовлетворено правомерно, так как факт совершения ответчиком административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.33 КоАП РФ, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А31-9281/2009 Дело по встречному иску о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося по договору энергоснабжения, направлено на новое рассмотрение для разрешения вопроса о необходимости внесения в данный договор изменений, касающихся применения расчетного метода.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А29-9280/2009 Исковое требование о взыскании убытков, понесенных истцом в результате оказания им услуг по водоотведению по ценам, не покрывающим его реальные затраты, удовлетворено правомерно, так как факт возникновения у истца убытков в виде недополученных доходов в результате бездействия ответчика, выраженного в непринятии нормативного правового акта, регулирующего вопросы возмещения разницы в тарифах, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А29-12130/2009 В удовлетворении исковых требований о понуждении ответчика к заключению договора ипотеки и о взыскании штрафных санкций отказано правомерно, так как суд обоснованно посчитал предварительный договор незаключенным, поскольку в нем отсутствовали такие существенные для договора ипотеки условия, как качественные характеристики и стоимость предмета залога, а также срок исполнения обязательств.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А28-804/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления сумм налога на имущество и пеней и в части привлечения общества к ответственности отказано правомерно, так как спорные объекты налогообложения подлежали отражению в бухгалтерском учете общества, как обладающие всеми признаками основных средств.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А17-6914/2009 Исковое требование о взыскании платы за превышение норматива сброса загрязняющих веществ в сточные воды удовлетворено правомерно, так как факт превышения в сброшенных в систему канализации сточных водах абонента предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и факт неполного внесения абонентом платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в сточные воды подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А17-5684/2009 Исковое требование о взыскании аванса, перечисленного по договору поставки товара, удовлетворено правомерно, так как в течение срока действия данного договора поставщик не исполнил обязанность по передаче спорного товара.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А17-4322/2009 В удовлетворении искового требования об обязании ответчиков во исполнение договора долевого участия в строительстве передать истцу однокомнатную квартиру и все документы, необходимые для государственной регистрации права собственности истца на нее, отказано правомерно, так как спорный договор признан судом незаключенным ввиду отсутствия в нем условий о средствах инвестирования, целях вложения, характеристике объекта инвестиционных вложений и о размере инвестиционных вложений участников сделки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А17-2916/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконными и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности на основании статьи 14.7 КоАП РФ отказано правомерно, ввиду пропуска срока на обжалование данного постановления и отсутствия уважительных причин для восстановления пропущенного срока.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А17-2856/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления департамента государственного контроля о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее содержание рекламной конструкции, а именно за то, что ее внешний вид был неудовлетворителен (нижняя часть рекламного плаката была оборвана), отказано правомерно, поскольку факт принятия заявителем всех зависящих от него мер к надлежащему содержанию спорной конструкции материалами дела не подтвержден и основания для квалификации данного правонарушения в качестве малозначительного отсутствуют.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А11-2683/2009 В удовлетворении жалобы на действия временного управляющего, выразившиеся в представлении финансового анализа общества, не соответствующего требованиям законодательства, и о возложении на последнего обязанности по проведению повторной процедуры отказано правомерно, так как суд пришел к выводу о том, что первоначальный анализ финансового состояния должника соответствует требованиям Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А11-16218/200909 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов по замене товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как сторонами не согласовано существенное для данного договора условие о порядке расчета затрат, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А11-16217/200909 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов по замене товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как сторонами не согласовано существенное для данного договора условие о порядке расчета затрат, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А11-16216/200909 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов, связанных с заменой приобретенного по договору купли-продажи товара ненадлежащего качества, отказано правомерно, так как сторонами не согласовано условие данного договора о порядке расчета затрат, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.11.2010 по делу N А11-16215/200909 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов по замене товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как сторонами не согласовано существенное для данного договора условие о порядке расчета затрат, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А43-9720/2010 О прекращении производства по делу о признании недействующим решения региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26.12.2007 N 67/1 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии на территории Нижегородской области (за исключением электрических сетей, принадлежащих ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ", г. Саров Нижегородской области)".
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А43-6852/2010 Исковые требования о взыскании долга по внесению арендных платежей по договору аренды строительной техники и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по внесению арендных платежей, предусмотренных в указанном договоре.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А43-45452/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании убытков, связанных с повреждением имущества в результате пожара, отказано правомерно, ввиду недоказанности истцом размера нанесенного ему ущерба.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А43-45072/2009 Исковые требования об обязании ответчика прекратить использование на реализуемом товаре обозначения "Дзержинский стандарт" и о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак удовлетворены правомерно, поскольку материалами дела подтверждается, что предприниматель осуществлял реализацию маркированной чужим товарным знаком продукции без разрешения его правообладателя.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А43-25805/2009 Арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А43-12563/2010 Загрязнение бытовым мусором земельного (лесного) участка в лесничестве может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А39-3180/2007 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения судебных расходов и расходов на выплату арбитражному управляющему вознаграждения за проведение процедуры наблюдения, такие расходы обязан погасить уполномоченный орган - заявитель по делу о банкротстве. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" не предусматривает досудебный порядок урегулирования спора в качестве необходимого условия для предъявления арбитражным управляющим заявления о возмещении судебных расходов в деле о банкротстве.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А38-1290/2010 Суд правомерно приостановил производство по делу о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, до вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда, поскольку материалами дела подтверждено, что данный судебный акт может иметь преюдициальное значение для разрешения настоящего спора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А31-701/2010 Исковое требование о признании недействительными решений общего собрания участников общества удовлетворено правомерно, поскольку материалами дела подтверждается, что данное собрание было проведено без участия истца, не извещенного надлежащим образом о времени и месте его проведения, а также при отсутствии кворума.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А29-81/2010 Несообщение банком налоговому органу информации об остатках денежных средств на счетах, операции по которым приостановлены, является основанием для привлечения к налоговой ответственности по статье 135.1 НК РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А29-3831/2010 Неустойка, подлежащая взысканию за нарушение обязательства по своевременной оплате работ, выполненных истцом по договорам предоставления услуг механизмов и автотранспорта, правомерно уменьшена судом ввиду явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А17-2730/2009 Исковое требование о взыскании суммы предоплаты по договору поставки товара удовлетворено правомерно, поскольку факт передачи денежных средств истцом и факт поставки товара ненадлежащего качества ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А11-15847/2009 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов, связанных с заменой товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как сторонами не согласовано условие договора, касающееся порядка расчета размера затрат, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А11-15846/2009 В удовлетворении искового требования в части взыскания расходов, связанных с заменой товара ненадлежащего качества, приобретенного по договору купли-продажи, отказано правомерно, так как сторонами не согласовано условие договора, касающееся порядка расчета размера затрат, связанных с поставкой товара ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 03.11.2010 по делу N А11-1236/2009 В удовлетворении искового требования о защите товарного знака отказано правомерно, так как суд пришел к выводу, что между товарным знаком истца и используемым ответчиком словесным обозначением имеются различия по графическому, визуальному, цветовому критериям, при этом отсутствует опасность смешения потребителем данных обозначений.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-760/2010 Начисление процентов на сумму задолженности по основному долгу в силу статей 809 и 823 ГК РФ производится без учета НДС; в соответствии с данными статьями проценты, начисляемые до дня оплаты товара, являются платой за коммерческий кредит, и продавец не вправе начислять покупателю НДС на сумму процентов, взымаемых за пользование данным кредитом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-4702/2009 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, соответствующих сумм пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как в результате выполнения обществом работ по приведению здания в пригодное состояние общая площадь, этажность и объем здания не изменились, а, следовательно, спорные работы относятся к капитальному ремонту и затраты на их проведение правомерно отнесены обществом в состав текущих расходов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-20358/2009 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления сумм налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик выполнил все условия, необходимые для применения налогового вычета по НДС, и правомерно включил затраты на приобретение товара в состав расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-19870/2009 Заявление о признании недействительным и об отмене решения антимонопольного органа о признании действий общества нарушающими положения Федерального закона "О защите конкуренции" удовлетворено правомерно, поскольку тот факт, что заявитель установил на реализуемое им топливо экономически и технологически неоправданные цены, антимонопольным органом не доказан.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-18427/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору поставки товара удовлетворено правомерно, так как факт поставки данного товара истцом и факт неоплаты поставленного ему товара ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-1279/2010 Дело по иску о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного истцом по договору добровольного страхования автотранспортного средства, направлено на новое рассмотрение, поскольку судом нарушены правила подсудности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-121/2010 В удовлетворении заявления о привлечении общества к налоговой ответственности за неуплату сумм налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, а также сумм соответствующих пеней и штрафов отказано правомерно, поскольку представленные обществом документы содержат недостоверные сведения о подписавшем их лице и не подтверждают реальность осуществления данным обществом хозяйственных операций.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-1172/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о взыскании земельного налога отказано правомерно, так как налогоплательщик не относится к органам, входящим в состав сил обеспечения безопасности, и находящийся в его собственности земельный участок не ограничен в обороте и не используется в целях обеспечения безопасности и обороны.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-1171/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о взыскании земельного налога отказано правомерно, так как налогоплательщик не относится к органам, входящим в состав сил обеспечения безопасности, и находящийся в его собственности земельный участок не ограничен в обороте и не используется в целях обеспечения безопасности и обороны.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А82-1170/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о взыскании земельного налога отказано правомерно, так как налогоплательщик не относится к органам, входящим в состав сил обеспечения безопасности, и находящийся в его собственности земельный участок не ограничен в обороте и не используется в целях обеспечения безопасности и обороны.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А79-84/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части начисления единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и начисления пеней отказано, так как денежные средства, выделенные заявителю из республиканского бюджета на реализацию инновационного проекта, не подпадают под понятие инвестиций, следовательно, эти денежные средства должны учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А79-4380/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение при совершении валютных операций установленных законодательством единых правил оформления паспортов сделок удовлетворено правомерно, в связи с отсутствием события административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А79-3057/2007 Заявление о взыскании с муниципального унитарного предприятия штрафа за неисполнение требований, содержащихся в исполнительном листе, выданном на основании решения арбитражного суда, удовлетворено правомерно, так как факт неисполнения действий, указанных в исполнительном листе, лицом, на которое возложено совершение этих действий, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А79-12870/2009 Дело по заявлению налогового органа о признании незаконными действий банка по возврату инкассовых поручений не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А43-4609/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору поставки товара удовлетворено правомерно, так как факт поставки данного товара истцом и факт неполной оплаты поставленного ему товара ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А43-43268/2009 С момента регистрации перехода права собственности покупателя на объект недвижимости, находящийся на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве аренды, покупатель приобретает и право пользования на праве аренды земельным участком, занятым данным объектом, независимо от того, оформлен ли в установленном порядке заключенный покупателем недвижимости и собственником земельного участка договор аренды, а, следовательно, у покупателя возникает обязанность по внесению денежных средств за пользование спорным участком.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А43-3882/2010 Заявление о признании решений налогового органа недействительными в части взыскания сумм налога на добавленную стоимость и налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждено, что хозяйственные операции заявителя носили реальный характер и, соответственно, основания для отказа в применении налогового вычета при исчислении налога на добавленную стоимость и для исключения спорных затрат из состава расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, отсутствовали.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А43-37443/2009 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости по грузовой таможенной декларации и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как таможенный орган не доказал наличия оснований, препятствующих применению основного метода определения таможенной стоимости, и правомерность использования шестого резервного метода.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А43-3374/2010 Заявление о признании незаконным решения территориального органа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии об отказе в государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества удовлетворено правомерно, поскольку стороны договора представили на государственную регистрацию все необходимые для ее осуществления документы.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А43-23485/2009 Производство по делу о взыскании неосновательного обогащения прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А43-2197/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительными решений таможенного органа о классификации товара отказано правомерно, поскольку заявитель неверно классифицировал ввезенный им товар по коду ТН ВЭД.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А43-11245/2010 В удовлетворении искового требования о переводе прав и обязанностей покупателя в отношении нежилого помещения отказано правомерно, ввиду наличия у истца на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества задолженности по оплате пользования спорным помещением.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А39-473/2010 Заявление о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков удовлетворено правомерно, так как факт отсутствия доказательств уклонения общества от заключения государственных контрактов подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А39-2133/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение обязанности по раскрытию информации на рынке ценных бумаг отказано правомерно, так как материалами дела подтвержден тот факт, что, являясь эмитентом эмиссионных ценных бумаг, общество не представило в регистрирующий орган ежеквартальный отчет и не опубликовало его на сайте в сети Интернет.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А38-245/2010 Производство по делу о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате оплаты истцом электрической энергии, поставленной ему в рамках договора энергоснабжения ответчиком по тарифу, не подлежащему применению, приостановлено правомерно, так как арбитражный суд обязан приостановить производство по делу до разрешения Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в порядке надзора аналогичного спора.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А38-1154/2010 Производство по делу о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате оплаты истцом электрической энергии, поставленной ему в рамках договора энергоснабжения ответчиком по тарифу, не подлежащему применению, приостановлено правомерно, так как арбитражный суд обязан приостановить производство по делу до разрешения Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в порядке надзора аналогичного спора.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А31-5445/2008 Постановление Федерального арбитражного суда по делу о признании права собственности отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, так как существенным для дела обстоятельством может быть признано указанное в заявлении вновь обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло быть известно заявителю, но неоспоримо свидетельствует о том, что если бы оно было известно, то это привело бы к принятию другого решения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А31-3118/2010 Использование недр с нарушением условий, предусмотренных соответствующим разрешением (лицензией), является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 7.3 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А29-4382/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по договору аренды части склада отказано правомерно, так как на момент заключения данного договора истец не являлся собственником сдаваемого в аренду помещения, следовательно, не мог выступать в роли арендодателя.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А29-1906/2009 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, поскольку данные расходы заявлены в разумных пределах и документально подтверждены, а также материалами дела подтверждается, что почтовые расходы были понесены арбитражным управляющим в целях выявления имущества должника и соответствовали целям и задачам процедуры наблюдения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А29-12953/2009 Заявление о признании общества несостоятельным (банкротом) удовлетворено правомерно, так как наличие у ответчика на момент обращения в суд задолженности в сумме свыше ста тысяч рублей и неплатежеспособность ответчика подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А29-12593/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору поставки товара и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как ответчик не доказал факт оплаты им товара, поставленного по товарной накладной.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А28-7405/2010 О прекращении производства по делу о признании недействующими пунктов 11 - 16 Порядка предоставления и расходования средств на финансирование мероприятий областной целевой программы "О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Кировской области", утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 25.02.2009 N 4/27.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А28-4873/2010 Дело о признании открытого акционерного общества несостоятельным (банкротом) направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение с учетом статьи 42 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", так как на момент обращения заявителя в суд в отношении должника было возбуждено дело о банкротстве.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А28-4573/2010 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки товара и о взыскании неустойки, начисленной по данному договору за нарушение сроков оплаты товара, направлено на новое рассмотрение для выяснения вопроса о том, имеются ли основания для уменьшения размера спорной неустойки.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А28-3447/2009 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта отказано правомерно, так как увеличение стоимости используемых в строительстве материалов было произведено без согласования с ответчиком, а также истец не воспользовался правом на расторжение договора, тем самым взяв на себя ответственность за все последствия увеличения стоимости материалов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2010 по делу N А11-862/2010 В удовлетворении искового требования в части взыскания стоимости поставленного по договору поставки оборудования отказано правомерно, ввиду недоказанности истцом факта поставки ответчиком данного оборудования ненадлежащего качества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А82-20678/2009 Кризис в мировой экономике не является обстоятельством, свидетельствующим о явной несоразмерности банковского процента, а потому основания для снижения размера процентов, взыскиваемых с ответчика за неисполнение своих обязательств по договору поставки товара, у суда отсутствовали.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А82-19909/2009 В удовлетворении искового требования о признании недействительными торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка отказано правомерно, так как извещение о проведении аукциона содержало всю необходимую информацию, предусмотренную пунктом 8 Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А79-2124/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по государственному контракту, отказано правомерно, так как выполнение истцом работ на спорную сумму материалами дела не доказано.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А43-955/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным и об отмене решения антимонопольного органа о признании действий заявителя нарушающими положения Федерального закона "О защите конкуренции" отказано правомерно, так как факт незаконного использования заявителем при осуществлении им деятельности в сфере розничной торговли продуктами питания обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого хозяйствующего субъекта, подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А43-9549/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда удовлетворено правомерно, ввиду отсутствия в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А43-44710/2009 Заявление о признании незаконными действий администрации муниципального образования по организации размещения муниципального заказа на оказание услуг по обеспечению муниципальных учреждений продуктами питания, а именно действий по избранию такого способа размещения заказа, как открытый конкурс, удовлетворено правомерно, поскольку данные товары включены в перечни товаров, размещение заказов на поставку которых путем проведения конкурса не допускается.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А43-40574/2009 Дело по иску о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по перевозке грузов направлено на новое рассмотрение, в связи с тем, что вывод апелляционной инстанции о неподтверждении оказания истцом услуг на спорную сумму не соответствует имеющимся в деле доказательствам, а, следовательно, подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А43-36521/2009 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения судебных расходов и расходов на выплату арбитражному управляющему вознаграждения за проведение процедуры наблюдения, такие расходы обязан погасить уполномоченный орган - заявитель по делу о банкротстве.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А39-2297/2009 Исковое требование о признании недействительной сделки по отчуждению имущества предприятия удовлетворено правомерно, так как действующее законодательство не предоставляет собственнику имущества унитарного предприятия, образованного на праве хозяйственного ведения, права изымать у данного предприятия имущество.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А39-1686/2002 В удовлетворении ходатайства об отстранении конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей отказано правомерно, поскольку допущенные конкурсным управляющим нарушения являются несущественными и отстранение конкурсного управляющего от исполнения своих обязанностей на данной стадии банкротства является нецелесообразным.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А39-1565/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении общества (банка) к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве, а именно за невыполнение требований судебного пристава-исполнителя о представлении информации об исполнении должником обязательств по кредитному договору, удовлетворено правомерно, поскольку данная информация содержит банковскую тайну и не относится к сведениям, представление которых необходимо для исполнения исполнительных документов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А38-6028/2009 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа недействительным в части взыскания сумм налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, пеней и штрафов отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается, что документы по хозяйственным операциям налогоплательщика содержат недостоверные сведения и не отражают реальность осуществления им хозяйственных операций.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А31-9020/2009 В удовлетворении исковых требований конкурсного управляющего о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в счет внесения арендных платежей и уплаты пеней и о применении последствий недействительности данных сделок отказано правомерно, поскольку оспариваемые сделки совершены в ходе обычной хозяйственной деятельности, а потому на момент их совершения ответчик не знал и не мог знать о неплатежеспособности контрагента.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А31-2591/2010 Заявление о признании недействительным постановления налогового органа о производстве выемки документов и предметов удовлетворено правомерно, поскольку законные основания для производства выемки документов в оспариваемом постановлении не приведены, и налоговый орган не доказал, что имелись достаточные основания полагать, что документы могут быть уничтожены обществом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А29-3698/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о привлечении банка к административной ответственности за отсутствие в приложении к кредитному договору информации о размере полной стоимости кредита и за отсутствие в графике платежей информации о размере полной суммы, подлежащей выплате потребителем, отказано правомерно, поскольку управление не допустило нарушения процедуры привлечения заявителя к административной ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А29-13559/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг удовлетворено правомерно, так как факт оказания истцом данных услуг подтвержден материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А29-13058/2009 Исковое требование об установлении доли в долевой собственности на объект недвижимости удовлетворено правомерно, так как заявленный истцом размер доли в долевой собственности пропорционален размеру вклада, внесенного им в строительство спорного объекта, не нарушает прав федерального собственника на определение его доли в долевой собственности пропорционально вкладу федерального бюджета в строительство спорного объекта.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А29-11606/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании неустойки за нарушение лесохозяйственных требований при осуществлении лесопользования отказано правомерно, так как привлечение лесопользователя к ответственности должно производиться в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, в силу которого таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного лесам в результате нарушения лесного законодательства, утверждаются Правительством Российской Федерации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А28-318/2008-4/24 В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения конкурсному управляющему, такие расходы обязан погасить уполномоченный орган - заявитель по делу о банкротстве.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А28-144/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в результате пользования ответчиком земельным участком, расположенным под зданием, в котором ответчик арендует помещение, отказано правомерно, так как с момента введения в действие ЖК РФ спорный земельный участок бесплатно перешел в общую долевую собственность всех собственников помещений, находящихся в спорном здании, и истец утратил право распоряжаться им единолично.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А28-1314/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в согласовании постановления Президиума Россельхозакадемии о передаче в аренду заявителю на срок до трех лет без права выкупа в установленном законом порядке временно неиспользуемых помещений отказано правомерно, так как данный отказ произведен неуполномоченным лицом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А17-968/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору на оказание охранных услуг и о взыскании неустойки удовлетворено правомерно, ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком возложенного на него обязательства по оплате оказанных ему охранных услуг.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А17-9229/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору о создании и передаче проектной документации и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как выполнение работ по указанному договору истцом и неоплата в полном объеме ответчиком выполненных для него работ подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А17-3116/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие пользования причальной набережной и береговым укреплением, удовлетворено правомерно, так как пользование ответчиком спорным имуществом истца и невнесение им платы за данное пользование подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А17-3115/2009 Исковое требование о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося вследствие пользования причальной набережной, удовлетворено правомерно, так как пользование ответчиком спорным имуществом истца и невнесение им платы за данное пользование подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.11.2010 по делу N А11-3076/2010 Нарушение правил содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.34 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А82-7532/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по лицензионному соглашению о передаче документации на производство газотурбинного двигателя и газотурбогенератора и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как факт исполнения истцом своих обязательств по передаче документации на изготовление газотурбинных двигателей, факт их производства, а также факт неоплаты ответчиком изготовленных для него двигателей подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А82-4411/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате работ по строительству завода средних рядных двигателей удовлетворено частично, так как выполнение данных работ истцом и невнесение ответчиком в счет их оплаты суммы, составляющей разницу между стоимостью выполненных работ и перечисленной суммой аванса, подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А82-2316/2008-99 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении общества к налоговой ответственности за неуплату налога на добавленную стоимость отказано правомерно, так как, не представив в налоговый орган уточненных налоговых деклараций за весь спорный период, налогоплательщик не заявил о своем праве на налоговый вычет по данному налогу и не доказал наличия у него права на вычеты по авансовым платежам.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А82-2227/2010 В удовлетворении заявления о признании решения налогового органа незаконным в части доначисления сумм налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, пеней и штрафов отказано правомерно, поскольку документы по сделкам с контрагентами, представленные в материалы дела налогоплательщиком, содержат недостоверные сведения и не подтверждают реальность осуществления им хозяйственных операций и произведенных расходов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А82-10474/2009 В удовлетворении исковых требований о признании не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведений, содержащихся во фрагменте опубликованной в газете статьи, и обязании опубликовать опровержение отказано правомерно, так как в оспариваемом фрагменте выражается субъективное мнение ответчика, которое не может быть предметом опровержения.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А43-838/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по генеральному договору факторингового обслуживания поставок внутри России, образовавшейся в результате неперечисления ответчиком денежных средств по уступленным поставкам, отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что ответчик не является лицом, ответственным перед истцом за неисполнение или ненадлежащее исполнение уступленного денежного требования.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А43-8122/2009 Заявление о взыскании с налогового органа судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве удовлетворено правомерно, так как данные расходы заявлены в разумных пределах и документально подтверждены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А43-58/2009 Исковое требование о признании недействительными договоров об оплате услуг по оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности и (или) родов удовлетворено правомерно, поскольку предприятие не является учреждением здравоохранения, которому Фонд социального страхования РФ вправе осуществлять оплату данных услуг, вследствие чего оспариваемые договоры являются недействительными, как заключенные в нарушение действующего законодательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А43-3960/2007 Заявление о выплате арбитражному управляющему за счет заявителя по делу о банкротстве суммы вознаграждения за проведение процедуры конкурсного производства и суммы судебных расходов удовлетворено правомерно, так как судебные акты об отстранении арбитражного управляющего от занимаемой должности в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им возложенных на него обязанностей арбитражным судом не принимались.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А43-36870/2009 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на добавленную стоимость, соответствующих сумм пеней и штрафов, а также о внесении исправления в документы бухгалтерского учета и по налогообложению в отношении амортизации основных средств удовлетворено правомерно, так как материалами дела установлено, что налогоплательщик применял налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по счетам-фактурам и включал в расходы суммы амортизации по объектам основных средств правомерно.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А43-32489/2006 Возможность обращения в суд кассационной инстанции с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции о предоставлении отсрочки исполнения решения, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А43-28327/2009 Заявление о признании недействительным решения таможенного органа об отказе в возврате суммы таможенных платежей и об обязании таможенного органа принять решение о возврате суммы излишне взысканных таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку заявитель правильно классифицировал ввезенный товар по коду ТН ВЭД.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А43-2114/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость и единого социального налога удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не доказал отсутствие у налогоплательщика права на отнесение к расходам и профессиональным налоговым вычетам при исчислении единого социального налога и налога на доходы физических лиц затрат по хозяйственным операциям, а также отсутствие затрат по хозяйственным операциям и права на применение по ним вычетов по налогу на добавленную стоимость.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А39-840/2010 Нарушение срока представления в банк переоформленного паспорта сделки является несоблюдением единых правил оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций и, следовательно, основанием для привлечения к административной ответственности по части 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А38-6500/2009 В удовлетворении искового требования о взыскании суммы компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак отказано правомерно, так как ответчик использовал товарный знак истца с его письменного согласия.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А29-3931/2009(Т-15258/2010) В удовлетворении заявления налогового органа об установлении требований в сумме задолженности по единому социальному налогу отказано правомерно, поскольку данная сумма включена во вторую очередь реестра требований кредиторов в качестве недоимки по начисленным за тот же период страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А29-2152/2010 В удовлетворении заявления о признании решения антимонопольного органа недействительным в части признания обоснованным вынесенного аукционной комиссией отказа в допуске общества к участию в аукционе отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается, что заявка общества соответствовала требованиям, предъявляемым к документации об аукционе.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А29-12080/2009 Налоговый орган неправомерно применил затратный метод для определения рыночной цены производимых налогоплательщиком киосков и доначислил налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, поскольку не доказал неоднородность спорных киосков и невозможность применения метода цены последующей реализации.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А28-3264/2010 В удовлетворении заявления территориального Фонда обязательного медицинского страхования о взыскании с администрации муниципального образования суммы пеней по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения отказано правомерно, так как Фондом пропущен срока для взыскания с должника пеней.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А28-2557/2010 Исковое требование о взыскании страхового возмещения в размере стоимости восстановительного ремонта автомобиля удовлетворено правомерно, ввиду признания ответчиком исковых требований в указанной части. В удовлетворении искового требования в части взыскания величины утраты товарной стоимости транспортного средства отказано правомерно, так как по Правилам страхования средств автотранспорта, которые истец получил при подписании договора страхования, ущерб в виде утраты товарной стоимости страховщиком не возмещается.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А11-2934/2009 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта по делу о взыскании в пользу общества лизинговых платежей, начисленных по расторгнутому договору лизинга, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку заявитель обратился с данным заявлением по истечении предусмотренного статьей 312 АПК РФ предельного шестимесячного срока.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А11-2933/2009 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта по делу о взыскании в пользу общества лизинговых платежей, начисленных по расторгнутому договору лизинга, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку заявитель обратился с данным заявлением по истечении предусмотренного статьей 312 АПК РФ предельного шестимесячного срока.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.10.2010 по делу N А11-2932/2009 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта по делу о взыскании в пользу общества лизинговых платежей, начисленных по расторгнутому договору лизинга, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку заявитель обратился с данным заявлением по истечении предусмотренного статьей 312 АПК РФ предельного шестимесячного срока.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А82-19334/2009 Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным исковым требованиям, а именно: должны быть непосредственно связаны с предметом спора, соразмерны заявленным требованиям, необходимы и достаточны для обеспечения исполнения судебного акта или для предотвращения ущерба.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А79-1810/2010 Использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А43-42287/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по арендной плате и по оплате коммунальных услуг удовлетворено правомерно, так как после окончания срока действия договора аренды арендатор продолжал пользоваться арендованным имуществом, а арендодатель не возражал по этому поводу, следовательно, договор аренды возобновлен на неопределенный срок и арендатор должен нести бремя по оплате имущества. Суд вправе уменьшить сумму подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А43-40724/2009 В удовлетворении искового требования об обязании исполнить обязательство по договору хранения в натуре передать истцу пшеницу продовольственную (фуражную) четвертого класса отказано правомерно, поскольку истец не представил доказательств соблюдения им условий спорного договора, а именно истребования от ответчика переданного ему на хранение зерна.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А43-33327/2009 Исковое требование о взыскании задолженности по договору на выполнение строительно-монтажных работ, а именно работ по реконструкции объекта, удовлетворено правомерно, так как выполнение данных работ истцом и неоплата выполненных работ ответчиком подтверждены материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А43-25805/2009 Кассационная жалоба по делу о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя, постановлений о возбуждении исполнительного производства и о назначении ответственного хранителя, а также актов ареста имущества должника оставлена без рассмотрения, как подписанная лицом, не уполномоченным на совершение действий по обжалованию судебных актов.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А43-2479/2010 Заявление о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся в выдаче справки о состоянии расчетов с бюджетом по налогам, сборам и взносам при отсутствии информации об утрате налоговым органом права на взыскание задолженности в принудительном порядке, а также об обязании налогового органа выдать справку с указанием сумм задолженности, право на взыскание которых им утрачено, удовлетворено, так как указанные действия налогового органа не соответствуют налоговому законодательству и нарушают права и законные интересы предприятия.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А43-2081/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по газоснабжению жилого фонда удовлетворено правомерно, так как факт выполнения работ истцом и факт неоплаты выполненных работ ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А31-3578/2010 Заявление о признании незаконным и об отмене постановления административного органа о привлечении к предусмотренной частью 1 статьи 19.19 КоАП РФ административной ответственности за несоблюдение обязательных требований к оборудованию для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения удовлетворено правомерно, ввиду того что, не допустив законного представителя заявителя к участию в составлении протокола об административном правонарушении, административный орган существенно нарушил процедуру привлечения к административной ответственности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А29-3611/2010 Несоблюдение законодательства в сфере ценообразования на противогриппозные лекарственные средства и изделия медицинского назначения хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, а именно установление розничной цены на лицевые маски исходя из торговой надбавки к фактической контрактной цене иностранного производителя, может быть признано малозначительным правонарушением в понимании статьи 2.9 КоАП РФ.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А29-2571/2010 В удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, а именно за реализацию товаров с изображением на них олимпийской символики в виде пяти переплетающихся колец одинакового размера в сочетании со словесным изображением SOCHI 2014, отказано правомерно, так как виновность предпринимателя в совершении противоправных действий, предусмотренных статьей 14.10 КоАП РФ, материалами дела не доказана.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А29-1360/2010 Заявление о признании недействительным постановления Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании за счет имущества страхователя недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве удовлетворено правомерно, так как оспариваемое постановление принято данным Фондом в период конкурсного производства и так как действия по взысканию недоимки ограничивают распоряжение имуществом должника, составляющим конкурсную массу, приводят к ее уменьшению и нарушают очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим обязательствам.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А29-1288/2010 Заявление о признании решения налогового органа недействительным в части доначисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, поскольку первичные документы, представленные налогоплательщиком в материалами дела, подтверждают факт осуществления им хозяйственных операций и факт несения расходов по приобретению товара.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А11-585/2010 Заявление о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о признании действий общества нарушающими положения Федерального закона "О защите конкуренции" удовлетворено правомерно, так как антимонопольным органом не доказано, что заявитель установил монопольно высокие цены на услуги по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования сторонних организаций.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А11-3629/2008 Размер взыскиваемых расходов на оплату услуг представителя правомерно уменьшен судом с учетом принципа разумности.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А11-1596/2010 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате электроэнергии, поставленной по муниципальному контракту, и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как факт поставки электрической энергии истцом и ее неоплата ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А11-15128/2009 Исковые требования о взыскании задолженности по договору оказания услуг и проведения работ по управлению, содержанию и текущему ремонту доли общего имущества в многоквартирном доме и о взыскании неустойки за просрочку оплаты удовлетворены правомерно, так как факт оказания данных услуг истцом и их неоплата ответчиком подтверждены материалами дела.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.10.2010 по делу N А11-1479/2010 Исковое требование о взыскании задолженности по договору теплоснабжения удовлетворено правомерно, так как факт отпуска тепловой энергии истцом и факт неоплаты поставленной ему энергии ответчиком подтверждены материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А82-4725/2010 Производство по делу о взыскании задолженности по оплате потребленной тепловой энергии и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами прекращено ввиду отказа заявителя от кассационной жалобы и принятия данного отказа судом.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А82-20857/2009 В удовлетворении заявления о признании недействительным отказа в государственной регистрации перехода права общей долевой собственности на здание швейного цеха отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что сделка по продаже обществу части здания швейного цеха, заключенная с целью реализации им преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, противоречит действующему законодательству в части, касающейся особенностей отчуждения недвижимого имущества.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А82-1805/2010 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления антимонопольной службы о привлечении энергоснабжающей организации к административной ответственности за нарушение Федерального закона "О защите конкуренции" отказано правомерно, так как факт злоупотребления заявителем доминирующим положением подтвержден материалами дела.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А82-12167/2009-10 Арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А82-12167/2009-10 Арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А79-3306/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся в отказе предоставить дубликаты свидетельства о регистрации и постановке на налоговый учет закрытого акционерного общества и устав названного юридического лица, отказано правомерно, поскольку заявитель являлся неуполномоченным лицом и поскольку факт утери запрашиваемых документов опровергнут представленными в дело доказательствами, а также поскольку права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности оспариваемыми действиями нарушены не были.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А43-38836/2009 В удовлетворении заявления о признании незаконным и об отмене постановления надзорного органа о привлечении общества к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления на арендуемом им земельном участке отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается, что на момент проверки данный земельный участок был захламлен остатками строительных материалов, рекламными щитами, компьютерами, ртутными лампами и бытовым мусором.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А43-1898/2010 Заявление о признании недействительным постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2009 N 4463 "Об отмене распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 27.05.2005 N 1767-р" удовлетворено правомерно, так как обжалуемое постановление является незаконным, поскольку нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
" Определение ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А39-523/2009 Возможность обращения в суд кассационной инстанции с кассационной жалобой на определение суда первой инстанции, минуя стадию апелляционного производства, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрена.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А29-754/2010 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности удовлетворено частично, так как активы налогоплательщика, учитываемые на балансовом счете "Вложения во внеоборотные активы", не являются объектами налогообложения по налогу на имущество организаций, а действия налогоплательщика по начислению процентов по векселям с даты их составления, совпадающей с датой заключения договоров купли-продажи данных векселей, и его действия по отнесению начисленных сумм на внереализационные расходы обоснованно признаны судом правомерными.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А29-220/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по оплате содержания и текущего ремонта общедомового имущества в многоквартирном доме отказано, так как суд признал заключенный сторонами договор управления многоквартирным домом недействительным, поскольку в соответствии со статьей 36 Федерального закона "О милиции" милиция освобождена от бремени содержания помещений, предоставленных ей органами местного самоуправления.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А28-610/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным уведомления Управления Федеральной службы государственной регистрации о приостановлении государственной регистрации нежилого помещения отказано правомерно, поскольку произведенные изменения конфигурации данного помещения и изменение его площади свидетельствуют о его переустройстве и перепланировке, а документы, подтверждающие правомерность данных изменений, заявителем не представлены.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А28-3473/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда, и о взыскании пеней отказано правомерно, поскольку данный договор признан незаключенным вследствие несогласования сторонами существенного условия договора подряда, а именно условия о сроке выполнения работ, а также поскольку факт выполнения работ на спорную сумму материалами дела не подтвержден.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А28-3386/2010 В удовлетворении заявления о признании недействительным предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о прекращении нарушения прав потребителей отказано правомерно, так как в силу пункта 32 Правил оказания телематических услуг связи оператор связи не вправе требовать внесения платы за оказание телематических услуг связи за тот период, на который оказание телематических услуг связи было приостановлено.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А28-18483/2009 В удовлетворении искового требования об истребовании из чужого незаконного владения части комплекса технологического оборудования для магазина отказано правомерно, так как факт нахождения истребуемой части данного комплекса в незаконном владении ответчика материалами не подтвержден.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А28-141/2010 В удовлетворении искового требования о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и о взыскании пеней отказано правомерно, так как с момента введения в действие Жилищного кодекса РФ данный земельный участок бесплатно перешел в общую долевую собственность всех собственников помещений в многоквартирном доме, вследствие чего истец утратил право на распоряжение указанным участком.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А11-3629/2008 Исковое требование о взыскании долга по договору на геологическое изучение недр с проведением поисково-оценочных работ и по дополнительному соглашению к нему удовлетворено правомерно, так как ответчиком не представлено надлежащих доказательств наличия каких-либо недостатков в выполненных истцом работах.
" Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27.10.2010 по делу N А11-2563/2010 Арбитражный суд правомерно возвратил апелляционную жалобу по делу о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию по муниципальному контракту на энергоснабжение ввиду нарушения установленного частью 2 статьи 275 АПК РФ порядка подачи апелляционной жалобы.