Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2009 год. Часть 214
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7792-09 по делу N А40-89263/08-149-563 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о наличии в действиях заявителя признаков состава вменяемого ему административного правонарушения и соблюдении государственным органом процедуры привлечения к ответственности.Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7789-09 по делу N А40-90355/08-94-635 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении вмененного правонарушения доказана, процедура и сроки привлечения, установленные КоАП РФ, соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7787-09 по делу N А40-90225/08-94-633 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении вмененного правонарушения доказана, процедура привлечения, установленная КоАП РФ, соблюдена.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7784-09 по делу N А40-89097/08-145-676 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о наличии в действиях заявителя признаков состава вменяемого ему административного правонарушения и соблюдении государственным органом процедуры привлечения к ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7781-09 по делу N А40-90118/08-21-681 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как факт направления по почте копии уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания нельзя признать надлежащим исполнением принимающей стороной обязанности по осуществлению миграционного учета.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7777-09 по делу N А40-90088/08-92-693 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как факт направления по почте копии уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания нельзя признать надлежащим исполнением принимающей стороной обязанности по осуществлению миграционного учета.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7776-09 по делу N А40-89227/08-94-624 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении вмененного правонарушения доказана, процедура привлечения, установленная КоАП РФ, соблюдена.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7769-09 по делу N А40-89254/08-145-678 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя во вмененном административном правонарушении установлена, процедура и сроки привлечения к административной ответственности соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7767-09 по делу N А40-15950/09-148-108 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя во вмененном административном правонарушении установлена, процедура и сроки привлечения к административной ответственности соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7764-09 по делу N А40-90219/08-79-689 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя во вмененном административном правонарушении установлена, процедура и сроки привлечения к административной ответственности соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7763-09 по делу N А40-89314/08-21-675 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении вмененного правонарушения была доказана административным органом.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7762-09 по делу N А40-89005/08-21-666 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении вмененного правонарушения была доказана административным органом.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7718-09 по делу N А40-91886/08-35-427 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, соответствующих сумм пеней и штрафов по указанным налогам удовлетворено правомерно, так как заявителем были представлены доказательства обоснованности и подтвержденности расходов на оказание экспедиционных услуг по перевозке груза, налоговых вычетов по НДС, а доказательств недобросовестности заявителя налоговым органом представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7708-09 по делу N А40-86127/08-129-445 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения о возмещении НДС, удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств обоснованного непринятия решения по вопросу возмещения НДС заявителю.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7657-09 по делу N А40-74385/08-20-383 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения о возврате налога на добавленную стоимость, удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС и наличия у него права на возмещение НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7626-09 по делу N А40-75313/08-142-354 Заявление о признании недействительным решения и требования налогового органа об уплате налога, пени, штрафа удовлетворено правомерно, так как направление требования об уплате налога по домашнему адресу главного бухгалтера заявителя противоречит положениям п. 6 ст. 69 НК РФ, а также суммы налога, пени, штрафа, подлежащие уплате, документально налоговым органом не подтверждены.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7545-09 по делу N А40-2525/09-94-18 Заявление о признании недействительным постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, удовлетворено правомерно, так как состав административного правонарушения, вмененного заявителю, отсутствует.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7544-09 по делу N А40-90236/08-145-687 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий должностного лица органа внутренних дел по проведению осмотра помещения, принадлежащего заявителю, и составлению акта осмотра отказано правомерно, так как судом установлены отсутствие нарушений оспариваемыми действиями прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и соответствие данных действий закону.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7536-09-П по делу N А40-24530/08-92-285 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий должностных лиц Центрального управления государственного автодорожного надзора в части проведения проверки обязательных требований законодательства РФ, не относящихся к компетенции органа государственного контроля, отказано правомерно, так как заявителем не доказано наличие нарушений требований законодательства РФ Центральным управлением государственного автодорожного надзора.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7530-09 по делу N А40-82314/08-145-637 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.19 КоАП РФ отказано правомерно, так как пользование многооборотной пивной тарой (кегами), ввезенной заявителем и помещенной под таможенный режим "временный ввоз", осуществлено в нарушение этого таможенного режима без уведомления и без разрешения таможенного органа, поскольку кеги переданы заявителем в пользование 3-го лица.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7528-09 по делу N А40-59928/08-112-237 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности на основании пункта 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ, доначислении налога на добавленную стоимость и пени удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не представил доказательств обоснованности оспариваемого решения.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7471-09 по делу N А40-76788/08-35-332 Дело по заявлению об обязании налогового органа возвратить излишне взысканные налог на прибыль и пени направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, зачислены ли на счет соответствующего бюджета налог и пени, о возврате которых просит заявитель, имелись ли у налогового органа основания для начисления пеней, направлял ли налоговый орган заявителю требование об уплате указанной суммы пени в порядке ст. 69 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7454-09-П по делу N А40-26746/08-121-228 Заявление о признании незаконным решения ФТС РФ об отмене по результатам ведомственного контроля выданного таможенным органом разрешения на переработку товаров вне таможенной территории удовлетворено правомерно, так как заявленные нормы выхода продуктов переработки определены компетентным государственным органом, наделенным законодателем полномочиями по определению норм выхода драгоценных металлов, помещенных под таможенные режимы переработки вне таможенной территории Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7449-09-П по делу N А40-10189/07-127-77 В удовлетворении заявления о взыскании расходов на оплату услуг представителей отказано правомерно, так как заявителем не подтвержден документально факт осуществления расходов на оплату услуг представителей.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7444-09-П по делу N А40-7221/07-14-18 Заявление о признании недействительным решения налогового органа по камеральной проверке уточненной декларации по НДС удовлетворено правомерно, так как оспариваемое решение не соответствует требованиям Налогового кодекса РФ и нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку налоговым органом были допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения материалов проверки.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7440-09 по делу N А40-24965/08-114-94 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как представленными выписками банка, а также мемориальными ордерами и свифт-сообщениями заявителем подтверждена обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7341-09 по делу N А40-57728/08-126-193 Заявление об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченный налог на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как заявитель имеет право на возмещение путем возврата НДС в порядке ст. 176 Налогового кодекса РФ, а также на возврат излишне уплаченного НДС в порядке ст. 78 Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7313-09 по делу N А40-76048/08-109-319 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности в части предложения уплатить недоимку по налогу на прибыль, соответствующие суммы пеней и штрафа удовлетворено правомерно, так как заявитель документально подтвердил обоснованность уменьшения налогооблагаемой прибыли на расходы по государственной пошлине и оплате консультационных услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7308-09 по делу N А40-81103/08-142-395 Налоговый кодекс РФ не ставит применение налоговых вычетов по приобретенным (ввезенным) основным средствам и нематериальным активам в зависимость от их использования для осуществления операций, признаваемых объектами обложения налогом на добавленную стоимость.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7282-09 по делу N А40-68086/08-109-248 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, ЕСН, НДФЛ, соответствующих сумм пеней и штрафа удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены документы, обосновывающие расходы и правомерность исчисления ЕСН и НДФЛ.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/7233-09 по делу N А40-224/09-120-1 Заявление о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя об отмене постановления об окончании исполнительного производства удовлетворено правомерно, так как на дату принятия оспариваемого постановления требования исполнительного документа выполнены, основания для отмены постановления об окончании исполнительного производства отсутствовали.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/6532-09 по делу N А40-48849/08-107-170 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как заявитель документально подтвердил порядок распределения НДС, относящегося к экспортным отгрузкам по налоговой ставке 0 процентов, представил все необходимые документы, подтверждающие налоговые вычеты в соответствии со ст. ст. 171, 172 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/6443-09 по делу N А40-30643/08-79-296 Дело по заявлению о признании недействительными действий Центральной акцизной таможни, формализованных в решениях и выразившихся в отказе принять заявленную таможенную стоимость товаров и в корректировке таможенной стоимости, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд проверял законность решения Центральной акцизной таможни, а требования заявителя о проверке действий таможенного органа по наличию оснований к истребованию дополнительных документов фактически не проверял.
Постановление ФАС Московского округа от 12.08.2009 N КА-А40/4071-09 по делу N А40-48287/08-115-179 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части уменьшения НДС отказано, так как экспортная операция, осуществленная заявителем по внешнеэкономическим контрактам, объектом налогообложения по НДС не являлась, установленные специальные правила возмещения этого налога к ней не применялись, не должна начисляться сумма налога и не могла возникнуть разница, подлежащая зачету или возмещению из бюджета.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А41/7617-09 по делу N А41-21828/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как между сторонами был заключен договор, по которому сумма, перечисленная истцом на расчетный счет ответчика, является платой за оказанные услуги агента по договору.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А41/6698-09 по делу N А41-27131/08 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств оплаты выполненных истцом по договору работ.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А41/6495-09 по делу N А41-14513/08 Решение арбитражного суда первой инстанции по иску о признании права собственности отменено правомерно, так как решение принято о правах и об обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7492-09 по делу N А40-5357/08-113-15 Дело о выселении из нежилых помещений направлено на новое рассмотрение, так как судом не исследован вопрос фактического пользования ответчиком спорными нежилыми помещениями, не рассмотрен вопрос о необходимости привлечения к участию в деле лиц, использующих спорные нежилые помещения.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7487-09 по делу N А40-77622/08-57-588 В удовлетворении исковых требований о расторжении государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы и обязании представить подготовленные листы авторских оригиналов государственной гравиметрической карты РФ отказано правомерно, так как у истца отсутствует право требовать от ответчика выполнения того объема работ, который сторонами государственного контракта не согласован, а у ответчика обязанности по его выполнению.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7481-09 по делу N А40-20152/09-59 Дело по иску о взыскании страхового возмещения направлено на новое рассмотрение, так как суд не установил, ответчик ли является страховщиком лица, признанного виновным в дорожно-транспортном происшествии.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7477-09 по делу N А40-80009/08-62-724 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение проектных работ и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как работы были приняты ответчиком по акту, однако в установленный договором срок не оплачены.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7427-09 по делу N А40-59333/08-91-115 В удовлетворении исковых требований о признании права федеральной собственности на недвижимое имущество, истребовании из чужого незаконного владения объектов недвижимого имущества отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств, что спорное имущество выбыло из владения первоначального собственника - Российской Федерации, помимо его воли, а также пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7426-09 по делу N А40-59931/06-85-446 Заявление о взыскании судебных расходов, понесенных заявителем на оплату услуг представителя, удовлетворено правомерно, так как суд, частично удовлетворяя заявленные требования, учел конкретные обстоятельства дела, сложность и характер возникшего спора, а также длительность рассмотрения арбитражного дела в суде и разумность заявленной ко взысканию денежной суммы.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7423-09-П по делу N А40-31333/08-29-337 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору энергоснабжения отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается, что ответчик правомерно производил оплату тепловой энергии по тарифу для группы потребителей "население", а фактически истребуемая задолженность является не долгом ответчика по договору, а убытками истца, которые подлежат возмещению при доказанности их размера за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7403-09-П по делу N А40-7511/08-28-77 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчиком допущено длительное неисполнение решения арбитражного суда, вступившего в законную силу.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7389-09 по делу N А40-40459/07-137-346 Производство по делу о взыскании дивидендов, подлежащих выплате на обыкновенные именные акции, приостановлено правомерно, так как рассмотрение настоящего дела невозможно до вступления в законную силу судебного акта по другому делу, которым будет установлен законный владелец спорных акций и исключена возможность уплаты дивидендов лицам, не имеющим права на их получение, и возможность получения ими неосновательного обогащения.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7385-09 по делу N А40-74355/08-86-264 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено право арбитражного суда принимать дополнительное решение, изменяя содержание самого решения, в том числе давать дополнительную правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7364-09 по делу N А40-88355/08-137-810 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств оплаты выполненных по договору работ.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7309-09 по делу N А40-3206/08-27-39 В удовлетворении заявления о пересмотре постановления арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказано правомерно, так как представленное заявителем письмо заместителя прокурора было вынесено после принятия арбитражным судом указанного постановления и не может быть положено в основу пересмотра согласно ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7304-09 по делу N А40-66067/04-133-208 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения арбитражного суда отказано правомерно, так как существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю, отсутствовали.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7302-09 по делу N А40-90557/08-123-309 Норма п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса РФ подлежит применению только в том случае, если передача денежных средств или иного имущества произведена добровольно и намеренно при отсутствии какой-либо обязанности со стороны передающего (дарение) либо с благотворительной целью.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7277-09 по делу N А40-57295/08-153-548 Дело по заявлению о признании недействительным отказа уполномоченного органа, обязании направить проект договора купли-продажи земельного участка направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос отнесения спорного земельного участка к землям особо охраняемых территорий и возможность отчуждения в частную собственность спорного участка.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7252-09-П по делу N А40-7986/08-146-102 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как право истца на взыскание процентов установлено вступившим в законную силу решением арбитражного суда.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/7240-09 по делу N А40-66877/08-85-605 Исковые требования о взыскании задолженности и пени по договору субаренды удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлены доказательства внесения арендной платы за спорный период.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/6370-09 по делу N А40-46915/08-43-348 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору энергосбережения отказано правомерно, так как у истца отсутствовали основания для определения количества потребляемой ответчиком тепловой энергии в спорный период на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в договоре, поскольку имелись приборы учета.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/6244-09 по делу N А40-62551/08-34-577 Исковые требования о взыскании задолженности по договору энергоснабжения удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается, что ответчик исполнял возложенные на него условиями договора обязательства по оплате потребленной энергии ненадлежащим образом, кроме того, им не представлено доказательств наличия ошибки в расчетах истца либо переписки сторон, подтверждающей завышение количества потребленной тепловой энергии.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/6008-09 по делу N А41-13362/08 Производство по делу о возмещении ущерба в порядке суброгации прекращено правомерно, так как сторонами заключено мировое соглашение, которое утверждено арбитражным судом, поскольку не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/5907-09 по делу N А41-22195/08 Исковые требования о защите исключительных прав и выплате компенсации за нарушение исключительных имущественных прав удовлетворены правомерно, так как истцом были представлены доказательства, подтверждающие продажу ответчиком контрафактного диска, содержащего компьютерную игру, исключительные права на которую переданы истцу правообладателем указанного продукта.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/5377-09 по делу N А40-2298/09-119-6 Заявление о признании недействительной государственной регистрации сведений об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц акционерного общества как фактически прекратившего свою деятельность удовлетворено правомерно, так как оспариваемое исключение общества из ЕГРЮЛ совершено при отсутствии всех указанных в пункте 1 статьи 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" признаков недействующего юридического лица.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КГ-А40/4213-09 по делу N А40-33478/08-7-360 Дело по иску об обязании ответчиков освободить земельные участки направлено на новое рассмотрение, так как не судом не было установлено, вправе ли истец обращаться с данным иском, нарушены ли его права в части пользования и распоряжения спорными земельными участками, а также являются ли ответчики надлежащими.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А41/7563-09 по делу N А41-24676/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неправомерное применение заявителем ставки 0 процентов по НДС по операциям по реализации товаров, неполную уплату НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем были представлены в налоговый орган документы, обосновывающие применение налоговой ставки 0 процентов по НДС, а доказательств недобросовестности заявителя налоговым органом представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А41/7484-09 по делу N А41-14599/08 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости товаров, ввезенных по грузовой таможенной декларации, и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как таможенный орган не предложил заявителю прибыть в таможенные органы для определения таможенной стоимости товаров с использованием другого метода и провести консультации по выбору метода определения таможенной стоимости товара.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А41/7421-09 по делу N А41-6797/09 Осуществление перевозок пассажиров по маршруту регулярного сообщения без разрешения на право работы по данному маршруту образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена частью 2 статьи 12 Закона Московской области "Об административной ответственности за правонарушения на автомобильном и электрическом транспорте в Московской области".
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А41/7356-09 по делу N А41-6796/09 Заявление о признании незаконным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа и о признании обязанности по уплате НДС исполненной удовлетворено правомерно, так как представленным заявителем платежным поручением подтверждается исполнение им обязанности по уплате налога.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А41/7353-09 по делу N А41-25474/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по ст. 16.14 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель после завершения процедуры внутреннего таможенного транзита не разместил и не обеспечил помещение товара на склад временного хранения, при этом подтвердив факт принятия на хранение товара, выдав документ отчета по форме ДО-1.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А41/7293-09 по делу N А41-6979/08 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС и отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о выполнении работ по договору подряда, об их оплате, включая НДС в составе стоимости работ, об их принятии налогоплательщиком на учет и правомерности применения заявителем налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7699-09 по делу N А40-8780/09-145-56 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ удовлетворено правомерно, так как административным органом нарушены положения ч. 1 ст. 29.11 КоАП РФ, согласно которым постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7696-09 по делу N А40-24460/09-152-124 Использование товарного знака без разрешения правообладателя, не связанное с незаконным воспроизведением данного знака на товаре, не образует состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ.
Дополнительное постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7696-09 по делу N А40-24460/09-152-124 При вынесении постановления по существу спора судом кассационной инстанции не был решен вопрос о судебных расходах, в связи с чем суд считает необходимым в соответствии со ст. 178 Арбитражного процессуального кодекса РФ вынести дополнительное постановление и возвратить заявителю из федерального бюджета государственную пошлину.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7684-09 по делу N А40-89331/08-122-178 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как факт направления по почте копии уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания нельзя признать надлежащим исполнением принимающей стороной обязанности по осуществлению миграционного учета.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7679-09 по делу N А40-89275/08-21-674 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя во вмененном административном правонарушении установлена, процедура и сроки привлечения к административной ответственности соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7676-09 по делу N А40-90080/08-21-679 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как факт направления по почте копии уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания нельзя признать надлежащим исполнением принимающей стороной обязанности по осуществлению миграционного учета.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7639-09 по делу N А40-90157/08-96-377 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как факт направления по почте копии уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания нельзя признать надлежащим исполнением принимающей стороной обязанности по осуществлению миграционного учета.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7620-09 по делу N А40-91474/08-94-641 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7619-09 по делу N А40-2954/09-107-10 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части уменьшения предъявленного к возмещению из бюджета в завышенных размерах налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как налоговые вычеты по НДС заявителем подтверждены документально и оснований для отказа в возмещении НДС не имеется.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7618-09 по делу N А40-65708/08-115-294 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности, доначисления НДС, налога на прибыль, соответствующих штрафов и пеней удовлетворено правомерно, так как заявителем были обоснованно включены в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, затраты за услуги по агентским договорам, а также документально подтверждено право на применение налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7601-09 по делу N А40-90156/08-94-632 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как факт направления по почте копии уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания нельзя признать надлежащим исполнением принимающей стороной обязанности по осуществлению миграционного учета.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7591-09 по делу N А40-89084/08-154-606 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7555-09 по делу N А40-12953/09-84-85 Заявление о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности за оказание услуг без применения контрольно-кассовой машины удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не доказано событие административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7552-09 по делу N А40-62014/08-108-298 Статья 78 Налогового кодекса РФ не препятствует в случае пропуска налогоплательщиком установленного пунктом 7 срока обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства, в этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7543-09 по делу N А40-89302/08-145-679 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7538-09 по делу N А40-90208/08-154-617 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7505-09 по делу N А40-83232/08-122-145 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера удовлетворено правомерно, так как оспариваемое постановление судебным приставом-исполнителем вынесено в отсутствие представителя заявителя, не извещенного о времени и месте рассмотрения вопроса о привлечении заявителя к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7462-09 по делу N А40-93322/08-149-599 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о привлечении заявителя к ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ о миграционном учете.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7442-09-П по делу N А40-26925/07-87-148 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС в отношении услуг таможенного брокера, оказанных при декларировании товаров в специальном таможенном режиме при перемещении на территорию Калининградской области, удовлетворено, так как такое перемещение товаров не является вывозом за пределы таможенной территории РФ в том значении, которое дано в статье 164 НК РФ, в связи с чем указанные услуги облагаются НДС по налоговой ставке 18 процентов.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7438-09 по делу N А40-87962/08-109-398 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения налогового органа в части начисления недоимки по НДС, пени на сумму недоимки и штрафа отказано правомерно, так как представленные заявителем счета-фактуры, подписанные от имени его контрагентов неустановленными лицами, не могут быть приняты в качестве основания для принятия заявленных налоговых вычетов.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7412-09 по делу N А40-11837/09-84-76 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение прав потребителей удовлетворено правомерно, так как включение каких-либо условий в типовой договор не может свидетельствовать о включении в заключенный договор этих условий, кроме того, определение в договоре банка с клиентом условий о подсудности не является нарушением Закона РФ "О защите прав потребителей".
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7406-09 по делу N А40-89197/08-152-629 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7393-09 по делу N А40-89072/08-94-621 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7379-09 по делу N А40-89111/08-94-623 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7360-09 по делу N А40-85213/08-149-526 Заявление о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера удовлетворено правомерно, так как судебным приставом-исполнителем нарушен порядок привлечения заявителя к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7359-09 по делу N А40-89286/08-94-625 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как материалами дела установлено наличие в действиях заявителя состава вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7319-09 по делу N А40-94925/08-61-870 В удовлетворении исковых требований о взыскании с Российской Федерации убытков, понесенных в результате бездействия должностных лиц таможенных органов, отказано правомерно, так как судом установлено отсутствие незаконного бездействия со стороны таможенных органов, кроме того, истцом не доказаны наличие убытков и их размер.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7315-09 по делу N А40-36310/08-120-220 Исковые требования о взыскании убытков удовлетворены правомерно, так как незаконность действий таможенного органа по принятию решения об отказе в предоставлении истцу льгот по уплате таможенных платежей и условном выпуске транспортных средств истца, а также наличие причинно-следственной связи между понесенными истцом убытками и действиями таможенного органа подтверждены представленными в материалы дела доказательствами и установлены вступившим в законную силу решением арбитражного суда.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7306-09-П по делу N А40-40054/08-51-437 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам о признании полностью недействительным патента Российской Федерации на полезную модель отказано правомерно, так как материалами дела установлено наличие на момент регистрации спорной полезной модели достаточных сведений, свидетельствующих об известности в уровне техники аналогичного технического решения и, как следствие, о несоответствии формулы полезной модели условию охраноспособности "новизна".
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7288-09 по делу N А40-82764/08-109-364 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как суммы НДС, предъявленные подрядными организациями при проведении капитального строительства, подлежат вычету у заказчика при наличии счетов-фактур после принятия им на учет работ по капитальному строительству (отражение их на счете 08 бухгалтерского учета), а не объекта в целом как основного средства (счет 01 бухгалтерского учета).
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7283-09 по делу N А40-53914/08-111-226 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности отказано правомерно, так как деятельность заявителя страховой признать невозможно, она является посреднической, поэтому доход, полученный им, подлежит налогообложению НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/7256-09-2 по делу N А40-74739/08-127-372 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не предложил заявителю и налоговому органу рассмотреть возможность назначения экспертизы в целях разрешения технических и экономических вопросов добычи нефти, увеличения коэффициента нефтеотдачи пластов, восстановления скважин, сокращения скважин для уплотнения сетки разработки, сокращения расходов обсадных труб, цемента и других материалов.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/6774-09 по делу N А40-2826/09-92-24 В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения о проведении проверки по контролю за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, правил привлечения и использования иностранных работников и признании незаконными действий по проведению проверки на основании данного распоряжения отказано правомерно, так как оспариваемые действия соответствуют нормам ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/6636-09 по делу N А40-3380/09-87-12 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения по итогам налоговой проверки уточненной налоговой декларации по НДС, и об обязании налогового органа возместить НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил документы, подтверждающие право на применение налоговых вычетов по НДС, а обязанность по возврату излишне уплаченного НДС, не исполненная налоговым органом по прежнему месту налогового учета заявителя, не прекратилась.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/6461-09 по делу N А40-13086/09-96-58 Заявление о признании незаконным решения таможенного органа и недействительным требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как оспариваемые решение и требование таможенного органа не соответствуют таможенному законодательству РФ и нарушают права и охраняемые законом интересы заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/6458-09-2 по делу N А40-8888/07-98-68 Дело по заявлению о взыскании с налогового органа расходов на оплату услуг представителей направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не выяснил, связаны ли заявленные расходы с рассмотрением дела в суде или являются досудебными, не учел довод налогового органа о документальной неподтвержденности расходов на оплату услуг представителя и их размера и необоснованности заявителем определения стоимости оказанных услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 11.08.2009 N КА-А40/6331-09 по делу N А40-60744/08-94-477 Заявление о признании недействительными решения и требования таможенного органа об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как орган таможенного контроля не представил доказательств невозможности определения таможенной стоимости ввозимых заявителем товаров на основании методов, предшествующих методу вычитания.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/7532-09 по делу N А41-14636/08 В удовлетворении исковых требований о признании договора о внесении земельной доли в уставный капитал акционерного общества закрытого типа незаключенным отказано правомерно, так как истцами не указано, в отношении какого договора предъявлено требование о признании его незаключенным, текст договора, в отношении которого заявлены исковые требования, в материалы дела не представлен.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/7463-09 по делу N А41-424/09 Заявление о признании незаконным постановления органа местного самоуправления о предоставлении третьему лицу земельного участка удовлетворено правомерно, так как оспариваемое постановление не соответствует действующему законодательству РФ и нарушает права и законные интересы заявителя, создает препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности, поскольку препятствует постановке на кадастровый учет отведенного под поселок земельного участка в его фактических границах и строительству поселка.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/7267-09 по делу N А41-26204/08 Исковые требования в части расторжения договора аренды земельного участка удовлетворены правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о неиспользовании ответчиком спорного земельного участка в соответствии с его целевым назначением в течение трех лет.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/7146-09 по делу N А41-20172/08 Заявление о признании недействительным отказа в государственной регистрации договора аренды удовлетворено правомерно, так как представленные заявителем на государственную регистрацию документы соответствуют требованиям закона.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/7089-09 по делу N А41-10613/08 В удовлетворении заявления налогового органа в части включения задолженности по обязательным платежам в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью отказано правомерно, так как налоговым органом не были представлены доказательства, подтверждающие основания и момент возникновения недоимки, документально обоснованный расчет пени, а также заявителем был пропущен срок давности взыскания налогов и пени.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/7067-09 по делу N А41-27246/08 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчиком не были удовлетворены требования исполнительного документа в установленный срок, в связи с чем истец обоснованно начислил проценты за пользование чужими денежными средствами.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/7066-09 по делу N А41-1412/09 Заявление о включении требования в реестр требований кредиторов должника удовлетворено правомерно, так как задолженность подтверждена документально, требование заявлено своевременно.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/6933-09 по делу N А41-16606/08 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика снести самовольные постройки отказано правомерно, так как истец не представил доказательств того, что спорные объекты являются объектами недвижимого имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/6089-09 по делу N А41-К2-7958/05 Дело по заявлению о признании незаконными действий уполномоченного органа по отказу в заключении договора купли-продажи земельного участка под строительство рыночного комплекса направлено на новое рассмотрение, так как судом не был принят во внимание судебный акт по другому делу, имеющий преюдициальное значение для данного дела, в котором было доказано отсутствие у заявителя соответствующей разрешительной документации на отвод земельного участка под указанное строительство.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/5952-09 по делу N А41-16476/08 Заявление о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на здание производственного назначения удовлетворено правомерно, так как заявителем в регистрирующий орган были представлены все необходимые документы в соответствии с положениями ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/5921-09 по делу N А41-27051/08 Исковые требования о взыскании задолженности по договору энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как применение истцом нерегулируемых (свободных) цен при расчете стоимости потребленной ответчиком электрической энергии в спорный период законно, доказательств погашения задолженности ответчиком не представлено.
Определение ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А41/1836-09-П-ж по делу N А41-К1-3557/07 Кассационная жалоба возвращена правомерно, так как кассационная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта в порядке кассационного производства.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7446-09 по делу N А40-80681/08-55-742 Дело по иску о взыскании задолженности в порядке субсидиарной ответственности направлено на новое рассмотрение, так как суд не рассмотрел заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, не определил начало течения срока исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7392-09-П по делу N А40-3668/08-60-35 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными торгов и договора купли-продажи нежилого подвального помещения, заключенного по результатам торгов, отказано правомерно, так как истец не предпринимал действий, свидетельствующих о его намерении участвовать в оспариваемых торгах, его заявка на участие в торгах в установленном порядке не оформлялась, участником торгов по продаже спорного имущества истец не являлся.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7370-09 по делу N А40-61183/08-64-247 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик надлежащим образом не исполнил обязательства по договору, что выразилось в недопоставке оплаченных истцом нефтепродуктов.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7355-09 по делу N А40-49692/08-81-510 В удовлетворении исковых требований о защите прав собственников общего имущества многоквартирного дома от нарушений их прав ответчиком, посредством признания незаконной установки на фасаде многоквартирного жилого дома объектов наружной рекламы и обязания ответчика провести демонтаж указанных конструкций отказано правомерно, так как истцом документально не подтвержден факт нарушения его прав действиями ответчика.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7305-09 по делу N А40-93291/08-43-716 Производство по делу о взыскании вексельного долга и процентов приостановлено правомерно, так как рассмотрение настоящего дела невозможно до разрешения спора по другому делу, рассматриваемому арбитражным судом, о признании векселей выданными не в интересах ответчика и исключении его из числа лиц, обязанных по спорным векселям.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7295-09 по делу N А40-92167/08-55-891 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на транспортно-экспедиторское обслуживание грузов в международном сообщении и неустойки удовлетворены правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответчиком возложенных на него условиями договора обязательств по оплате оказанных истцом услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7244-09 по делу N А40-57029/08-24-547 Дело по иску о взыскании убытков, причиненных несохранной перевозкой грузов, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил владельца цистерны, из которой произошла утечка груза, не выяснил ее технического состояния на момент погрузки, а также не установил причин, приведших к утрате груза.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7232-09 по делу N А40-34130/08-51-349 В удовлетворении исковых требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав и запрета ответчику использовать на своем интернет-сайте проект дизайна интерьера квартиры отказано правомерно, так как истец не подтвердил обстоятельства принадлежности ему как правообладателю исключительных авторских прав на проект дизайна интерьера помещений квартиры.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7203-09 по делу N А40-6/09ип-48 В удовлетворении заявления об изменении способа исполнения решения арбитражного суда путем обязания должников передать взыскателю взамен денежных средств простые векселя отказано правомерно, так как доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, заявителем представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7193-09 по делу N А40-1657/09-31-20 Дело по иску о взыскании задолженности по соглашению о кредитовании, неустойки и процентов за пользование денежными средствами передано для рассмотрения по существу в апелляционную инстанцию суда, так как правовых оснований для приостановления производства по делу у суда апелляционной инстанции не имелось, поскольку препятствия для проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции и рассмотрения дела в порядке апелляционного производства отсутствуют.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7191-09 по делу N А40-94559/08-47-933 Исковые требования о взыскании задолженности по соглашению о кредитовании, процентов за пользование кредитом, неустойки за несвоевременное погашение процентов за пользование кредитом, неустойки за несвоевременное погашение кредита удовлетворены правомерно, так как ответчик не представил доказательств, подтверждающих возврат кредита и оплату процентов.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7186-09 по делу N А40-60537/08-91-126 Дело по иску о признании недействительным договора аренды нежилого помещения, заключенного между ответчиками, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не дал оценки взаимоотношениям сторон, не установил обстоятельства, касающиеся заключения оспариваемого договора, не оценил представленную в материалы дела копию генерального агентского договора, заверенную дознавателем, не направил запрос о нахождении оригинала этого договора в материалах уголовного дела.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7162-09 по делу N А40-46027/08-81-466 Исковые требования о взыскании ущерба в порядке суброгации удовлетворены правомерно, так как к истцу как страховщику, выплатившему страховое возмещение, в пределах выплаченной суммы перешло право требования к ответчикам о возмещении ущерба как к лицам, ответственным за убытки.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7153-09 по делу N А40-93149/08-39-818 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на оказание аудиторских услуг удовлетворены правомерно, так как ответчик свои обязательства по договору не выполнил, работы не оплатил.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7149-09-1,2 по делу N А40-35598/07-23-354 Дело о взыскании задолженности по договору направлено на новое рассмотрение, так как суд, прекращая производство по делу, не учел, что третье лицо отказалось от исковых требований уже после уступки права требования истцу, в связи с чем оно являлось ненадлежащим истцом.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7140-09 по делу N А40-64436/08-85-576 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации выплаченной суммы страхового возмещения удовлетворены частично, так как в данном случае к страховщику за страховой выплатой обратился лишь один потерпевший, то есть истец, следовательно, исходя из норм ст. 7 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" предел страховой суммы составляет 120 000 рублей.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7097-09 по делу N А40-96502/08-31-980 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на оказание юридических услуг, процентов за пользование коммерческим кредитом удовлетворены правомерно, так как дополнительным соглашением к указанному договору стороны согласовали условие о взыскании истцом процентов за пользование кредитом с третьего лица, которое противоречит закону, поскольку является крупной сделкой для ответчика, являющегося государственным предприятием.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/7084-09 по делу N А40-49359/08-105-209 В удовлетворении исковых требований о признании имущественных прав на долю в реализации инвестиционного проекта по строительству объекта и права на получение в собственность нежилых помещений, расположенных в объекте после завершения строительства, отказано правомерно, так как предъявление настоящего иска вызвано не имеющим место в настоящий момент спора о праве, нарушении права, а необходимостью получения правовой оценки отношений по реализации инвестиционного контракта (договора).
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/6514-09 по делу N А40-60250/08-53-546 Дело по иску о расторжении государственного контракта направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не определил правовую природу заключенного контракта, не установил права и обязанности сторон по нему.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/6026-09 по делу N А40-9400/08-10-679 Дело по иску о взыскании задолженности и пени в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору направлено на новое рассмотрение, так как судом нарушены нормы процессуального права, дело рассмотрено в незаконном составе суда.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КГ-А40/4244-09-2 по делу N А40-3610/09-43-41 Встречное исковое заявление о защите деловой репутации возвращено правомерно, так как встречное требование не направлено к зачету первоначального; удовлетворение встречного иска не исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным исками не имеется взаимной связи и их совместное рассмотрение не приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А41/7486-09 по делу N А41-24753/08 Налоговое законодательство РФ не содержит исключений для организаций, применяющих ЕНВД в целях исчисления НДС в отношении операций по аренде муниципального имущества в качестве налогового агента.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А41/7349-09 по делу N А41-10624/09 Проведение должностным лицом налогового органа проверочной закупки при осуществлении контроля за применением юридическим лицом контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением не может расцениваться как доказательство, полученное в соответствии с требованиями законодательства РФ, подтверждающее событие административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А41/7270-09 по делу N А41-10409/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части начисления и взыскания земельного налога удовлетворено правомерно, так как спорные земельные участки, занятые под авиационным полигоном и испытательной станцией, не являются объектом обложения земельным налогом, поскольку были предоставлены и используются заявителем при проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ исключительно в интересах обороны и безопасности Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А41/6357-09 по делу N А41-22756/08 Заявление об оспаривании решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ удовлетворено правомерно, так как заявитель уплатил НДС до подачи уточненной налоговой декларации, а соответствующие пени до вынесения налоговым органом решения о привлечении к налоговой ответственности, соответственно недоимка, возникли при отсутствии вины заявителя в совершении налогового правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А41/6315-09 по делу N А41-4238/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в признании правомерными вычетов по налогу на добавленную стоимость и об обязании налогового органа возместить НДС путем возврата удовлетворено правомерно, так как правомерность заявленных налоговых вычетов по НДС в спорной сумме подтверждена документально.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7540-09 по делу N А40-8781/09-148-56 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ, касающихся представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг, удовлетворено правомерно, так как судом установлены отсутствие события вменяемого заявителю административного правонарушения, а также нарушение административным органом положений ст. 29.11 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7527-09 по делу N А40-22353/09-12-153 Факт ненадлежащего оформления юридическим лицом раздела "Б" справки к товарно-транспортной накладной не свидетельствует о нелегальности оборота алкогольной продукции и в связи с этим не образует состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7526-09 по делу N А40-92484/08-108-508 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не доказано, что заявитель и его контрагент являются взаимозависимыми лицами, что рыночная цена сделки была определена произвольно, без учета положений ст. 40 НК РФ, что, приобретая для своих сотрудников проездные билеты на общественный транспорт, заявитель осуществлял операции, облагаемые НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7525-09 по делу N А40-82763/08-108-448 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как заявителем были соблюдены положения п. 6 ст. 171 НК РФ при предъявлении налогового вычета по приобретенным строительно-монтажным работам, а морская ледостойкая стационарная платформа является стационарным сооружением и ее создание как гидротехнического сооружения осуществляется посредством строительства.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7523-09 по делу N А40-89203/08-12-679 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ о миграционном учете и не свидетельствует о соблюдении его требований.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7485-09 по делу N А40-60427/08-122-36 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости товаров отказано правомерно, так как оспариваемое решение таможенного органа принято в пределах его компетенции, с соблюдением порядка, установленного действующим законодательством РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7468-09 по делу N А40-90109/08-152-636 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7407-09 по делу N А40-36506/06-114-172 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения арбитражного суда отказано правомерно, так как представленное заявителем письмо органа Пенсионного фонда РФ, хотя и не исследовалось судом при вынесении решения, но оно и не содержало сведений, которые не были известны суду при рассмотрении дела по существу.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7402-09 по делу N А40-41821/08-152-373 На территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве наложен судебный штраф, так как в нарушение статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ Федеральным агентством в течение длительного времени не исполнялось решение арбитражного суда.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7369-09 по делу N А40-39822/08-98-110 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как представленными документами подтвердил наличие условий для применения налоговых вычетов по НДС и налоговой ставки 0 процентов.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7367-09 по делу N А40-89104/08-12-677 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7362-09 по делу N А40-9368/09-139-37 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности и взыскании налога (сбора), а также пени за счет имущества заявителя удовлетворено правомерно, так как налоговым органом была нарушена процедура рассмотрения материалов налоговой проверки.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7357-09 по делу N А40-75790/08-33-360 Заявление о признании недействительным решения налогового органа и об обязании возместить НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем документально подтверждено право на возмещение НДС из бюджета.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7351-09 по делу N А40-29343/09-145-207 Дело по заявлению о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении заявителя к административной ответственности передано для решения вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству в связи с тем, что суд, возвращая апелляционную жалобу, не принял во внимание, что текст апелляционной жалобы содержит ходатайство о восстановлении пропущенного срока на ее подачу.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7317-09 по делу N А40-90238/08-151-411 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в налоговом вычете по НДС удовлетворено правомерно, так как оказанные рекламные услуги учтены заявителем в установленном порядке, что подтверждается соответствующими документами.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7266-09 по делу N А41-К2-18192/06 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части предложения уплатить налог на прибыль, НДС, пени и штрафы удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства обоснованности произведенных заявителем расходов и правомерности применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7254-09 по делу N А40-50826/08-87-181 Дело по заявлению о признании незаконным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС направлено на новое рассмотрение, так как вывод о том, что путем сопоставления данных по объемам транспортируемого дочерними организациями заявителя и вывезенного за пределы РФ газа невозможно установить факт экспорта определенного количества газа, транспортированного дочерними организациями в зоне их обслуживания магистрального газопровода, не соответствует действующему законодательству РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7253-09 по делу N А40-76923/08-87-363 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 и ст. 123 НК РФ и начисления пени направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, какие сведения о расходе горюче-смазочных материалов действительно содержатся в путевых листах и как эти сведения влияют на возникновение у работников дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц в соответствии со ст. 208, 209 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7250-09 по делу N А40-46356/08-142-151 Дело по заявлению о признании незаконным решения налогового органа в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не учел, что путем сопоставления данных по объемам транспортируемого дочерними организациями заявителя и вывезенного за пределы Российской Федерации газа возможно установить факт экспорта определенного количества газа, транспортированного дочерними организациями в зоне их обслуживания магистрального газопровода.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/7125-09 по делу N А40-83661/08-87-405 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не доказан факт применения заявителем разных цен по идентичным услугам в пределах непродолжительного периода времени в сопоставимых условиях, занижения доходов по основному виду деятельности заявителем не допущено.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/6169-09 по делу N А40-53079/08-146-466 Заявление о признании незаконным постановления Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы о привлечении заявителя к административной ответственности на основании статьи 15.2 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях удовлетворено, так как оспариваемое постановление содержит неправильную квалификацию вмененного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 10.08.2009 N КА-А40/5494-09 по делу N А40-54922/08-35-212 Налоговый кодекс РФ не ставит право налогоплательщика на возмещение НДС в зависимость от величины уплаченных им в бюджет других налогов, которые имеют иную природу формирования и исчисления налогооблагаемой базы.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А41/7513-09 по делу N А41-16638/08 Дело по иску о взыскании задолженности по контракту на оказание услуг по предоставлению частотно-энергетического ресурса спутника направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопросы компетентности суда Российской Федерации по данному спору, о месте исполнения контракта, а также о том, имеются ли основания, позволяющие определить конкретный компетентный суд иностранного государства.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А41/7237-09-П по делу N А41-6944/07 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения вследствие необоснованного удержания ответчиком денежных средств, подлежащих перечислению истцу за услуги по пропуску трафика, отказано правомерно, так как истцом не была доказана обоснованность установления повышенного тарифа на пропуск трафика, в связи с чем указанные услуги были обоснованно оплачены ответчиком по прежней цене.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А41/7069-09 по делу N А41-20117/08 Дело по иску о взыскании задолженности, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения договора возмездного оказания услуг, и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, так как судом не было установлено, были ли соблюдены сторонами правила, установленные для принятия исков, не рассмотрен вопрос о принятии встречного искового заявления, не проверена обоснованность расчета задолженности и начисления процентов.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А41/6048-09 по делу N А41-14402/08 В удовлетворении заявления о признании незаконными решения органов местного самоуправления по прекращению права хозяйственного ведения предприятия на транспортные средства и навесное оборудование, детский городок, детскую и хоккейную площадки, контейнерные площадки, малые архитектурные формы и бездействия по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности должника отказано правомерно, так как предприятие имеет неудовлетворительную структуру баланса и подпадает под признаки банкротства.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А41/5660-09 по делу N А41-12419/09 Исковое заявление направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу правомерно, так как основания для возвращения искового заявления, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствуют.
Определение ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А41/5016-04-Н-ж по делу N А41-К2-10739/03 Производство по делу о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта прекращено, так как заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам в суд кассационной инстанции подано в нарушение положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7572-09 по делу N А40-1255/09-77-14 В удовлетворении исковых требований о расторжении договора купли-продажи недвижимого имущества отказано правомерно, так как судом не установлено наличие оснований, предусмотренных действующим законодательством РФ, для расторжения спорного договора.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7514-09 по делу N А40-83874/08-105-441 Исковые требования о выселении ответчика из нежилого помещения удовлетворены правомерно, так как спорное нежилое помещение, собственником которого является город Москва, занимается ответчиком без каких-либо правовых оснований.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7475-09-П по делу N А40-24683/07-131-246 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате обязательных взносов по содержанию общего имущества жилого дома и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как товариществом собственников жилья были утверждены в установленном законом порядке сметы доходов и расходов, размер установленных обязательных платежей соответствует утвержденным сметам, а заявленная ко взысканию сумма долга рассчитана исходя из доли ответчика в праве общей собственности.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7410-09 по делу N А40-35553/09-39-302 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение проектных работ удовлетворены правомерно, так как истцом ответчику перечислена сумма аванса, однако в деле отсутствуют доказательства выполнения ответчиком к установленному в договоре сроку своих обязательств.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7344-09 по делу N А40-59931/08-110-489 Исковые требования о взыскании неотработанного аванса по договору об оказании юридической помощи удовлетворены правомерно, так как доказательств возврата аванса ответчиком не представлено, как и оказания услуг на спорную сумму.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7334-09 по делу N А40-84939/08-48-760 Дело о солидарном взыскании номинальной стоимости облигаций и накопленного купонного дохода передано по подсудности по месту нахождения ответчика правомерно, так как представленными в материалы дела документами не подтверждается достижение сторонами соглашения об изменении подсудности, установленной статьями 35, 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7331-09 по делу N А40-40697/06-45-296 В удовлетворении исковых требований об истребовании из чужого незаконного владения ответчика обыкновенных именных акций путем списания их со счета-депо отказано правомерно, так как установить, находятся ли во владении ответчика именно те акции, которые выбыли из владения истца, не представляется возможным.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7323-09 по делу N А40-10023/09-31-114 Исковые требования о взыскании процентов за пользование депозитным вкладом удовлетворены правомерно, так как судом установлено, что досрочного расторжения депозитного договора по требованию клиента не произошло, в связи с чем ответчик обязан выплатить проценты за пользование вкладом истца в соответствии с условиями договора за весь период пользования на основании статьи 839 Гражданского кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7320-09 по делу N А40-64307/07-1-440 В удовлетворении исковых требований об обязании снести самовольно возведенный третий этаж здания отказано правомерно, так как ответчик произвел ремонт крыши и чердачного помещения в пределах высотных отметок на основании технического заключения, создания нового объекта недвижимости не произошло.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7307-09 по делу N А40-52612/08-145-471 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения саморегулируемой организации арбитражных управляющих об исключении из членов данной организации отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о ненадлежащем исполнении заявителем правил профессиональной деятельности и законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве), что послужило основанием для исключения его из соответствующей организации арбитражных управляющих.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7279-09 по делу N А40-94632/08-10-685 Исковое заявление о досрочном взыскании денежных средств по договору о возобновляемом кредите оставлено без рассмотрения правомерно, так как истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора, установленный договором.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7262-09 по делу N А40-72379/08-58-661 Наличие у лица, не принимавшего участия в деле, какой-либо заинтересованности в исходе дела само по себе не предоставляет ему права обжаловать судебный акт арбитражного суда, поскольку по смыслу статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ такое право появляется только у лица, о правах и обязанностях которого суд уже принял решение.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7249-09 по делу N А40-83567/08-105-439 Суд вправе уменьшить размер взыскиваемой неустойки в случае, если сумма неустойки несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7214-09П по делу N А40-53308/07-90-293 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС отказано правомерно, так как представленные заявителем в налоговый орган документы в обоснование надлежащего исчисления налога на прибыль и НДС не соответствуют требованиям НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7202-09 по делу N А40-11132/09-134-76 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора уступки права требования отказано правомерно, так как истец не представил доказательств, свидетельствующих о том, какие именно его права и законные интересы были нарушены и будут защищены в случае признания сделки недействительной по основаниям, указанным в иске.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7195-09 по делу N А40-94887/08-50-887 Исковые требования о взыскании задолженности по договору генерального строительного подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как истец выполнил работы по строительству комплекса, что подтверждено подписанными без замечаний ответчиком актами о приемки выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ, однако ответчик в порядке и сроки, установленные договором, принятые работы в полном объеме не оплатил.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7185-09 по делу N А40-87413/08-137-797 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда и неустойки за просрочку оплаты выполненных работ удовлетворены правомерно, так как ответчиком обязательства по оплате выполненных истцом работ исполнены ненадлежащим образом.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/7138-09 по делу N А40-24699/08-32-226 Исковые требования о взыскании задолженности по договору оказания транспортно-экспедиторских услуг при перевозках грузов в международном автомобильном сообщении удовлетворены правомерно, так как истец исполнил свои обязательства по договору в полном объеме, ответчик оказанные услуги принял полностью, но оплатил частично.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/6883-09 по делу N А40-53905/08-9-608 Дело по иску о взыскании неосновательного обогащения и процентов направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о заключенности истцом и ответчиком договора.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/6819-09 по делу N А40-59447/07-74-154 Заявление о признании незаконными действий ликвидатора по отказу в осуществлении расчетов с заявителем удовлетворено правомерно, так как к моменту наложения ареста на денежные средства заявителя, находящиеся на его расчетном счете у должника, указанный счет был закрыт, а заявитель являлся конкурсным кредитором и имел по отношению к должнику право требования по денежному обязательству, в связи с чем выплата денежных средств истцу должна была осуществляться с основного счета должника.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/6012-09 по делу N А40-79890/08-54-622 Исковые требования о признании недействительным договора, заключенного между ответчиками, удовлетворены правомерно, так как на момент заключения договора ответчик не имел полномочий на распоряжение спорным имуществом, поскольку оно было изъято у него из оперативного управления.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КГ-А40/12721-08 по делу N А40-75930/06-6-451 Дело по иску об истребовании у ответчика недвижимого имущества и признании за истцом права собственности на него направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил доводы сторон по делу относительно разночтений в размерах площадей спорных строений и пропуска срока исковой давности, а также утверждения о добросовестности приобретения ответчиком нежилых помещений.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А41/7564-09 по делу N А41-10152/08 Сам по себе факт ошибочного указания статуса лица, уплачивающего налоги, при правильном указании кода бюджетной классификации, расчетных счетов, назначения платежа не может свидетельствовать о возникновении недоимки и не влечет для налогоплательщика обязанности по уплате пени.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А41/7428-09 по делу N А41-2945/09 Проведение должностным лицом налогового органа проверочной закупки при осуществлении контроля за применением юридическим лицом контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением не может расцениваться как доказательство, полученное в соответствии с требованиями законодательства РФ, подтверждающее событие административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А41/6826-09 по делу N А41-2946/09 В удовлетворении заявления об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции отказано правомерно, так как административным органом установлен факт отсутствия в момент проверки в торговой точке заявителя товарно-транспортных накладных на реализуемую алкогольную продукцию.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А41/6009-09 по делу N А41-8548/08 Согласно нормам Налогового кодекса РФ право на вычеты и возмещение по налогу на добавленную стоимость возникает у налогоплательщика в случае документального подтверждения им фактов уплаты суммы указанного налога и реально произведенных хозяйственных операций.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/7589-09 по делу N А40-89267/08-154-609 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/7548-09 по делу N А40-89000/08-154-603 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/7476-09 по делу N А40-89265/08-152-630 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/7465-09 по делу N А40-90091/08-96-375 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как административным органом доказано наличие события административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/7451-09 по делу N А40-90553/08-114-347 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части предложения уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как налоговым органом нарушена процедура рассмотрения материалов налоговой проверки.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/7404-09 по делу N А40-89229/08-96-371 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/7394-09 по делу N А40-66643/08-33-278 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на добавленную стоимость, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не доказаны нарушение заявителем положений статей 169, 171, 172, Налогового кодекса РФ и получение необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/7391-09 по делу N А40-89085/08-12-676 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/7223-09 по делу N А40-32963/09-152-194 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, удовлетворено правомерно, так как стороны вправе определить суд, которому подсудно дело, а также изменить как общую, так и альтернативную подсудность в соответствии с гражданским процессуальным законодательством РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/6557-09 по делу N А40-79568/08-87-378, А40-79566/08-75-392 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об уменьшении НДС, предъявленного к возмещению из бюджета, и отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 07.08.2009 N КА-А40/5809-09 по делу N А40-38959/08-112-108 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, начисления пени за неполную уплату НДС, доначисления НДС, уменьшения предъявленного к возмещению НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены документы, подтверждающие право на возмещение НДС и применение налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А41/7554-09 по делу N А41-1565/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с уплатой потребленной тепловой энергии по завышенному тарифу, отказано правомерно, так как в спорный период протокол, устанавливающий тарифы, действовал и был признан недействующим уже по истечении спорного периода.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А41/7215-09 по делу N А41-16264/08 В удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки отказано правомерно, так как истцом не был доказан факт самовольного строительства и не было представлено доказательств, подтверждающих право на иск о сносе спорного объекта, который является отдельно стоящим зданием и находится в ведении органов местного самоуправления.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А41/7133-09 по делу N А41-3736/09 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным заключенного между ответчиками соглашения об исполнении денежного обязательства, а также применении последствий недействительности сделки в виде возврата каждой из сторон всего полученного по сделке отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств того, что оспариваемое соглашение об исполнении денежного обязательства представляет собой сделку, совершенную с целью прикрыть другую сделку.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А41/7061-09 по делу N А41-26725/08 Заявление о включении денежного обязательства в реестр требований кредиторов должника удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается факт наличия у должника задолженности перед заявителем в указанном размере.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А41/6814-09 по делу N А41-23117/08 Заявление об установлении факта владения и пользования на праве хозяйственного ведения недвижимым имуществом оставлено без рассмотрения правомерно, так как в данном случае возник спор о праве на объекты недвижимого имущества, который подлежит рассмотрению в порядке общего искового производства.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А41/5734-09 по делу N А41-12122/08 Дело по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельный участок направлено на новое рассмотрение, так как судом не были приняты во внимание доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А41/5686-09 по делу N А41-12123/08 Дело по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельный участок направлено на новое рассмотрение, так как судом не были приняты во внимание доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности.
Определение ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А41/1825-09-Н-Ж по делу N А41-24918/08 Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам назначено к рассмотрению по существу, так как лицо, обратившееся с настоящим заявлением, привлечено к участию в деле в качестве второго ответчика, однако о данном факте суду сообщено не было, в связи с чем прекращение производства по заявлению о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам является ошибочным.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/9699-08-1,2 по делу N А40-61381/07-83-536 Дело по иску о признании за истцом права собственности на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил, были ли ответчиками и третьими лицами совершены недобросовестные действия, которые могли бы затруднить защиту прав истца, не учел, что истец не представил предусмотренные ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" доказательства состоявшихся уступок принадлежащей истцу доли.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7551-09 по делу N А40-33316/08-59-281 Исковые требования о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию удовлетворены правомерно, так как истец правомерно рассчитывал плату за потребленную ответчиком тепловую энергию по тарифу, установленному для группы потребителей "организации и индивидуальные предприниматели, в управлении которых находятся многоквартирные дома (управляющие организации)".
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7230-09 по делу N А40-51415/08-19-303 Исковые требования о признании недействительным в силу ничтожности договора купли-продажи квартиры удовлетворены правомерно, так как лицо, подписавшее договор от имени истца, не было уполномочено на совершение таких действий.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7222-09 по делу N А40-33569/08-133-218 В удовлетворении исковых требований о взыскании аванса, уплаченного по авторскому договору, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как авторский договор не был расторгнут в установленном законом порядке и правовых оснований для возврата аванса не имеется.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7220-09 по делу N А40-62722/08-155-466 В удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств, составляющих сумму оплаченного товара, поставленного ответчиком, но возвращенного последнему в связи с претензиями по качеству товара, отказано правомерно, так как представленным в материалы дела актом приема-сдачи подтверждается факт приемки истцом поставленного ответчиком товара без претензий по качеству.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7218-09 по делу N А40-68472/08-105-346 Исковые требования о применении последствий недействительности сделки и взыскании с ответчика денежных средств, убытков в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору аренды и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как факты чинения ответчиком препятствий в пользовании арендованными помещениями и возникновения в этой связи убытков у истца установлены вступившими в законную силу судебными актами.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7206-09 по делу N А40-47834/08-155-376 Исковые требования о расторжении договора лизинга удовлетворены правомерно, так как доказательств, свидетельствующих о наличии вины лизингополучателя в утрате предмета лизинга, ответчиком в материалы дела не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7205-09 по делу N А40-84143/08-50-772 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате поставленного товара, процентов за пользование коммерческим кредитом и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчиком не доказано, что спорный договор является незаключенным в связи с его подписанием неуполномоченным лицом, и не представлено доказательств полной оплаты поставленного товара.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7192-09 по делу N А40-80944/08-37-764 Нахождение учреждения в процессе ликвидации не является обстоятельством, при котором не могут быть применены в совокупности положения статей 63 и 120 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нормы, регулирующие основания и порядок привлечения к субсидиарной ответственности, не предусматривают такого обязательного условия для их применения, как наличие доказательств прекращения финансово-хозяйственной деятельности учреждения и его ликвидации.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7174-09 по делу N А40-63856/07-59-566 Заявление об изменении способа исполнения решения арбитражного суда путем замены возврата оборудования, передававшегося по договору аренды, на взыскание стоимости оборудования удовлетворено правомерно, так как передача указанного в исполнительном документе оборудования в полном объеме и в исправном состоянии не представляется возможным.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7169-09 по делу N А40-57206/07-32-26 В удовлетворении заявления в части взыскания расходов, связанных с рассмотрением дела в суде, отказано правомерно, так как заявителем не представлено доказательств, подтверждающих обоснованность выплаты адвокату денежных средств в возмещение расходов представителя по проезду, пребыванию и питанию в городе Москве, а также первичных документов, подтверждающих размер указанных расходов.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7151-09 по делу N А40-20527/09-68-239 Недостатки изготовленного в полном объеме решения арбитражного суда подлежат устранению путем исправления допущенных опечаток в порядке, предусмотренном статьей 179 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7128-09 по делу N А40-9108/09-87-34 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не обеспечил надлежащее извещение сторон о времени и месте судебного заседания, не установил достоверность факта частичной оплаты ответчиком задолженности.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7127-09 по делу N А40-63256/07-28-591 Исковые требования о выселении удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено правовых оснований для занятия спорных нежилых помещений.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7098-09 по делу N А40-90274/08-62-803 Дело по иску о взыскании процентов и пеней по простому векселю направлено на новое рассмотрение, так как судом не был исследован вопрос о наличии у векселедержателя оснований для взыскания процентов и пени, не проверена обоснованность размера заявленных требований.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7092-09 по делу N А40-69584/08-47-623 Исковые требования о солидарном взыскании задолженности по соглашению о кредитовании и договору поручительства, процентов за пользование кредитом и пени удовлетворены правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения ответчиками своих обязательств по соглашению и договору поручительства.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7034-09 по делу N А40-1973/09-67-24 В удовлетворении исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по обязательствам договора подряда отказано правомерно, так как при отсутствии у ответчика осведомленности о наличии документов, представленных истцом только в судебное заседание, ответчик вправе приостановить исполнение денежного обязательства по оплате работ до получения информации об этих документах.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7023-09 по делу N А40-67912/08-98-294 Исковые требования о взыскании задолженности и пеней по договору поставки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не было представлено доказательств погашения задолженности в полном объеме и в установленные договором сроки за поставленный истцом товар.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/7004-09 по делу N А40-82274/08-65-741 Исковые требования о взыскании суммы гарантийного удержания по договору на выполнение работ по разработке проектной документации, проведению комплекса строительно-монтажных работ по улучшению архитектуры фасадов объекта недвижимости и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как акт о передаче объекта подписан сторонами, гарантийный срок закончился, в связи с чем у ответчика возникла обязанность возвратить сумму гарантийного удержания.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/6950-09 по делу N А40-70977/08-33-321 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, так как судом установлено неисполнение ответчиком обязательств по оплате поставленной истцом и фактически полученной им металлопродукции.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/6931-09 по делу N А40-16520/09-109-50 Исковые требования о взыскании неустойки по договору поставки удовлетворены правомерно, так как истцом были представлены доказательства передачи ответчику обусловленной договором продукции, а также просрочки исполнения ответчиком обязательств по ее оплате.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/6916-09 по делу N А40-25979/08-9-275 Исковые требования о признании объектов недвижимости, возведенных ответчиком на земельном участке, самовольными постройками удовлетворены правомерно, так как спорное недвижимое имущество создано ответчиком на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном действующим законодательством РФ, при отсутствии необходимых разрешений на строительство и несоблюдении требований безопасности полетов.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/6677-09 по делу N А40-27069/09-62-245 Заявление о принятии обеспечительных мер в части наложения ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете банка, удовлетворено правомерно, так как значительный размер взыскиваемой суммы в случае непринятия обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в связи с отсутствием или недостаточностью у банка денежных средств.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/6566-09 по делу N А40-77470/08-85-715 Исковые требования о взыскании задолженности по уплате лизинговых платежей и неустойки за нарушение сроков их уплаты удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств погашения задолженности по лизинговым платежам.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/6476-09 по делу N А40-56048/08-45-528 В удовлетворении исковых требований об обязании возвратить истцу обыкновенные бездокументарные именные акции закрытого акционерного общества, переданные по договору купли-продажи ценных бумаг, отказано правомерно, так как срок оплаты акций не был согласован сторонами в установленном законодательством РФ порядке, следовательно, требование истца о возврате спорных акций по основанию нарушения ответчиком срока оплаты указанных акций противоречит законодательству РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/6309-09 по делу N А40-78472/08-85-723 Исковые требования в части взыскания неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства по договору аренды нежилого помещения, право требования по которому было получено на основании договора цессии, удовлетворены правомерно, так как факт неисполнения обязанности по своевременной оплате арендных платежей истцом доказан, но судом была уменьшена неустойка, взыскиваемая истцом, в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/6164-09 по делу N А40-40817/08-155-293 Исковые требования о признании недействительным зарегистрированного права собственности ответчика на некапитальные объекты удовлетворены правомерно, так как судебного решения о признании права собственности ответчика на возведенные им строения как на объекты недвижимости на дату осуществления государственной регистрации права собственности не имеется, отсутствует и воля собственника земельного участка на возведение указанных объектов.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/5834-09 по делу N А40-90282/08-34-808 Дело о взыскании процентов и пени, начисленных на сумму вексельного долга, направлено на новое рассмотрение, так как судом не исследован вопрос о том, подлежат ли начислению на основании ст. 48 Положения о переводном и простом векселе и ст. 3 ФЗ "О переводном и простом векселе" проценты и пени в том случае, когда сумма вексельного долга установлена судебным решением и впоследствии уплачена векселедателем.
Определение ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КГ-А40/3631-09-ж по делу N А40-55086/08-84-440 Кассационная жалоба об отмене незаконных судебных актов арбитражного суда оставлена без удовлетворения, так как обжалуемые судебные акты не противоречат Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А41/7358-09 по делу N А41-14348/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части предложения уплатить недоимку по НДФЛ удовлетворено правомерно, так как доначисление заявителю НДФЛ с сумм, выданных работникам и оцененных налоговым органом как оплата организацией своим работникам стоимости продуктов питания, отдыха, является нарушением п. 9 ст. 226 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А41/7352-09 по делу N А41-12265/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 129.2 НК РФ удовлетворено правомерно, так как привлечение заявителя к налоговой ответственности возможно только в рамках процедур, предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ, однако привлечение заявителя к ответственности по п. 1 ст. 129.2 НК РФ ответчик основывал на протоколе, полученном в рамках процедуры, предусмотренной КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А41/7166-09 по делу N А41-1516/09 Утрата статьей 9 ФЗ "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" силы не влияет на право субъекта малого предпринимательства, возникшее до отмены названной нормы, использовать предоставленные ему гарантии до истечения четырехлетнего срока с момента его государственной регистрации.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А41/7129-09 по делу N А41-14808/08 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения комиссии по размещению муниципального заказа в части принятия решения об отказе заявителю в заключении муниципальных контрактов на предложенных им условиях отказано правомерно, так как судом установлено уклонение заявителя от заключения муниципальных контрактов.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А41/7063-09 по делу N А41-6350/09 Заявление налогового органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, удовлетворено правомерно, так как налоговым органом доказан факт реализации юридическим лицом нелегальной алкогольной продукции.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А41/5754-09 по делу N А41-1330/09 В удовлетворении заявления об освобождении от взыскания исполнительского сбора отказано правомерно, так как оснований, указанных в части 7 статьи 112 ФЗ "Об исполнительном производстве", для освобождения заявителя от взыскания исполнительского сбора не установлено, однако с учетом принятых заявителем мер по исполнению исполнительного документа суд установил наличие возможности снижения размера исполнительского сбора на 1/4 часть от суммы сбора.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7578-09 по делу N А40-84011/08-143-452 Заявление в части признания недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении налога на добавленную стоимость и обязания налогового органа возместить НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем были соблюдены положения п. 6 ст. 171 НК РФ при предъявлении налогового вычета по НДС по приобретенным строительно-монтажным работам.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7569-09 по делу N А40-83219/08-119-425 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера удовлетворено правомерно, так как в оспариваемом постановлении не указана часть статьи 17.15 КоАП РФ, по которой заявитель привлекается к ответственности, кроме того, судебным приставом-исполнителем нарушена процедура привлечения заявителя к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7542-09 по делу N А40-89199/08-154-608 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7466-09 по делу N А40-90319/08-96-378 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о привлечении заявителя к ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ о миграционном учете.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7416-09 по делу N А40-8431/09-141-30 Расходы на оплату услуг сотовой связи, уменьшающие базу, облагаемую налогом на прибыль, должны быть связаны с осуществлением налогоплательщиком деятельности, направленной на получение дохода; размер этих расходов должен быть экономически обоснован и подтвержден документально. Налоговое законодательство РФ не содержит специального перечня документов, подтверждающих производственный характер расходов налогоплательщика на оплату услуг сотовой связи.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7408-09 по делу N А40-91062/08-139-427 Заявление об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченный налог на прибыль, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации, и выплатить проценты за нарушение срока возврата удовлетворено правомерно, так как заявление о возврате излишне уплаченного налога, поданное заявителем в налоговый орган, не было им исполнено в установленный ст. 78 НК РФ срок.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7401-09 по делу N А40-89011/08-94-619 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7397-09 по делу N А40-89026/08-152-625 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7384-09 по делу N А40-88272/08-109-401 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как представленные заявителем акты об оказании услуг подтверждают правомерность отнесения на расходы курсовой разницы по заключенному соглашению о предоставлении персонала, поскольку позволяют установить период оказания услуг, вид оказываемых услуг, кто их оказывал и количество затраченного времени на их оказание.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7381-09 по делу N А40-89037/08-94-620 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления органа миграционного учета о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не исполнил обязанность принимающей стороны по осуществлению миграционного учета надлежащим образом.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7365-09 по делу N А40-89092/08-94-622 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления органа миграционного учета о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не исполнил обязанность принимающей стороны по осуществлению миграционного учета надлежащим образом.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7303-09 по делу N А40-91981/08-107-490 Пунктом 2 ст. 140 НК РФ установлен закрытый перечень решений, принимаемых вышестоящим налоговым органом по результатам рассмотрения апелляционных жалоб, который не предоставляет ему право прекращать или возвращать апелляционные жалобы, в том числе в связи с нарушением порядка и формы, предъявляемых к их содержанию.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7292-09 по делу N А40-11186/09-140-43 Представление в налоговый орган надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в данных документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7291-09 по делу N А40-62574/08-142-240 Заявление об обязании налогового органа возместить путем возврата налог на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как заявитель в установленном налоговым законодательством РФ порядке подтвердил обоснованность применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7275-09 по делу N А40-95997/08-146-718 Производство по делу о признании недействительным решения таможенного органа о классификации товара прекращено, так как заявитель отказался от заявленных требований и указанный отказ принят арбитражным судом.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7255-09 по делу N А40-72830/08-127-356 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, пени, штрафа и привлечении к налоговой ответственности на основании пункта 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ отказано правомерно, так как представленные заявителем первичные документы не подписаны уполномоченными лицами, содержат недостоверные сведения, а следовательно, вычеты по налогу на добавленную стоимость не подтверждены документально.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7251-09 по делу N А40-34499/08-90-101 Заявитель, право пользования земельным участком которого не зарегистрировано в установленном порядке, не может признаваться плательщиком земельного налога.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7194-09 по делу N А40-91048/08-94-639 Заявление о признании незаконными действий таможенного органа, выразившихся в отказе зачесть излишне уплаченные таможенные сборы, удовлетворено правомерно, так как оплата таможенного сбора за таможенное оформление товаров при подаче временной таможенной декларации является оплатой всех действий таможенных органов по таможенному оформлению товара в рамках его периодического временного декларирования и исключает повторную оплату таможенных сборов при представлении полной таможенной декларации.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7147-09 по делу N А40-83292/08-146-648 В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения органа местного самоуправления в части решения о невозможности предоставления земельного участка для размещения магазина на бесконкурсной основе отказано правомерно, так как заявитель не доказал нарушение его прав и законных интересов оспариваемым в части распоряжением, оспариваемое распоряжение не связано с рассмотрением обращения заявителя и само по себе не влечет для него неблагоприятных последствий.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7130-09 по делу N А40-30762/08-130-328 Заявление о взыскании судебных расходов удовлетворено правомерно, так как заявитель документально подтвердил обоснованность и разумность понесенных им расходов на оплату услуг представителя.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7112-09 по делу N А40-567/09-146-4 Заявление об оспаривании постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ удовлетворено правомерно, так как факт внесения заявителем авансовых платежей в большем размере свидетельствует о правильности сделанного им расчета таможенной стоимости ввозимого товара и подлежащих уплате таможенных платежей и о намерении исполнить установленную законом обязанность в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7078-09 по делу N А40-70025/08-147-558 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, удовлетворено правомерно, так как таможенная стоимость товара указана достоверно на основании имеющихся документов, определена декларантом исходя из фактической стоимости сделки, установленной договором, и фактически произведенной оплаты товара.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7051-09 по делу N А40-39827/08-109-77 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в отношении уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС направлено на новое рассмотрение, так как заявителем документально не подтверждены понесенные расходы и налоговые вычеты по НДС, отраженные в спорных уточненных налоговых декларациях.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7032-09 по делу N А40-88998/08-152-624 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как наличие в действиях заявителя состава вменяемого административного правонарушения, а также соблюдение процедуры привлечения к административной ответственности доказаны.
Постановление ФАС Московского округа от 06.08.2009 N КА-А40/7018-09 по делу N А40-89102/08-152-628 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о наличии вины заявителя в совершении вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/7575-09 по делу N А41-1282/09 Исковые требования о взыскании задолженности за превышение предельно допустимых концентраций сбрасываемых загрязняющих веществ со сточными водами удовлетворены правомерно, так как судом установлено ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по контролю за составом и свойствами сбрасываемых в систему канализации истца сточных вод.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/7229-09 по делу N А41-11782/08 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужим денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчиком допускалась просрочка в оплате выполненных истцом работ за весь период действия договора на оказание услуг по очистке артезианской питьевой воды.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/7201-09 по делу N А41-13975/08 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности в силу приобретательной давности на объекты недвижимости отказано правомерно, так как истец не представил доказательств приватизации спорных объектов в предусмотренном законом порядке, не подтвердил факт добросовестного, открытого и непрерывного владения недвижимым имуществом как своим собственным.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/7120-09 по делу N А41-20404/08 Исковые требования об истребовании технической документации на многоквартирный дом удовлетворены правомерно, так как ответчик незаконно производит управление многоквартирным домом, что впоследствии может привести к возникновению неблагоприятных последствий для будущих собственников жилых помещений многоквартирного дома.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/7065-09 по делу N А41-27611/08 Исковые требования об устранении препятствий в пользовании гаражным боксом удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие правомерность его действий, выразившихся в перекрытии отсека трубы, по которой осуществляется подача питьевой воды на объект истца.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/7046-09 по делу N А41-К2-636/08 При выплате представителю вознаграждения, обязанность по уплате и размер которого были обусловлены исходом судебного разбирательства, требование о возмещении судебных расходов подлежит удовлетворению с учетом оценки их разумных пределов.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/6982-09 по делу N А41-15904/08 Исковые требования о взыскании солидарно с ответчиков задолженности по кредитным договорам и обращении взыскания на заложенное по договору ипотеки имущество удовлетворены правомерно, так как должником были ненадлежащим образом исполнены обязательства по кредитным договорам, суммы кредитов в срок, установленный требованием об их досрочном возврате, не возвращены, проценты за пользование кредитами не оплачены.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/6977-09 по делу N А41-3738/09 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным соглашения об исполнении денежного обязательства и применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, так как истец не доказал, что оспариваемым соглашением нарушены его права и законные интересы, а также не указал, каким образом признание недействительным заключенного в порядке статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашения приведет к восстановлению его прав и законных интересов.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/6721-09 по делу N А41-1598/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения и процентов отказано правомерно, так как у ответчика отсутствует неосновательное обогащение, поскольку денежные средства получены ответчиком в результате совершения сделок купли-продажи ценных бумаг.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/6384-09 по делу N А41-22845/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору аренды, пени, расторжении договора аренды и договора уступки прав и обязанностей, о признании недействительным акта приема-передачи отказано правомерно, так как условия договора аренды не устанавливают запрета на внесение платежей по аренде третьим лицом.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/6320-09 по делу N А41-4674/09 В удовлетворении исковых требований о возмещении в порядке суброгации вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств, подтверждающих выдачу страхового полиса ответчиком.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/6107-09 по делу N А41-25118/08 Рассмотрение дела по иску об определении долей истца и ответчика в жилых домах назначено по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, правомерно, так как судом первой инстанции было принято решение о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/6016-09-1,2 по делу N А41-8849/08 Исковые требования о признании недействительным реестра акционеров ответчика удовлетворены правомерно, так как согласно записям, содержащимся в регистрационном журнале, акционерами ответчика являются истцы, указанные записи, а также сделки купли-продажи, на основании которых истцы приобрели право собственности на акции, в установленном законе порядке не оспорены и не признаны недействительными.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/6004-09 по делу N А41-17727/08 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными доверенности, выданной генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, копии договора купли-продажи нежилого помещения и передаточного акта к нему отказано правомерно, так как при выдаче доверенности ответчик действовал в интересах общества и в строгом соответствии с требованиями закона и устава общества.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/5731-09 по делу N А41-10715/08 Дело по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельный участок направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не принял во внимание доводы о том, что истцом пропущен срок исковой давности, что имеются вступившие в законную силу судебные акты, подтверждающие начало течения срока исковой давности в 2007 году, не учел, что спорный участок является разграниченным с 2004 года, когда на него было зарегистрировано право собственности РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А41/4778-09 по делу N А41-5137/08 Использование в рекламе товарных знаков или изображений, сходных до степени смешения с товарными знаками или изображениями, принадлежащими другим правообладателям, которые никаким образом не участвуют в создании рекламного ролика и не имеют отношения к рекламируемому товару, должно производиться только с их согласия.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/75-09 по делу N А40-21320/07-1-152 Исковые требования о признании недействительным договора краткосрочной аренды земельного участка удовлетворены правомерно, так как предметом оспариваемого договора является земельный участок, не принадлежащий городу Москве на праве собственности, в связи с чем ответчик не имел права на заключение вышеуказанного договора, кроме того, на указанном земельном участке находится незавершенный строительством объект, принадлежащий истцу на праве собственности.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7228-09 по делу N А40-33315/08-54-258 Дело по иску о взыскании задолженности по договору энергоснабжения направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о правомерности применения предлагаемого истцом тарифа.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7221-09 по делу N А40-64990/08-138-521 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об избрании генерального директора отказано правомерно, так как истцом не представлены доказательства, подтверждающие уважительность причин неучастия в деятельности общества на протяжении длительного периода времени, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7217-09-П по делу N А40-21580/08-156-97 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по оплате услуг по проведению торгов для государственных нужд и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что ответчик не получал денежных средств из федерального бюджета для оплаты данной задолженности, а заявленная в иске сумма не соответствует условиям государственного контракта.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7211-09 по делу N А40-63802/08-1-438 Дело по иску о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки направлено на новое рассмотрение, так как суд не установил, является ли договор заключенным, по какой причине ответчик отказался от подписания актов приемки, не определил объем и стоимость выполненных работ.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7204-09 по делу N А40-88165/08-65-818 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на переработку сырья удовлетворены правомерно, так как ответчик не исполнил своего обязательства по договору в части предварительного согласования сроков отгрузки сырья.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7198-09 по делу N А40-55483/08-85-487 Исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды, пени, расторжении договора аренды, выселении из занимаемого помещения удовлетворены правомерно, так как ответчиком нарушено обязательство по своевременному внесению арендной платы по договору.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7183-09 по делу N А40-61229/08-43-465 В удовлетворении исковых требований о солидарном взыскании с ответчиков ущерба в виде неосновательно выплаченных дивидендов и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как судебные акты или иные предусмотренные законодательством РФ обстоятельства, запрещающие ответчику выплачивать дивиденды по спорным акциям, на момент выплаты дивидендов отсутствовали.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7177-09 по делу N А40-75486/08-59-604 Дело по иску о признании объекта самовольной постройкой и его сносе направлено на новое рассмотрение, так как судом не установлено, имелась или имеется у ответчика какая-либо исходно-разрешительная и утвержденная проектная документация на спорный объект нежилых помещений.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7157-09 по делу N А40-85498/08-7-822 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворены, так как ответчик надлежащим образом не исполнил обязательство по оплате поставленной истцом металлопродукции.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7144-09-П по делу N А40-55443/08-58-510 В удовлетворении исковых требований о взыскании страхового возмещения по договору комплексного ипотечного страхования отказано правомерно, так как истцом не доказано наступление страхового случая.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7119-09 по делу N А40-64630/08-84-536 Заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком удовлетворено правомерно, так как заявителем в регистрирующий орган представлены необходимые документы в соответствии с положениями Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7105-09 по делу N А40-89846/08-97-794 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате проектных работ и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик не оплатил выполненные истцом работы в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7094-09 по делу N А40-70300/05-56-504 Заявление о взыскании судебных издержек удовлетворено правомерно, так как суд, удовлетворяя заявление частично, исходил из того, что затраты на отправку почтовой корреспонденции в Европейский суд города Страсбурга, на ксерокопирование, возмещение стоимости канцелярских расходов истцом не подтверждены надлежащим образом и не доказана связь между этими расходами и тем фактом, что эти расходы понесены по настоящему делу.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7091-09 по делу N А40-25310/07-45-224 Заявление Министерства финансов РФ удовлетворено правомерно и разъяснено, что исполнение решения по делу должно производиться Министерством финансов РФ за счет казны Российской Федерации в порядке, определенном ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7087-09 по делу N А40-59964/08-5-531 Дело о взыскании задолженности за поставленный товар направлено на новое рассмотрение, так как дело рассмотрено судом в отсутствие ответчика и сведений о его надлежащем извещении.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7079-09 по делу N А40-52035/08-107-203 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, так как ответчик не оплатил поставленный истцом товар.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7026-09 по делу N А40-72301/08-47-651 Исковые требования о взыскании убытков, причиненных поставкой ответчиком муки ненадлежащего качества, удовлетворены правомерно, так как судом установлено, что часть поставленной ответчиком продукции оказалась зараженной личинками огневки.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7016-09 по делу N А40-58862/08-5-520 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика подписать акт сдачи-приемки товара, поставленного в рамках государственного контракта, отказано правомерно, так как упаковка поставленного товара была частично повреждена согласно заключению экспертизы, проведенной по поручению ответчика, поставленный истцом товар содержит элементы, бывшие в употреблении, в связи с чем ответчиком был направлен истцу мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки товара.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/7003-09-П-1,2 по делу N А40-7351/08-100-38 Исковые требования о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг удовлетворены правомерно, так как суд, удовлетворяя иск частично, обоснованно исходил из того, что ответчиком акты выполненных в июле и августе работ не получены, а молчание ответчика согласно п. 2 ст. 438 Гражданского кодекса РФ не является акцептом актов приемки.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/7002-09 по делу N А40-92345/08-100-788 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору поставки и неустойки, начисленной в связи с просрочкой исполнения ответчиком обязательств по оплате поставленной продукции, удовлетворены правомерно, так как истцом были представлены доказательства передачи ответчику обусловленной договором продукции и частичной неоплаты ее стоимости ответчиком в установленные договором сроки.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/6879-09 по делу N А40-86763/08-91-390 Исковые требования о признании недействительным уведомления о расторжении договора финансовой аренды (лизинга) удовлетворены правомерно, так как арендатором устранены допущенные нарушения по страхованию объекта аренды до истечения предусмотренного договором срока, с наступлением которого арендодатель наделяется правом расторжения договора в одностороннем порядке.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/6852-09-2 по делу N А40-96530/08-131-850 Исковые требования в части взыскания процентов за просрочку оплаты задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, так как истцом доказан факт оплаты поставленной ответчику продукции с нарушением установленного договором срока, но судом была уменьшена неустойка, взыскиваемая истцом, в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/6673-09 по делу N А40-55935/03-113-597 Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения арбитражного суда удовлетворено правомерно, так как при первоначальном рассмотрении дела обстоятельства, установленные приговором суда, не были и не могли быть известны суду, обстоятельства, на которые ссылается заявитель, являются существенными, то есть способными повлиять на выводы арбитражного суда при принятии судебного акта.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/6523-09 по делу N А40-46891/08-105-185 Дело по иску о взыскании неосновательного обогащения, право требования которого было получено на основании договоров, заключенных истцом с третьими лицами, о выкупе указанного требования в порядке возврата исполненного по недействительным сделкам купли-продажи квартир, направлено на новое рассмотрение, так как у ответчика не возникали какие-либо обязательства в отношении третьих лиц, следовательно, указанные лица не могли уступить истцу несуществующее обязательство.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/6485-09 по делу N А40-10445/09-116-28 Действующее гражданское законодательство РФ не предусматривает начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму НДС, уплата которой является публично-правовой обязанностью и подлежит исполнению лично налогоплательщиком в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/6409-09 по делу N А40-52053/08-54-403 Исковые требования о признании не подлежащим государственной регистрации права собственности ответчика на объект из быстровозводимых конструкций удовлетворены правомерно, так как ответчик не подтвердил получение в установленном порядке разрешения на строительство автоматизированного моечного поста как объекта недвижимого имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/6249-09 по делу N А40-83115/08-97-711 В удовлетворении исковых требований о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, отказано правомерно, так как истцом не было представлено доказательств надлежащего заключения на момент дорожно-транспортного происшествия со страхователем договора добровольного страхования транспортных средств, а также документальной обоснованности истцом размера подлежащего взысканию в порядке суброгации с ответчика ущерба.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/6193-09 по делу N А40-74535/08-85-688 Судебные акты арбитражного суда отменены в части взыскания с ответчика в пользу истца государственной пошлины, поскольку ответчик выполняет функции государственной аварийно-спасательной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и полностью финансируется из федерального бюджета, в связи с чем он подлежит освобождению от уплаты государственной пошлины.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/6047-09 по делу N А40-53940/08-19-320 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества в части одобрения сделок с заинтересованностью отказано правомерно, так как истцом не представлены доказательства того, что оспариваемым решением общего собрания акционеров ему были причинены убытки, а также нарушены его права и законные интересы как акционера общества.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/5786-09 по делу N А40-37409/08-102-376 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в порядке суброгации отказано правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения ответчиком обязательств по перевозке утраченного груза, в том числе доказательства получения ответчиком как экспедитором груза к перевозке и фактического осуществления перевозки утраченного груза.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/5750-09 по делу N А40-20878/08-45-210 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными результатов торгов в форме аукциона по продаже обыкновенных именных акций и применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, так как требование конкурсной документации о предоставлении сведений о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставном капитале истца им выполнено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/5747-09 по делу N А40-81291/08-23-744 Исковые требования о взыскании задолженности по договору субаренды и неустойки за просрочку по внесению арендных платежей удовлетворены правомерно, так как ответчиком не исполнена предусмотренная договором субаренды обязанность по оплате арендных платежей в полном объеме в установленные договором сроки, но размер взыскиваемой неустойки был снижен судом, поскольку она признана судом явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КГ-А40/1120-09-П по делу N А40-43455/06-59-324 Исковые требования о признании недействительными (ничтожными) договора аренды, договоров субаренды и обязании освободить нежилые помещения удовлетворены правомерно, так как на момент заключения договора аренды арендодатель не являлся собственником спорных помещений и не вправе был заключать указанные договоры.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А41/7354-09 по делу N А41-25477/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение установленного порядка временного хранения товара отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о совершении заявителем вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А41/7176-09 по делу N А41-383/08 В удовлетворении заявления о наложении штрафа за неисполнение решения арбитражного суда отказано правомерно, так как в материалах дела имеются доказательства, свидетельствующие о невозможности незамедлительного исполнения требований исполнительного документа в связи с наличием уважительных причин такого неисполнения, кроме этого, не подтвержден факт бездействия либо уклонения ответчика от исполнения требований исполнительного листа.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А41/7122-09 по делу N А41-18807/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС, взыскании пени по налогу на прибыль удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены документы, подтверждающие обоснованность отнесения затрат на эксплуатацию оборудования и помещения, предназначенных для организации питания сотрудников, к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, и правомерность применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А41/7064-09 по делу N А41-3271/09 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены в налоговый орган документы, свидетельствующие о правильном исчислении налога на прибыль, обоснованном отнесении к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль, расходов на юридические, информационные, консультационные и иные аналогичные услуги.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А41/7017-09 по делу N А41-5929/09 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как нарушение условий договора аренды не может являться основанием для отказа в возмещении НДС при отсутствии доказательств несоблюдения заявителем требований, предусмотренных ст. 171, 172 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А41/6430-09 по делу N А41-13199/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к ответственности за грубое нарушение правил учета объектов налогообложения, повлекшее занижение налоговой базы по НДС, доначисления по лицевому счету НДС и уменьшения убытка при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль удовлетворено правомерно, так как доказательств, свидетельствующих о необоснованном получении заявителем налоговой выгоды, налоговым органом представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7592-09 по делу N А40-89062/08-12-675 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ о миграционном учете.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7557-09 по делу N А40-89291/08-119-457 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ о миграционном учете.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7553-09 по делу N А40-89201/08-12-678 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как вина заявителя во вмененном административном правонарушении установлена, процедура и сроки привлечения к административной ответственности соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7546-09 по делу N А40-90111/08-154-615 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ о миграционном учете.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7489-09 по делу N А40-90133/08-96-376 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявитель указанную обязанность исполнил ненадлежащим образом, поскольку направление в органы миграционного учета копии отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина не основано на положениях законодательства РФ о миграционном учете.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7431-09 по делу N А40-15044/09-152-51 Заявление о привлечении общества с ограниченной ответственностью к административной ответственности на основании части 2 статьи 7.24 КоАП РФ удовлетворено правомерно, так как факт использования обществом объекта нежилого фонда без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти доказан.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7411-09 по делу N А40-10911/09-12-69 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий органа местного самоуправления по сносу торгово-выставочного павильона отказано правомерно, так как снос указанной самовольной постройки осуществлялся ответчиком не самостоятельно, а на основании поручения судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7347-09 по делу N А40-75174/08-109-311 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как заявитель подтвердил право на возмещение суммы НДС по корректирующей налоговой декларации.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7297-09 по делу N А40-30696/09-72-168 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ отказано правомерно, так как дополнительное соглашение к агентскому договору, заключенное заявителем и кредитной организацией, содержит договоренности, приводящие к необоснованному отказу от заключения договоров с определенными страховыми организациями и к навязыванию заемщику невыгодных условий страхования.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7285-09 по делу N А40-29725/08-90-77 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения заявителя к налоговой ответственности на основании п. 1 статьи 122 Налогового кодекса РФ за неполную уплату НДС удовлетворено правомерно, так как у заявителя отсутствовала задолженность перед бюджетом, а имелась переплата, подтвержденная соответствующими доказательствами.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7264-09 по делу N А40-92824/08-87-470 Заявление о признании незаконным действия вышестоящего налогового органа, выразившегося в прекращении производства по апелляционным жалобам на решения нижестоящего налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и отказе в возмещении НДС, удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается, что вышестоящий налоговый орган, прекращая производство по апелляционным жалобам, вышел за пределы предоставленных ему законом полномочий.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7231-09-П по делу N А40-5452/08-108-22 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства правильного исчисления налога на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7226-09 по делу N А40-91907/08-80-361 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части признания необоснованными расходов по налогу на прибыль, начисления недоимки по НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства правильного исчисления налога на прибыль и НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7173-09 по делу N А40-62648/08-87-241 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности за неуплату (неполную уплату) налогов, начислении соответствующих пеней и штрафов отказано правомерно, так как первичные документы (договоры, счета-фактуры, акты, товарные накладные), представленные заявителем в подтверждение обоснованности понесенных расходов и правомерности применения налоговых вычетов, подписаны неустановленным лицом.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7142-09 по делу N А40-84966/08-75-426 Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7101-09 по делу N А40-2248/09-87-9 Заявление об обязании налогового органа возместить НДС путем возврата на расчетный счет удовлетворено правомерно, так как заявителем подтверждено право на возмещение НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/7048-09 по делу N А40-18653/09-84-124 В удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ отказано правомерно, так как в протоколе об административном правонарушении заявителем не указаны обстоятельства, свидетельствующие об изготовлении ответчиком аудиовизуального произведения на имеющемся у него оборудовании.
Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 N КА-А40/1740-09 по делу N А40-41722/08-4-119 Дело в части эпизода, связанного с налогообложением дохода от сдачи в аренду недвижимого имущества, доначисления налога на прибыль и НДС, соответствующих сумм пеней и штрафа по налогу на прибыль и НДС направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд надлежащим образом не проверил доводы заявителя о том, что сумма, с которой налог на прибыль должен исчисляться, определена неверно, а также суд нарушил порядок исчисления налогов на прибыль и добавленную стоимость.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А41/6925-09-П по делу N А41-К1-19286/07 Исковые требования о признании торгов недействительными, признании права собственности Российской Федерации на объект недвижимого имущества удовлетворены, так как в результате оспариваемых торгов реализовано изъятое из оборота федеральное имущество.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А41/5732-09 по делу N А41-10698/08 Дело по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельный участок и признании за истцом права распоряжения спорным земельным участком направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о начале течения срока исковой давности, не исследовал вопрос о фактическом собственнике спорного земельного участка с учетом записи в Едином государственном реестре прав, согласно которой правообладателем указана Российская Федерация.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7327-09 по делу N А40-17073/09-61-124 Исковые требования о взыскании с Министерства обороны Российской Федерации в порядке субсидиарной ответственности задолженности удовлетворены правомерно, так как при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам государственного учреждения несет собственник его имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7257-09 по делу N А40-17451/08-150-138 Исковые требования о взыскании ошибочно перечисленных денежных средств удовлетворены правомерно, так как законом дарение в отношениях между коммерческими организациями не допускается, и из взаимоотношений сторон нельзя сделать вывод о том, что истец перечислил денежные средства в целях благотворительности.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7242-09 по делу N А40-90938/08-83-826 Исковые требования о взыскании в порядке субсидиарной ответственности задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, так как факт наличия задолженности и ее размер установлены вступившим в законную силу решением суда.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7239-09 по делу N А40-66190/08-37-570 В удовлетворении исковых требований о взыскании в порядке суброгации суммы страхового возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, отказано правомерно, так как ответчик на основании акта разногласий выплатил истцу сумму страхового возмещения в связи с причинением ущерба автомобилю, принадлежащему страхователю истца, а сумма, на выплате которой настаивает истец, является документально не подтвержденной.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7208-09 по делу N А40-64452/08-67-517 В удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки по государственным контрактам на проведение работ по капитальному ремонту ограждений отказано правомерно, так как в контрактах не указано, с какой суммы подлежит начислению процент неустойки.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7167-09-П по делу N А40-62046/07-28-576 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения отказано, так как на момент предъявления иска установленный законом срок исковой давности истек.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7154-09 по делу N А40-59263/08-38-182 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору подряда отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7154-09 по делу N А40-59263/08-38-182 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору подряда отказано правомерно, так как истец пропустил срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7137-08 по делу N А40-93679/08-28-801 Производство по делу о признании права собственности на земельный участок и жилой дом прекращено правомерно, так как характер спора и круг разрешаемых по нему правовых вопросов, а также состав его участников свидетельствуют о неподведомственности данного дела арбитражному суду.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7107-09 по делу N А40-82585/08-65-749 Дело по иску о взыскании в порядке суброгации суммы ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не применил подлежащие применению нормы статьи 1072 ГК РФ и ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7090-09 по делу N А40-71345/08-23-640 Исковые требования о признании договора аренды нежилого помещения незаключенным удовлетворены правомерно, так как спорный договор аренды в нарушение предусмотренного действующим законодательством порядка не был зарегистрирован.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7050-09-1,2 по делу N А40-19248/08-52-175 Дело по иску о признании права собственности Российской Федерации на строение и о признании недействительной государственной регистрации права собственности города Москвы на указанное строение направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не оценил то, что спорное строение числится на балансе федерального государственного образовательного учреждения, а также не учел позицию ВАС РФ по данному вопросу.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7047-09 по делу N А40-77628/08-100-655 Исковые требования о признании недействительными дополнительных соглашений к договору залога удовлетворены правомерно, так как оспариваемые сделки подписаны генеральным директором истца с превышением пределов полномочий, ограниченных уставом общества, без предварительного согласия общего собрания участников.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/7044-09 по делу N А40-90253/08-155-746 Стороны в арбитражном процессе действуют в своем интересе, а поэтому на одну из сторон не может быть возложена обязанность совершения каких-либо процессуальных действий исключительно с целью минимизации судебных издержек другой стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7028-09 по делу N А40-4077/09-83-45 Исковые требования о взыскании стоимости оказанных истцом услуг связи удовлетворены правомерно, так как факт оказания истцом услуг связи подтвержден распечатками детализации соединений связи и их длительности, на основании которых ответчику были выставлены счета на оплату, которые ответчиком оплачены не были.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/7010-09-1,2 по делу N А40-76866/08-47-701 Дело по иску о взыскании задолженности по кредитному договору и процентов за пользование кредитом направлено на новое рассмотрение, так как судом не было учтено, что кредитный договор является недействительной сделкой, поскольку при его заключении не были соблюдены условия совершения ответчиком крупных сделок.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/7005-09-П по делу N А40-7504/08-41-83 В удовлетворении исковых требований о внесении изменений в договор аренды неделимого земельного участка отказано правомерно, так как обстоятельства, на которые ссылается истец как на основания изменения договора в порядке ст. 451 Гражданского кодекса РФ, уже имелись в момент заключения договора и в период действия договора не изменились.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/6996-09-П по делу N А40-43095/07-59-342 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности и пени по договору аренды отказано правомерно, так как договор аренды является недействительным.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/6995-09 по делу N А40-83836/08-23-767 В удовлетворении исковых требований о признании предварительного договора недействительным и взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, так как перечисление истцом ответчику денежных средств не свидетельствует о возмездном характере предварительного договора, а подтверждает исполнение истцом обязательства по перечислению обеспечительного депозита, предусмотренного спорным договором.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6967-09 по делу N А40-89897/08-134-708 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и пени отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств оказания услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/6966-09 по делу N А40-68715/08-102-678 В удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости утраченного груза и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как принятый к перевозке груз был доставлен истцу, истец не представил доказательств утраты груза в процессе экспедирования его ответчиком.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/6952-09 по делу N А40-5477/09-77-58 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору строительного подряда удовлетворены правомерно, так как в связи с несогласованностью сторонами существенного условия о сроке выполнения работ указанный договор считается незаключенным, но истцом был доказан факт выполнения работ и принятие ответчиком их результата.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/6845-09 по делу N А40-30017/08-74-93Б Заявление о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов должника удовлетворено правомерно, так как заявитель вправе требовать возврата ранее внесенных им по договору о долевом участии в строительстве жилого дома денежных средств ввиду невозможности передачи ему квартиры.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/6821-09-П по делу N А40-45448/07-56-384 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, так как истцом не было представлено доказательств оказания услуг по передаче электроэнергии, приобретенной на оптовом рынке энергии, в отношении абонентов, присоединенных к шинам генерирующей организации (опосредованное присоединение).
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6656-09 по делу N А40-3342/09-93-24 Дело по иску о взыскании задолженности по договору подряда направлено на новое рассмотрение, так как судом не было учтено, что акты сдачи-приемки работ, на основании которых истцом заявлен иск, являются промежуточными, а договорные обязательства в полном объеме не выполнены.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6593-09 по делу N А40-60116/08-59-555 Исковые требования в части взыскания неустойки за нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию по договору строительного подряда удовлетворены правомерно, так как ответчиком не доказано, что нарушение сроков вызвано ненадлежащим исполнением истцом своих обязательств по передаче проектно-сметной документации и технологического оборудования.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/6493-09 по делу N А40-89759/08-96-374 Заявление о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации права собственности юридического лица на жилое помещение удовлетворено правомерно, так как оспариваемое решение не соответствует Федеральному закону "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и нарушает права и законные интересы заявителя, препятствует осуществлению им предпринимательской и иной экономической деятельности.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/5894-09 по делу N А40-67046/08-45-652 Дело по иску о взыскании задолженности по договору подряда направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд, удовлетворяя исковые требования, не проверил, сообщал ли истец ответчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, и получил ли согласие ответчика на эти работы.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/5880-09 по делу N А40-66800/08-11-313 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным одностороннего отказа Правительства Москвы от исполнения инвестиционного контракта по реализации инвестиционного проекта отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств того, что инвестиционный проект может быть реализован.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/5831-09 по делу N А40-70377/08-29-686 Иск о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен правомерно, так как доказательств того, что денежные средства, перечисленные населением в счет оплаты потребленных услуг холодного водоснабжения, поступили на счет иной эксплуатирующей организации по домовладениям, находящимся в ведении истца, ответчиком не представлено, как не представлено им и доказательств того, что истцу было известно об ошибочном зачислении населением денежных средств на счет ответчика при оплате потребленных услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/4241-09-П по делу N А40-30102/08-69-336 Дело по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда направлено на новое рассмотрение, так как суд не установил, была ли выражена в соответствии с требованиями ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" воля сторон на рассмотрение спора именно третейским судом.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КГ-А40/2801-09 по делу N А40-29828/07-96-136 Заявление об обязании налогового органа внести в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запись об истце как учредителе общества с ограниченной ответственностью, исключив сведения о третьем лице, удовлетворено правомерно, так как сведения о третьем лице как владельце доли в уставном капитале общества в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были внесены на основании недействительного договора.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/13420-08-О по делу N А40-1629/08ип-54, А40-7543/08-54-55 Дело по иску о взыскании убытков направлено на новое рассмотрение, так как суд, утверждая мировое соглашение, не учел, что единственным учредителем ответчика является Российская Федерация, по мировому соглашению ответчик отчуждает недвижимое имущество, а ФЗ "Об акционерных обществах" установлен специальный порядок отчуждения, в том числе оценки недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу, владельцем голосующих акций которого является государство.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А41/7164-09 по делу N А41-5416/09 Заявление о признании недействительными постановления, решений, требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа, не подлежащими исполнению инкассовых поручений, о признании исполненной обязанности по уплате единого налога удовлетворено правомерно, так как обязанность по уплате единого налога исполнена заявителем в полном объеме и своевременно, что подтверждено фактом списания денежных средств с его счета.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А41/7035-09 по делу N А41-12777/09 Заявление об оспаривании постановления органа по ветеринарному и фитосанитарному надзору о привлечении к административной ответственности за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил удовлетворено правомерно, так как административным органом не доказано наличия в действиях заявителя состава вмененного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А41/7014-09 по делу N А41-2392/09 Производство по делу о признании незаконным отказа Арбитражного суда Краснодарского края в выдаче копии особого мнения судьи Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа прекращено правомерно, так как оспариваемый отказ не является ненормативным правовым актом, который подлежит обжалованию в судебном порядке.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А41/6736-09 по делу N А41-19915/08 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора отказано правомерно, так как на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом в отношении заявителя, судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство и установлен срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа, но в установленный срок указанные требования заявителем исполнены не были.
Дополнительное постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А41/6492-09 по делу N А41-12530/08 Заявление в части признания недействительными решения налогового органа о взыскании пеней и штрафов за счет денежных средств заявителя в банках и требования об уплате пени и штрафа удовлетворено, так как решение налогового органа в части привлечения заявителя к налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ и начисления пени признано недействительным, в связи с чем оспариваемые требование и решение, принятые на его основании, являются недействительными.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/7396-09 по делу N А40-71257/08-94-505 Дело по заявлению о признании незаконными действий налогового органа по отказу в выдаче разрешения на проведение всероссийской негосударственной бестиражной лотереи направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не дал оценки доводам налогового органа о том, что в представленной заявителем документации не содержатся порядок хранения невостребованных выигрышей менее 4000 рублей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/7386-09 по делу N А40-37334/09-152-234 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за совершение административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, отказано правомерно, так как административный орган, привлекая заявителя к административной ответственности, действовал в пределах своих полномочий.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/7366-09 по делу N А40-71254/08-94-503 Заявление о признании незаконными действий налогового органа об отказе в выдаче разрешения на проведение всероссийской негосударственной бестиражной лотереи удовлетворено правомерно, так как способ проведения лотереи соответствует требованиям ФЗ "О лотереях".
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/7248-09 по делу N А40-5087/09-33-16 Заявление о признании недействительными требования и постановления налогового органа о взыскании налога, пени и штрафа за счет имущества заявителя в части взыскания налогов удовлетворено правомерно, так как оспариваемые ненормативные акты налогового органа признаны недействительными вступившими в законную силу решениями суда.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/7241-09 по делу N А40-27044/08-130-269 В удовлетворении заявления о признании незаконным приказа Департамента образования города Москвы об аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности отказано правомерно, так как судом установлено наличие у Департамента образования города Москвы правовых оснований для аннулирования указанной лицензии, кроме того оспариваемый приказ не нарушает прав и интересов заявителя, поскольку на момент его обращения в суд срок действия аннулированной лицензии истек.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/7219-09 по делу N А40-22034/09-12-151 Заявление о признании недействительными решений и требования таможенного органа об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как указание заявителем в грузовой таможенной декларации кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности соответствует описанию товара.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/7111-09 по делу N А40-72400/08-20-366 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за занижение налоговой базы по НДС и неполную уплату указанного налога удовлетворено правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о наличии у заявителя в спорный период как у лица, занимающегося организацией азартных игр, действующей лицензии, дающей право на применение льгот по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/7075-09 по делу N А40-79726/08-120-427 В удовлетворении заявления об оспаривании постановления административного органа о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда отказано правомерно, так как административным органом доказано совершение правонарушения заявителем, нарушений процедуры привлечения к ответственности не установлено.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/6991-09 по делу N А40-83785/08-122-148 Уплата таможенного сбора за таможенное оформление товаров при подаче временной таможенной декларации является оплатой всех действий таможенных органов по таможенному оформлению товара в рамках его периодического временного декларирования и исключает повторную уплату таможенных сборов при представлении полной таможенной декларации.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/6976-09 по делу N А40-85891/08-149-531 Заявление о возмещении судебных расходов в полном объеме удовлетворено, так как материалами дела подтверждается факт несения заявителем транспортных и почтовых расходов, связанных с рассмотрением настоящего дела.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/6953-09-1,2 по делу N А40-10487/08-12-146 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа Федеральной антимонопольной службы России в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства РФ отказано, так как действовавшее на момент подачи и рассмотрения заявления законодательство РФ не содержало запрета иметь на праве собственности или ином законном основании объекты единой национальной электрической сети, а также осуществлять деятельность по оказанию услуг с использованием данного имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/6891-09 по делу N А40-92994/08-146-703 Дело по заявлению о признании незаконным отказа лицензирующего органа о внесении изменений и дополнений в лицензию на геологическое изучение и добычу рудного золота направлено на новое рассмотрение, так как судом был сделан необоснованный вывод о том, что истечение срока исполнения отдельных видов работ лишает заявителя возможности обратиться в лицензирующий орган за переносом данных сроков в рамках действующей лицензии.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N КА-А40/6480-09 по делу N А40-41898/08-112-127 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части предложения уплатить недоимку по налогу на прибыль отказано правомерно, так как документы, представленные заявителем в обоснование расходов, отнесенных на затраты, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, подписаны от имени контрагентов заявителя неустановленными лицами.
Постановление ФАС Московского округа от 04.08.2009 N К-А40/7289-09 по делу N А40-13/09ип-136, А40-51854/05-136-29 В удовлетворении заявления о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению отказано правомерно, так как заявитель не доказал наличия уважительных причин пропуска срока, а исполнительный лист был предъявлен к исполнению в сроки, установленные законом, однако постановление судебного пристава-исполнителя об отказе в возбуждении исполнительного производства заявителем не было обжаловано.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6943-09 по делу N А41-22729/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании в порядке суброгации материального ущерба, причиненного порчей груза, отказано правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства информирования ответчика о свойствах поврежденного груза и условиях его перевозки.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6940-09 по делу N А41-17537/08 В удовлетворении исковых требований о защите деловой репутации отказано правомерно, так как распространенные сведения не порочат деловую репутацию истца.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6927-09 по делу N А41-24543/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт возникновения неосновательного обогащения в имущественной сфере ответчика за счет денежных средств истца без правовых оснований.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6860-09 по делу N А41-23114/08 В силу положений п. 3 ст. 148, ч. 4 ст. 221 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после принятия его к производству установит, что при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6846-09 по делу N А41-23118/08 В силу положений п. 3 ст. 148, ч. 4 ст. 221 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после принятия его к производству установит, что при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется, что возник спор о праве.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6837-09 по делу N А41-21372/08 Исковые требования об обязании ответчика исполнить обязательство в натуре по договору энергоснабжения путем возобновления подачи тепловой энергии и воды удовлетворены правомерно, так как заключенный между сторонами договор энергоснабжения не был прекращен и в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии оснований для одностороннего расторжения спорного договора ответчиком.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6816-09 по делу N А41-24308/08 Дело о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию направлено на новое рассмотрение, так как судом не установлено, входят ли в полномочия ответчика функции по управлению жилым фондом, в том числе спорным объектом, обеспечением его электрической энергией и иными коммунальными услугами, судом не выяснено, на чьем балансе находится жилой фонд, в том числе спорный объект, электрические сети и энергопотребляющие установки, присоединенные к сетям истца.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6717-09-П по делу N А41-4051/08 Исковые требования о признании права собственности на пристройку к жилому дому удовлетворены, так как спорная постройка возведена истцом на находящемся в его собственности земельном участке, ее сохранение не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6665-09-П по делу N А41-К1-13907/07 Исковые требования о признании права собственности Российской Федерации на объект недвижимости - защитное сооружение гражданской обороны - удовлетворены, так как исковая давность в данном случае на основании ст. ст. 168, 208 ГК РФ не применяется, поскольку изначально спорный объект недвижимости в силу его принадлежности к сооружениям гражданской обороны приватизации не подлежал со всеми вытекающими из данного обстоятельства правовыми последствиями.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/6537-09-1,2 по делу N А41-3300/08 Дело о признании незаключенным договора аренды земельного участка направлено на новое рассмотрение, так как судом не установлены обстоятельства, касающиеся определения границ расположения земельного участка, имеющие значение для рассмотрения вопроса о незаключенности договора в редакции соглашения о внесении изменений в договор.
Определение ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А41/5695-09-Ж по делу N А41-23126/08 Кассационная жалоба передана для решения вопроса о принятии ее к производству, так как заявитель кассационной жалобы как лицо, не участвовавшее в деле, заявил и документально подтвердил наличие уважительной причины пропуска двухмесячного срока на подачу кассационной жалобы, а предусмотренный ст. 276 АПК РФ предельно допустимый шестимесячный срок заявителем пропущен не был.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/7156-09 по делу N А40-61672/08-28-478 В удовлетворении исковых требований о расторжении договора аренды нежилого помещения и об обязании освободить занимаемое помещение отказано правомерно, так как истцом не доказан факт сдачи ответчиком помещения в субаренду или иного обременения.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/7118-09 по делу N А40-87910/08-9-856 Дело о взыскании неосвоенного аванса по договору подряда и пени за просрочку выполнения работ направлено на новое рассмотрение, так как судом не проверен довод ответчика о том, что результаты его работы использованы истцом.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6942-09 по делу N А40-89827/08-4-422 При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации число дней в году принимается равным 360 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для сторон правилами, а также обычаями делового оборота.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6894-09 по делу N А40-79220/08-65-695 В удовлетворении исковых требований о взыскании штрафа за сверхнормативное время использования цистерн и непредставление копий железнодорожных накладных на основании договора транспортной экспедиции, убытков отказано правомерно, так как истцом пропущен специальный срок исковой давности в один год.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6893-09 по делу N А40-81136/08-65-729 В удовлетворении исковых требований о взыскании суммы задолженности по договору возмездного оказания услуг, неустойки за нарушение срока оплаты услуг и убытков отказано правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства выполнения работ, оформленные в соответствии с условиями договора; истцом не доказаны размер и наличие вреда, причинная связь между неправомерным действием (бездействием) ответчика и причиненным вредом, вина ответчика.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6872-09-1,2 по делу N А40-72168/08-85-662 В удовлетворении исковых требований о признании незаключенными дополнительных соглашений к договору аренды в части внесения изменений в договор об отказе заявителя от права выкупа арендуемых помещений отказано правомерно, так как договор аренды не подлежал обязательной государственной регистрации, поскольку был заключен в период формирования регистрирующих органов, в связи с чем, в свою очередь, не подлежали обязательной государственной регистрации и дополнительные соглашения к нему.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6865-09 по делу N А40-34966/08-6-272 Исковые требования о взыскании задолженности, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда удовлетворены правомерно, так как истцом были выполнены работы по договору, направлен акт о приемке работ ответчику, а ответчиком мотивированного отказа от приемки работ направлено не было, акты не подписаны, работы в полном объеме не оплачены.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6861-09 по делу N А40-66434/08-80-255 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения в виде перечисленных по договору поставки денежных средств отказано правомерно, так как истребуемая истцом сумма не является неосновательным обогащением, поскольку у ответчика имелись правовые основания на получение денежных средств в качестве оплаты по контракту за поставленное им оборудование.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6850-09 по делу N А40-59158/08-60-419 Исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды оборудования для проведения топографических работ и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик не представил документальных доказательств прекращения арендных отношений в силу законодательства РФ или указанного договора, а также намерения возвратить оборудование после истечения срока действия договора или соответствующей оплаты арендных платежей.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6834-09 по делу N А40-67107/08-132-592 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда удовлетворены правомерно, так как работы были приняты ответчиком без замечаний, имеют для него потребительскую ценность, сторонами подписан акт сверки, в котором ответчик признал образовавшуюся задолженность, но доказательств погашения указанной задолженности в полном объеме и в указанные договором сроки ответчиком представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6831-09 по делу N А40-9440/09-7-34 Дело по иску о взыскании задолженности по договору подряда направлено на новое рассмотрение, так как судом не было установлено официальное наименование юридического лица, привлеченного к участию в деле в качестве ответчика, не определено, какое задание и каким образом было дано ответчиком, какова степень выполнения истцом этого задания, кем и в каком порядке приняты результаты работ и какова их стоимость.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6824-09 по делу N А40-26829/08-135-138 Исковые требования о взыскании ущерба в порядке суброгации, разницы между страховым возмещением и размером причиненного ущерба удовлетворены правомерно, так как размер причиненного ущерба превысил установленную законодательством РФ сумму страхового возмещения, подлежащую взысканию в порядке суброгации, следовательно, разница между страховым возмещением и фактическим размером ущерба подлежит взысканию в порядке суброгации с собственника транспортного средства.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6810-09 по делу N А40-90444/08-56-751 Исковые требования о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по договору строительного подряда, удовлетворены правомерно, так как предусмотренные договором и оплаченные истцом работы ответчиком в полном объеме выполнены не были, доказательств, подтверждающих обоснованность одностороннего отказа от выполнения работ, ответчиком не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6770-09 по делу N А40-67552/08-54-511 Заявление о признании недействительным зарегистрированного права собственности города Москвы на нежилые помещения удовлетворено правомерно, так как заявителем были представлены доказательства приобретения в соответствии с законодательством РФ о приватизации права собственности на спорное строение, а сделка по приватизации указанного имущества не была оспорена в установленном законом порядке.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6605-09 по делу N А40-7690/08-7-41 В удовлетворении исковых требований о признании за истцом права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком отказано правомерно, так как истец в регистрирующие органы по оформлению права на спорный земельный участок не обращался, доказательства о выполнении им обязательных требований по оформлению, организации проведения межевания и уточнению параметров участка на местности в материалах дела отсутствуют.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6434-09 по делу N А40-34671/08-11-21 В удовлетворении исковых требований об обязании подписать акт о результатах частичной реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту в редакции истца отказано правомерно, так как предложенная истцом редакция акта в одностороннем порядке изменяет права и обязанности сторон, что противоречит условиям Гражданского кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6174-09-П-2 по делу N А40-64148/07-41-573 Исковые требования о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок удовлетворены, так как указанный земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной федеральным органом государственной власти, по государственному акту на право бессрочного (постоянного) пользования для эксплуатации учебных зданий, принадлежащих Российской Федерации на праве собственности.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/6017-09 по делу N А40-67088/08-82-600 Дело о признании незаконными действий регистрирующего органа, выразившихся в неправомерном осуществлении регистрации записей в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о признании недействительным договора купли-продажи направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не привел мотивы, по которым отклонил довод истца о том, что по договору продано все ликвидное имущество ответчика.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/5631-09 по делу N А40-65154/08-23-571 Исковые требования о взыскании неустойки по договору аренды вагонов-ресторанов и вагонов-буфетов удовлетворены правомерно, так как истец выполнил свое обязательство по передаче ответчику предмета договора аренды, а ответчик принятые на себя обязательства по внесению арендной платы исполнил с нарушением срока, установленного договором аренды.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/5301-09-Б по делу N А40-10449/07-36-37 Принятие обеспечительных мер по иску после объявления резолютивной части решения по существу не противоречит нормам частей 1, 2 статьи 90, части 1 статьи 92 Арбитражного процессуального кодекса РФ, поскольку в силу части 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ датой принятия решения считается дата изготовления решения в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/5301-09-1,2 по делу N А40-10449/07-36-37 Дело по иску о признании права хозяйственного ведения на объект недвижимости направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд, удовлетворяя иск, не исследовал вопрос наличия в настоящее время правовых оснований возникновения права хозяйственного ведения истца на спорное недвижимое имущество с учетом требований пункта 1 статьи 299 Гражданского кодекса РФ, предполагающих наличие решения собственника имущества о закреплении данного имущества за унитарным предприятием.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/3639-09 по делу N А40-90357/08-8-825 Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда удовлетворено правомерно, так как о рассмотрении дела в третейском суде ответчику было известно и он вправе был ознакомиться с материалами третейского дела, а затем, при необходимости, обжаловать его.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КГ-А40/3248-09 по делу N А40-18117/08-52-160 Учитывая отсутствие доказательств уплаты государственной пошлины заявителем кассационной жалобы, арбитражный суд исходя из результатов рассмотрения кассационной жалобы, на основании ч. ч. 1, 5 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ взыскивает с ответчика в доход федерального бюджета государственную пошлину.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А41/7271-09 по делу N А41-4244/09 Заявление об обязании налогового органа отразить на лицевом счете списанные денежные средства как уплаченные, об обязании исключить из журнала учета сумм запись о неперечислении указанной суммы в связи с ликвидацией банка и об обязании списать данную сумму как безнадежную удовлетворено правомерно, так как налоговый орган нарушил положения ст. 87 НК РФ, согласно которой налоговой проверкой могут быть охвачены только три календарных года деятельности заявителя, предшествовавшие году проведения проверки.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А41/7172-09 по делу N А41-3717/08 Заявление о взыскании судебных расходов удовлетворено правомерно, так как заявителем документально подтверждены факт оплаты услуг по представлению его интересов в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций при рассмотрении дела, соразмерность заявленных судебных расходов объему, сложности и качеству выполненной представителем работы.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А41/7038-09 по делу N А41-21018/08 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий органа местного самоуправления, препятствующих реализации заявителем права на приобретение в собственность земельного участка, отказано правомерно, так как на момент обращения с заявлением об организации и проведении торгов по продаже спорного земельного участка уже осуществлялась процедура предоставления этого земельного участка третьему лицу под строительство с предварительным согласованием места размещения объекта.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А41/7037-09 по делу N А41-К2-279/07 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату НДС и налога на прибыль отказано правомерно, так как судом установлены недобросовестность заявителя и получение им необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А41/6951-09 по делу N А41-2850/09 Заявление о признании недействительным решения налогового органа, которым заявителю отказано в признании обязанности по уплате налогов исполненной удовлетворено правомерно, так как оспариваемое решение налогового органа противоречит действующему законодательству РФ, поскольку материалами дела подтверждается, что обязанность заявителя по уплате НДС и налога на прибыль исполнена.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А41/5032-09 по делу N А41-К1-11306/07 Заявление о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на объект недвижимого имущества удовлетворено правомерно, так как предметом, на которое судебным приставом-исполнителем было наложено взыскание, и предметом проведенных торгов стало имущество, изъятое из оборота.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7259-09 по делу N А40-92082/08-114-355 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил полный комплект документов, подтверждающих обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов и налогового вычета по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7224-09 по делу N А40-80285/08-114-277 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, налога на прибыль, пени, штрафа удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства правильного исчисления указанных налогов.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7179-09 по делу N А40-89065/08-21-668 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления органа миграционного учета о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не исполнил обязанность принимающей стороны по осуществлению миграционного учета надлежащим образом.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7148-09 по делу N А40-82716/08-87-400 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения о возмещении НДС, удовлетворено правомерно, так как заявитель в подтверждение права на применение вычетов по НДС представил счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ и платежные документы, подтверждающие оплату счетов-фактур.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7141-09 по делу N А40-35433/08-117-99 Дело в части обязания налогового органа возместить НДС путем зачета направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не рассмотрел вопрос определения времени, когда заявитель узнал или должен был узнать об излишней уплате налога, не установил причины, по которым допущена переплата налога, наличие у заявителя возможности для правильного исчисления налога по данным первоначальной налоговой декларации, не учел изменения действующего законодательства РФ в течение спорного налогового периода.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7071-09 по делу N А40-73956/08-122-95 Дело по заявлению о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопроса о наличии в деле доказательств, подтверждающих надлежащее извещение заявителя о времени и месте составления протокола по делу об административном правонарушении.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7053-09 по делу N А40-34999/09-118-196 Заявление органа Фонда социального страхования РФ о взыскании штрафа за нарушение срока регистрации в качестве страхователя в исполнительных органах страховщика удовлетворено правомерно, так как факт совершения заявителем указанного правонарушения заявителем доказан, но размер штрафа был снижен судом в связи с наличием смягчающих вину обстоятельств.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7052-09 по делу N А40-82427/08-33-405 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности, доначислении налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов отказано правомерно, так как документы, на основании которых заявителем был применен налоговый вычет и приняты затраты содержат недостоверные сведения относительно лиц, их подписавших, что является существенным пороком данных документов в целях налогового контроля.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7030-09 по делу N А40-89083/08-152-627 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не представил в установленный законом срок в миграционный орган отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, то есть надлежащим образом не исполнил обязанность принимающей стороны.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/7009-09 по делу N А40-90206/08-152-638 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о наличии в действиях заявителя признаков состава вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/6955-09 по делу N А40-5173/09-145-39 В удовлетворении заявления об оспаривании постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, так как административным органом доказаны факт совершения правонарушения заявителем, его вина, процедура привлечения заявителя к ответственности не нарушена.
Постановление ФАС Московского округа от 03.08.2009 N КА-А40/6159-09 по делу N А40-58358/08-90-223 Заявление в части признания незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозмещении из бюджета НДС, обязании возместить НДС путем зачета, признания незаконными действий налогового органа по взысканию суммы налога за счет денежных средств заявителя на банковских счетах удовлетворено правомерно, так как указанное решение было вынесено с существенными нарушениями процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А41/5773-09 по делу N А41-4032/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение обязательства, выразившееся в отборе газа с превышением суточного и месячного объемов газа, установленных договором, отказано правомерно, так как ответчиком не допущено нарушений условий договора поставки газа в силу установленного Правилами поставки газа в Российской Федерации возможного сверхдоговорного потребления газа.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А41/5653-09 по делу N А41-26955/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании договорной неустойки отказано правомерно, так как договор поставки в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ является незаключенным ввиду отсутствия в нем условия о цене.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А41/4404-09 по делу N А41-20559/08 Дело по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности Российской Федерации на земельный участок направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, что служит подтверждением права на спорный земельный участок, имеются ли доказательства его возникновения, не определил, нарушаются ли интересы Московской области как арендодателя спорного земельного участка.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/7196-09 по делу N А40-56543/08-45-537 В удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости услуг по доступу к базе Единого государственного реестра юридических лиц в сети Интернет и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о неполучении им оплаченных услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/7104-09 по делу N А40-91368/08-131-788 Исковые требования о взыскании неустойки по договору поставки удовлетворены правомерно, так как ответчиком нарушены сроки оплаты поставленного товара.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/7073-09 по делу N А40-93018/08-10-669 Исковые требования о признании недействительным (ничтожным) договора залога, заключенного между ответчиками, в части залога железнодорожных полувагонов удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что на момент заключения указанного договора большая часть полувагонов, являющихся предметом договора залога, не являлась собственностью залогодателя.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/7027-09-П по делу N А40-5530/08-83-58 В удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств, перечисленных во исполнение первого этапа работ по договору на разработку и защиту в государственных органах противопожарных мероприятий для строящегося объекта недвижимости, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как ответчиком были представлены доказательства выполнения указанного этапа работ и принятия их истцом без каких-либо замечаний.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/7006-09 по делу N А40-78073/08-36-274 В удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств возникновения обязательства.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/6980-09-Б по делу N А40-59192/08-43-446 Производство по делу о взыскании задолженности по дивидендам, платы за пользование суммой задолженности по дивидендам и компенсации морального вреда прекращено правомерно, так как дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Определение ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/6980-09 по делу N А40-59192/08-43-446 Производство по кассационной жалобе прекращено, так как Арбитражный процессуальный кодекс РФ не предусматривает возможности обжалования определения об оставлении искового заявления без движения.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/6753-09 по делу N А40-73067/08-37-653 Производство по делу о взыскании задолженности за транспортные расходы по договору поставки прекращено правомерно в связи с наличием вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда, принятого по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/6472-09 по делу N А40-30172/07-63-242 Заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения арбитражного суда удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/6428-09 по делу N А40-60756/08-53-551 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по компенсации затрат на ремонт кровли дома, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как договор аренды недвижимого имущества и дополнительное соглашение к нему являются незаключенными и не подлежат исполнению, обязанность ответчика по оплате стоимости ремонта кровли и размер затрат истца на этот ремонт документально не подтверждены.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/6286-09 по делу N А40-42446/07-73-132 Дело по иску о применении последствий недействительности к договору на открытие и ведение банковского счета направлено на новое рассмотрение, так как дело было рассмотрено в отсутствие одного из ответчиков, не извещенного надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания, в связи с чем он был лишен возможности участвовать в судебном заседании и реально защищать свои права и законные интересы.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/6068-09 по делу N А40-21256/08-135-82 Дело по заявлению об обязании Департамента земельных ресурсов города Москвы устранить недостатки, послужившие основанием для приостановления государственной регистрации соглашения о вступлении в договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, направлено на новое рассмотрение, так как суд не проверил факт представления документов всеми арендаторами, не установил, соответствует ли судебный акт принципу исполнимости в будущем и не нарушает ли он права третьих лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/5956-09 по делу N А40-68820/08-85-626 Исковые требования о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию и мощность удовлетворены правомерно, так как в нарушение порядка и сроков расчетов, предусмотренных договором, оплата ответчиком поставленной электрической энергии и мощности была произведена не в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/5609-09 по делу N А40-65163/08-136-551 Конфликт интересов участников общества с ограниченной ответственностью по смыслу ст. 10 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не является основанием для исключения лица из состава участников общества.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/5057-09 по делу N А40-8897/09-50-104 В удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда отказано правомерно, так как в нарушение п. 1 ст. 7 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации" между сторонами спора отсутствовало надлежащим образом оформленное третейское соглашение, подтверждающее намерение сторон передавать споры на рассмотрение в третейский суд.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/4998-09 по делу N А40-11831/08-43-92 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки, образовавшейся вследствие непоставки ответчиком предусмотренной условиями договора продукции, и пени за просрочку поставки продукции направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не определил период и размер начисления пени, кроме того, не проверил размер подлежащей взысканию суммы долга, рассчитанной в результате зачета взаимных требований.
Определение ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/4934-09-П по делу N А40-57561/08-13-286 Производство по кассационной жалобе прекращено, так как оспариваемые судебные акты арбитражного суда не содержат выводов о правах и обязанностях заявителя кассационной жалобы.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/4902-09 по делу N А40-880/08-53-11 Дело по иску о взыскании задолженности за поставленную продукцию направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд при назначении экспертизы подписей на товарной накладной не произвел отбор образцов подписей, выполненных в разном темпе, кроме того, несмотря на то, что эксперту не удалось в категоричной форме решить вопрос о том, чья подпись стоит на оспариваемых документах, суд не исключил указанные документы из числа доказательств по делу.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КГ-А40/4643-09 по делу N А40-14477/09-39-167 В удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда отказано правомерно, так как в нарушение п. 1 ст. 7 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации" между сторонами спора отсутствовало надлежащим образом оформленное третейское соглашение, подтверждающее намерение сторон передавать споры на рассмотрение в третейский суд.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А41/6973-09 по делу N А41-7187/08 Заявление о признании незаконным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не учел, что направленность деятельности налогоплательщика на получение дохода и фактическое получение дохода не тождественны между собой, таким образом, принятие расходов для целей налогообложения прибыли в случае получения налогоплательщиком убытка как финансового результата деятельности за отчетный (налоговый) период не исключается и прямо закреплено в п. 8 ст. 274 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А41/6851-09 по делу N А41-10335/09 В удовлетворении заявления об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции отказано правомерно, так как административным органом установлен факт розничной продажи заявителем алкогольной продукции без товаросопроводительных документов.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А41/6820-09 по делу N А41-6427/09 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности на основании ст. 7.22 КоАП РФ удовлетворено правомерно, так как на момент фиксации административного правонарушения заявителем выполнялись работы по обеспечению нормативных условий эксплуатации объекта жилищного фонда, таким образом, вина заявителя в совершении вменяемого правонарушения отсутствует.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А40/7152-09 по делу N А40-84765/08-127-441 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о доначислении НДС и отказе в возмещении указанного налога удовлетворено правомерно, так как все условия для получения налогового вычета по НДС заявителем выполнены и его право на возмещение НДС подтверждено документально.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А40/7102-09 по делу N А40-73075/08-35-298 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость по уточненной налоговой декларации удовлетворено правомерно, так как заявитель документально подтвердил факт принятия к учету приобретенных товаров, их оплату надлежащим образом оформленными документами в соответствии с требованиями ст. ст. 169, 172 Налогового кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А40/7083-09 по делу N А40-54328/08-151-215 Заявление о признании недействительным решения налогового органа по выездной налоговой проверке в части налоговых вычетов по НДС удовлетворено правомерно, так как в счетах-фактурах по ряду контрагентов указана ставка 18 процентов, тогда как их услуги освобождены от налогообложения.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А40/7024-09 по делу N А40-69254/08-118-400 Заявление об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченный налог на игорный бизнес удовлетворено правомерно, так как отмена с 01.01.2005 абзаца 2 пункта 1 статьи 9 ФЗ "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" не повлияла на право заявителя на применение льготной налоговой ставки, возникшее до ее отмены, использовать предоставленную ему гарантию до истечения четырехлетнего срока с момента его государственной регистрации.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А40/6875-09 по делу N А40-78844/08-35-344 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату сумм налога на прибыль, начислении недоимки по налогу на прибыль и НДС направлено на новое рассмотрение, так как судом не были проверены доводы заявителя о наличии у него переплаты, размер которой превышает доначисленную сумму налогов, пени и штрафа, обоснованность привлечения заявителя к налоговой ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А40/6792-09 по делу N А40-49009/09-130-89 Заявление о признании недействительными предварительных решений таможенного органа о классификации товаров возвращено правомерно, так как в заявлении соединены несколько требований, не связанных между собой, судами сделан вывод о нецелесообразности объединения требований в одном производстве, поскольку обжалование одного из оснований могло затруднить совместное рассмотрение.
Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2009 N КА-А40/5550-09 по делу N А40-58725/08-107-271 В удовлетворении заявления о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа отказано правомерно, так как заявителем пропущен срок, предусмотренный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а основания для его восстановления отсутствуют.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А41/6842-09 по делу N А41-27578/08 Исковые требования о взыскании страхового возмещения по договору страхования транспортного средства и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как истцом было доказано наступление страхового случая, предусмотренного договором страхования.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А41/6804-09 по делу N А41-2172/09 В удовлетворении исковых требований о признании незаконным решения совета директоров акционерного общества в части утверждения крупной сделки - договора открытия кредитной линии и залога нежилого помещения отказано правомерно, так как истец не представил доказательств нарушения его прав и законных интересов оспариваемой сделкой как акционера общества.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А41/6780-09 по делу N А41-1824/09 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок и истребовании его из чужого незаконного владения отказано правомерно, так как приватизация госплемптицезавода, в состав которого входил спорный земельный участок, произведена в соответствии с требованиями законодательства РФ, истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А41/6767-09 по делу N А41-24666/08 Дело по иску о взыскании задолженности по ремонту цементно-бетонного покрытия автомобильной дороги направлено на новое рассмотрение, так как судом не было обосновано, в силу каких обстоятельств и положений законодательства РФ выполненные истцом и принятые ответчиком работы, даже в отсутствие доказательств наличия между ними заключенного в надлежащей форме договора, не подлежали оплате.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А41/6750-09 по делу N А41-26725/08 Дело по заявлению о включении денежного обязательства должника, представляющего собой задолженность по оплате отгруженной продукции, в третью очередь реестра требований кредиторов должника направлено на новое рассмотрение, так как судом не было предложено заявителю представить подлинные первичные документы, подтверждающие обоснованность денежного требования к должнику.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А41/6687-09 по делу N А41-22304/09 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, отказано правомерно, так как заявителем не представлено доказательств нарушения оспариваемым решением его прав и интересов, а также действующего законодательства.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А41/6546-09-П по делу N А41-К1-10476/07 Исковые требования о признании договора об отступном, заключенного между ответчиками, недействительным удовлетворены правомерно, так как в соответствии с заключенным договором об отступном должником (первым ответчиком) взамен исполнения обязательства по погашению задолженности по простым векселям передан в собственность кредитора (второго ответчика) спорный земельный участок, полученный ответчиком по договору купли-продажи, признанному ничтожным в судебном порядке.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А41/5694-09 по делу N А41-23124/08 Дело по заявлению об установлении фактов владения и пользования на праве хозяйственного ведения заявителем автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, имеется ли спор о праве.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А41/5528-09 по делу N А41-10227/08 Исковые требования о запрете ответчику использовать фирменное наименование удовлетворены правомерно, так как стороны при осуществлении идентичных видов деятельности используют фирменное наименование, сходное до степени смешения, зарегистрированное после даты возникновения исключительных прав истца на него.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/7168-09-П по делу N А40-47991/07-49-408 Возмездное оказание правовых услуг не может зависеть от результатов рассмотрения спора в суде.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/7134-09 по делу N А40-64683/08-93-319 Дело по иску о взыскании задолженности по договору подряда направлено на новое рассмотрение, так как суд не определил характер возникших между сторонами правоотношений, сторонами не представлены доказательства объема, качества и стоимости выполненных работ.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6988-09 по делу N А40-81706/08-67-139 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности и неустойки по договору субподряда отказано правомерно, так как истцом не было представлено доказательств исполнения указанного договора в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6981-09 по делу N А40-28525/08-88-66-Б Если в ходе возбужденного по заявлению налогового органа производства по делу о банкротстве юридического лица выясняется, что должник отвечает признакам недействующего юридического лица, то производство подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/696-09-П по делу N А40-29436/05-48-239 Дело о взыскании убытков, причиненных неправомерным списанием векселей, принадлежащих истцу, находившихся на хранении в депозитарии ответчика, направлено на новое рассмотрение, так как судом не выяснялось местонахождение подлинных спорных векселей и не проверялась возможность предъявления их к платежу векселедателям.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6944-09 по делу N А40-50176/08-130-459 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации изменений в учредительные документы и изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, удовлетворено правомерно, так как юридическим лицом для государственной регистрации были представлены все необходимые документы, предусмотренные ст. 17 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6936-09-П по делу N А40-4059/06-45-40 Исковые требования в части обязания выкупить обыкновенные именные акции открытого акционерного общества по цене, установленной истцом, удовлетворены правомерно, так как стоимость акций была подтверждена заключением судебной экспертизы, а наличие права требования выкупа принадлежащих истцу акций подтверждено материалами дела.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6895-09 по делу N А40-70079/08-91-226 Исковые требования о взыскании неустойки за просрочку оплаты проставленного товара, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как представленными в материалы дела доказательствами подтверждается несвоевременная оплата ответчиком товара.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6876-09 по делу N А40-29387/08-82-273 В удовлетворении исковых требований об обязании заключить договор аренды нежилых помещений отказано правомерно, так как собственником принято решение о сносе здания, в котором расположены спорные помещения, то есть имеются обстоятельства, делающие невозможным возложение на ответчика обязанности по передаче арендованного имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6853-09-П по делу N А40-14787/07-65-161 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в виде излишне полученной суммы НДС удовлетворены, так как права истца были нарушены после отказа ему в возмещении НДС, в связи с чем срок исковой давности должен исчисляться с момента отказа налоговым органом в возмещении НДС и, следовательно, на дату обращения истца с иском в суд срок исковой давности не истек.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6800-09 по делу N А40-64772/08-34-601 Производство по делу о взыскании задолженности за оказанные услуги по договору об оказании информационных, маркетинговых, рекламных услуг прекращено, так как сторонами было утверждено мировое соглашение.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6793-09 по делу N А40-59616/08-37-493 Дело по иску о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не выяснил, надлежаще ли ответчик исполнил обязанность по устранению обледенения проезжей части, не установил круг лиц, в чьем ведении находится спорный участок дороги, включая расположенный на нем гидрант, не установил причины протечки и причинителя вреда.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6783-09 по делу N А40-50494/08-60-357 Исковые требования о взыскании задолженности по лизинговым платежам и пени удовлетворены правомерно, так как договор лизинга был расторгнут истцом в связи с неуплатой ответчиком лизинговых платежей, предмет лизинга ответчиком не возвращен.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6779-09 по делу N А40-83682/08-96-358 В удовлетворении заявления о признании недействительным Постановления Правительства РФ о разграничении прав собственности на имущество санаторно-курортных учреждений, расположенных в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод, отказано правомерно, так как заявителем пропущен срок на обращение с заявлением в суд, установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6772-09 по делу N А40-66137/08-98-277 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, так как поставка истцом товара в адрес ответчика подтверждена товарными накладными с отметками представителя ответчика на них, а доказательств оплаты поставленного истцом товара в полном объеме ответчиком представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6769-09 по делу N А40-57247/08-37-468 Исковые требования о взыскании убытков удовлетворены правомерно, так как свои обязательства по оплате услуг перевозки заказчик выполнил в полном объеме, исполнитель же в установленный срок перевозку грузов не осуществил.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6754-09 по делу N А40-41534/08-5-422 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности и убытков по агентскому договору отказано правомерно, так как в приложениях к договору не установлено, что оплата рекламных размещений производится за фактически размещенные ролики, что исключает возможность возникновение задолженности с учетом предусмотренной договором стопроцентной предоплаты, а истец истребует задолженность за рекламную продукцию, размещение которой не согласовывалось с ответчиком.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6743-09 по делу N А40-70122/08-56-603 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как у ответчика отсутствует неосновательное обогащение.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6742-09 по делу N А40-80020/08-37-747 Дело по иску о взыскании задолженности и пеней по договору поставки направлено на новое рассмотрение, так как в мотивировочной части решения судом изложены обстоятельства и сделан вывод, противоречащий резолютивной части.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6740-09 по делу N А40-55529/08-60-390 Исковые требования о выселении ответчика из нежилых помещений удовлетворены правомерно, так как истец как победитель торгов заключил договор аренды федерального недвижимого имущества, которое не было ему передано ответчиком, кроме того, вступившим в законную силу решением суда ответчик уже был выселен из спорных помещений, однако оно реально исполнено не было по неизвестным причинам.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6732-09 по делу N А40-69796/08-40-295 В удовлетворении исковых требований в части возврата имущества из чужого незаконного владения отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что спорное движимое имущество в действительности из владения истца не выбывало.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6703-09 по делу N А40-79340/08-25-526 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда отказано правомерно, так как стороны при заключении договора не согласовали условие о сроке начала выполнения работ, которое является существенным условием договора строительного подряда, что свидетельствует о незаключенности договора и отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований о взыскании договорной неустойки.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6696-09 по делу N А40-69667/08-8-693 Исковые требования о взыскании страхового возмещения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как предусмотренный договором страхования страховой случай наступил, истец исполнил обязательства по уведомлению страховщика о наступлении страхового случая в установленные форме и сроки, но ответчик в добровольном порядке не исполнил обязательства по выплате страхового возмещения истцу как выгодоприобретателю.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6684-09 по делу N А40-41823/08-156-291 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате выполненных истцом работ, процентов за пользование чужими денежными средствами и суммы ущерба удовлетворены правомерно, так как ответчик свои обязанности по договору исполнил ненадлежащим образом.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6666-09 по делу N А40-10684/09-43-122 Исковые требования о взыскании задолженности, образовавшейся вследствие невыплаты гарантийного резерва на основании договора подряда на выполнение строительных работ, удовлетворены, так как ответчик не произвел оплаты выполненных истцом строительных работ.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6634-09 по делу N А40-64329/08-31-583 Исковые требования о взыскании ущерба, составляющего стоимость недостающего груза, удовлетворены правомерно, так как по прибытии груза без сопровождения охраны на станцию назначения была установлена недостача груза.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6612-09 по делу N А40-617/09-46-7 Дело по иску о взыскании задолженности по кредитному договору направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суду следует сформировать состав суда в строгом соответствии с положениями ст. 19 АПК РФ, предложить истцу уточнить размер заявленных исковых требований с учетом произведенных ответчиком и поручителями оплат денежных средств, в том числе списанных в безакцептном порядке, а также возможного исполнения судебных решений о взыскании сумм задолженности с поручителей.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6408-09 по делу N А40-84449/08-29-818 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора о предоставлении факторинговых услуг отказано правомерно, так как на дату заключения договора наличие лицензии на указанный вид услуг законодательством РФ не предусматривалось.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6122-09 по делу N А40-49189/08-59-447 Определение об утверждении мирового соглашения оставлено без изменения, так как мировое соглашение было подписано представителями сторон, доверенности которых не были отозваны и не были признаны недействительными в установленном законом порядке, то есть на момент заключения мирового соглашения представители действовали от имени доверителей и в их интересах.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6051-09 по делу N А40-82118/08-124-241 Производство по делу о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию и мощность прекращено, так как истец подал ходатайство об отказе от иска, которое удовлетворено судом, поскольку отказ не противоречит закону и не нарушает права других лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6046-09-П по делу N А40-27461/07-113-176 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, так как дополнительное соглашение к договору строительного подряда, в соответствии с которым уменьшилась договорная цена, является ничтожным в связи с отсутствием доказательств совершения генеральным директором как единоличным исполнительным органом ответчика указанной сделки.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/6024-09 по делу N А40-95175/08-6-763 Исковые требования о взыскании штрафа по договору поставки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не подтверждена обоснованность отказа от приемки ранее заказанного им товара.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5978-09 по делу N А40-74378/08-34-631 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на вывоз твердых бытовых отходов удовлетворены правомерно, так как истец оказал предусмотренные договором услуги, которые ответчик оплачивал без учета НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5887-09 по делу N А40-71869/08-113-628 В удовлетворении исковых требований о понуждении ответчика предоставить истцу справку бюро технической инвентаризации, содержащую данные обмеров общей площади квартир и встроенных нежилых помещений жилого дома, отказано правомерно, так как у ответчика нет права получать справку на спорный объект в БТИ, поскольку он не является заказчиком строительства.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5819-09 по делу N А40-68657/08-107-320 Исковые требования о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию и мощность удовлетворены правомерно, так как в нарушение порядка и сроков расчетов, предусмотренных договором, оплата ответчиком поставленной электрической энергии и мощности была произведена не в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5811-09 по делу N А40-46601/05-25-210 Заявление о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено правомерно, так как вступившим в законную силу судебным актом заключенный между сторонами договор, неисполнение обязательств по которому повлекло взыскание с ответчика задолженности в рамках настоящего дела, признан недействительным.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5801-09 по делу N А40-82122/08-27-746 Производство по делу о взыскании задолженности за поставленные электроэнергию и мощность прекращено правомерно, так как истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/5692-09 по делу N А40-92264/08-32-873 Дело по иску о взыскании с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации убытков направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не определил нормативно установленный порядок компенсации расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующих субъектов Российской Федерации для федеральных льготников, не проверил обоснованность размера заявленных ко взысканию убытков.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5540-09 по делу N А40-77678/08-1-508 В удовлетворении исковых требований о признании ничтожной сделкой договора переуступки прав аренды земельного участка и применении последствий недействительности сделки в виде признания договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды недействительным, как основанного на ничтожной сделке, отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности, о применении которого было заявлено ответчиком.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5506-09 по делу N А40-69843/08-91-223 Исковые требования о признании не подлежащим регистрации права собственности ответчика на торговый павильон удовлетворены правомерно, так как воля собственника земельного участка на возведение спорного объекта отсутствовала, земельный участок под строительство недвижимости ответчику не выделялся.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5470-09 по делу N А40-74320/08-61-650 Дело по иску об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда на изготовление полиграфической продукции, возвратить на расчетный счет истца денежные средства в виде затрат на проведение санитарно-эпидемиологической и гигиенической оценки направлено на новое рассмотрение, так как судом не были проверены доводы истца о ненадлежащем качестве изданной полиграфической продукции и ее несоответствии требованиям санитарных правил.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5313-09-Б;Б-2 по делу N А40-10450/07-36-38 Дело по иску о признании права хозяйственного ведения на объект недвижимости направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос наличия в настоящее время правовых оснований возникновения права хозяйственного ведения истца на спорное недвижимое имущество с учетом требований пункта 1 статьи 299 Гражданского кодекса РФ, предполагающих наличие решения собственника имущества о закреплении данного имущества за унитарным предприятием.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КГ-А40/5313-09-А по делу N А40-10450/07-36-38 Принятие мер по обеспечению иска после объявления резолютивной части решения по существу не противоречит нормам частей 1, 2 статьи 90, части 1 статьи 92 Арбитражного процессуального кодекса РФ, поскольку в силу части 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ датой принятия решения считается дата изготовления решения в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/4033-09-П-О по делу N А40-40807/07-138-282 Исковые требования в части взыскания денежных средств, полученных в качестве предоплаты по договору поручения, удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств исполнения своих обязательств и доказательств передачи истцу результата исполнения обязательства по договору поручения до его прекращения вследствие отмены поручения доверителем.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А41/7235-09 по делу N А41-25472/08 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка помещения товара на склад временного хранения отказано правомерно, так как заявителем не представлены доказательства принятия всех зависящих от него мер по соблюдению норм и правил порядка помещения товара на склад временного хранения.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А41/7013-09-2 по делу N А41-23432/08 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа по начислению и уплате процентов за просрочку возврата НДС удовлетворено правомерно, так как бездействие налогового органа не соответствует требованиям ст. 176 Налогового кодекса РФ и нарушает права и законные интересы заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А41/6855-09 по делу N А41-22327/08 В удовлетворении заявления в части взыскания пеней, начисленных на недоимку по страховым взносам, отказано правомерно, так как заявителем пропущен установленный законом срок взыскания недоимки по страховым взносам, что исключает возможность взыскания пеней, начисляемых на эту недоимку, а также не доказан факт того, что на момент начисления пеней решения судов не были исполнены ответчиком полностью или частично.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А41/6841-09 по делу N А41-14308/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на прибыль, НДС, доначисления пеней и недоимки по данным налогам удовлетворено правомерно, так как заявителем были подтверждены расходы, учитываемые в целях налогообложения по указанным налогам, их обоснованность, соблюдены все условия применения налоговых вычетов по взаимоотношениям с контрагентами заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7227-09 по делу N А40-71470/08-67-612 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения уполномоченного органа о признании недействительным предоставления правовой охраны регистрации товарного знака полностью отказано правомерно, так как регистрация товарного знака в отношении тех же товаров на имя другого лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и противоречит законодательству РФ о товарных знаках.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7200-09 по делу N А40-51383/08-79-445 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по вынесению требования о незамедлительном предоставлении определенной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица отказано правомерно, так как у судебного пристава-исполнителя имелись законные основания для вынесения требования о предоставлении документов.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7190-09 по делу N А40-88786/08-99-360 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за нарушение сроков представления налоговой декларации по ЕСН удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается, что налоговая декларация по ЕСН была направлена заявителем в налоговый орган заказными бандеролями с уведомлением в установленные законом сроки.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7175-09 по делу N А40-75997/08-92-621 В удовлетворении заявления о взыскании излишне уплаченных таможенных платежей и пеней отказано правомерно, так как заявителем не представлено доказательств того, что сумма внесенных при таможенном оформлении платежей превышает сумму, подлежащую уплате, либо размер подлежащих уплате таможенных платежей.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7150-09 по делу N А40-86618/08-75-439 Заявление об обязании налогового органа уплатить проценты за несвоевременный возврат НДС удовлетворено правомерно, так как право налогоплательщика на возврат НДС подтверждается вступившими в законную силу судебными актами арбитражных судов, однако в установленные НК РФ сроки возврат указанного налога заявителю налоговым органом не осуществлен.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7115-09 по делу N А40-90110/08-111-454 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик документально подтвердил свое право на заявленные налоговые вычеты по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7096-09-2 по делу N А40-1114/09-154-9 Заявление о признании недействительными решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости поставленного природного газа и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как таможенная стоимость экспортированного газа была указана заявителем исходя из суммы, подлежащей уплате покупателем, на основании выставленного в его адрес счета, которая в свою очередь равна сумме, фактически уплаченной продавцу за поставленный товар.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7041-09 по делу N А40-53960/08-118-258 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, НДФЛ, ЕСН с выплат в пользу иностранных граждан и с суммы премий за производственные результаты, привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату указанных налогов, взыскания суммы штрафов, пеней и недоимок по данным налогам удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не было представлено доказательств совершения заявителем вменяемых правонарушений.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7040-09 по делу N А40-84301/08-108-456 Дело по заявлению в части признания незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения о зачете НДС по уточненной декларации, направлено на новое рассмотрение, так как судом не были исследованы обстоятельства, связанные непосредственно с условиями возмещения налога.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/7011-09 по делу N А40-8/09-140-1 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на прибыль и НДС, доначисления суммы налогов, пеней, штрафов удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств совершения заявителем указанных правонарушений, а также доказательств недобросовестности заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/6994-09 по делу N А40-94181/08-79-712 Заявление о признании незаконным отказа таможенного органа в проведении зачета излишне уплаченных таможенных сборов удовлетворено правомерно, так как уплата таможенного сбора за таможенное оформление товаров при подаче временной таможенной декларации является оплатой всех действий таможенных органов по таможенному оформлению товара в рамках периодического временного декларирования данных товаров и исключает повторную уплату таможенных сборов при представлении полной таможенной декларации.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/6974-09 по делу N А40-83828/08-145-647 В удовлетворении заявления о привлечении юридического лица к административной ответственности за незаконное использование товарного знака отказано правомерно, так как ввезенный юридическим лицом товар не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем его ввоз на территорию Российской Федерации не образует объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/6963-09 по делу N А40-89087/08-21-669 Требование: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ за неисполнение принимающей стороной обязанности по осуществлению миграционного учета. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку в действиях учреждения содержится состав вмененного правонарушения, процедура привлечения к ответственности соблюдена.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/6954-09 по делу N А40-5712/09-145-42 Бюджетный кодекс РФ не предусматривает возможность возврата исполнительного документа взыскателю при указании в исполнительном документе и резолютивной части решения суда сокращенного вместо полного наименования должника.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/6945-09 по делу N А40-58287/08-76-214 Согласно п. 1 ст. 40 НК РФ для целей налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки; пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. В связи с этим только в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 40 НК РФ, именно на налоговый орган, а не на налогоплательщика или суд возложено бремя доказывания несоответствия цены сделки уровню рыночных цен.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/6871-09 по делу N А40-3277/09-117-9 Из буквального смысла п. п. 10, 11 ст. 176 Налогового кодекса РФ следует, что проценты за нарушение сроков возврата налога не только начисляются, но и подлежат возврату налогоплательщику.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/6567-09 по делу N А40-52353/08-76-156 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем в обоснование применения налоговой ставки 0 процентов и возмещения налога в указанной части были представлены документы, предусмотренные НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/6439-09 по делу N А40-24438/07-140-151 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость отказано правомерно, так как счета-фактуры, выставленные применительно к операциям по реализации услуг по транспортировке нефти, не могут служить основанием для налогового вычета по НДС, поскольку ставка 18 процентов указана в них неправомерно.
Постановление ФАС Московского округа от 30.07.2009 N КА-А40/6034-09-2 по делу N А40-66011/08-130-543 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа в части самостоятельного проведения корректировки таможенной стоимости товаров и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как органами таможенного контроля не представлено доказательств, указывающих на то, что заявитель произвел расчет таможенной стоимости и уплату соответствующих таможенных платежей вопреки условиям контрактов.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А41/6836-09 по делу N А41-18116/08 Производство по делу о признании истца членом крестьянского фермерского хозяйства прекращено правомерно, так как данный спор неподведомственен арбитражному суду, поскольку споры между бывшими членами семьи и главой крестьянского фермерского хозяйства не относятся к экономическим спорам и не связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А41/6833-09 по делу N А41-25158/08 В удовлетворении исковых требований об истребовании из владения ответчика здания канализационно-насосной станции с оборудованием отказано правомерно, так как положения инвестиционного контракта и дополнительных соглашений к нему не предусматривают возникновение у истца после реализации инвестиционного контракта права собственности на канализационно-насосную станцию.
Определение ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А41/6828-09 по делу N А41-20809/08 Производство по кассационной жалобе по делу об обязании исполнить договор купли-продажи путем выплаты задолженности по договору прекращено, так как сторонами заключено мировое соглашение, которое не затрагивает права и обязанности лица, подавшего кассационную жалобу.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А41/6823-09 по делу N А41-24201/08 Исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате и пени за просрочку платежа удовлетворены правомерно, так как ответчик нарушил срок внесения арендной платы, установленный договором аренды находящегося в государственной собственности земельного участка.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А41/5693-09 по делу N А41-23123/08 Дело по иску об установлении факта владения и пользования на праве хозяйственного ведения истцом автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не учел, что в соответствии с нормами АПК РФ суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после принятия его к производству установит, что при рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, возник спор о праве.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/7216-09 по делу N А40-65245/08-136-552 Исковые требования о взыскании денежных средств, перечисленных по договору возмездного оказания услуг, удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается, что работы по договору были произведены лишь частично, в связи с чем часть оплаты подлежит возвращению истцу.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/7161-09 по делу N А40-77355/08-58-715 Производство по делу о взыскании задолженности по договору прекращено, так как истцом заявлен отказ от иска, который не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/7012-09 по делу N А40-9373/08-103-28"Б" Производство по делу о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) прекращено правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства финансирования процедуры конкурсного производства в отношении должника в необходимом размере.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6986-09-1;2 по делу N А40-6323/09-83-71 В удовлетворении первоначальных и встречных исковых требований об исключении из состава участников общества с ограниченной ответственностью отказано правомерно, так как истцом и ответчиком документально не подтверждено наличие грубого нарушения каждым из двух участников общества своих обязанностей, влекущих применение такой крайней меры, как исключение из общества.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6964-09 по делу N А40-75339/08-138-577 Дело по иску о признании недействительным соглашения о передаче прав и обязанностей по договору оказания услуг связи направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не определил, какие последствия влечет для истца то, что он не подписывал оспариваемую сделку.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6956-09 по делу N А40-80126/08-145-622 Заявление о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на здание удовлетворено правомерно, так как заявителем при обращении в регистрирующий орган подтверждено наличие у него права собственности на здание, в связи с чем отсутствовали основания для принятия решения об отказе в государственной регистрации права собственности на заявленный объект недвижимого имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6926-09 по делу N А40-15160/08-53-169 Дело по иску о признании права федеральной собственности на объект недвижимости направлено на новое рассмотрение, так как выступающее в качестве доказательства по делу заключение эксперта не соответствует требованиям, предъявляемым федеральным законом.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6890-09 по делу N А40-80773/08-146-637 Заявление в части признания незаконным отказа уполномоченного органа в предоставлении в собственность земельного участка удовлетворено правомерно, так как заявителю, как собственнику расположенных на земельном участке зданий, в силу Земельного кодекса РФ предоставлено исключительное право на приватизацию (выкуп) земельного участка, а оспариваемым отказом нарушены права заявителя на своевременное рассмотрение заявления и оформление земельно-правовых отношений.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6829-09-П по делу N А40-55609/05-131-478 Дело по иску о взыскании задолженности по выплате объявленных дивидендов и процентов за неисполнение денежного обязательства направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не в полной мере установил лиц, имеющих право на получение дивидендов ответчика, не проверил право на получение истцами и третьим лицом спорных денежных средств, включая периоды их начисления.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6808-09 по делу N А40-553/08-53-6 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными договора об отступном, договора купли-продажи недвижимого имущества, а также зарегистрированного права собственности ответчика на объект недвижимости отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности, а ответчик является добросовестным приобретателем, поскольку спорное здание выбыло из владения собственника по его воле на возмездной основе на основании заключенного истцом договора об отступном.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6787-09 по делу N А40-42981/08-61-433 Исковые требования в части взыскания ущерба в порядке суброгации, причиненного в результате столкновения речных судов, приведшего к затоплению груза в трюмах судна истца, удовлетворены правомерно, так как в момент аварии судном, виновным в причинении вреда, на основании договора аренды владел именно ответчик, которым и было осуществлено укомплектование судна экипажем.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6702-09 по делу N А40-44085/08-82-364 Исковые требования о взыскании задолженности за поставленный товар удовлетворены правомерно, так как принятый от истца товар ответчиком оплачен не был.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6681-09 по делу N А40-96376/08-150-494 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки бетона удовлетворены правомерно, так как принятые на себя согласно условиям договора обязательства по оплате поставленного истцом товара ответчик не исполнил.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6680-09 по делу N А40-84014/08-56-683 Исковые требования о взыскании задолженности и неустойки в связи с ненадлежащим исполнением условий договора поставки на основании договора цессии удовлетворены правомерно, так как ответчик ни перед прежним кредитором, ни перед истцом обязательств по погашению суммы основной задолженности не исполнил, никаких мер и действий во исполнение своих намерений не предпринял.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6657-09 по делу N А40-85183/08-29-830 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, причиненных незаконным списанием суммы с расчетного счета истца, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как ответчик представил платежное поручение, подтверждающее обоснованное списание с расчетного счета истца денежных средств в оспариваемой сумме.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6635-09 по делу N А40-81404/08-91-344 В удовлетворении исковых требований о признании расторжения договора субаренды недействительным отказано правомерно, так как истец был уведомлен ответчиком о прекращении действия договора в связи с капитальным ремонтом занимаемых помещений, поскольку в указанном договоре сторонами было предусмотрено такое условие расторжения договора.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6565-09 по делу N А40-43441/07-5-399 В удовлетворении заявления об обеспечении доказательств отказано правомерно, так как заявитель не доказал необходимости принятия мер по обеспечению доказательств, указанных в заявлении, не представил какой-либо информации о реальной угрозе невозможности или затруднительности использования источника необходимых сведений.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6465-09 по делу N А40-75704/08-125-433 Исковое заявление о взыскании номинальной стоимости облигаций, накопленного купонного дохода и процентов за неисполнение денежного обязательства оставлено без рассмотрения правомерно, так как после его принятия к производству судом установлено, что имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6452-09 по делу N А40-93004/08-53-807 Исковые требования о взыскании пени за просрочку платежа по договору субаренды удовлетворены правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о нарушении субарендатором сроков оплаты, оговоренных в договоре.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/6091-09 по делу N А40-59145/08-32-570 Исковые требования о взыскании ущерба в порядке суброгации удовлетворены правомерно, так как истец в соответствии с условиями договора страхования грузов выплатил страхователю страховое возмещение.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/5935-09 по делу N А40-33750/08-60-234 Исковые требования о признании недействительным договора аренды удовлетворены правомерно, так как оспариваемый договор является недействительным в силу ст. 168 Гражданского кодекса РФ, как заключенный в отношении помещений, обремененных правами истца, возникшими из договора аренды, в установленном порядке не расторгнутого.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/5701-09-1,2 по делу N А40-67369/07-28-633 Дело по иску о выселении ответчика из нежилого помещения направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд, удовлетворяя иск, установил адрес занимаемых ответчиком нежилых помещений, в то время как исковые требования были заявлены о выселении ответчика из нежилых помещений, расположенных по другому адресу.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/5676-09 по делу N А40-82687/08-58-794 Исковые требования о взыскании задолженности по договору банковского счета и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как требование о расторжении договора и возврате денежных средств предъявлено истцом в банк до принятия арбитражным судом решения по делу о признании банка несостоятельным (банкротом).
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/5639-09 по делу N А40-76661/08-89-621 Дело в части взыскания пени за просрочку внесения арендных платежей направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не указал, в чем выражалась явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства и какими критериями он руководствовался при ее установлении.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/5568-09-2 по делу N А40-14745/08-89-164 Дело о взыскании убытков, составляющих стоимость не переданных истцу квартир, направлено на новое рассмотрение, так как при разрешении спора судом неправомерно не была применена статья 398 Гражданского кодекса РФ, согласно которой кредитор вправе требовать возмещения убытков в связи с невозможностью передать принадлежащую ему вещь, кроме того, судом не установлено, пропущен ли срок исковой давности по заявленным требованиям.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/5367-09 по делу N А40-59112/08-55-473 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на транспортно-экспедиционное обслуживание удовлетворены правомерно, так как истцом во исполнение договора были оказаны предусмотренные договором услуги, не оплаченные ответчиком.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/5276-09 по делу N А40-4218/08-56-44 Производство по делу о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг прекращено, так как истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КГ-А40/4688-09-П по делу N А40-56529/07-82-498 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору субаренды отказано правомерно, так как разрешения собственника нежилых помещений на заключение указанного договора субаренды получено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А41/7121-09 по делу N А41-10649/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа, которым налогоплательщику предложено уплатить недоимку по земельному налогу, удовлетворено правомерно, так как спорные земельные участки, занятые под авиационным полигоном и испытательной станцией, не являются объектом обложения земельным налогом, поскольку были предоставлены и используются заявителем при проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ исключительно в интересах обороны и безопасности РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А41/7021-09 по делу N А41-26199/08 Проведение должностным лицом налогового органа проверочной закупки при осуществлении контроля за применением юридическим лицом контрольно-кассовой техники не может расцениваться как доказательство, полученное в соответствии с требованиями закона, подтверждающее событие административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.5 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А41/6513-09 по делу N А41-23444/08 Дело о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за непредставление в установленный срок налоговой декларации по налогу на имущество направлено на новое рассмотрение, так как судом не оценены в совокупности представленные в материалы дела доказательства соблюдения срока на подачу декларации на предмет их достоверности.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/7158-09-П по делу N А41-К2-1116/07 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС удовлетворено правомерно, так как правомерность применения налогового вычета по НДС подтверждена заявителем документально посредством представления в налоговый орган необходимых документов.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/7074-09 по делу N А40-89369/08-4-423 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о зачете переплаты по НДС в счет уплаты пеней по платежам за добычу углеводородного сырья удовлетворено правомерно, так как налоговый орган на момент вынесения оспариваемого по делу решения утратил право на проведение зачета излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки по пени по платежам за добычу углеводородного сырья в связи с пропуском им срока на принудительное взыскание.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/7060-09 по делу N А40-85412/08-114-310 Вступление в законную силу судебных актов, которыми установлена неправомерность начислений конкретных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов по решениям налоговых органов, не свидетельствует об изменении или прекращении обязанности налогоплательщика по уплате налогов.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/7025-09 по делу N А40-69171/08-76-295 Если налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) ранее правомерно был включен в налоговые вычеты, то в момент отгрузки товара на экспорт сумма налога должна быть восстановлена к уплате в бюджет.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6983-09 по делу N А40-65585/08-142-265 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6902-09 по делу N А40-89295/08-108-487 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6849-09 по делу N А40-79224/08-117-365 Если в предыдущем периоде у налогоплательщика имеется переплата определенного налога, которая перекрывает или равна сумме того же налога, заниженной в последующем периоде и подлежащей уплате в тот же бюджет, и указанная переплата не была ранее зачтена в счет иных задолженностей по данному налогу, состав правонарушения, предусмотренный статьей 122 НК РФ, отсутствует, поскольку занижение суммы налога не привело к возникновению задолженности перед бюджетом в части уплаты конкретного налога.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6840-09 по делу N А40-45249/08-115-152 Исчисление срока давности привлечения к налоговой ответственности не относится к порядку проведения налоговой проверки. Положения ст. 113 НК РФ не могут истолковываться как предполагающие, что установленный ими срок давности распространяется равным образом как на тех налогоплательщиков, которые соблюдают свои обязанности при осуществлении налогового контроля, так и на тех, которые такому контролю противодействуют.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6811-09 по делу N А40-34590/08-129-112 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения о возмещении из бюджета НДС, и обязании возместить НДС удовлетворено правомерно, так как налоговым органом в предусмотренный ст. 176 НК РФ срок не было вынесено решение по результатам проведения камеральной налоговой проверки, а доказательств наличия у заявителя недоимки по указанному налогу налоговым органом представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6788-09 по делу N А40-54513/08-119-230 В удовлетворении заявления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака отказано правомерно, так как таможенным органом не представлено доказательств контрафактности ввезенного заинтересованным лицом товара, поскольку материалами дела подтверждается, что указанный товар был произведен правообладателем.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6707-09 по делу N А40-70486/08-151-327 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ, уплате недоимки по налогу на прибыль организаций и уменьшении убытков при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не дал оценки протоколу допроса свидетеля, на который ссылается налоговый орган.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6642-09 по делу N А40-58801/07-140-335 Заявление о признании недействительными требований налогового органа об уплате налога и обязании налогового органа возвратить излишне взысканный налог на прибыль удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии у заявителя недоимки по налогу на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6628-09 по делу N А40-96613/08-92-730 Заявление таможенного органа о взыскании таможенных платежей и пени удовлетворено правомерно, так как таможенным органом был доказан факт утраты заинтересованным лицом части товара, перевозимого в режиме внутреннего таможенного транзита по транзитной декларации, срок давности взыскания указанных таможенных платежей таможенным органом соблюден.
Постановление ФАС Московского округа от 29.07.2009 N КА-А40/6608-09 по делу N А40-34936/08-129-113 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части начисления налога на прибыль и НДС, соответствующих сумм пени, отказа во включении в расходы по налогу на прибыль затрат по командировкам удовлетворено правомерно, так как заявителем были представлены доказательства, подтверждающие, что фактического занижения указанных налогов в спорных периодах им допущено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А41/6904-09 по делу N А41-2443/09 Заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок удовлетворено правомерно, так как заявителем были представлены регистрирующему органу для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования все необходимые документы, предусмотренные законодательством РФ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А41/6784-09 по делу N А41-9554/08 Исковые требования о взыскании задолженности по договору об организации перевозок и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как представленными в материалы дела доказательствами подтверждался факт оказания истцом услуг, предусмотренных условиями спорного договора, которые не были оплачены ответчиком в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А41/6765-09 по делу N А41-20783/08 Производство по делу об истребовании имущества из чужого незаконного владения и взыскании убытков прекращено, так как истец отказался от иска и отказ принят судом.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А41/6311-09 по делу N А41-14272/08 Дело по иску о взыскании задолженности по договору снабжения электрической энергией и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, так как судом не был истребован у истца полный расчет задолженности, составленный исходя из условий договора, не рассмотрены возражения ответчика против расчета и его контррасчет задолженности.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А41/5688-09 по делу N А41-18631/08 Дело о признании незаконным решения об отказе в допуске к участию в открытом аукционе и признании недействительным открытого аукциона направлено на новое рассмотрение, так как судом принято решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А41/5667-09 по делу N А41-К1-11983/07 Исковые требования о признании недействительными договоров купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью удовлетворены правомерно, так как судом установлено, что истец доли в уставном капитале не продавал и на период заключения спорных договоров являлся участником общества.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6843-09-П по делу N А41-5527/08 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными заключенных между ответчиками агентских договоров отказано правомерно, так как агентские договоры не противоречат действующему законодательству РФ, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6835-09,2 по делу N А40-35701/08-113-304 Исковые требования о понуждении ответчика подписать акт о результатах инвестиционного проекта в редакции истца удовлетворены правомерно, так как ответчик в соответствии с заключенным сторонами контрактом обязался подписать акт о результатах реализации инвестиционного контракта в соответствии с результатами реализации инвестиционного проекта, но не исполнил обязательства.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6805-09 по делу N А40-72374/08-20-364 Исковые требования о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию удовлетворены правомерно, так как судом установлены наличие задолженности и правильность расчета потребленной тепловой энергии, сделанного истцом.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6758-09 по делу N А40-81708/08-34-711 Дело по иску о признании недействительным договора дарения акций и применении последствий недействительности сделки направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, каким образом оспариваемой сделкой были нарушены права и законные интересы истца, какие неблагоприятные последствия сделка повлекла для него.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6738-09 по делу N А40-94791/08-91-467 Дело по иску о признании права собственности Российской Федерации на здание и признании недействительной государственной регистрации права собственности города Москвы на указанное здание направлено на новое рассмотрение, так как у суда отсутствовали законные основания для приостановления производства по делу, предусмотренные АПК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6724-09-П по делу N А40-14728/07-62-144 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, задолженности по договору подряда, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик в установленный срок не оплатил оказанные истцом автотранспортные услуги и выполненные погрузочно-разгрузочные работы, а также не вернул уплаченную истцом сумму неотработанного аванса.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6706-09 по делу N А40-78928/08-23-715 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как истец не доказал выполнение им работ с надлежащим качеством и не устранил выявившиеся в гарантийный срок недостатки.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6678-09 по делу N А40-73048/08-59-578 В удовлетворении исковых требований о взыскании штрафа за сверхнормативный простой вагонов под погрузкой отказано правомерно, так как истец не доказал наличие сверхнормативного простоя вагонов по договору перевозки грузов.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6669-09 по делу N А40-64994/08-11-298 Исковые требования о признании недействительным зарегистрированного права собственности ответчика на объект быстровозводимой конструкции удовлетворены правомерно, так как у истца отсутствуют соответствующие разрешения на строительство капитального объекта, ответчику в аренду был предоставлен земельный участок под строительство быстровозводимого торгового комплекса, а не под строительство капитального строения.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6651-09 по делу N А40-72180/08-89-576 В удовлетворении исковых требований об обязании передать документы на объект недвижимого имущества отказано правомерно, так как истец не наделен правом от собственного имени обращаться в орган по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства с целью получения сведений об объекте технического учета.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6646-09 по делу N А40-90172/08-50-839 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как в нарушение условий договора подряда истцом не выставлялись счета на соответствующие выплаты.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6165-09 по делу N А40-73801/08-105-415 Дело по иску о признании здания самовольной постройкой направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не принял во внимание, что спорный объект, не завершенный строительством, является предметом действующего договора подряда, следовательно, данный объект не может в этих условиях относиться к недвижимому имуществу и являться самовольной постройкой.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/6038-09 по делу N А40-79458/08-92-641 В удовлетворении заявления об оспаривании действий регистрирующего органа по внесению в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о регистрации ареста нежилого здания, принадлежащего заявителю на праве собственности, отказано правомерно, так как запись о регистрации ареста нежилого здания внесена на основании не отмененного в установленном порядке постановления следователя в соответствии с действующим законодательством.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5936-09 по делу N А40-56162/07-68-510 Отсутствие у страховщика сведений о наступлении страхового случая в течение 24 часов после его наступления не могло сказаться на его обязанности по выплате страхового возмещения.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5882-09 по делу N А40-47472/08-11-182 Исковые требования о взыскании задолженности по договорам на оказание услуг по обслуживанию помещений и неустойки за нарушение сроков их оплаты удовлетворены правомерно, так как ответчик обязался возмещать расходы истца, в том числе и на энергоснабжение, а непосредственный поставщик энергии облагает соответствующие операции налогом, таким образом, ответчик должен также возмещать стоимость потребленной энергии, увеличенной на сумму налога.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5879-09 по делу N А40-38531/08-42-338 Исковые требования о взыскании задолженности за тепловую энергию удовлетворены правомерно, так как население, проживающее в жилых домах, находящихся в управлении ответчика, является потребителем коммунальных услуг, а не тепловой энергии, отпущенной по договору энергоснабжения, а поэтому при расчетах по договору энергоснабжения подлежат применению тарифы, установленные на реализацию энергетического ресурса.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/5851-09 по делу N А40-59165/08-64-233 Исковые требования о признании права собственности на объект недвижимого имущества удовлетворены правомерно, так как материалами дела установлено, что к истцу на основании договора купли-продажи перешло право собственности на указанный объект.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/5592-09 по делу N А40-4150/08-125-11 Производство по делу о взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами прекращено, так как сторонами заключено мировое соглашение, которое не нарушает законных прав и интересов других лиц и не противоречит закону.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5343-09-П по делу N А40-71288/06-55-477 Исковые требования о расторжении договора на выполнение проектных работ, взыскании суммы аванса, штрафа за нарушение сроков выполнения работ, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как доказательств существенного нарушения условий договора истцом не представлено, истец не подтвердил факт передачи ответчику всей необходимой документации для выполнения последним своих обязательств.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КГ-А40/4029-09 по делу N А40-66214/08-61-556 Исковые требования о взыскании убытков, причиненных несохранной перевозкой груза, удовлетворены правомерно, так как судом установлено ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по договору.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А41/7165-09 по делу N А41-19453/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС, которым налогоплательщику предложено уплатить доначисленный НДС и пени, удовлетворено правомерно, так как заявитель подтвердил обоснованность применения налогового вычета по НДС, представив в налоговый орган в рамках проверки документы, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А41/7124-09 по делу N А41-10175/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату земельного налога удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается, что заявитель правомерно в соответствии с требованиями НК РФ не исчислил земельный налог с земельных участков, предоставленных для обеспечения нужд обороны, то есть ограниченных в обороте.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А41/7070-09 по делу N А41-16770/08 Земельные участки, используемые для обеспечения деятельности органов, предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории РФ, по своему целевому (специальному) назначению относятся к землям обороны и безопасности и не являются объектами налогообложения земельным налогом в силу подпункта 3 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А41/6969-09 по делу N А41-11603/08 Заявление о признании недействительными решений и требований налогового органа о взыскании налогов и пени за счет денежных средств заявителя в банках, решений о приостановлении операций по счетам в банках удовлетворено правомерно, так как оспариваемые решения и требования не соответствуют положениям Налогового кодекса РФ и нарушают права и законные интересы заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А41/6745-09 по делу N А41-227/09 Заявление о признании недействительными решений налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за непредставление в установленный законом срок налоговой декларации по ЕСН и по налогу на прибыль, за несвоевременное представление расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств наличия в действиях заявителя состава указанных налоговых правонарушений.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А41/6720-09 по делу N А41-23190/08 Заявление об обязании таможенного органа возвратить денежный залог, уплаченный при ввозе оборудования на территорию РФ, удовлетворено правомерно, так как у заявителя возникло право на льготу по НДС в отношении оборудования, ввезенного на территорию РФ в целях внесения в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А41/6662-09 по делу N А41-2096/09 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за непредставление в установленный налоговым законодательством РФ срок налоговой декларации по налогу на имущество удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не было доказано наличие в действиях заявителя вменяемого состава налогового правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/7117-09 по делу N А40-37985/08-127-99 Дело по заявлению о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозврате излишне уплаченного налога на игорный бизнес, направлено на новое рассмотрение, так как суд не установил, когда заявитель был зарегистрирован в качестве юридического лица, соответствует ли он критериям субъекта малого предпринимательства, не проверил правильность применения льготной налоговой ставки и расчет изыскиваемых сумм налога и процентов.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/7108-09 по делу N А40-95400/08-139-454 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об отказе в привлечении к ответственности и отказе в возмещении НДС, которыми заявителю предложено внести соответствующие исправления в документы бухгалтерского и налогового учета, удовлетворено правомерно, так как заявителем подтверждена правомерность применения налогового вычета по НДС посредством представления в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/7099-09 по делу N А40-88465/08-142-445 Заявление о признании недействительными решений налогового органа в части отказа в подтверждении обоснованности применения вычетов по НДС и в возмещении НДС, а также обязания внести изменения в документы бухгалтерского и налогового учета удовлетворено правомерно, так как налогоплательщиком представлены в налоговый орган документы, подтверждающие правомерность применения налоговых вычетов по НДС, а также экономическую обоснованность и целесообразность понесенных расходов.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/7022-09 по делу N А40-89616/08-154-612 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о проведении корректировки таможенной стоимости товаров, а также требований об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как стороны контрактов на поставку газа исходя из их согласованной воли предусмотрели допустимость недопоставки (что в соответствии с условиями контракта не является его нарушением), в связи с чем применяется процентная скидка с контрактной цены, что не является неустойкой.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/7019-09 по делу N А40-83930/08-12-648 Заявление о признании недействительным решения таможенного органа об отказе в предоставлении льгот по уплате НДС удовлетворено правомерно, так как положения законодательства РФ о налогах и сборах не содержат условий предоставления льготы, в соответствии с которыми право на ее получение возникает при строго определенном применении льготируемой продукции, а условия предоставления освобождения от уплаты НДС заявителем были выполнены в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/7008-09 по делу N А40-90362/08-76-384 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об отказе в возмещении НДС и привлечении к ответственности за неполную уплату налога удовлетворено правомерно, так как правомерность применения налоговых вычетов по НДС подтверждена заявителем документально в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 171 и 172 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6999-09 по делу N А40-2109/09-92-15 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о проведении корректировки таможенной стоимости товаров, а также требований об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как стороны контрактов на поставку газа исходя из их согласованной воли предусмотрели допустимость недопоставки (что в соответствии с условиями контракта не является его нарушением), в связи с чем применяется процентная скидка с контрактной цены, что не является неустойкой.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6993-09 по делу N А40-90159/08-122-184 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6990-09 по делу N А40-90688/08-94-637 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения антимонопольного органа о признании необоснованной жалобы на действия государственного заказчика при проведении открытого конкурса на оказание консультационно-правовых услуг отказано правомерно, так как процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе была проведена в соответствии с ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6970-09 по делу N А40-52004/08-27-486 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения органа по патентным спорам об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака отказано правомерно, так как на момент принятия решения о регистрации спорных товарных знаков их правовой статус являлся действующим и права на них принадлежали другим лицам, однородность услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков заявителем не оспаривалась.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6961-09 по делу N А40-73654/08-107-364 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6922-09 по делу N А40-54255/08-121-422 В удовлетворении заявления о привлечении юридического лица к административной ответственности за незаконное использование товарного знака отказано правомерно, так как ввезенный юридическим лицом товар не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем его ввоз на территорию Российской Федерации не образует объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6913-09 по делу N А40-86220/08-140-423 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6908-09 по делу N А40-6612/09-2-34 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока предоставления документации, предусмотренной антимонопольным законодательством РФ, отказано правомерно, поскольку установлено событие административного правонарушения, доказана вина истца, процедура привлечения к административной ответственности соблюдена.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6898-09 по делу N А40-46355/09-130-63 Дело по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности на основании ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд, ссылаясь на противоречивость данных о наличии либо отсутствии ценников на алкогольную продукцию в магазине, принадлежащем заявителю, не указал, какие представленные в материалы дела доказательства опровергают сведения, зафиксированные актом проверки.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6866-09 по делу N А40-66847/08-142-277 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как спорные счета-фактуры, обосновывающие налоговые вычеты, соответствуют требованиям, предусмотренным НК РФ, следовательно, являются основаниями для принятия сумм налога к вычету.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6859-09 по делу N А40-84424/08-84-652 Проведение должностным лицом налогового органа проверочной закупки при осуществлении контроля за применением юридическим лицом контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением не может расцениваться как доказательство, полученное в соответствии с требованиями законодательства РФ, подтверждающее событие административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6797-09 по делу N А40-69715/08-108-371 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату НДС, требования об уплате налоговых санкций удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не было представлено доказательств направления требований о представлении документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых вычетов по НДС по надлежащему адресу заявителя, вследствие чего последний был лишен возможности представить документы в налоговый орган.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6768-09 по делу N А40-93139/08-96-388 Уплата таможенного сбора за таможенное оформление товаров при подаче временной таможенной декларации является оплатой действий таможенных органов по таможенному оформлению товара в рамках периодического временного декларирования данных товаров и исключает повторную уплату таможенных сборов при представлении полной таможенной декларации.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6763-09 по делу N А40-69468/08-4-368 Заявление органа Пенсионного фонда РФ о взыскании с юридического лица недоимки по страховым взносам на страховую часть трудовой пенсии, страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии и пени удовлетворено правомерно, так как наличие у ответчика задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование подтверждается актом сверки платежей.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6737-09-П по делу N А40-58422/06-14-286 Заявление о признании недействительными решения налогового органа в части доначисления акциза и требования об уплате доначисленного акциза удовлетворено правомерно, так как заявителем было подтверждено право на налоговые вычеты в указанной части в связи с установленной налоговым органом переплатой по налогу в размере, превышающем доначисленный.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6709-09 по делу N А40-4868/09-35-16 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в неначислении процентов на несвоевременно возвращенную сумму излишне уплаченного налога на прибыль, удовлетворено правомерно, так как заявителем были представлены доказательства права на возврат процентов в порядке, установленном НК РФ, в связи с нарушением срока возврата заявителю налога в связи с имеющейся у него переплатой по указанному налогу.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6654-09 по делу N А40-8945/09-148-57 Дело по заявлению о признании недействительным постановления Федеральной антимонопольной службы России о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.33 КоАП РФ направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил наличие события административного правонарушения, вину заявителя, доводы и доказательства заявителя, не указал мотивы, по которым они не были приняты во внимание.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6653-09-П по делу N А40-3602/07-143-28 В удовлетворении заявления о разъяснении дополнительного решения по правилам Арбитражного процессуального кодекса РФ отказано правомерно, так как дополнительным решением были определены действия, которые должны совершить должностные лица по восстановлению нарушенного права заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6622-09 по делу N А40-90597/08-149-579 В удовлетворении заявления о привлечении юридического лица к административной ответственности за незаконное использование товарного знака отказано правомерно, так как выявленные действия заинтересованного лица не свидетельствуют о наличии события вмененного административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6614-09-2 по делу N А40-66919/08-17-552 Заявление о признании недействительным решения таможенного органа об отмене по результатам ведомственного контроля решения нижестоящего таможенного органа о выдаче разрешения на переработку товаров вне таможенной территории удовлетворено правомерно, так как неуказание сроков перевозки товара от одного завода до другого не может иметь правового значения в целях определения срока переработки, поскольку являются незначительными и не влияют на увеличение срока переработки.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6568-09 по делу N А40-29446/07-14-147 Заявление в части взыскания судебных расходов удовлетворено правомерно, так как судом установлено, что оказание услуг по представлению интересов заявителя подтверждается договором поручения об оказании услуг, актом сдачи-приемки работ, счетом на оплату услуг, но судом был снижен размер истребуемых расходов в связи с их несоразмерностью.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/6217-09-П по делу N А40-18558/08-121-206 Требование: О признании недействительным решения о принудительной реорганизации казенного предприятия. Обстоятельства: Решением ФАС России предприятию предложено прекратить совмещение деятельности по производству электрической энергии и купле-продаже электрической энергии с деятельностью по передаче электрической энергии. Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку ФАС России является уполномоченным органом по принятию решения о реорганизации казенного предприятия.
Постановление ФАС Московского округа от 28.07.2009 N КА-А40/5390-09 по делу N А40-52187/08-145-453 В удовлетворении заявления о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа об устранении нарушений законодательства о размещении заказов отказано правомерно, так как антимонопольный орган законно установил в действиях заявителя нарушение ч. 4 ст. 10 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", поскольку проведение конкурса в отношении спорного товара в силу указанной нормы Закона недопустимо.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А41/6630-09 по делу N А41-15520/08 Исковые требования о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров общества удовлетворены правомерно, так как данное собрание проведено с существенным нарушением порядка его созыва в части извещения акционеров о дате проведения собрания.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А41/6529-09 по делу N А41-10052/08 В удовлетворении исковых требований в части возмещения вреда, причиненного имуществу, отказано правомерно, так как размер убытков истцом не подтвержден.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А41/6528-09 по делу N А41-17508/08 Заявление в части установления размера вознаграждения конкурсного управляющего удовлетворено правомерно, так как решение собрания кредиторов, на котором назначен размер вознаграждения конкурсному управляющему, в установленном законом порядке не оспорено и не признано недействительным.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А41/6326-09 по делу N А41-243/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, так как все денежные средства, полученные ответчиком от истца, были получены в рамках договора лизинга, произведенные истцом лизинговые платежи включали в себя в том числе и выкупную цену предмета лизинга.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6789-09-Б по делу N А40-25753/08-47-135(А40-1621/08ИП-47) Заявление о процессуальном правопреемстве удовлетворено правомерно, так как третьим лицом было приобретено право требования истца к ответчику, арестованное в ходе сводного исполнительного производства, на основании решения арбитражного суда.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6789-09 по делу N А40-25753/06-47-135(А40-1621/08ИП-47) В удовлетворении заявления об изменении способа и порядка исполнения решения арбитражного суда отказано правомерно, так как ответчик не доказал наличие оснований для изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а именно обстоятельств, затрудняющих исполнения судебного акта.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6670-09 по делу N А40-88110/08-55-838 Исковые требования о взыскании убытков, составляющих стоимость работ по ремонту колесной пары вагона, удовлетворены правомерно, так как размер убытков, причиненных истцу, подтвержден материалами дела, а ответчик, проводивший последнее обыкновенное освидетельствование, является лицом, ответственным за техническое состояние вагона.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6613-09 по делу N А40-63297/08-58-553 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, так как ответчик не оплатил выполненные истцом работы.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6597-09 по делу N А40-58482/08-110-475 Исковые требования о взыскании стоимости недостачи угольного концентрата удовлетворены правомерно, так как суд, удовлетворяя иск частично, обоснованно исходил из того, что ответчик в счет исполнения своих обязательств отгрузил истцу угольный концентрат, в результате чего за истцом образовалась задолженность, что подтверждается представленными в материалы дела счетами-фактурами, а также квитанциями о приеме груза к перевозке.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6578-09-п по делу N А40-17375/08-85-72 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в виде стоимости работ и материалов по восстановлению после произведенной перепланировки помещений и штрафа за нарушение условий договора аренды в виде несанкционированной перепланировки помещений отказано правомерно, так как истцом не доказаны нарушение его прав противоправными действиями ответчика, наличие и размер убытков, а также наличие причинной связи между действиями ответчика и возникновением у истца убытков.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6575-09 по делу N А40-26605/09-10-232 Исковые требования о взыскании задолженности по договору займа удовлетворены правомерно, так как в срок, определенный договором, ответчик не возвратил истцу сумму займа и не уплатил проценты за пользование займом.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6571-09 по делу N А40-55921/08-89-452 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены правомерно, так как в связи с полной конструктивной гибелью транспортного средства и прекращением действия договора лизинга, а также получением ответчиком возмещения ущерба по страховому случаю выкупная стоимость автомобиля по договору лизинга подлежит взысканию с ответчика как неосновательное обогащение, поскольку она не является платой за использование автомобиля и не входит в график лизинговых платежей.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6563-09 по делу N А40-71443/08-105-378 В удовлетворении исковых требований о расторжении договора аренды недвижимого имущества и взыскании убытков, понесенных истцом в результате нарушения ответчиком своих обязательств по договору, отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств того, что при подписании акта приемки-передачи помещения оно фактически находилось во владении третьих лиц, а также доказательств неиспользования помещения после приемки.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6550-09 по делу N А40-92804/08-150-451 В удовлетворении исковых требований о взыскании гарантийных взносов по договору оказания услуг связи отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности по делу.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6547-09 по делу N А40-64949/08-38-211"Б" Производство по делу о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности, возникшей вследствие неисполнения должником установленной законодательством РФ обязанности по уплате налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, прекращено правомерно, так как на момент подачи налоговым органом указанного заявления должником указанная задолженность была погашена.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6531-09 по делу N А40-73077/08-155-577 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору поставки продукции и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как нарушение ответчиком сроков оформления передачи товара истцу обусловлено неисполнением им в установленные сроки обязанности по его своевременной оплате.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6516-09 по делу N А40-66709/08-61-564 Исковые требования в части взыскания за счет казны Российской Федерации убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды, причиненных изданием письма, признанного недействительным вступившим в законную силу судебным актом, удовлетворены правомерно, так как в указанной части истец подтвердил представленными в материалы дела доказательствами размер убытков, а также наличие причинно-следственной связи между противоправными действиями ответчика и наступившими последствиями.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6501-09 по делу N А40-73924/08-105-402 Исковые требования в части обязания возвратить истцу предмет лизинга удовлетворены правомерно, так как договор лизинга был расторгнут в одностороннем порядке истцом как лизингодателем, а ответчиком как лизингополучателем обязательство по возврату арендованного имущества исполнено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6500-09 по делу N А40-95838/08-67-866 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены правомерно, так как представленные истцом доказательства подтверждают факт наступления страхового случая, размер причиненных убытков, а также вину в возникновении дорожно-транспортного происшествия водителя, гражданская ответственность которого застрахована у ответчика.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6498-09 по делу N А40-66855/08-67-554 В удовлетворении исковых требований о расторжении договоров на выполнение проектных и изыскательских работ отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств нарушения ответчиком существенных условий указанных договоров, являющихся основаниями для их расторжения.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6494-09 по делу N А40-81247/08-51-752 Исковые требования в части взыскания неосновательного обогащения, возникшего в результате удержания части аванса, перечисленного истцом во исполнение договора на оказание юридических услуг по получению лицензии, удовлетворены правомерно, так как в ходе исполнения названного договора был изменен порядок лицензирования, истцом заявлено об одностороннем отказе от спорного договора, неотработанная часть перечисленного аванса ответчиком не возвращена.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6446-09 по делу N А40-57650/08-110-468 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как заключенный между сторонами договор досрочно расторгнут и ответчик не доказал факт выполнения для истца работ по договору на сумму перечисленного аванса.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/6005-09 по делу N А40-66736/08-45-642 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества отказано правомерно, так как истец был надлежащим образом извещен о времени и месте проведения внеочередного собрания акционеров, публикация о проведении внеочередного собрания акционеров содержала повестку дня, дату и место проведения собрания и соответствовала положениям ФЗ "Об акционерных обществах".
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/5513-09 по делу N А40-56779/08-53-513 Дело по иску о взыскании задолженности за потребленную теплоэнергию и горячее водоснабжение направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд в нарушение требований ч. 5 ст. 170 АПК РФ не указал в резолютивных частях судебных актов денежную сумму, подлежащую взысканию в результате зачета.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/5475-09 по делу N А40-1853/08-ИП-8 В удовлетворении заявления об изменении способа и порядка исполнения судебного акта отказано правомерно, так как заявленное истцом требование об обращении взыскания на земельный участок должника является самостоятельным иском и не может быть удовлетворено в рамках исполнительного производства по взысканию денежных средств без соблюдения установленных статьей 38 АПК РФ положений об исключительной подсудности по искам о правах на недвижимое имущество.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КГ-А40/5474-09 по делу N А40-288/09-13-3 Исковые требования о взыскании страховой премии, не выплаченной страхователем в соответствии с условиями страхового полиса, удовлетворены правомерно, так как ответчик принятые на себя обязательства по уплате страховой премии в полном объеме в соответствии с условиями договора не исполнил.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А41/7015-09 по делу N А41-19766/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, начисления пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как заявитель правомерно уменьшил налог на прибыль на документально подтвержденные и обоснованные расходы, не учитывал в качестве доходов средства целевого финансирования, а также применил налоговые вычеты по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А41/6809-09 по делу N А41-13810/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как заявитель не являлся плательщиком НДС в проверяемом периоде и не должен был уплачивать НДС в установленные сроки.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А41/6619-09 по делу N А41-К2-20280/07 Дело по заявлению о признании не подлежащим исполнению решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества заявителя в части начисления пени направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не обосновал свой вывод об уплате заявителем ЕСН по требованию налогового органа, не обязал заявителя представить соответствующие платежные поручения об уплате ЕСН.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А41/6538-09 по делу N А41-19279/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неуплату ЕСН и НДС, предложения уплатить недоимку по данным налогам и начисления пени удовлетворено правомерно, так как НК РФ предусмотрен уведомительный порядок перехода на упрощенную систему налогообложения, а заявитель не входит в перечень субъектов, которые в соответствии с п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять упрощенную систему налогообложения.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А41/6490-09 по делу N А41-12209/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, доначисления пеней по НДС и взыскания недоимки по НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем был соблюден установленный НК РФ порядок применения налоговых вычетов, представлены доказательства, подтверждающие право на заявленные вычеты.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А41/5846-09 по делу N А41-20494/08 Осуществление операций не по месту нахождения налогоплательщика само по себе не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Налоговым кодексом РФ не установлена возможность возмещения НДС из бюджета лишь при условии установления факта уплаты налога в бюджет его контрагентами.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А40/7085-09 по делу N А40-93829/08-111-474 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к ответственности за невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и перечислению налогов, начисления пени по НДФЛ, доначисления ЕСН и взносов на обязательное пенсионное страхование удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не доказал факт занижения заявителем налогов, подлежащих уплате с доходов физического лица.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А40/6912-09 по делу N А40-94047/08-146-710 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недостоверное декларирование товаров удовлетворено правомерно, так как материалы дела свидетельствуют об отсутствии в действиях заявителя признаков состава вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А40/6881-09 по делу N А40-85494/08-139-391 Если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога оказалась меньше сумм авансовых платежей, подлежавших уплате в течение этого налогового периода, судам необходимо исходить из того, что пени, начисленные за неуплату указанных авансовых платежей, подлежат соразмерному уменьшению.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А40/6870-09 по делу N А40-75150/08-99-279 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены документы, свидетельствующие о перспективе экономической эффективности его деятельности, об обычном характере произведенных расходов, необходимых для начала деятельности, функционирования организации и продвижения на рынке, которые необоснованно не приняты налоговым органом в качестве доказательства экономической целесообразности спорных затрат.
Постановление ФАС Московского округа от 27.07.2009 N КА-А40/6533-09 по делу N А40-46377/08-14-148 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС и обязании возвратить НДС направлено на новое рассмотрение, так как судом не были исследованы обстоятельства дела, связанные с применением налоговой ставки по НДС по спорным операциям, а также проверки расчета сумм налога, необоснованно предъявленных к возмещению из бюджета.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А41/6813-09 по делу N А41-К2-21110/07 Заявление о включении в реестр требований кредиторов должника вексельного долга и процентов удовлетворено правомерно, так как проценты подлежат начислению из расчета ставки рефинансирования ЦБ РФ в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О переводном и простом векселе".
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А41/6708-09 по делу N А41-27527/08 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными торгов по продаже принадлежащих должнику обыкновенных именных акций отказано правомерно, так как истцом не доказано нарушение правил проведения оспариваемых торгов, поскольку обеспечительные меры были сняты решением арбитражного суда, а также не доказано нарушение его имущественных прав и интересов.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А41/6580-09 по делу N А41-2357/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, а также неустойки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств оплаты оказанных истцом услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А41/6558-09 по делу N А41-2258/09 В том случае, когда статья 333 Гражданского кодекса РФ применяется по инициативе суда, решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А41/6512-09 по делу N А41-18357/08 Заявление о включении требования Минфина Московской области в реестр требований кредиторов должника удовлетворено правомерно, так как конкурсный управляющий должника не доказал, что указанное требование не должно быть включено в реестр требований кредиторов, поскольку вытекает из соглашения о реструктуризации задолженности, расторгнутого в связи с возбуждением процедуры банкротства в силу статей 27, 28 ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А41/5835-09 по делу N А41-14279/08 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью удовлетворено правомерно, так как непринятие обеспечительных мер может повлечь дальнейшие действия ответчиков по отчуждению спорной доли, расширению круга участников процесса, затягиванию разрешения спора по существу и причинение ущерба истцу.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А41/5314-09 по делу N А41-21987/08 Исковые требования о взыскании задолженности по договору о переводе долга удовлетворены правомерно, так как ответчиком не доказано исполнение обязательств первоначального должника по оплате работ, выполненных истцом на основании договора строительного подряда.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А41/4128-09-1,2 по делу N А41-К1-20975/07 Исковые требования о признании недействительными торгов по продаже объекта недвижимого имущества, протокола о результатах торгов, а также признании права собственности РФ на спорное имущество удовлетворены правомерно, так как спорное имущество относится к федеральной собственности и изъято из оборота, в силу чего реализация его на торгах является незаконной.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/6633-09 по делу N А40-37291/08-62-264 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков отказано правомерно, так как истец не доказал наличие причинно-следственной связи между действиями регистратора, отказавшего во внесении изменений в данные лицевого счета истца и в выдаче справки по счету, и убытками, о взыскании которых заявляет истец.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/6607-09 по делу N А40-64086/08-34-591 Исковые требования об обращении взыскания на заложенное по договору залога имущество удовлетворены правомерно, так как ответчиком не выполнены обязательства по кредитному договору, исполнение которых было обеспечено залогом имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/6524-09-П по делу N А40-14254/08-77-112 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи с неправомерным распоряжением недостроенным зданием, отказано правомерно, так как строительная площадка вместе с недостроенным зданием была фактически брошена истцом, спорный объект утрачен в период нахождения в распоряжении третьего лица при попытке произвести работы по демонтажу и частичной разборке аварийного объекта.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/6520-09 по делу N А40-49897/08-51-488 Исковые требования в части взыскания авансового платежа и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору строительного подряда удовлетворены правомерно, так как ответчиком в нарушение установленного договором срока работы выполнены не были, договор был расторгнут в связи с существенными нарушениями условий, а доказательства возврата оставшейся части авансового платежа ответчиком представлены не были.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/6486-09 по делу N А40-92386/08-110-840 Исковые требования в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака удовлетворены правомерно, так как право выбора способа защиты нарушенных исключительных прав принадлежит его правообладателю, а избрание истцом такого способа защиты, как взыскание двойной стоимости контрафактного товара, исключает право суда по своему усмотрению изменять размер взыскиваемой суммы компенсации.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/6453-09 по делу N А40-84893/08-61-734 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о возникновении денежного обязательства, связанного с неисполнением судебного акта с даты его вступления в законную силу.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/6355-09 по делу N А40-87714/08-61-772 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности за поставленную продукцию отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что ответчик обязательства по оплате поставленного товара исполнил, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/5870-09 по делу N А40-65752/08-27-639 Исковые требования о запрете использовать полное и сокращенное фирменное наименование, сходное до степени смешения с наименованием истца, в отношении деятельности по строительству и инженерно-техническому проектированию удовлетворены правомерно, так как фирменные наименования сторон схожи до степени смешения и это сходство затрудняет их индивидуализацию при участии в хозяйственном обороте по аналогичным видам деятельности.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/5820-09 по делу N А40-70458/08-53-585 Исковые требования о взыскании задолженности по договору лизинга и процентов удовлетворены правомерно, так как ответчик отказался выполнить предусмотренное договором обязательство и возместить истцу разницу между суммой страхового возмещения, полученного в связи с конструктивной гибелью предмета лизинга, и ценой досрочного выкупа, установленного в графике платежей.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/5714-09 по делу N А40-52257/08-69-551 Законодательство РФ позволяет потерпевшему реализовать право на возмещение ущерба как за счет страховщика, застраховавшего ответственность причинителя вреда в силу обязательности ее страхования, так и за счет причинителя вреда.
Определение ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КГ-А40/2933-09-Ж по делу N А40-55276/08-123-146 Производство по кассационной жалобе прекращено правомерно, так как заявитель кассационной жалобы отказался от нее и отказ принят арбитражным судом.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А41/6959-09 по делу N А41-3248/09 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о привлечении к ответственности за нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса и требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа удовлетворено правомерно, так как у налогового органа отсутствовали основания для привлечения заявителя к налоговой ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А41/6731-09 по делу N А41-18043/08 Ненадлежащее исполнение или неисполнение контрагентом обязанностей по уплате налогов не влияет на право покупателя на налоговые вычеты по НДС, если представленные в налоговый орган документы для применения указанных вычетов соответствуют требованиям НК РФ. Законодательство о налогах и сборах не возлагает на налогоплательщика осуществление контрольных функций по уплате НДС его контрагентом, поскольку эти действия относятся к деятельности налогового органа.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А41/6723-09 по делу N А41-2739/09 Производство по делу о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, прекращено, так как заявитель отказался от жалобы и отказ был принят арбитражным судом.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А41/6690-09 по делу N А41-10192/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель подтвердил обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС в соответствии со ст. ст. 165, 171, 172 НК РФ и Положением о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при перемещении товаров между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А41/5957-09 по делу N А41-2331/09 Заявление в части обязания таможенного органа возвратить излишне уплаченный НДС и взыскания процентов за несвоевременный возврат налога удовлетворено правомерно, так как заявитель представленными документами подтвердил, что ввезенные им препараты являются лекарственными средствами, при оформлении которых взимается НДС в размере 10 процентов, и, уплатив НДС по ставке 18 процентов, он имеет право на возврат излишне уплаченной суммы налога.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А41/5646-09 по делу N А41-8531/08 Дело о признании незаконным отказа налогового органа произвести зачет излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки и обязании произвести возврат суммы излишне уплаченного НДС направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не выяснены обстоятельства, с наличием которых законодательство Российской Федерации о налогах и сборах связывает право налогоплательщика на возврат из бюджета и зачет в счет предстоящих платежей излишне уплаченных сумм налога.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/7007-09 по делу N А40-22787/07-98-146 Заявление о взыскании судебных расходов удовлетворено правомерно, так как заявителем подтвержден размер понесенных в связи с рассмотрением дела в суде расходов на оплату услуг представителя.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6971-09 по делу N А40-58102/08-90-220 Заявление об обязании налогового органа возместить НДС и уплатить проценты за просрочку возврата налога удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены предусмотренные ст. 165 НК РФ документы в подтверждение права на применение ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС, однако налоговым органом не исполнены предусмотренные ст. 176 НК РФ обязанности по возмещению налога.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6949-09 по делу N А40-6434/08-147-57 Заявление о признании недействительным письма органа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и обязании аннулировать долгосрочную лицензию удовлетворено правомерно, так как заявителем не представлено доказательств того, что оспариваемое письмо и действия Россельхознадзора нарушают права и законные интересы заявителя, который лишен возможности на законных основаниях приобретать право пользования объектами животного мира.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6932-09 по делу N А40-1016/09-141-5 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в проведении зачета переплаты ЕСН удовлетворено правомерно, так как факт переплаты заявителем ЕСН был подтвержден двухсторонним актом сверки расчетов.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6917-09 по делу N А40-6615/09-2-35 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за непредставление в федеральный антимонопольный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством РФ, отказано правомерно, так как наличие вины заявителя в совершении вмененного ему административного правонарушения подтверждается материалами дела.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6915-09 по делу N А40-6609/09-154-44 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за непредставление в федеральный антимонопольный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством РФ, отказано правомерно, так как наличие вины заявителя в совершении вмененного ему административного правонарушения подтверждается материалами дела.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6901-09 по делу N А40-69605/08-152-497 В удовлетворении заявления о признании недействительными пункта решения и распоряжения уполномоченных органов об определении дополнительной стоимости платы за право на заключение договора аренды земельного участка отказано правомерно, так как заявитель, заключая договор аренды, знал обо всех существенных условиях договора и выразил согласие на исполнение всех возложенных на него обязательств.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6897-09 по делу N А40-90333/08-152-640 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как заявителем не было представлено доказательств, свидетельствующих о принятии всех необходимых мер к возврату иностранным гражданином оригинала отрывной части бланка уведомления при убытии с места пребывания.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6887-09 по делу N А40-27257/09-92-113 Заявление о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа о нарушении законодательства РФ о размещении заказов удовлетворено правомерно, так как антимонопольным органом не доказано нарушение заявителем требований ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6880-09 по делу N А40-3438/09-146-29 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к налоговой ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям удовлетворено правомерно, так как административным органом доказано наличие в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6868-09 по делу N А40-78487/08-117-360 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части взыскания штрафа удовлетворено правомерно, так как факт несвоевременного представления налоговой декларации сам по себе не является основанием для применения ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 119 Налогового кодекса РФ, поскольку она являлась уточненной.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6844-09 по делу N А40-80041/08-143-426 Заявление о признании незаконным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности за непредставление в установленный срок документов удовлетворено правомерно, так как вина заявителя в нарушении сроков представления финансово-хозяйственной документации отсутствует, поскольку налоговым органом был затребован значительный объем документов и заявителю необходимо было проделать большой объем технической работы по изготовлению и заверению копий документов.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6830-09 по делу N А40-5165/09-106-39 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, так как административным органом доказаны факт совершения заявителем вменяемого правонарушения и его вина, процедура привлечения заявителя к ответственности не нарушена.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6818-09 по делу N А40-55944/07-111-288 Заявление о признании частично недействительными решений налогового органа, принятого по уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не доказал обоснованность и законность своих решений в конкретной части, обжалуемой заявителем.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6722-09,1,2 по делу N А40-83515/08-94-594 В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения органа местного самоуправления о капитальном ремонте эксплуатируемой кровли здания отказано правомерно, так как указанным распоряжением не нарушаются права и законные интересы заявителя, поскольку оно не носит императивного характера, не дает права на проведение капитального ремонта, не является частью разрешительной документации, а также согласованием какой-либо иной документации по капитальному ремонту кровли.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6704-09-П по делу N А40-292/08-129-2 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о взыскании НДС, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как налог был уплачен налогоплательщиком своевременно.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6694-09 по делу N А40-90322/08-122-186 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности на основании части 4 статьи 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не исполнил обязанность принимающей стороны по осуществлению миграционного учета надлежащим образом.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6674-09 по делу N А40-11374/09-96-52 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за неуведомление органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина отказано правомерно, так как судом установлено наличие в действиях заявителя состава вменяемого административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 24.07.2009 N КА-А40/6385-09 по делу N А40-72652/08-79-590 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий должностного лица уполномоченного органа по недопущению представителей заявителя по доверенности к рассмотрению дела о неисполнении принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, так как уполномоченным органом доказаны факты наличия в действиях заявителя состава указанного правонарушения, а также соблюдения порядка привлечения к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А41/6748-09 по делу N А41-26725/08 Заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности по договору поставки и пени удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены документы, свидетельствующие о наличии договорных отношений между сторонами, в том числе доказательства поставки продукции на заявленную сумму, которая не была оплачена.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А41/6683-09 по делу N А41-20784/08 Производство по делу об истребовании из чужого незаконного владения имущества и взыскании убытков прекращено, так как истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А41/6631-09 по делу N А41-20059/08 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности истца на объекты недвижимого имущества отказано правомерно, так как истец не представил доказательств того, что малярная станция и домик конторского типа являются объектами, прочно связанными с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, то есть спорные объекты не обладают признаками недвижимого имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А41/6553-09 по делу N А41-26525/08 Дело по иску о расторжении договора купли-продажи оборудования, взыскании денежных средств, перечисленных истцом в качестве оплаты за оборудование, а также процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил возможность взыскания перечисленной истцом стоимости оборудования и убытков с учетом вступившего в законную силу решения суда об истребовании спорного оборудования в пользу истца.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А41/6536-09 по делу N А41-22079/08 Дело по иску об обязании ответчика не препятствовать проходу и проезду истца, арендаторов истца, их работников, клиентов и прочих лиц, уполномоченных истцом, направляющихся к собственности истца, направлено на новое рассмотрение, так как судом не был рассмотрен вопрос о привлечении к участию в деле надлежащего ответчика, не приняты меры для заключения сторонами возможного мирового соглашения.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А41/6468-09 по делу N А41-27590/08 Взыскание арендной платы за фактическое использование арендуемого имущества после истечения срока действия договора производится в размере, определенном этим договором.
Постановление ФАС Московского округа от 16.07.2009 N КГ-А41/6400-09 по делу N А41-К2-15855/07 В удовлетворении заявления о включении задолженности, образовавшейся в связи с неисполнением должником обязательства по договору об инвестировании строительства объектов недвижимости, в третью очередь реестра требований кредиторов должника отказано правомерно, так как заявителем не было доказано, что истребуемые денежные средства были полностью вложены в строительство, поскольку некоторые из объектов недвижимости были допущены к эксплуатации до заключения договора об инвестировании.
Постановление ФАС Московского округа от 16.07.2009 N КГ-А41/6351-09 по делу N А41-26725/08 Дело по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по договору поставки направлено на новое рассмотрение, так как судом не было определено, были ли согласованы сторонами цены по указанному договору поставки и что было включено в состав этих цен.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А41/6349-09 по делу N А41-21313/08 Дело по иску о признании действий ответчика по прекращению подачи тепловой энергии незаконными и обязании ответчика обеспечить в период отопительного сезона подачу тепловой энергии по заключенному сторонами договору теплоснабжения направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не в полном объеме исследовал имеющиеся в деле доказательства, а также доводы сторон и третьих лиц, которые не отрицали факта прекращения подачи тепловой энергии.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А41/5703-09 по делу N А41-23443/08 В удовлетворении исковых требований о признании незаключенным договора аренды земельного участка и об обязании ответчика передать истцу земельный участок отказано, так как вступившим в законную силу судебным актом установлено, что все существенные условия договора аренды земельного участка его сторонами согласованы, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А41/4093-09-О по делу N А41-К1-2957/08 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6776-09 по делу N А40-75024/08-117-333 В удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств, перечисленных на основании договора оказания услуг по ведению бухгалтерского учета, отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается оказание ответчиком истцу услуг по представленным ему документам.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6715-09-П по делу N А40-32153/07-53-286 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности истца на здание отказано правомерно, так как право собственности истца прекращено на основании сделки, основания для признания недействительным зарегистрированного права собственности ответчика отсутствуют, истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что здание выбыло из фактического владения истца помимо его воли.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6699-09 по делу N А40-9249/09-65-109 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в виде полученной суммы НДС при расчетах по договору транспортной экспедиции удовлетворены правомерно, так как к правоотношениям сторон подлежит применению трехгодичный срок исковой давности в соответствии со статьями 196, 200 Гражданского кодекса РФ, который на дату обращения истца с иском в суд не истек.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6587-09 по делу N А40-64661/08-34-600 Поскольку убытки являются мерой ответственности, истец, заявляя требование о взыскании убытков, должен доказать противоправность действия (бездействия) ответчиков, факт и размер понесенного ущерба и причинную связь между действиями ответчиков и возникшими убытками.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6572-09 по делу N А40-39842/08-132-340 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате выполненных работ удовлетворены правомерно, так как договор на выполнение субподрядных работ, заключенный между сторонами, является недействительным, однако это обстоятельство не является основанием для отказа от оплаты выполненных и принятых заказчиком работ, которые оплачены не были.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6522-09 по делу N А40-62341/08-138-497 Производство по делу о признании незаконным внеочередного общего собрания акционеров прекращено правомерно, так как представитель истца, подписавший ходатайство об отказе от иска, был вправе заявлять отказ от заявленных требований.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6499-09 по делу N А40-83541/08-2-159 Заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации права оперативного управления объектом недвижимого имущества удовлетворено правомерно, так как необходимый пакет документов, отражающий информацию о регистрируемом объекте и наличии права на него, в соответствии с положениями ст. 25 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заявителем был представлен.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6497-09 по делу N А40-69220/08-32-607 В удовлетворении исковых требований о взыскании реального ущерба, упущенной выгоды, причиненных приостановлением работ по изготовлению, поставке продукции, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как истцом пропущен установленный ГК РФ трехлетний срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6464-09 по делу N А40-64873/08-91-168 Согласно статье 110 АПК РФ в случае частичного удовлетворения иска судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6459-09 по делу N А40-83573/08-23-765 Исковые требования о взыскании пени за просрочку оплаты лизинговых платежей удовлетворены правомерно, так как суд, снижая размер взыскиваемой неустойки, обоснованно исходил из того, что договором лизинга предусмотрен чрезмерно высокий процент неустойки (пени), просрочка оплаты лизинговых платежей имела незначительные сроки, кроме того, на момент обращения в арбитражный суд с указанным иском задолженность по уплате лизинговых платежей была погашена в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6454-09 по делу N А40-77418/08-88-199 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, так как представленными в материалы дела товарными накладными, оформленными в соответствии с требованиями закона, подтверждается факт поставки спорной продукции, доказательств оплаты поставленной продукции ответчиком не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6441-09 по делу N А40-6603/08-38-19Б Дело по заявлению о включении требования в реестр требований кредиторов направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил стоимость поставленного товара, объем оказанных услуг, если услуги были оказаны, не проверил факт поставки товара, тем самым не установил сумму задолженности, подлежащей включению в реестр требований кредиторов.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6393-09 по делу N А40-94137/08-29-931 Исковые требования о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как оказанные истцом услуги ответчиком полностью не оплачены.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6388-09 по делу N А40-93303/08-155-776 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки металлопродукции и пени за просрочку ее оплаты удовлетворены правомерно, так как ответчиком надлежащим образом не исполнены обязательства по оплате поставленной истцом металлопродукции.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/6336-09 по делу N А40-77743/08-65-678 В удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного автомобилю истца в результате дорожно-транспортного происшествия, отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что убытки истца, возникшие в результате ДТП, возмещены в полном объеме с учетом выплаты страхового возмещения, составляющего разницу между рыночной стоимостью автомобиля и стоимостью годных остатков, оставшихся в распоряжении истца.
Постановление ФАС Московского округа от 16.07.2009 N КГ-А40/6138-09 по делу N А40-31260/08-47-309 Дело о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, так как судом не дана оценка подписанному истцом и ответчиком акту сверки расчетов и не выяснено, наступило ли условие, необходимое для выплаты истцу спорной суммы, - подписание акта приемки законченного строительством объекта.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/5808-09;Б по делу N А40-59262/08-46-556 Дело по иску о взыскании задолженности по договору займа направлено на новое рассмотрение, так как суд, прекращая производство по апелляционной жалобе, не принял во внимание, что полномочия представителя ответчика, подписавшего отказ от апелляционной жалобы, материалами дела не подтверждаются, в связи с чем принятие отказа от жалобы противоречит положению ч. 1 ст. 265 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/5767-09 по делу N А40-75419/08-46-723 Дело о солидарном взыскании задолженности по кредиту направлено на новое рассмотрение, так как судом не дана оценка доводу ответчика о неполучении поручителями извещения кредитора о неисполнении заемщиком обязательств по кредитному договору, кроме того, судом нарушен порядок формирования состава суда, касающийся выбора кандидатуры арбитражного заседателя.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/5716-09 по делу N А40-6930/09-77-71 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчиком не были представлены доказательства оплаты в полном объеме выполненных истцом работ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/5556-09 по делу N А40-42152/08-47-447 Исковые требования о взыскании задолженности по соглашению о предоставлении эксплуатационных услуг и неустойки удовлетворены правомерно, так как ответчик как собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности и оплачивать оказанные услуги в порядке и сроки, согласованные в договоре.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/5326-09 по делу N А40-47123/08-32-454 Исковые требования о взыскании задолженности по договору об обеспечении железнодорожным подвижным составом удовлетворены правомерно, так как ответчик свои обязательства по оплате оказанных истцом услуг надлежащим образом не исполнил.
Постановление ФАС Московского округа от 16.07.2009 N КГ-А40/5250-09 по делу N А40-43065/08-31-435 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается факт оказания истцом ответчику услуг по транспортировке тепловой энергии через тепловые сети, находящиеся в арендном пользовании истца, при отсутствии между сторонами договорных отношений.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/4864-09 по делу N А40-34711/08-85-244 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными аукциона по продаже нежилых помещений, протокола о результатах аукциона, а также договора купли-продажи спорных помещений отказано правомерно, так как истцом не представлены доказательства нарушения каких-либо норм действующего законодательства при подготовке и проведении аукциона.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КГ-А40/4636-09-2 по делу N А40-26970/06-85-198 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности на нежилое помещение отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств внесения в полном объеме выкупных платежей в срок, установленный дополнительным соглашением к договору аренды недвижимого имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А41/6856-09 по делу N А41-12024/09 Проведение должностным лицом налогового органа проверочной закупки при осуществлении контроля за применением юридическим лицом контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением не может расцениваться как доказательство, полученное в соответствии с требованиями законодательства РФ, подтверждающее событие административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А41/6847-09 по делу N А41-13504/08 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как право на возмещение НДС подтверждено заявителем документально, а налоговым органом не представлено доказательств как недобросовестности заявителя, так и получения последним необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А41/6733-09 по делу N А41-1998/09 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований отказано правомерно, так как заявитель не исполнил свою обязанность по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А41/6470-09 по делу N А41-16016/08 Наличие на земельном участке объекта недвижимого имущества, не принадлежащего пользователю земельного участка, само по себе не препятствует переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования на данный земельный участок на право собственности либо аренды в порядке, установленном статьей 36 Земельного кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А41/6105-09 по делу N А41-20225/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога на прибыль и НДС удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не доказано, что затраты, учтенные заявителем при исчислении налога на прибыль и НДС, экономически неоправданны, соответствующие операции документально не подтверждены.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/7049-09 по делу N А40-43834/08-140-136 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, НДПИ, налога на имущество, НДФЛ и привлечении к ответственности за неполную уплату указанных налогов удовлетворено правомерно, так как налогоплательщиком представлены доказательства, подтверждающие экономическую обоснованность произведенных затрат, правомерность применения налоговых вычетов по НДС и правильность исчисления указанных налогов.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6929-09 по делу N А40-5182/09-154-39 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о наличии вины заявителя в совершении вменяемого ему административного правонарушения и соблюдении административным органом процедуры привлечения к ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6906-09 по делу N А40-467/09-154-3 В удовлетворении заявления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака отказано правомерно, так как таможенным органом не представлено доказательств наличия в действиях заинтересованного лица состава указанного административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6878-09 по делу N А40-74522/08-107-373 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6848-09 по делу N А40-1445/08-ИП-14 Взыскание исполнительского сбора не исключает применение ответственности в виде взыскания штрафа за неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на которое возложено совершение таких действий, на основании части 2 статьи 332 Арбитражного процессуального кодекса РФ и двойной мерой ответственности за совершение одного и того же правонарушения не является.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6825-09 по делу N А40-16373/07-142-100 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения по заявлению о возврате НДС, и обязании налогового органа возместить путем возврата НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем были представлены доказательства наличия у него переплаты по НДС и выполнены все условия применения налогового вычета по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6785-09 по делу N А40-5160/09-94-38 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, так как судом установлена вина заявителя в совершении вменяемого административного правонарушения, а административным органом соблюдена процедура привлечения заявителя к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6778-09 по делу N А40-3429/09-92-29 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6764-09 по делу N А40-17445/08-112-52 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налога на прибыль, НДС, доначислении налогов, начислении пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как заявителем правомерно уменьшен налог на прибыль на документально подтвержденные расходы, применены налоговые вычеты по НДС, а налоговым органом нарушен порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6759-09 по делу N А40-57105/08-14-255 Нормы главы 21 Налогового кодекса РФ не запрещают налогоплательщику воспользоваться правом на налоговый вычет по НДС в более позднем налоговом периоде, за исключением пропуска срока, установленного в пункте 2 статьи 173 Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6752-09 по делу N А40-91690/08-147-685 В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения органа местного самоуправления об отмене распоряжения о государственной регистрации договора аренды земельного участка отказано правомерно, так как оспариваемое распоряжение соответствует требованиям действующего законодательства.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6659-09 по делу N А40-41471/08-115-126 Статьей 176 НК РФ регулируется порядок возмещения НДС и в случае, если налоговый орган осуществляет не камеральную, а выездную проверку правильности применения налоговых вычетов налога, законом не установлено иного порядка для возмещения налога, в том числе и уплаты процентов за просрочку возврата НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6609-09 по делу N А40-71689/08-76-314 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, а также соответствующих сумм пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств недобросовестности заявителя, а его деятельность на территории РФ не образует постоянного представительства и не подлежит налогообложению.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6573-09 по делу N А40-12545/09-119-62 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявителем нарушен пятнадцатидневный срок представления справки о подтверждающих документах в уполномоченный банк о совершенных валютных операциях в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6541-09 по делу N А40-71924/09-76-317 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в отказе возвратить излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование удовлетворено правомерно, так как действующим законодательством РФ функции по проведению возврата излишне уплаченных сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование возложены на налоговые органы, порядок проведения возврата регламентируется нормами Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6508-09 по делу N А40-74323/08-148-608 Неправильная классификация товара по коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности не образует состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6496-09 по делу N А40-516/09-72-4 Заявление о признании незаконным постановления таможенного органа о привлечении заявителя к административной ответственности за заявление при декларировании товаров недостоверных сведений о товарах, если такие сведения послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, удовлетворено правомерно, так как вина заявителя в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ, таможенным органом не доказана.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6481-09 по делу N А40-28612/09-106-197 Подрядчик выполняет работы по строительству по указанию заказчика на основании заключенного договора подряда и в рамках исполнения гражданско-правового договора не может нести административную ответственность на основании ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение требований законодательства РФ заказчиком работ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6477-09 по делу N А40-80532/08-51-747 Поскольку пошлины за совершение юридически значимых действий, в том числе за регистрацию договоров в отношении объектов промышленной собственности, относятся к платежам неналогового характера, взимание пошлины за регистрацию договора коммерческой концессии в отношении товарного знака, в размере, установленном Налоговым кодексом РФ, является необоснованным.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6447-09 по делу N А40-67060/08-96-288 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения антимонопольного органа о принудительной реорганизации отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о несоблюдении заявителем как хозяйствующим субъектом запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической деятельности.
Дополнительное постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6362-09 по делу N А40-38713/08-98-104 В соответствии с АПК РФ если поставленный на рассмотрение суда вопрос решением суда не разрешен, то в порядке статьи 178 АПК РФ он должен быть решен путем принятия дополнительного решения.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/6359-09 по делу N А40-73377/08-142-338 В соответствии с п. 4 ст. 176 НК РФ проценты начисляются лишь на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, с того момента, когда она должна быть возвращена в силу закона, если бы налоговый орган своевременно принял надлежащее решение, а также при наличии письменного заявления налогоплательщика о возврате налога. До получения этого заявления у налогового органа нет обязанности возвращать налог, подлежащий возмещению, и проценты за просрочку возврата налога начислению не подлежат.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/5922-09 по делу N А40-71315/08-129-338 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в применении налоговых вычетов по НДС отказано правомерно, так как представленные заявителем в обоснование правомерности применения налоговых вычетов по НДС счета-фактуры подписаны неуполномоченными лицами.
Постановление ФАС Московского округа от 23.07.2009 N КА-А40/4504-09 по делу N А40-34115/08-114-101 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к ответственности за неуплату налога на прибыль, начисления налога, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как при доначислении налога на прибыль налоговым органом учтен только доход, полученный бюджетным учреждением от передачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, без исследования расходов, что является нарушением Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А41/6517-09 по делу N А41-10793/08 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности на здание нежилого назначения отказано правомерно, так как осуществление реконструкции здания в силу ГК РФ не может являться основанием для признания за истцом права собственности на данный объект недвижимости, поскольку у истца отсутствует соответствующее право на земельный участок, на котором расположено указанное здание.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А41/6491-09 по делу N А41-12817/08 Дело по заявлению о признании недействительным свидетельства о государственной регистрации садоводческого некоммерческого товарищества и его ликвидации направлено на новое рассмотрение, так как заявитель не был извещен надлежащим образом о дне и времени рассмотрения апелляционной жалобы.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А41/6473-08 по делу N А41-23883/08 Заявление о признании незаконным отказа в государственной регистрации договора аренды земельного участка удовлетворено правомерно, так как договоры купли-продажи зданий, находящихся на спорном участке, постановлением органа местного самоуправления об изъятии земельного участка недействительными не признаны, фактическим пользователем земельного участка является заявитель.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А41/6425-09 по делу N А41-22844/08 В удовлетворении исковых требований в части взыскания задолженности по арендной плате, расторжения договора уступки прав и обязанностей по договору аренды, признания недействительным акта приема-передачи права аренды на земельный участок отказано правомерно, так как отсутствие задолженности исключает возможность взыскания арендной платы, расторжения договора; условия договора аренды не устанавливают запрет на внесение платежей по аренде третьим лицом.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А41/6410-09 по делу N А41-3911/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору субаренды удовлетворены правомерно, так как ответчиком нарушены сроки внесения арендных платежей.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А41/6319-09 по делу N А41-22127/08 В удовлетворении заявления в части взыскания судебных расходов отказано правомерно, так как объем фактически выполненной представителем правовой работы не охватывает всех видов оказываемых юридических услуг, в отношении которых между заявителем и адвокатским бюро заключен договор о правовом обслуживании.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/6920-09 по делу N А40-3748/09-50-43 Исковые требования о взыскании задолженности и пени по договору строительного подряда удовлетворены правомерно, так как ответчик не представил доказательств некачественного выполнения истцом работ по указанному договору.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/6626-09 по делу N А40-29786/09-31-160 В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах и на те денежные средства, которые могут поступить на банковские счета в будущем, отказано правомерно, так как заявитель не представил доказательств того, что непринятие испрашиваемых мер по обеспечению иска может затруднить либо сделать невозможным исполнение судебного акта.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/6551-09 по делу N А40-61214/08-105-270 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки направлено на новое рассмотрение, так как суд не установил, каким образом истцом (продавцом) учитываются поступающие от ответчика (покупателя) платежи и каким образом определен период, в котором поставленный истцом товар не был оплачен ответчиком на заявленную сумму иска.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/6518-09 по делу N А40-77870/08-77-549 Исковые требования о взыскании задолженности по лизинговым платежам и пени удовлетворены правомерно, так как ответчик надлежащим образом не исполнил обязательство по уплате лизинговых платежей, кроме того, истцом был расторгнут договор лизинга, однако предмет лизинга ответчиком не возвращен.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/6475-09 по делу N А40-72878/08-31-682 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным кредитного договора отказано правомерно, так как исполнительный директор истца, подписавший договор, органом общества не является, следовательно, его полномочия не могут ограничиваться уставом, в связи с чем спорный договор заключен от имени истца уполномоченным на то представителем в соответствии с доверенностью, соответствующей требованиям ГК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/6449-09 по делу N А40-73783/08-55-647 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в порядке суброгации отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств, подтверждающих наличие противоправных действий со стороны ответчика и причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступившими последствиями.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/6423-09 по делу N А40-64991/08-79-520 Заявление о признании незаконным отказа от государственной регистрации выпуска ценных бумаг удовлетворено правомерно, так как представленный на регистрацию отчет об итогах выпуска ценных бумаг содержит все необходимые и достаточные сведения, предусмотренные требованиями Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/6383-09 по делу N А40-70339/08-62-610 Исковые требования о взыскании процентов и пеней за просрочку платежа по простым векселям удовлетворены правомерно, так как истец является законным держателем простого векселя, вексель предъявлен к платежу в установленном порядке, но не оплачен ответчиком в установленный срок.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/6294-09 по делу N А40-91136/08-129-477 В удовлетворении заявления о приостановлении производства по делу о взыскании задолженности и штрафа по договору поставки отказано правомерно, так как наличие признаков незаключенности договора не является основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании задолженности за фактически поставленный товар, а признание по другому делу договора незаключенным не препятствует обращению с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/5871-09 по делу N А40-68110/08-7-615 Исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и пени удовлетворены правомерно, так как ответчиком нарушены обязательства по своевременному внесению арендных платежей.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/5751-09 по делу N А40-66680/08-54-502 Исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате, пени за просрочку внесения арендной платы и расторжении договора аренды удовлетворены правомерно, так как ответчик надлежащим образом не исполнил свои обязательства по внесению арендных платежей, что является существенным нарушением условий договора аренды.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/5723-09 по делу N А40-36914/08-28-296 Дело по иску о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил расчеты сторон по заявленным требованиям, а также обоснованность предъявления неустойки ко взысканию.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/4851-09-1,2 по делу N А40-29846/08-105-92 Дело по иску о взыскании неустойки за просрочку поставки товара направлено на новое рассмотрение, так как материалы дела не содержат сведений об обжаловании части решения суда первой инстанции и о выяснении судом апелляционной инстанции мнения истца и ответчика по данному вопросу, напротив, материалами дела подтверждено, что судом апелляционной инстанции дело рассматривалось повторно в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/4260-09,Б по делу N А40-52148/08-20-205 Заявление об обеспечении исполнения судебного решения путем наложения ареста на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках, а также на его имущество удовлетворено правомерно, так как заявителем доказано, что непринятие мер по обеспечению исполнения решения арбитражного суда может затруднить, сделать невозможным исполнение судебного акта, а также причинить ему значительный ущерб.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КГ-А40/4260-09,А по делу N А40-52148/08-20-205 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и пени удовлетворены правомерно, так как ответчиком не в полном объеме оплачена полученная от истца продукция.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А41/6741-09 по делу N А41-27127/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части уменьшения предъявленного к возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как заявитель подтвердил свое право на применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А41/6719-09 по делу N А41-13797/08 Заявление о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях арбитражного управляющего состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А41/6663-09 по делу N А41-1889/09 В удовлетворении заявления о признании недействительными требования налогового органа и решения о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества заявителя отказано правомерно, так как в установленный требованием срок заявитель в добровольном порядке задолженность не погасил, взыскание ее за счет денежных средств заявителя невозможно из-за отсутствия денежных средств на его счетах в банках.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А41/6549-09 по делу N А41-18512/08 Выставление налогоплательщику требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа с пропуском срока, предусмотренного ст. 70 НК РФ, не влечет изменения предельного срока, установленного ст. 46 НК РФ на принудительное взыскание таких платежей. После истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и с этого момента не подлежат начислению.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А41/5652-09 по делу N А41-К2-7946/07 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта по делу об оспаривании решения налогового органа в части доначисления налогов, пени и штрафов отказано правомерно, так как обстоятельства, на которые ссылается налоговый орган, не являются вновь открывшимися обстоятельствами, которые не были и не могли быть известны ему до разрешения спора.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А41/5503-09 по делу N А41-2442/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа, принятого по результатам выездной налоговой проверки, удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6725-09 по делу N А40-82983/08-122-144 Заявление таможенного органа о взыскании с ОАО "Российские железные дороги" таможенных платежей, а также пени за просрочку уплаты таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как таможенным органом срок давности для обращения в суд с заявлением о взыскании таможенных платежей и пеней не пропущен.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6691-09 по делу N А40-90097/08-122-182 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности на основании части 4 статьи 18.9 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не исполнил обязанность принимающей стороны по осуществлению миграционного учета надлежащим образом.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6679-09 по делу N А40-79781/08-111-385 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности удовлетворено правомерно, так как заявителем в полном объеме оплачено причитающееся агенту вознаграждение и возмещены понесенные агентом во исполнение договоров документально подтвержденные расходы, отсутствие печатей на некоторых документах не влияет на возможность их учета для целей налогообложения, поскольку такое условие не предусмотрено законодательством РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6655-09 по делу N А40-74394/08-33-350 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6638-09 по делу N А40-88990/08-141-428 При наличии решения налогового органа о возврате налога отсутствие пояснений налогоплательщика по требованию налогового органа, выставленному после принятия решения о возврате налога, не может являться основанием для отказа в возврате сумм излишне уплаченного налога. Налоговое законодательство РФ не предусматривает таких оснований для отказа в возврате налога налогоплательщику.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6603-09 по делу N А40-70149/08-75-320 В удовлетворении заявления о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа отказано правомерно, так как заявителем пропущен срок исковой давности, установленный статьей 78 НК РФ, который является пресекательным, и с его истечением погашается право требовать возврата или зачета излишне уплаченных сумм налога.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6576-09 по делу N А40-8802/09-149-76 Заявление в части назначения административного наказания за нарушение заявителем порядка раскрытия информации удовлетворено правомерно, так как административным органом был пропущен предусмотренный статьей 4.5 КоАП РФ срок привлечения заявителя к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6462-09 по делу N А40-83621/08-35-374 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, начисления пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как заявителем обоснованно отнесены в состав расходов затраты по оплате услуг по размещению рекламного материала на рекламных установках, оказанных с целью привлечения инвесторов к участию в строительстве жилых домов.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6391-09 по делу N А40-61053/08-129-244 В соответствии с п. 4 ст. 79 НК РФ процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни ставке рефинансирования Центрального банка РФ. При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка РФ число дней в году (месяце) принимается равным 360 и 30 дням соответственно, таким образом, размер процентов на сумму излишне взысканного налога должен быть рассчитан исходя из 1/360 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6390-09 по делу N А40-75598/08-127-381 Заявление о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не был доказан факт направления заявителю ни решения о привлечении к ответственности, на основании которого выставлено данное требование, ни оспариваемого требования, в связи с чем заявитель был лишен возможности представлять документы и пояснения по исчислению и уплате налогов.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6386-09 по делу N А40-67706/08-127-308 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, а также соответствующих пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как заявителем были представлены документы, обосновывающие расходы и налоговые вычеты, а налоговым органом не представлено доказательств недобросовестности заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/6330-09 по делу N А40-8986/09-87-33 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем соблюдены условия для применения налоговых вычетов по НДС, предусмотренные НК РФ, а налоговым органом не представлено доказательств, свидетельствующих о получении заявителем необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/5982-09 по делу N А40-79561/08-35-348 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части списания затрат по процентам по договору займа отказано, так как заявителем была неправомерно применена льгота, предусмотренная НК РФ по переносу ранее понесенных убытков на будущее, вследствие чего заявителем необоснованно уменьшена база по налогу на прибыль.
Определение ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/5749-09-Ж по делу N А40-49549/08-148-459 Кассационная жалоба возвращена правомерно, так как жалоба подана по истечении срока подачи кассационной жалобы, установленного АПК РФ, а представленное ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы признано необоснованным, поскольку в нем не указаны причины, в силу которых кассационная жалоба не была подана в срок.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/5583-09 по делу N А40-48484/08-20-167 Заявление об оспаривании решения налогового органа, об обязании произвести зачет суммы взысканных штрафов в счет предстоящих платежей по налогу на прибыль, об обязании произвести зачет уплаченных сумм налога на добычу полезных ископаемых, пени, штрафа в счет предстоящих платежей по налогу на добычу полезных ископаемых удовлетворено правомерно, поскольку в течение спорного периода в отношении заявителя действовали утвержденные в установленном порядке нормативы потерь углеводородного сырья.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/4985-09 по делу N А40-39337/08-117-120 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается, что услуги оказывались в отношении товара, помещенного под таможенный режим экспорта, в связи с чем подлежала применению ставка 0 процентов по НДС, а не 18 процентов.
Постановление ФАС Московского округа от 22.07.2009 N КА-А40/4693-09 по делу N А40-54044/08-140-228 В удовлетворении заявления о признании недействительными решений налогового органа по камеральной проверке декларации по НДС отказано правомерно, так как применение к операциям по реализации услуг по транспортировке нефти ставки 18 процентов не соответствует законодательству о налогах и сборах при экспорте нефти, а представленные заявителем счета-фактуры не могут являться основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету в части транспортировки нефтепродуктов.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А41/6426-09 по делу N А41-17378/08 Исковые требования о взыскании суммы аванса, уплаченного по договору поставки, удовлетворены правомерно, так как стороны путем конклюдентных действий фактически расторгли договор поставки, в связи с чем у истца появилось право требования возврата суммы предварительной оплаты в соответствии с положениями пункта 3 статьи 487 Гражданского кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А41/6401-09 по делу N А41-25749/08 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика направить истцу публичную оферту о приобретении принадлежащих последнему акций отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается, что ответчик не приобретал дополнительного количества акций, в связи с чем у него не возникло обязанности по направлению истцу обязательного предложения о приобретении принадлежащих ему акций в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах".
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А41/6398-09 по делу N А41-27553/08 Закон субъекта Российской Федерации не может предоставлять органу власти субъекта право на распоряжение земельным участком, находящимся в федеральной собственности, без особого на то указания со стороны органа федеральной власти, полномочного распоряжаться федеральной собственностью.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А41/6321-09 по делу N А41-22711/08 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным зарегистрированного права собственности ответчика и признании права общей долевой собственности на имущество отказано правомерно, так как имущество, являющееся предметом настоящего иска, является собственностью ответчика и истцом не представлено доказательств того, что спорное имущество было расположено в пределах земельных участков, принадлежащих собственникам на территории коттеджного поселка.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А41/6317-09 по делу N А41-10414/08 Исковые требования о взыскании задолженности за оказанные услуги по договору на отпуск питьевой воды удовлетворены правомерно, так как истец произвел отпуск воды в соответствии с заключенным договором, однако ответчик в полном объеме не исполнил вытекающее из договора обязательство по оплате оказанных услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А41/6203-09 по делу N А41-2137/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, так как в подтверждение заявленных требований истец не представил надлежащих доказательств наличия у ответчика задолженности перед предыдущими собственниками, а также уступки прав от первоначального собственника помещений к последующим.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6559-09 по делу N А40-46763/08-105-182 Исковые требования о взыскании убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как истец представил доказательства в обоснование заявленных требований.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6510-09 по делу N А40-37816/08-155-258 Исковые требования о понуждении к подписанию акта о результатах реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту удовлетворены правомерно, так как факт окончания строительства и ввода в эксплуатацию предмета контракта подтверждается актом государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6507-09 по делу N А40-79690/08-40-397 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как перечисленная истцом по платежному поручению сумма представляет собой предусмотренную договором арендную плату.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6484-09 по делу N А40-79477/08-51-737 Исковые требования о взыскании задолженности по договору предоставления подвижного железнодорожного состава для перевозок грузов удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств того, что несвоевременный возврат вагонов произошел в связи с действиями государственных органов.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6435-09 по делу N А40-41024/08-86-116Б Производство по делу о признании должника несостоятельным (банкротом) прекращено правомерно, так как налоговым органом доказательства невозможности применения в отношении должника процедуры исключения его из реестра юридических лиц в административном порядке, а также доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества у должника на момент судебного разбирательства, представлены не были.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6431-09 по делу N А40-68682/07-53-636 В удовлетворении исковых требований об истребовании из чужого незаконного владения здания и обязании его передать истцу отказано правомерно, так как ответчик приобрел спорное здание по возмездному договору купли-продажи, заключенному на торгах, законность торгов и предыдущих сделок по отчуждению спорного здания в судах не оспаривалась.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6394-09 по делу N А40-56418/08-131-389 Заявление о признании недействительным приказа о назначении временно исполняющей обязанности генерального директора общества с ограниченной ответственностью удовлетворено правомерно, так как решение вопроса о назначении единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6302-09 по делу N А40-12045/08-88-28"Б" Дело по заявлению о включении требования заявителя в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью в связи с ненадлежащим исполнением должником обязательств по договорам подряда направлено на новое рассмотрение, так как судом не была проверена обоснованность уменьшения установленной договорами за работу цены, не выяснено, предусмотрено ли спорными договорами право заказчика на устранение обнаружившихся недостатков своими силами за счет подрядчика.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6289-09 по делу N А40-92281/08-47-904 Исковые требования о взыскании задолженности по договору субподряда удовлетворены правомерно, так как истец предусмотренные договором обязательства исполнил, а ответчик выполненные истцом работы оплатил не в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 14.07.2009 N КГ-А40/6281-09 по делу N А40-64898/08-112-279 Дело по иску о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, так как судом не были приняты во внимание доводы представителя ответчика о том, что гарантийное письмо и акты выполненных работ были подписаны неуполномоченным лицом.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/6097-09 по делу N А40-2540/09-23-29 Дело по иску о прекращении залога направлено на новое рассмотрение, так как судом были рассмотрены исковые требования, которые не заявлялись истцом, решение по делу было принято по незаявленным требованиям, а представленный иск с оспариваемым предметом рассмотрен не был.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5816-09 по делу N А40-53819/08-4-224 Исковые требования о взыскании задолженности по коммунальным платежам и пени удовлетворены правомерно, так как истцом доказан факт оказания услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5597-09 по делу N А40-79547/08-14-363 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не исполнена предусмотренная договором обязанность по оплате поставленного товара в установленный договором срок.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5572-09 по делу N А40-92260/08-61-829 Ответчиком по делам о взыскании убытков в связи с предоставлением потребителям бесплатно или по льготным ценам товаров (работ, услуг) выступает публично-правовое образование, к расходным обязательствам которого было отнесено финансирование соответствующих льгот.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5523-09 по делу N А40-63775/08-103-210 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается, что членские взносы вносились истцом в соответствии с уставом организации ответчика, в которой истец состоял, и оснований для их возврата не имеется.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5519-09 по делу N А40-69219/08-44-235 В удовлетворении исковых требований конкурсного управляющего о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму предоставленного должником ответчику кредита, отказано правомерно, так как истцом не доказано возникновение кредитных правоотношений в отсутствие договора, в связи с чем отсутствуют основания для применения правил об обязательствах вследствие неосновательного обогащения к требованиям о возврате исполненного по ничтожной сделке и взыскания процентов.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/5431-09 по делу N А40-85376/08-48-763 Исковые требования о взыскании задолженности по договору субподряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как истцом документально подтверждено выполнение предусмотренных договором работ и принятие их ответчиком, доказательств полной оплаты работ ответчиком не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КГ-А40/4699-09 по делу N А40-61295/08-48-549 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как действия истца не могут быть расценены как неучтенное потребление электрической энергии, истец учитывал количество потребленной электроэнергии посредством приборов учета, зарегистрированных ответчиком до момента аварии, об аварии он уведомил ответчика, отключив напряжение рубильниками в электрощитовой.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А41/6617-09 по делу N А41-8252/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления ЕНВД, штрафа и пени удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не представил доказательств того, что заявитель при исчислении единого налога на вмененный доход должен был применить показатель "торговый зал", а не "торговое место".
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А41/6540-09 по делу N А41-24475/08 Заявление о признании незаконным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как первичные документы, представленные заявителем для подтверждения правомерности применения налоговых вычетов по НДС, оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ, доказательств согласованности действий заявителя и его контрагентов, направленных на незаконное получение возмещения из бюджета НДС, а также недобросовестности заявителя налоговым органом не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А41/6305-09 по делу N А41-5389/09 Дело по заявлению о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции направлено на новое рассмотрение, так как судом не были выяснены обстоятельства, позволяющие сделать вывод о том, имеют ли покупатели свободный доступ в торговый зал, где размещены Правила продажи алкогольной продукции, либо нет.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6839-09 по делу N А40-73538/08-109-296 Заявление о признании недействительным решения налогового органа и обязании возместить налог на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерности применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6812-09 по делу N А40-83676/08-99-330 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов, факт оказания заявителем услуг связи иностранным дипломатическим и приравненным к ним представительствам подтвержден материалами дела.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6803-09 по делу N А40-91478/08-111-461 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату налога на доходы физических лиц, НДС, единого социального налога, недоимок и пеней по указанным налогам удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств, свидетельствующих о согласованности действий заявителя и его контрагента, направленных на незаконное возмещение из бюджета НДС, а также наличии недоимок по указанным налогам.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6640-09 по делу N А40-90689/08-139-426 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа отказано правомерно, так как заявителем неправомерно включены затраты по договорам поставки и договорам на выполнение ремонтно-строительных работ в состав расходов по налогу на прибыль, а НДС - в состав налоговых вычетов, поскольку документы, подтверждающие данные хозяйственные операции, подписаны от имени контрагентов заявителя неустановленными лицами.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6639-09 по делу N А40-71256/08-94-504 Дело по заявлению о признании незаконным отказа налогового органа в выдаче разрешения на проведение всероссийской негосударственной бестиражной лотереи направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал доводы налогового органа о том, что в представленной заявителем документации не содержится порядок хранения невостребованных выигрышей менее 2000 рублей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6621-09 по делу N А40-59433/08-108-277 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в невозмещении налога на добавленную стоимость, удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6584-09 по делу N А40-91485/08-120-473 Заявление о признании незаконными действий Минфина РФ, выразившихся в возврате исполнительного листа, выданного арбитражным судом, и обязании исполнить исполнительный лист о взыскании с Российской Федерации убытков удовлетворено правомерно, так как по предъявленному к исполнению исполнительному документу есть возможность идентифицировать должника, в связи с чем у Министерства финансов РФ отсутствовали правовые основания для возврата взыскателю исполнительного листа.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6579-09 по делу N А40-12549/09-149-103 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за несоблюдение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, так как административным органом доказаны событие административного правонарушения и вина заявителя в его совершении.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6577-09 по делу N А40-12502/09-149-101 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за несоблюдение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, так как административным органом доказаны событие административного правонарушения и вина заявителя в его совершении.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6482-09 по делу N А40-12539/09-12-81 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, отказано правомерно, так как судом установлено наличие вины заявителя в совершении вменяемого правонарушения, а административным органом соблюдена процедура привлечения заявителя к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6436-09 по делу N А40-96303/08-139-460 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату НДС и отказе в возмещении налога удовлетворено правомерно, так как заявителем соблюдены требования статей 171, 172 НК РФ при применении налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6429-09 по делу N А40-81060/08-127-418 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, НДС, начисления пеней и штрафов отказано правомерно, так как представленные заявителем в подтверждение права на применение налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль документы подписаны неустановленными лицами и не соответствуют требованиям Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6416-09 по делу N А40-52274/09-115-309 В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения налогового органа, а также запрета совершать действия по принудительному взысканию сумм, доначисленных на основании оспариваемого решения, отказано правомерно, так как заявителем не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что непринятие испрашиваемой им меры может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также причинить ущерб заявителю.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6415-09 по делу N А40-11347/09-75-45 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налогового органа в части запрета списания недоимки по авансовому платежу по земельному налогу с банковских счетов удовлетворено правомерно, так как заявленные обеспечительные меры соразмерны предмету спора, заявлены в целях предотвращения причинения заявителю значительного ущерба с учетом значительного размера суммы, подлежащей взысканию.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6415-09 по делу N А40-11347/09-75-45 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как испрашиваемые обеспечительные меры непосредственно касаются предмета спора, соразмерны предмету спора и заявлены в целях предотвращения причинения заявителю значительного ущерба с учетом значительного размера суммы, подлежащей взысканию.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6406-09 по делу N А40-59986/08-1-407 Дело по заявлению о признании незаконными действий органа местного самоуправления и взыскании понесенных расходов в связи с участием в конкурсе и подготовкой необходимых документов для установки киоска направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не дал оценки доводам заявителя о понесенных убытках в результате непоследовательных действий органа местного самоуправления, который ввел его в заблуждение относительно порядка оформления договора аренды земельного участка.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6373-09 по делу N А40-72993/08-148-597 Заявление о признании недействительными требований таможенного органа об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как отмена выданного заявителю разрешения на переработку после завершения режима переработки и окончания срока действия разрешения, произведенная по результатам ведомственного контроля, не свидетельствует о несоблюдении заявителем условий помещения товаров под таможенный режим переработки вне таможенной территории.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6324-09 по делу N А40-66658/08-148-553 Отмена выданного юридическому лицу разрешения на переработку товаров вне таможенной территории РФ после выпуска продуктов переработки в свободное обращение, произведенная по результатам ведомственного контроля таможенного органа, не свидетельствует о несоблюдении этим лицом условий помещения товаров под таможенный режим переработки вне таможенной территории и возникновения у него обязанности уплатить таможенные пошлины, налоги в общем порядке.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6307-09 по делу N А40-89668/08-111-450 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за несвоевременное сообщение заявителем сведений налоговому органу удовлетворено правомерно, так как факт совершения указанного правонарушения налоговым органом доказан, но судом был снижен размер взыскиваемого штрафа в связи с наличием обстоятельств, смягчающих вину заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6301-09 по делу N А40-81197/08-79-640 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недекларирование товара отказано правомерно, так как заявитель не проявил должной степени заботливости и осмотрительности при осуществлении обязанностей таможенного брокера, поскольку им не организован надлежащий и адекватный контроль за исполнением профессиональных обязанностей своими работниками.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6287-09 по делу N А40-94526/08-21-722 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недекларирование товаров отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6143-09-1,2 по делу N А40-51027/08-17-530 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения антимонопольного органа об исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков отказано, так как оспариваемое решение о направлении материалов уполномоченному территориальному органу для принятия решения вынесено в рамках осуществления контрольных функций, что не противоречит закону, и само по себе не влечет правовых последствий для третьих лиц, в том числе заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/6022-09 по делу N А40-14313/08-149-156 Заявление о прекращении действия лицензии на водопользование удовлетворено правомерно, так как ответчик, получивший спорную лицензию, не заключил договор пользования водными объектами, тем самым нарушил лицензионные условия и требования водного законодательства РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/5565-09 по делу N А40-58729/08-111-275 Производство по делу о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени и штрафа прекращено, так как заявитель отказался от заявленных требований и отказ принят арбитражным судом, поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/5286-09 по делу N А40-81065/08-129-412 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия требований налогового органа об уплате налогов удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства, свидетельствующие, что исполнение налоговым органом оспариваемого требования приведет к невозможности осуществлять хозяйственную деятельность, повлечет неисполнение текущих договорных обязательств, в том числе по выплате заработной платы.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/4931-09 по делу N А40-52145/08-4-209 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС и налога на прибыль, а также требований об уплате налогов удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств, свидетельствующих о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 21.07.2009 N КА-А40/2905-09-О по делу N А40-67652/08-121-543 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недостоверное декларирование товара удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается, что в действиях заявителя отсутствуют признаки состава вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А41/6542-09 по делу N А41-14496/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании солидарно задолженности и штрафных санкций по договору строительного подряда отказано правомерно, так как истцом не доказано нарушение ответчиками условий договора.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А41/6360-09 по делу N А41-19336/08 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в утверждении границ земельного участка и об обязании предоставить данный участок в аренду заявителю отказано правомерно, так как предоставление в аренду земельного участка в целях жилищного строительства осуществляется на аукционе в порядке, установленном статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А41/6308-09 по делу N А41-19339/08 Исковые требования о признании недействительными (ничтожными) договора аренды земельного участка, а также соглашений о передаче прав и обязанностей арендатора и арендодателя в отношении земельного участка удовлетворены правомерно, так как на момент заключения договора аренды ответчик не обладал правами собственника либо лица, уполномоченного сдавать земельный участок в аренду.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6601-09 по делу N А40-62275/08-105-279 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, составляющего переплату по договору подряда, удовлетворены правомерно, так как работы были выполнены ответчиком частично и договор был расторгнут по инициативе истца, в связи с чем истец правомерно потребовал возврата неотработанного аванса.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6404-09 по делу N А40-82704/08-155-676 Исковые требования о расторжении договора аренды нежилых помещений удовлетворены правомерно, так как ответчиком не доказаны обстоятельства своевременного внесения арендных платежей в спорном периоде, судом установлено отсутствие оснований, предусмотренных ст. 410 Гражданского кодекса РФ, для признания обязательств ответчика по перечислению ежемесячной арендной платы прекращенными зачетом взаимных требований по оплате истцом стоимости произведенных ответчиком капитальных работ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6387-09 по делу N А40-17269/09-62-126 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки, начисленной в связи с просрочкой исполнения обязательств по передаче продукции в срок, установленный государственным контрактом, отказано правомерно, так как между сторонами государственного контракта отсутствует письменное соглашение о неустойке.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6342-09 по делу N А40-77980/08-84-623 В удовлетворении заявления об оспаривании действий по внесению в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о прекращении договора аренды отказано правомерно, так как представленные материалы регистрационного дела содержат свидетельства нотариуса, подтверждающего передачу руководству заявителя заявлений об устранении нарушений договора и об отказе от исполнения договора и досрочном его расторжении в одностороннем порядке.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6304-09 по делу N А40-68660/08-107-321 Исковые требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи электрической энергии и мощности удовлетворены правомерно, так как ответчиком не исполнены обязательства по оплате полученной электроэнергии и мощности.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6292-09-2 по делу N А40-91876/08-7-872 Исковые требования об обязании ответчика освободить земельный участок от здания из легковозводимых конструкций с пристройкой удовлетворены правомерно, так как заключенный сторонами краткосрочный договор аренды указанного земельного участка был расторгнут дополнительным соглашением, а заключенный в отношении того же земельного участка новый договор аренды не прошел государственную регистрацию, следовательно, считается незаключенным.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6282-09 по делу N А40-78962/06-67-579 Исковые требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака удовлетворены правомерно, так как вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда установлено, что действия ответчика по выпуску журнала с использованием соответствующего наименования нарушают исключительные права истца как правообладателя товарного знака.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6268-09 по делу N А40-58228/08-97-495 Встречные исковые требования о признании договора удовлетворены правомерно, так как сторонами не согласован срок передачи технической документации, что влечет признание договора незаключенным.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6264-09 по делу N А40-94854/08-48-868 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, так как судом не были указаны мотивы, по которым были отклонены доводы ответчика о возможности досрочного исполнения продавцом обязательств только в случае письменного согласия покупателя по договору.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6259-09 по делу N А40-56381/08-74-183 Исковые требования о взыскании задолженности по договору о продаже лицензии на использование изобретения удовлетворены правомерно, так как ответчиком ненадлежащим образом были исполнены возложенные на него условиями договора обязательства по выплате вознаграждения за предоставленную ему неисключительную лицензию на использование изобретения.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6245-09 по делу N А40-65142/08-55-537 В удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости поврежденного имущества и расходов по экспертному определению стоимости поврежденного имущества отказано правомерно, так как истцом не доказан размер причиненных убытков.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6197-09 по делу N А40-1226/09-93-1 Исковые требования о взыскании стоимости выполненных строительных работ по благоустройству территории удовлетворены правомерно, так как спорный объем работ выполнен на основании дополнительного соглашения, стоимость выполненных работ превышает перечисленный заказчиком аванс на взыскиваемую сумму, а ненадлежащее качество выполненных истцом работ документально не подтверждено.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6195-09 по делу N А40-83569/08-155-685 Исковые требования о взыскании неустойки на основании договора лизинга удовлетворены правомерно, так как суд, частично удовлетворяя иск, обоснованно исходил из того, что в расчет пени, представленный истцом, был необоснованно включен НДС, поскольку по смыслу гражданского законодательства РФ проценты на сумму НДС, подлежащего уплате поставщиком товара в бюджет Российской Федерации, не начисляются.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6192-09 по делу N А40-81686/08-137-766 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору строительного подряда удовлетворены, так как ответчик в полном объеме не оплатил выполненные истцом по договору работы.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6069-09 по делу N А40-69481/08-51-602 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, так как ответчиком не было представлено доказательств оплаты в полном объеме работ, выполненных и сданных по указанному договору истцом.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/6039-09 по делу N А40-70556/08-89-558 В удовлетворении исковых требований о расторжении договора аренды и выселении ответчика из нежилых помещений отказано правомерно, так как ответчик устранил обстоятельства, послужившие основанием для расторжения спорного договора аренды.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/5161-09 по делу N А40-67568/08-155-520 Исковые требования о выселении из нежилых помещений и обязании передать помещения истцу в освобожденном виде удовлетворены правомерно, так как ответчики занимают спорные помещения без установленных законом, иным правовым актом или договором оснований.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/4957-09 по делу N А40-66179/08-29-637 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате выполненных работ и неустойки удовлетворены правомерно, так как работы в соответствии с заключенным между сторонами договором истцом выполнены, доказательств полной оплаты работ ответчиком не представлено.
Определение ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КГ-А40/4730-09 по делу N А40-62873/08-90-260 Арбитражный суд по своей инициативе вправе исправить допущенные в судебном акте опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А41/6727-09 по делу N А41-12099/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности за неполную уплату налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций удовлетворено правомерно, так как доказательств получения заявителем необоснованной налоговой выгоды налоговым органом не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А41/6492-09 по делу N А41-12530/08 Заявление о признании недействительными решений налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполное перечисление сумм налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, взыскания налогов, сборов, пеней и штрафов за счет средств налогового агента и требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа удовлетворено, так как заявителем представлены доказательства правильного исчисления НДФЛ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6796-09 по делу N А40-55051/08-114-263 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части начисления налога на прибыль организаций, пени и штрафа отказано, так как у заявителя отсутствовала обязанность по перечислению компенсационной стоимости квотирования рабочих мест, в связи с чем данные затраты не могут быть признаны экономически обоснованными и произведенными для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6749-09 по делу N А40-77810/08-142-375 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов при оказании услуг связи иностранным дипломатическим и приравненным к ним представительствам.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6710-09 по делу N А40-82689/08-33-408 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как применяемая заявителем учетная политика соответствует положениям главы 21 Налогового кодекса РФ, поскольку позволяет ему предъявлять к вычету суммы налога на добавленную стоимость по основным средствам, нематериальным активам, капитальным вложениям, оборудованию после принятия их на учет.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6701-09 по делу N А40-78299/08-139-347 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как применяемая заявителем учетная политика соответствует положениям главы 21 Налогового кодекса РФ, поскольку позволяет ему предъявлять к вычету суммы налога на добавленную стоимость по основным средствам, нематериальным активам, капитальным вложениям, оборудованию, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам после принятия их на учет.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6661-09-П по делу N А40-35996/07-90-220 Для признания за налогоплательщиком права на вычет налога на добавленную стоимость и на уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат требуется подтверждение факта совершения реальных хозяйственных операций.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6610-09 по делу N А40-72408/08-75-338 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как доказательства получения заявителем необоснованной налоговой выгоды налоговым органом не представлены.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6545-09 по делу N А40-66231/08-107-296 Заявление об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченные страховые взносы, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии, и уплатить проценты за несвоевременный возврат страховых взносов удовлетворено правомерно, так как представленные заявителем доказательства подтверждают факт излишней уплаты страховых взносов, администратором поступлений в бюджеты Российской Федерации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование является ФНС РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6535-09-П по делу N А40-35165/07-112-200 Заявление о признании недействительными решения и требований налогового органа удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены документы, подтверждающие обоснованность понесенных заявителем расходов на аренду торгового оборудования, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, и правомерность применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6525-09-2 по делу N А40-65902/08-109-225 Налоговое законодательство РФ не содержит запрета вносить исправления в оформленные счета-фактуры в том случае, если они составлены с нарушением установленного порядка. При этом последующее исправление счетов-фактур не влияет на правомерность отражения налогоплательщиком налоговых вычетов по НДС в том налоговом периоде, в котором выполнены все установленные законодательством РФ условия.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6509-09 по делу N А40-16430/09-112-69 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как при списании на основании оспариваемого решения денежных средств со счетов заявителя в порядке ст. 46 Налогового кодекса РФ в случае удовлетворения судом заявленных требований по существу спора для восстановления нарушенного права заявитель должен будет обращаться с новыми требованиями о возврате из бюджета денежных средств.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6471-09 по делу N А40-81405/08-98-404 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения по проверке налоговой декларации по НДС и обязании возместить НДС, путем возврата удовлетворено правомерно, так как первичные документы, представленные заявителем для подтверждения правомерности применения налоговых вычетов по НДС, оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ, а доказательств недобросовестности заявителя налоговым органом не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6451-09 по делу N А40-91633/09-94-642 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за распоряжение объектом нежилого фонда без разрешения специально уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.9 КоАП города Москвы.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6420-09 по делу N А40-62247/08-111-304 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как заявителем в обоснование правомерности применения налоговых вычетов по НДС были представлены документы, отвечающие требованиям статей 169, 171 и 172 Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6418-09 по делу N А40-79956/08-127-411 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об отказе в возмещении НДС и доначислении налога удовлетворено правомерно, так как требования п. 4 ст. 165 Налогового кодекса РФ заявителем выполнены и он имеет право на применение налоговой ставки 0 процентов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6395-09 по делу N А40-36549/08-107-126 Заявление о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа удовлетворено правомерно, так как налоговым органом нарушена процедура принудительного взыскания налога, истек срок на взыскание спорных сумм во внесудебном порядке, кроме того, материалами дела подтверждается наличие у налогоплательщика переплаты по налогу на дату направления оспариваемого требования.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6380-09 по делу N А40-74306/08-142-346 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения о возмещении из бюджета суммы НДС, и обязании возместить налог удовлетворено правомерно, так как налоговым органом в предусмотренный ст. 176 НК РФ срок не вынесено решение по результатам проведения камеральной налоговой проверки уплаты НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/6223-09 по делу N А40-13507/08-14-42 В удовлетворении заявления об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченные взносы на обязательное пенсионное страхование отказано, так как заявителем пропущен установленный ст. 78 НК РФ срок, предусмотренный для возврата излишне уплаченных взносов.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/5465-09 по делу N А40-71322/08-139-290 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату НДС, доначислении налога и начислении пени удовлетворено правомерно, так как заявителем документально подтверждено право на применение налоговых вычетов по НДС, кроме того, налоговым органом не доказаны обстоятельства несвоевременного перечисления налогоплательщиком НДФЛ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/5394-09 по делу N А40-30032/08-108-98 Заявление о признании недействительным решения налогового органа, вынесенного по результатам камеральной проверки уточненной декларации по НДС, удовлетворено правомерно, так как заявителем выполнены все условия применения налогового вычета по НДС, предусмотренные НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/12603-07 по делу N А40-45785/06-87-250 Заявление о взыскании излишне уплаченных ЕСН, НДФЛ, пеней, а также процентов за нарушение сроков возмещения налогов удовлетворено правомерно, так как вступившим в законную силу решением суда отменено решение налогового органа о доначислении налогов и пеней, однако возмещение налогов по заявлению налогоплательщика произведено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 20.07.2009 N КА-А40/12603-07-н по делу N А40-45785/06-87-250 Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления суда кассационной инстанции о прекращении производства по делу в связи с ликвидацией юридического лица удовлетворено, так как вступившими в законную силу судебными актами исключение указанного юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц признано незаконным.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А41/6303-09 по делу N А41-9179/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании ущерба, причиненного имуществу истца, расходов по транспортировке груза, процентов за пользование чужими денежными средствами и неполученных доходов отказано правомерно, так как истцом не были представлены в материалы дела доказательства, свидетельствующие о наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникшими у него убытками, а также надлежащие доказательства, подтверждающие размер убытков.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А41/5657-09 по делу N А41-14180/08 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика передать в общую долевую собственность жилищно-строительного кооператива земельный участок отказано правомерно, так как заявленное исковое требование нетождественно праву общей долевой собственности на спорный земельный участок собственников помещений в многоквартирном доме (членов кооператива), расположенном на этом земельном участке.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/6479-09 по делу N А40-56977/08-74-188 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору субподряда и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как истцом не были представлены в материалы дела надлежащие доказательства, подтверждающие наличие у ответчика перед истцом задолженности в отыскиваемом размере, поскольку представленные товарно-транспортные накладные и накладные на отпуск товаров не позволяют отнести данные документы к договору.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/6389-09 по делу N А40-66294/08-85-598 Исковые требования о взыскании задолженности и пени удовлетворены правомерно, так как истец предоставил ответчику во временное владение и пользование за плату автотранспортные средства и оказал услуги по их управлению и технической эксплуатации, но ответчик в нарушение условий договора аренды транспортного средства с экипажем не исполнил обязательства по внесению арендной платы за оказанные истцом услуги.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/6367-09 по делу N А40-31847/08-56-340 Исковые требования о взыскании задолженности по договору оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования центрального теплового пункта и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств оплаты оказанных истцом услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/6352-09 по делу N А40-49499/08-85-430 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным дополнительного соглашения к инвестиционному контракту на окончание строительства объекта незавершенного строительства и расторжении инвестиционного контракта отказано правомерно, так как заключение указанного соглашения не является распоряжением имущества, следовательно, одобрения собственника в данном случае не требуется, истцом не доказано существенное нарушение ответчиком условий контракта.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/6258-09-П по делу N А40-13297/08-82-137 В удовлетворении исковых требований об обязании заключить договор аренды нежилого помещения отказано правомерно, так как спорное помещение, используемое истцом по договору аренды, в настоящее время не является собственностью ответчика, поскольку оно перешло в собственность третьего лица по результатам реализации инвестиционного проекта.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/6182-09 по делу N А40-91832/08-52-755 Исковые требования в части взыскания страхового возмещения по договору комплексного ипотечного страхования удовлетворены правомерно, так как истцом был доказан факт наступления страхового случая, а также представлены все необходимые документы, предусмотренные договором страхования.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/6018-09 по делу N А40-84972/08-82-694 Исковые требования о взыскании стоимости утраченных ответчиком в процессе использования оборудования и специнструмента, переданных по договору аренды, удовлетворены правомерно, так как судом установлено, что договором аренды предусмотрено условие об имущественной ответственности ответчика, часть специнструмента и оборудования после расторжения договора аренды не возвращена ответчиком и ее возврат невозможен ввиду утраты.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/5438-09 по делу N А40-44230/08-81-436 Дело по иску о взыскании задолженности по договору электроснабжения направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд, отказывая в удовлетворении иска, не учел, что утверждаемые Правительством РФ основные положения функционирования розничных рынков и иные регулирующие ценообразование оптового и розничных рынков нормативные документы обязательны для сторон публичного договора со дня их вступления в силу и распространяются на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/5418-09-Б по делу N А40-74050/08-89-594 Апелляционная жалоба возвращена правомерно, так как обжалование определения арбитражного суда о выделении в отдельное производство требований Арбитражным процессуальным кодексом РФ не предусмотрено, данное определение не препятствует дальнейшему движению дела.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/5136-09 по делу N А40-19256/08-59-176 Дело по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности ответчика на нежилое помещение направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд апелляционной инстанции нарушил порядок сбора материалов для исследования экспертами, суд первой инстанции не исследовал вопрос о приватизации спорного недвижимого имущества, не проверил правильность выбранного истцом способа защиты нарушенного права с учетом сложившейся практики.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/5135-09 по делу N А40-54361/08-54-423 В удовлетворении исковых требований о признании недействительной доверенности отказано правомерно, так как истец не относится к числу лиц, в интересах которого ограничены полномочия исполнительного органа юридического лица, кроме того, доверенность составлена и выдана на территории Российской Федерации в городе Москве и не может считаться документом, подпадающим под действие Гаагской конвенции.
Постановление ФАС Московского округа от 13.07.2009 N КГ-А40/5060-09 по делу N А40-60268/08-27-575 Исковые требования о расторжении государственного контракта удовлетворены правомерно, так как ответчиком допущено существенное нарушение условий договора, выразившееся в нарушении срока выполнения работ.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/4323-09 по делу N А40-65580/08-92-555 Дело по заявлению о признании недействительным приказа государственного органа о возобновлении эмиссии и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о необходимости приостановления производства по делу до вступления в силу судебных актов по другим делам, которые могут повлиять на результат рассмотрения настоящего дела.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КГ-А40/1536-09 по делу N А40-3953/08-136-18 Производство по делу о признании недействительными решения внеочередного собрания акционеров открытого акционерного общества, договора о присоединении, передаточного акта, государственной регистрации дополнительных выпусков акций прекращено, так как между сторонами спора заключено мировое соглашение.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А41/6548-09 по делу N А41-2088/09 Объективной стороной налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 126 Налогового кодекса РФ, является непредставление в налоговый орган документов и сведений. Представление документов, заполненных с ошибками, повлекшими непринятие сведений налоговым органом, не образует объективную сторону указанного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А41/6526-09 по делу N А41-18683/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как на момент подачи заявителем уточненной налоговой декларации по НДС у него имелась переплата по НДС, что исключает доначисление налога, пеней и привлечение заявителя к ответственности по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А41/6489-09 по делу N А41-15531/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС и штрафа, а также об обязании возместить НДС удовлетворено правомерно, так как доказательств наличия в представленных заявителем в обоснование налоговых вычетов по НДС каких-либо противоречий и недостоверных сведений, а также неполноты отражения сведений, данных в документах, налоговым органом не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А41/6340-09 по делу N А41-19058/08 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в непринятии решения относительно перевода жилого дома в разряд нежилых помещений, отказано правомерно, так как решение об отказе в переводе помещения было принято в установленный законом срок, о чем сообщено заявителю путем направления письма.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А41/5366-09 по делу N А41-21868/08 Заявление о признании недействительными решения налогового органа в части предложения уменьшить НДС, предъявленный к возмещению из бюджета в завышенном размере, и внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета, а также решения об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем документально подтверждено право на применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6627-09 по делу N А40-72404/08-33-333 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены документы, подтверждающие произведенные расходы, в том числе договоры с субподрядчиками, расшифровки к смете, сводные справки по списанию стройматериалов, акты на списание материальных ценностей, акты сдачи-приемки выполненных работ по субподрядным организациям, то есть расходы подтверждены документально и являются экономически оправданными.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6478-09 по делу N А40-90453/08-107-482 Заявление о признании недействительным решения налогового органа и обязании возместить путем возврата НДС удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств недобросовестности заявителя, реальность совершенных операций и оплата приобретенных ценностей подтверждены материалами дела.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6466-09 по делу N А40-72587/08-129-349 Само по себе нарушение налоговым органом процедуры вынесения решения при отсутствии доказательств, подтверждающих нарушение оспариваемым решением прав и законных интересов налогоплательщика, не может являться основанием для признания его недействительным. Факт вынесения решения налоговым органом права и законные интересы заявителя не нарушает.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6460-09 по делу N А40-79612/08-98-392 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения о возмещении НДС, и обязании возместить налог удовлетворено правомерно, так как заявителем соблюдены предусмотренные ст. ст. 171, 172 НК РФ условия применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6450-09 по делу N А40-84009/08-141-395 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении суммы налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как заявителем выполнены все требования, предусмотренные налоговым законодательством РФ, для применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6445-09 по делу N А40-73150/08-109-293 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, соответствующих сумм пеней и штрафа удовлетворено правомерно, так как у налогового органа отсутствовали правовые основания для доначисления налогов, пени и штрафа.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6412-09 по делу N А40-76469/08-107-391 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении суммы налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговой ставки по НДС 0 процентов при экспорте товаров из Российской Федерации в Республику Беларусь.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6402-09 по делу N А40-96666/08-114-384 Заявление о признании недействительными решения и требований налогового органа удовлетворено правомерно, так как налоговым органом нарушен порядок принудительного взыскания налогов и сборов, а оспариваемые ненормативные акты налогового органа не соответствуют требованиям положений статей 46, 69 Налогового кодекса РФ и нарушают права и законные интересы заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6375-09-П по делу N А40-57521/07-127-376 Для применения налоговых вычетов по НДС требуется принятие на учет оказанных услуг и наличие счетов-фактур на момент предъявления налоговых вычетов. Момент предъявления налоговых вычетов связан с принятием на учет товаров (услуг, работ) и производится в период совершения операций по приобретению товаров (работ, услуг).
Постановление ФАС Московского округа от 17.07.2009 N КА-А40/6368-09 по делу N А40-12762/07-110-109 В удовлетворении заявления Федеральной таможенной службы о взыскании с Ассоциации международных автомобильных перевозчиков таможенных платежей отказано правомерно, так как ФТС не соблюдена процедура извещения перевозчика о незавершении операции МДП, а также пропущен срок, установленный для обращения в суд с настоящим заявлением.