Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2009 год. Часть 221
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А41/12291-08 по делу N А41-11637/08 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение установленных требований и условий помещения товаров на склад временного хранения отказано правомерно, так как событие и состав вменяемого заявителю административного правонарушения доказаны таможенным органом.Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/92-09 по делу N А40-2490/08-76-11 Заявление об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченные налоги и пени удовлетворено правомерно, так как наличие у заявителя переплаты подтверждено материалами дела, заявителем соблюдены требований ст. 78 НК РФ при обращении с заявлением о возврате излишне уплаченного налога.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/64-09 по делу N А40-30525 8-35-95 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как порядок определения пропорции для распределения сумм НДС связывается не с моментом определения налоговой базы, а с периодом отгрузки товаров, работ, услуг и имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения).
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/36-09 по делу N А40-55467/08-151-228 Заявление о признании недействительным требования налогового органа удовлетворено правомерно, так как нарушение пп. 3 п. 4 ст. 201 АПК РФ, связанное с отсутствием в резолютивной части решения суда ссылки на обязание налогового органа устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя, не является процессуальным нарушением, которое может являться основанием для отмены решения, поскольку такое требование заявителем не заявлялось.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/205-09 по делу N А40-53147/08-114-241 Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено правомерно, так как непринятие обеспечительных мер в виде приостановления исполнения требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени до вынесения судебного акта по существу спора и запрещения налоговому органу приостанавливать операции по счетам заявителю и бесспорно взыскивать со счетов денежные средства может причинить заявителю значительный ущерб.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/18-09 по делу N А40-26052/08-126-53 Наличие у налогоплательщика переплаты по НДС не является достаточным основанием для принятия решения о возмещении НДС без проверки документов, обосновывающих правомерность заявленной к возмещению суммы налога.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/155-09 по делу N А40-56876/08-80-182 Заявление о принятии обеспечительных мер в форме приостановления решений налогового органа удовлетворено правомерно, так как непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также причинить значительный ущерб заявителю.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/13355-08 по делу N А40-42082/08-146-382 Дело о признании незаконным постановления административного органа по делу об административном правонарушении направлено на новое рассмотрение, так как судом не выяснялся вопрос о полномочиях должностного лица, выдавшего доверенность с указанием права на представление интересов юридического лица при производстве по делам об административных правонарушениях.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/13283-08 по делу N А40-18655/08-4-55 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на прибыль направлено на новое рассмотрение, так как судом не были выяснены обоснованность включения в состав внереализационных расходов убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем налоговом периоде, какие убытки сформировали состав спорной суммы, период возникновения спорных расходов, понесенных заявителем.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/132-09 по делу N А40-10072/08-98-23 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС и отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем соблюдены все предусмотренные НК РФ условия применения налоговых вычетов по НДС и документально подтверждено наличие права на возмещение налога на добавленную стоимость.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/12664-08 по делу N А40-20373/08-152-213 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения антимонопольного органа, которым заявитель при проведении открытого конкурса признан нарушившим положения действующего законодательства о размещении заказов, отказано правомерно, так как в конкурсной документации отсутствовал порядок начисления баллов, протокол оценки и сопоставления заявок не содержал порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/12634-08 по делу N А40-4427/08-154-60 В удовлетворении заявления о признании недействительным приказа Федерального агентства по недропользованию, касающегося прекращения права пользования недрами месторождения, и об обязании названного федерального агентства совершить действия по восстановлению лицензии отказано правомерно, так как заявителем допущено нарушение существенных условий лицензии.
Постановление ФАС Московского округа от 05.02.2009 N КА-А40/11958-08 по делу N А40-37795/08-72-344 Заявление о признании недействительным решения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, касающегося отказа в выдаче сертификата летной годности воздушного судна, удовлетворено правомерно, так как ответчиком не доказано наличие оснований для отказа в выдаче сертификата с учетом того, что в отношении воздушного судна оформлено положительное комплексное заключение центра по сертификации.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А41/13352-08 по делу N А41-3097/08 В удовлетворении исковых требований об обязании направить акционерам - владельцам обыкновенных и привилегированных акций акционерного общества и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение) отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств, что у ответчика возникла такая обязанность.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А41/12880-08 по делу N А41-8689/08 Исковые требования о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью удовлетворены правомерно, так как при проведении собрания было допущено существенное нарушение процедуры созыва внеочередного общего собрания общества.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А41/12749-08 по делу N А41-К1-22820/07 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи акций и применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности по делу.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/13414-08 по делу N А40-66543/04-95-67Б Заявление о включении требования кредитора о взыскании задолженности по уплате налогов и пени в реестр требований кредиторов должника удовлетворено правомерно, так как сумма заявленных требований основана на документах налоговой отчетности, представленных конкурсным управляющим, размер задолженности, за исключением задолженности по транспортному налогу, им признан.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/13399-08 по делу N А40-37412/08-81-336 Правила предъявления иска, установленные главой 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не предусматривают, что при подаче искового заявления истец должен находиться в месте нахождения арбитражного суда, в который подается иск, а само исковое заявление должно быть подписано только в день его предъявления.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/13398-08 по делу N А40-58182/07-81-297 В удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости поставленного ответчиком некачественного товара отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств поставки истцом некачественного товара и его оплаты.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/13363-08 по делу N А40-35837/08-92-327 Производство по делу об оспаривании решения об отказе в государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества - квартиру прекращено правомерно, так как спор возник в сфере жилищных правоотношений и подведомственность данного спора арбитражному суду не установлена ни Арбитражным процессуальным кодексом РФ, ни другими федеральными законами.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/13336-08 по делу N А40-74320/06-132-561 Исковые требования в части исключения ответчика, собственника доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, из состава участников общества удовлетворены правомерно, так как ответчик, являясь участником общества, уведомлялся о проведении внеочередных общих собраний общества, в повестку дня которых входили вопросы об увеличении уставного капитала, внесении изменений в учредительные документы, но без уважительных причин не принимал в них участия.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/13298-08 по делу N А40-62585/07-54-409 Исковые требования о признании пристройки к жилому зданию самовольной постройкой удовлетворены правомерно, так как материалы дела свидетельствуют об отсутствии у ответчика разрешительной документации на осуществление строительства спорной постройки.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/13171-08 по делу N А40-1275/08-ип-77, А40-59661/04-77-592 Производство по заявлению об изменении способа и порядка исполнения решения суда прекращено, так как Минфин РФ не является должником, взыскателем или судебным приставом-исполнителем и не наделен правом подачи заявления по данному делу.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/12969-08 по делу N А40-18721/08-81-157 Дело по иску о взыскании договорной неустойки направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, какие обязательства принял на себя ответчик по условиям дополнительного соглашения, в какой срок ответчик должен был предоставить исполнение, когда фактически предоставил, имеются ли основания освобождения от ответственности или уменьшения размера неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/12635-08 по делу N А40-20653/01-40-250, А40-491/08ип-40 В удовлетворении заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа и о восстановлении срока предъявления исполнительного листа к исполнению отказано правомерно, так как заявитель не является взыскателем по исполнительному листу и его обращение с данными заявлениями не соответствует правилам, установленным АПК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/12626-08-2 по делу N А40-34785/08-154-428 Заявление о признании недействительным распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом о дальнейшем использовании федерального недвижимого имущества удовлетворено, так как оспариваемый ненормативный акт принят при отсутствии волеизъявления заявителя на распоряжение закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения имуществом.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/12612-08 по делу N А40-38387/08-53-382 Исковые требования в части обязания Министерства обороны РФ передать истцу торпеды с истекающими сроками хранения и эксплуатации, находящиеся во владении войсковых частей, удовлетворены правомерно, так как истец выполнил свои обязательства по государственным контрактам, изготовив, укомплектовав и передав товар на ответственное хранение до получения нарядов на его отгрузку, а ответчик свои обязательства по оплате поставленного товара не исполнил.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/11827-08 по делу N А40-30798/08-41-285 Подрядчик, не согласовавший с заказчиком проведение дополнительных работ, не предусмотренных договором, лишается права требовать от заказчика их оплаты. Факт последующей сдачи результатов дополнительных работ заказчику, подписание либо неподписание последним соответствующего акта не имеют правового значения, поскольку в силу ст. 753 ГК РФ акт приемки работ подтверждает лишь факт выполнения работ, а не согласие заказчика на оплату дополнительных работ.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КГ-А40/10774-08 по делу N А40-20954/08-124-55 В удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица в связи с осуществлением обособленным подразделением этого юридического лица игорной деятельности отказано правомерно, так как ни Налоговый кодекс РФ, ни ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" не предусматривают возможность предъявления налоговыми органами требований о ликвидации юридических лиц по заявленным основаниям.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А41/9709-08 по делу N А41-2119/08 Заявление о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации удовлетворено правомерно, так как таможенным органом нарушена процедура привлечения заявителя к административной ответственности - заявитель не был уведомлен о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.
Определение ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А41/9653-08 по делу N А41-2948/08 Арбитражный суд, принявший судебный акт, вправе исправить допущенные в нем опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А41/13424-08 по делу N А41-8874/08 Заявление о привлечении юридического лица к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), удовлетворено правомерно, так как судом установлено наличие в действиях юридического лица составов административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. ч. 3, 4 ст. 14.1 КоАП РФ, соблюдение процедуры составления протокола об административном правонарушении.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А41/13107-08 по делу N А41-8557/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС частично отказано, так как заявителем пропущен установленный ч. 7 ст. 78 НК РФ трехлетний срок обращения в суд с заявлением о возврате излишне уплаченного налога.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А41/12098-08 по делу N А41-К2-101/08 Заявление о признании недействительным акта регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также о возврате страховых взносов удовлетворено правомерно, так как правовых оснований для регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя не имелось.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А41/10536-08 по делу N А41-11025/08 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении заявителя к административной ответственности за сообщение таможенному органу недостоверных сведений о весе товаров для получения разрешения на внутренний таможенный транзит удовлетворено правомерно, так как таможенным органом не доказано наличия в действиях заявителя состава вменяемого правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А41/10089-08 по делу N А41-5247/08 Субъектом, подлежащим привлечению к административной ответственности за сообщение таможенному органу недостоверных сведений о весе товара, ввезенного на территорию Российской Федерации, для получения разрешения на внутренний таможенный транзит, является лицо, непосредственно предоставляющее таможенному органу товаросопроводительные документы и заявляющее сведения о товаре в целях помещения его под процедуру внутреннего таможенного транзита.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А41/10052-08 по делу N А41-10331/08 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за сообщение недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию РФ удовлетворено правомерно, так как товар был доставлен на территорию РФ в контейнере с неповрежденными пломбами грузоотправителя, погрузка товара в контейнер и определение общего веса груза производились грузоотправителем без участия перевозчика и заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А41/10050-08 по делу N А41-11026/08 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за сообщение недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию РФ удовлетворено правомерно, так как товар был доставлен на территорию РФ в контейнере с неповрежденными пломбами грузоотправителя, погрузка товара в контейнер и определение общего веса груза производились грузоотправителем без участия перевозчика и заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/9188-08 по делу N А40-3940/08-141-16 Заявление о признании незаконным решения налогового органа о привлечении банка к ответственности за непредставление в налоговый орган справок по операциям и счетам клиента банка удовлетворено правомерно, так как банк правомерно не исполнил запрос налогового органа, поскольку налоговый орган не вправе запрашивать информацию о клиенте банка, если это не связано с проверкой самого клиента как налогоплательщика.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/86-09 по делу N А40-38280/06-114-180 Заявление о наложении на налоговый орган судебного штрафа за неисполнение решения арбитражного суда удовлетворено правомерно, так как формальное принятие налоговым органом в порядке ст. 176 НК РФ решения о возврате заявителю НДС не свидетельствует о фактическом исполнении судебного акта.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/77-09 по делу N А40-76096/06-151-460 Заявление о признании недействительными решения и требований налогового органа в части доначисления акциза, соответствующих сумм пени и штрафа удовлетворено, так как заявитель документально подтвердил право на применение налоговых вычетов по акцизам и налоговым органом был признан данный факт.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/202-09 по делу N А40-15729/08-128-64 После истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и с этого момента не подлежат начислению и не могут быть взысканы в принудительном порядке.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/162-09 по делу N А40-35439/08-127-84 Непредставление налогоплательщиком документов, подтверждающих сумму заявленных в декларации налоговых вычетов по НДС, само по себе не свидетельствует о занижении им налоговой базы или о неправильном исчислении налога, подлежащего уплате в бюджет, не образует состава правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/13397-08 по делу N А40-7670/08-121-95 Заявление о признании незаконным постановления государственного органа в части принятия решения о вещественных доказательствах - об изъятии рыбопродукции, переданной на ответственное хранение, и обращении ее в доход государства удовлетворено правомерно, поскольку обращение в доход государства изъятой рыбопродукции, принадлежащей заявителю, совершено с превышением полномочий при отсутствии правовых и фактических оснований.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/13388-08 по делу N А40-57572/07-76-317 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату НДС и налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как налоговым органом при определении рыночной цены, по которой заявитель вправе был сдавать в аренду нежилые помещения, должным образом не принята во внимание сопоставимость условий заключения сделок с идентичными услугами, не установлено влияние состояния здания на цену таких услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/13369-08 по делу N А40-25202/08-146-291 В удовлетворении заявления о признании недействительными решений таможенных органов об отказе в возврате антидемпинговой пошлины и об обязании осуществить возврат ранее уплаченных антидемпинговых пошлин отказано правомерно, так как оспариваемые решения являются законными.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/13365-08 по делу N А40-54428/08-98-175 Дело по заявлению о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения налогового органа и запрещения налоговому органу совершать действия, направленные на взыскание налога на прибыль и пени, направлено на новое рассмотрение, так как вывод суда об отсутствии оснований для введения обеспечительных мер сделан при неисследовании представленных заявителем документов, в том числе банковской гарантии.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/13360-08 по делу N А40-3602/07-143-28 Прежде чем разрешить спор в отсутствие какой-либо стороны, суд должен убедиться, что в деле имеются данные о вручении сторонам извещений о времени и месте разбирательства.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/13284-08 по делу N А40-33202/08-92-310 Заявление о признании недействительными акта проверки налогового органа, а также вынесенного по результатам проверки предписания налогового органа удовлетворено правомерно, так как налоговый орган вышел за рамки предоставленных ему законом полномочий и возложенных на него правоприменительных функций, понуждая хозяйствующий субъект выполнить требования, не предусмотренные законодательством.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/13189-08-2 по делу N А40-23117/08-72-231 Заявление о признании незаконными решений таможенных органов об отказе в проведении корректировки стоимости товаров удовлетворены правомерно, так как к экспорту природного газа применяются положения Таможенного кодекса РФ, что не исключает возможности корректировки таможенной стоимости данного товара в порядке, предусмотренном таможенным законодательством РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/12845-08 по делу N А40-15064/08-99-33 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС, доначислении налога, начислении штрафа и привлечении к ответственности за неполную уплату НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем подтверждено право на применение налоговых вычетов по НДС, а налоговым органом не представлено доказательств получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/12798-08-П по делу N А40-14150/07-126-105 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и требования об уплате налоговой санкции удовлетворено правомерно, так как налоговым органом проведена повторная проверка по вопросу полноты и своевременности перечисления в бюджет НДФЛ, что не допускается НК РФ, кроме того, оспариваемое решение нарушает права и законные интересы заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/12651-08 по делу N А40-28959/08-145-326 Заявление о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении заявителя к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа удовлетворено правомерно, так как в действиях заявителя состав вменяемого ему правонарушения отсутствует.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/12424-08 по делу N А40-32817/08-79-335 Дело по заявлению о признании незаконным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности, установленной ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не выяснил вопросы о том, за неисполнение требований какого именно закона и за совершение каких именно действий заявитель привлечен к ответственности, образуют ли действия заявителя объективную сторону вменяемого ему административного правонарушения.
Определение ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/12340-08 по делу N А40-26195/08-108-82 Заявление об исправлении опечатки удовлетворено, поскольку данное исправление не изменяет содержания судебного акта.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/12275-08 по делу N А40-69254/07-106-448 Дело по заявлению о признании незаконными действий налогового органа по присвоению юридическому лицу при его постановке на учет в налоговом органе идентификационного номера налогоплательщика направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал обстоятельства, связанные с незаконным повторным присвоением налоговым органом ИНН другому юридическому лицу, что препятствует ведению заявителем нормальной предпринимательской деятельности.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/11929-08 по делу N А40-32619/08-145-381 Дело по заявлению о признании недействительным постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о том, относятся ли действия принимающей стороны, связанные с продлением срока пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации, к миграционному учету.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/11899-08 по делу N А40-32628/08-153-342 Дело по заявлению о привлечении заявителя к административной ответственности на основании части 4 статьи 18.9 КоАП РФ направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, за неисполнение требований какого именно закона и за совершение каких именно действий заявитель привлечен к ответственности, образуют ли действия заявителя объективную сторону вменяемого ему состава административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/11739-08 по делу N А40-6118/08-79-67 В удовлетворении заявления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака отказано правомерно, так как таможенным органом не доказано событие вменяемого административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 04.02.2009 N КА-А40/115-09 по делу N А40-83748/05-98-691 Заявление в части наложения судебного штрафа на налоговый орган за неисполнение судебного акта удовлетворено правомерно, так как довод налогового органа о невозможности исполнить судебный акт в связи с отсутствием технической возможности по оформлению платежного поручения в соответствующем виде не может служить основанием для освобождения его от ответственности, предусмотренной законодательством РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А41/13353-08 по делу N А41-12168/08 Исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору и процентов за пользование кредитом оставлено без рассмотрения правомерно, поскольку истцом заявлено требование, которое в соответствии с законодательством должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А41/13349-08-П по делу N А41-К1-8017/07 Отсутствие надлежаще заключенного договора подряда не освобождает заказчика от обязанности оплатить фактически выполненные и принятые работы.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А41/12406-08-П по делу N А41-К1-13017/07 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления, выразившегося в непринятии решения о предоставлении в собственность заявителю земельного участка, отказано правомерно, так как на спорном земельном участке недвижимое имущество заявителя отсутствует.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/13421-08 по делу N А40-4680/06-124-13"Б" Заявление о включении требований в реестр требований кредиторов должника возвращено правомерно, так как обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, в установленный судом срок заявителем не устранены.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/13408-08 по делу N А40-21938/08-47-229 Исковые требования о внесении изменений в договор энергоснабжения удовлетворены правомерно, так как указанным договором предусмотрено, что в случае вступления в силу новых нормативных правовых актов, регулирующих отношения по поставкам электроэнергии, предусматривающих иное регулирование, чем предусмотрено договором, стороны обязуются пересмотреть условия договора и внести соответствующие изменения в порядке, установленном договором.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/13344-08 по делу N А40-12112/08-6-118 Исковые требования о взыскании суммы задолженности по договору купли-продажи нефтепродуктов и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик неправомерно приостановил исполнение своих обязанностей по договору и не представил доказательств надлежащего исполнения обязательств по поставке товара в рамках заключенного договора.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/13341-08 по делу N А40-12993/08-132-131 Исковые требования в части взыскания задолженности по государственному контракту на выполнение ремонтных работ удовлетворены правомерно, так как в силу указанного контракта и положений ГК РФ работы, выполненные истцом, подлежат обязательной оплате в пределах договорного лимита с учетом поступивших от ответчика ранее платежей.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/13338-08 по делу N А40-34512/08-134-318 Исковые требования о взыскании неустойки удовлетворены правомерно, так как истец не представил доказательств, позволяющих установить просрочку исполнения ответчиком обязательств по выполнению работ, кроме того, оснований для взыскания неустойки за нарушение сроков по второму этапу не имеется, поскольку договор был расторгнут по инициативе истца до окончания срока выполнения работ по второму этапу.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13337-08 по делу N А40-68178/07-7-609 Исковые требования о взыскании задолженности по агентскому договору и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как истцом (агентом) были направлены ответчику (принципалу) отчеты, которые ответчиком получены, доказательств неполучения отчетов агента, как и доказательств погашения задолженности, ответчиком представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/13332-08 по делу N А40-22754/08-60-173 Исковые требования о признании за истцом права собственности на встроенно-пристроенное нежилое помещение удовлетворены правомерно, так как истец, фактически являясь стороной инвестиционного контракта, внес дополнительную оплату рыночной стоимости, составляющую разницу между введенной площадью нежилых помещений в объекте и площадью нежилых помещений, принадлежащих истцу до начала строительства.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/13321-08 по делу N А40-22172/08-5-252 Дело по иску о взыскании страхового возмещения и убытков по договору страхования направлено на новое рассмотрение, так как судом не были установлены стоимость годных остатков поврежденного транспортного средства и размер страхового возмещения в соответствии с условиями заключенного договора.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/13318-08 по делу N А40-38465/08-48-348 В удовлетворении исковых требований о расторжении договора купли-продажи ценных бумаг отказано правомерно, так как основания для расторжения договора отсутствуют, в связи с чем обязательства по договору прекращены вследствие их исполнения.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/13160-08 по делу N А40-19941/08-138-152 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки оборудования отказано правомерно, так как сторонами в договоре не был согласован срок поставки оборудования, а указан только срок его изготовления, в связи с чем не подлежат применению санкции в виде неустойки.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12918-08 по делу N А40-61401/07-137-558 В удовлетворении исковых требований о признании ничтожным договора доверительного управления обыкновенными бездокументарными именными акциями открытого акционерного общества отказано правомерно, так как истец не является стороной по оспариваемой сделке, его права как эмитента акций, являющихся предметом договора доверительного управления, не нарушены.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12908-08 по делу N А40-41837/08-9-459 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда на проведение проектных и изыскательских работ и неустойки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не исполнены в полном объеме обязательства по оплате выполненных истцом работ.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12703-08 по делу N А40-30126/08-52-307 Исковые требования о взыскании предоплаты по договору возмездного оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик, являвшийся заказчиком, не выполнил обязательства по договору, в связи с чем оснований для удержания полученных им в качестве предоплаты денежных средств у него не имеется и они должны быть возвращены истцу по правилам о неосновательном обогащении.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12663-08 по делу N А40-12449/08-55-84 В удовлетворении исковых требований о взыскании субсидий, полученных ответчиком, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как ответчик является субъектом получения субсидий на техническое обслуживание дома, а истец не представил доказательств выполнения работ и оказания услуг в рамках заключенного с ответчиком договора на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12637-08 по делу N А40-25528/08-55-178 Законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено обязательное предъявление претензии в случае обращения с требованием о возмещении ущерба в порядке суброгации.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12443-08 по делу N А40-36204/07-138-238 Дело по иску о признании соглашения о переводе долга недействительным и применении последствий недействительности сделки направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал доводы третьих лиц по настоящему делу, не проверил соответствие оспариваемой сделки закону, не разрешил вопрос о характере правоотношений сторон и третьих лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12425-08 по делу N А40-26418/08-102-282 Дело по иску о взыскании задолженности по договору строительного подряда и пени направлено на новое рассмотрение, так как судом не выяснено, были ли выполнены истцом обязательства по договору, если были выполнены, то в каком объеме и какова их стоимость, приняты ли выполненные работы ответчиком, передавалась ли исполнительная документация на выполненные работы, не установлено, возникла ли обязанность ответчика по оплате работ.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12352-08 по делу N А40-34744/08-29-394 Производство по делу о взыскании задолженности и процентов за пользование кредитом прекращено, так как сторонами утверждено мировое соглашение.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12297-08 по делу N А40-7298/08-16-87 Исковые требования об обязании Департамента земельных ресурсов города Москвы заключить с истцом договор краткосрочной аренды земельного участка удовлетворены правомерно, так как собственник спорного земельного участка издал распоряжение о его передаче в аренду истцу для завершения строительства гаража-стоянки и в силу положений статьи 36 ЗК РФ ответчик как орган, наделенный полномочиями на заключение договора, обязан подготовить проект договора и направить его истцу.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/12221-08 по делу N А40-26194/08-82-241 Исковые требования об обязании освободить от охраны и персонала ответчика нежилые помещения, принадлежащие на праве собственности истцу, и демонтировать системы контроля доступа в указанные помещения, капитальную стену и двери удовлетворены правомерно, так как ответчик ограничил доступ истца в принадлежащие ему на праве собственности нежилые помещения.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/11698-08 по делу N А40-7376/08-57-27 Исковые требования о признании недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества о реорганизации в форме присоединения и передаточного акта удовлетворены правомерно, так как ответчиком не соблюден установленный законом срок извещения истца о проведении собрания, а направленный истцу бюллетень для голосования не соответствовал требованиям пункта 4 статьи 60 ФЗ "Об акционерных обществах".
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КГ-А40/11381-08 по делу N А40-7380/08-83-75 Исковые требования о признании недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества о реорганизации в форме присоединения и передаточного акта удовлетворены правомерно, так как ответчиком не соблюден установленный законом срок извещения истца о проведении собрания, а направленный истцу бюллетень для голосования не соответствовал требованиям пункта 4 статьи 60 ФЗ "Об акционерных обществах".
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А41/12459-08 по делу N А41-15781/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по ст. 16.14 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель, представив отчет о принятии товара на склад, не предпринял каких-либо действий по принятию товара из зоны таможенного контроля и размещению его на складе временного хранения, чем нарушил установленный таможенным законодательством РФ порядок временного хранения товаров.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/98-09 по делу N А40-36926/08-126-106 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов в отношении сумм НДС, предъявленных заявителю с 01.01.2005 до 01.01.2006 подрядными организациями и уплаченных им при проведении капитального строительства и не принятых к вычету в установленном порядке.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/96-09 по делу N А40-9825/08-98-22 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неуплату НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель обоснованно применил налоговые вычеты по НДС, налоговым органом не представлено доказательств получения заявителем необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/41-09 по делу N А40-71270/06-4-310СР Заявление о взыскании судебных расходов удовлетворено правомерно, так как взыскиваемые судебные расходы являются разумными.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/31-09 по делу N А40-30164/08-151-87 В удовлетворении заявления о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора пеней и штрафа отказано правомерно, так как оспариваемое требование соответствует требованиям ст. 69 НК РФ и заявителем не представлено доказательств уплаты налога по налоговой декларации по НДС за спорный период и наличия факта переплаты по данному налогу.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/29-09 по делу N А40-26132/08-20-60 Нарушение порядка и формы представления налоговой декларации не образует состава правонарушения, установленного статьей 119 Налогового кодекса РФ. Представление налогоплательщиком декларации в налоговый орган на бумажном носителе не препятствует осуществлению последним возложенных на него функций по налоговому контролю.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/13409-08 по делу N А40-67708/08-17-559 Административная ответственность по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ применяется в случае неисполнения резидентом предельного срока представления документов отчетности, к которым относится справка о совершении валютной операции. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/13387-08-П по делу N А40-332/07-35-3 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как налоговый орган, принимая оспариваемое решение, не учел того, что в книгу продаж заявителем был включен счет-фактура, по которому он уплачивал НДС в качестве налогового агента, а проведенные заявителем работы по биологической рекультивации арендованных им земель, связаны с его производственной деятельностью и обязанностью нести эти расходы.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/133-09 по делу N А40-285/08-126-2 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, доначислении НДС и пени и требования налогового органа удовлетворено правомерно, так как спорная сумма налога была уплачена заявителем в бюджет на момент вынесения налоговым органом оспариваемых решения и требования, а привлечение заявителя к налоговой ответственности является повторным.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/13073-08-2 по делу N А40-67014/07-109-274 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в принятии налогового вычета по НДС отказано правомерно, так как заявителем представлены счета-фактуры, выставленные с нарушением требований ст. 169 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/12696-08 по делу N А40-41009/08-147-348 Заявление о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, удовлетворено правомерно, так как неисполнение заявителем предписания, возлагающего на него обязанности по предоставлению документов и сведений, не имеющих целью обеспечить конкуренцию, не образует состава вмененного ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/12512-08 по делу N А40-7731/08-129-34 При осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг) в таможенном режиме экспорта уплаченные поставщикам этих товаров (работ, услуг) суммы НДС, если они документально подтверждены, подлежат возмещению в пределах установленного законом срока вне зависимости от того, в каком налоговом периоде налогоплательщик-экспортер заявил о своем праве на такое возмещение.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/12213-08 по делу N А40-21217/08-118-81 Заявление о признании недействительными требования налогового органа об уплате НДС, решения о взыскании НДС за счет денежных средств на счетах заявителя в банках, инкассового поручения о списании НДС со счета заявителя удовлетворено правомерно, так как оспариваемое решение принято, а инкассовое поручение выставлено до истечения срока добровольного исполнения оспариваемого требования, в самом же требовании не указаны его основания.
Постановление ФАС Московского округа от 03.02.2009 N КА-А40/112-09 по делу N А40-19983/08-140-62 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения, выставленного в связи с неисполнением требований налогового органа о взыскании за счет имущества заявителя НДС и пеней по данному налогу, отказано правомерно, так как налоговым органом были представлены доказательства того, что в сроки, установленные налоговым законодательством РФ, заявителем не была исполнена обязанность по уплате налогов в бюджет.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А41/13313-08 по делу N А41-8396/08 Исковые требования о взыскании задолженности за поставленные товары и выполненные работы, а также процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик лишь частично исполнил принятые на себя обязательства по оплате поставленного истцом товара и выполненных работ.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А41/13268-08 по делу N А41-4942/08 Дело по иску об обязании заключить договор купли-продажи объектов недвижимого имущества и произвести взаимозачет направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос действительной правовой природы договора о намерениях и соответствие данного договора нормам законодательства, регулирующим конкретные правоотношения.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А41/13003-08 по делу N А41-11125/08 Из смысла ст. 36 Земельного кодекса РФ не следует, что собственник утрачивает исключительное право на выкуп земельного участка, занятого объектом недвижимости и необходимого для его использования, в случае заключения договора аренды земельного участка.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А41/12365-08 по делу N А41-377/08 Дело о вынесении решения о государственной регистрации перехода к истцу права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения направлено на новое рассмотрение, так как судом к участию в деле не привлечены третьи лица, права которых затрагиваются при рассмотрении иска; судом не исследован вопрос о нарушении порядка отчуждения спорного земельного участка при заключении сторонами договора купли-продажи и не определены последствия такого нарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А41/12284-08 по делу N А41-11517/08 Заявление о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета органам Федеральной регистрационной службы России совершать любые действия, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на земельные участки, удовлетворено правомерно, так как заявленные меры направлены на сохранение существующего положения.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13405-08 по делу N А40-25433/08-125-166 Защита прав, нарушенных при организации и проведении торгов, осуществляется исключительно путем признания их недействительными.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13370-08 по делу N А40-20861/08-65-237 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, причиненных предоставлением льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, отказано правомерно, так как истец обратился в суд с исковыми требованиями за пределами предусмотренного Гражданским кодексом РФ срока исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13358-08 по делу N А40-41458/08-85-335 В удовлетворении исковых требований о расторжении охранно-арендного договора отказано правомерно, так как истец не представил доказательств наличия существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении спорного договора, а также того, что в связи с принятием постановлений органом исполнительной власти субъекта РФ исполнение обязательств по охранно-арендному договору стало невозможным.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13340-08 по делу N А40-32983/08-7-355 Исковые требования о взыскании страхового возмещения, выплаченного в связи с повреждением застрахованного истцом транспортного средства в результате ДТП, удовлетворены правомерно, так как истцом соблюдены все условия договора страхования, факты наступления страхового случая и выплаты страхового возмещения истцом доказаны.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13320-08 по делу N А40-29453/08-132-283 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки по договору поставки отказано правомерно, так как истцом не был доказан факт заключения указанного договора, следовательно, отсутствуют правовые основания для взыскания договорной неустойки.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13303-08 по делу N А40-25843/08-49-128 Сам по себе факт возмещения страховщиком убытков не является безусловным основанием для перехода к страховщику прав страхователя.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13299-08 по делу N А40-42352/08-69-415 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации разницы между стоимостью восстановительного ремонта поврежденного автомобиля и возмещенным ответчиком ущербом удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя, гражданская ответственность которого застрахована ответчиком.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13271-08-1,2 по делу N А40-37347/08-147-296 Заявление о признании незаконным отказа Департамента имущества города Москвы в выдаче заявителю зарегистрированного договора аренды нежилого помещения удовлетворено правомерно, так как в перечне имущества, находящегося в собственности города Москвы и подлежащего приватизации, спорное помещение отсутствует, кроме того, стороны приступили к исполнению договора, поскольку заявителем уплачивались арендные платежи.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13260-08 по делу N А40-8212/08-56-8 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика исполнять договор аренды земельного участка до конца срока действия и обязании отозвать уведомление о досрочном расторжении договора отказано правомерно, так как оспариваемые действия ответчиков и акты не нарушают права и законные интересы истца.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13225-08 по делу N А40-11244/08-82-119 Дело о взыскании суммы задолженности по арендным платежам и пени по договору аренды нежилых помещений направлено на новое рассмотрение, так как судом не дана оценка доводам ответчика о том, что, несмотря на его требования о предоставлении доказательств перехода права собственности на арендуемые помещения к истцу, последним не были представлены доказательства, подтверждающие, что он является надлежащим кредитором.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13224-08 по делу N А40-8177/08-59-56 Дело о выделении доли в натуре в виде нежилых помещений и признании права собственности на нее направлено на новое рассмотрение, так как суд не выяснил причины невозможности оформления ответчиками акта о результатах реализации инвестиционного контракта; судом не рассмотрен вопрос о возможности выдела доли истцу без причинения несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, или в случае невозможности такого выдела - о выплате компенсации.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13223-08 по делу N А40-18362/08-83-120 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как доказательств оплаты имеющейся задолженности в материалах дела нет и ответчиком не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13220-08-2 по делу N А40-21576/08-83-169 Исковые требования о взыскании стоимости потребленной тепловой энергии удовлетворены правомерно, так как ответчиком не исполнены обязательства по договорам энергоснабжения в части оплаты потребленной тепловой энергии.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13218-08 по делу N А40-27575/08-82-251 В удовлетворении исковых требований о признании участником долевого строительства жилого комплекса, признании права на получение доли в объекте инвестиционной деятельности отказано правомерно, так как истец не доказал нарушения его прав и законных интересов ответчиком, поскольку ответчик не находится с истцом в договорных отношениях, не является заказчиком строительства, не оспаривал права истца как соинвестора.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13213-08 по делу N А40-37105/08-41-390 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки и пени в части распределения судебных расходов направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что распределение судебных расходов произведено судом первой инстанции при неполно выясненных обстоятельствах, не установлено, когда была произведена ответчиком частичная оплата товара, соответствующая сумме уменьшения размера исковых требований, до или после обращения истца в арбитражный суд.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13160-08-Б по делу N А40-19941/08-138-152 Дело о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки оборудования назначено к рассмотрению по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, правомерно, так как, отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о принятии решения в отношении прав и обязанностей изготовителя спорного оборудования, не привлеченного к участию в деле.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13075-08 по делу N А40-63998/08-42-540 Дело по иску об обращении взыскания на заложенное имущество направлено на новое рассмотрение, так как установление обстоятельств, касающихся как предоставления кредита, так и определения сумм неисполненных обязательств, вытекающих из кредитного договора, возможно без ожидания результатов рассмотрения другого дела путем исследования и надлежащей оценки тех доказательств, которые стороны обязаны представить по правилам АПК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13043-08 по делу N А40-32774/08-41-315 Исковые требования об обязании ответчика забрать у истца нефтепродукты ненадлежащего качества, поставленные ответчиком, а также провести работу по зачистке топливного резервуара удовлетворены правомерно, так как истцом по результатам приемки товара по качеству и количеству обнаружено отступление от надлежащего качества, что подтверждено экспертным заключением.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/13031-08 по делу N А40-36070/08-60-266 В удовлетворении исковых требований о взыскании с федерального унитарного предприятия и с субсидиарного должника задолженности за поставленный товар отказано правомерно, так как судом установлено отсутствие документального подтверждения последующего одобрения со стороны уполномоченных лиц договора поставки, а также разовой сделки купли-продажи, оформленной товарной накладной.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12982-08 по делу N А40-50447/08-23-450 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности на нежилые строения отказано правомерно, так как спорные строения являются самовольными постройками, истец не представил доказательств получения им разрешения на строительство, а также доказательств того, что сохранение построек не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12831-08 по делу N А40-33304/08-7-358 Дело по иску о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, направлено на новое рассмотрение, так как арбитражный суд принял судебный акт о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, кроме того, резолютивная часть решения, принятая на основании ст. 176 АПК РФ, не соответствует резолютивной части в полном объеме изготовленного решения.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12746-08 по делу N А40-2454/08-82-35 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности на здание в силу приобретательной давности отказано правомерно, так как договор аренды в отношении спорного имущества в материалы дела не представлен, что свидетельствует об отсутствии у истца законных оснований для владения недвижимым имуществом.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12731-08 по делу N А40-58775/08-36-199Б Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) возвращено правомерно, так как заявителем не представлены доказательства направления копии заявления о признании банкротом по юридическому адресу должника, а также доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества должника.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12526-08-П по делу N А40-31743/07-122-222 Заявление о признании недействительным распоряжения государственного органа о передаче недвижимого имущества федеральному государственному унитарному предприятию удовлетворено правомерно, так как решение о признании имущества излишним, неиспользуемым либо используемым не по назначению должно приниматься непосредственно Министерством обороны РФ, чего, однако, не было в полной мере соблюдено государственным органом при издании оспариваемого распоряжения.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12435-08-П по делу N А40-64903/06-29-150 Исковые требования о взыскании задолженности по договору субподряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как работы по договору истцом выполнены, однако ответчиком не оплачены.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12410-08 по делу N А40-64079/07-104-368 Исковые требования о взыскании задолженности за отпущенные лекарственные средства льготным категориям граждан в соответствии с государственным контрактом удовлетворены правомерно, так как ответчик обязательства по государственному контракту надлежащим образом не исполнил.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12388-08 по делу N А40-23556/08-82-212 Требование о безвозмездном устранении недостатков по договору подряда в разумный срок является самостоятельным способом защиты нарушенного права заказчика, применяемым с целью надлежащего исполнения подрядчиком своего обязательства.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12383-08 по делу N А40-57592/07-46-475 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил факт хищения документов и печати ответчика, не предложил сторонам разрешить вопрос о проведении почерковедческой экспертизы, не рассмотрел вопрос о привлечении к участию в деле третьего лица, не проверил довод кассационной жалобы относительно местонахождения документов и печати.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12323-08 по делу N А40-20434/08-27-186 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены правомерно, так как к истцу перешло право требования возмещения вреда непосредственно к страховщику в пределах выплаченной суммы в порядке статьи 965 Гражданского кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12310-08 по делу N А40-1793/08-59-25 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора аренды и применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, так как представленными в материалы дела доказательствами установлено право ответчика распорядиться спорными помещениями, передав их в аренду.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12244-08 по делу N А40-70753/05-133-590, А40-68295/06-83-493 В удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по делу о признании недействительным решения общего собрания акционеров по вновь открывшимся обстоятельствам отказано правомерно, так как ссылка заявителя на вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по гражданскому делу об установлении факта фальсификации доказательств несостоятельна, поскольку в силу АПК РФ фальсификация доказательств устанавливается вступившим в законную силу приговором суда.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/12179-08-А,Б по делу N А40-50529/08-56-464 В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на акции открытого акционерного общества и запрета регистратору осуществлять любые операции с акциями отказано правомерно, так как заявленные обеспечительные меры несоразмерны имущественным интересам заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/11637-08 по делу N А40-4750/08-56-48 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика внести в реестр владельцев именных ценных бумаг изменения в информацию лицевого счета зарегистрированного лица отказано правомерно, так как в представленных истцом документах допущены исправления, помарки, зачеркивания, документы не содержат всей необходимой информации, а у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах истца.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/11569-08 по делу N А40-6083/08-67-61 Исковые требования о взыскании убытков, причиненных односторонним расторжением договора на оказание услуг по консультированию, настройке и обновлению программного продукта, удовлетворены правомерно, так как истцом были представлены доказательства того, что отказ ответчика от исполнения указанного договора вынудил истца заключить новый договор с другим лицом на оказание аналогичных услуг по более высокому тарифу.
Определение ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КГ-А40/107-09 по делу N А40-9844/08-74-26Б Арбитражный суд, принявший судебный акт, вправе исправить допущенные в нем опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А41/9711-08 по делу N А41-2187/08 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ, удовлетворено правомерно, так как вина заявителя в совершении вмененного административного правонарушения не установлена.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/9107-08 по делу N А40-7145/08-80-24 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам удовлетворено правомерно, поскольку в запросе налогового органа отсутствовали надлежащие основания, подтверждающие необходимость представления заявителем истребуемых у него сведений, следовательно, действия банка не образуют состав вменяемого ему правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/7634-08 по делу N А40-63945/07-35-359 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, поскольку заявитель выполнил условия применения вычетов по налогу на добавленную стоимость, подтвердив хозяйственные операции.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/58-09 по делу N А40-50804/08-151-180 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о приостановлении операций по счетам заявителя в банке удовлетворено правомерно, так как декларация по налогу на добавленную стоимость за спорный период была представлена заявителем в сроки, определенные законодательством РФ о налогах и сборах.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/50-09 по делу N А40-26135/08-35-78 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении банка к ответственности за неисполнение решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств, подтверждающих наличие на момент вынесения оспариваемого решения у налогоплательщика задолженности по уплате налогов, а также ее размер.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/13417-08 по делу N А40-22651/08-127-64 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены документы, подтверждающие право на применение налоговых вычетов по НДС, соответствующие требованиям НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/13404-08-1,2 по делу N А40-30374/08-17-321 Положения Венской конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров не содержат оснований, позволяющих квалифицировать предусмотренные контрактом скидки в случае недопоставки количества природного газа в качестве ответственности за неисполнение обязательства, вытекающего из условий контракта.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/13372-08 по делу N А40-32531/08-108-110 Заявление о признании недействительными решений налогового органа в части уменьшения вычетов по НДС и отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как налогоплательщиком соблюдены нормы налогового законодательства РФ, определяющие порядок применения налоговых вычетов по НДС и порядок возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/13335-08 по делу N А40-27924/08-154-338 Заявление о признании незаконным бездействия уполномоченного органа, выразившегося в уклонении от согласования вырубки древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне, удовлетворено правомерно, так как обязанность по согласованию и надлежащему оформлению вырубки лежит на заинтересованном лице в силу указания закона.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/13307-08 по делу N А40-42408/08-4-125 Заявление о признании недействительным решения налогового органа, вынесенного по результатам камеральной проверки уточненной налоговой декларации заявителя по налогу на добавленную стоимость, удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены надлежащие доказательства уплаты НДС на таможне при импорте сырья, которое использовано для производства экспортированного товара.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/13269-08-П-2 по делу N А40-21979/07-139-128 Непринятие юридическим лицом мер по взысканию дебиторской задолженности не лишает его права включить ее во внереализационные расходы при исчислении налога на прибыль по истечении срока исковой давности. Законодательство не ставит списание дебиторской задолженности в зависимость от наличия каких-либо действий по взысканию долга со стороны организации-кредитора.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/12907-08 по делу N А40-15978/08-120-124 При приостановлении права пользования недрами недропользователь должен быть поставлен в известность о том, какие именно существенные условия лицензии им нарушены и какие именно нарушения он должен устранить, чтобы право пользования недрами не было досрочно прекращено.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/12716-08 по делу N А40-24676/08-115-62 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения в части установления факта неполной уплаты НДС, уменьшения возмещения НДС, уменьшения налогового убытка, взыскания штрафа и пени удовлетворено правомерно, так как налогоплательщик представил в налоговый орган все необходимые документы, подтверждающие правомерность заявленных налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/12504-08 по делу N А40-29524/08-139-93 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к ответственности за неуплату налога на прибыль, НДС, ЕСН, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств неуплаты заявителем указанных налогов.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/12487-08 по делу N А40-11128/07-93-131 В удовлетворении заявления о взыскании задолженности по таможенным платежам отказано правомерно, так как обязательство об уплате спорных таможенных платежей прекращено в связи с пропуском заявителем срока, установленного п. 4 ст. 367 ГК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/12348-08 по делу N А40-17187/08-20-30 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату налога на прибыль и НДС, доначислении налога на прибыль и НДС, соответствующих сумм пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как при формировании налогооблагаемой базы и исчислении налога на прибыль и НДС заявителем соблюдены условия, предусмотренные законом.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/12191-08 по делу N А40-37903/08-92-354 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления административного органа о привлечении к ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ отказано правомерно, так как заявитель не обеспечил своевременное устранение отмеченных проверяющим помех (недостатков) эксплуатации технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков), что свидетельствует о нарушении правил содержания дорожных сооружений.
Постановление ФАС Московского округа от 02.02.2009 N КА-А40/11801-08 по делу N А40-16967/08-110-61 Производство по делу об обязании внести в официальный бюллетень Роспатента информацию о действительности патента Российской Федерации, выплатить денежную компенсацию, а также об обязании суда общей юрисдикции продлить срок судебного разбирательства прекращено правомерно, так как имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт суда общей юрисдикции.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А40/13007-08 по делу N А40-43101/08-62-350 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается принятие ответчиком работ, выполненных истцом по незаключенному договору подряда, при этом о неосновательности сбережения денежных средств ответчик должен был узнать в момент принятия работ и подписания актов уполномоченным представителем ответчика, которые подлежали оплате.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А41/13267-08 по делу N А41-К1-68/07 В удовлетворении запроса регистрирующего органа о порядке исполнения решения арбитражного суда отказано правомерно, так как запрос о порядке исполнения решения суда возможен, если решение не содержит сведений, которые государственный регистратор обязан внести в Единый государственный реестр прав, указанное решение суда содержит такие сведения.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А41/13152-08 по делу N А41-6250/08 Дело по иску о взыскании задолженности по договору аренды и пени направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не принял во внимание отсутствие у арендатора оснований для удержания залоговой суммы, перечисленной по договору аренды, и не установил размер подлежащей взысканию с ответчика задолженности по арендным платежам.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А40/9580-08 по делу N А40-728/08ип-68 В удовлетворении заявления о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа к исполнению отказано, так как заявитель не являлся взыскателем по исполнительному листу.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А40/13333-08 по делу N А40-52980/08-132-438 Дело о заключении мирового соглашения в целях устранения спора, возникшего в связи с неисполнением ответчиком обязательств по заключенному сторонами договору, направлено на новое рассмотрение, так как судом не было установлено, может ли ссылка сторон в ходатайстве об утверждении мирового соглашения на статью 141 АПК РФ являться заявлением о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в их отсутствие.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А40/12591-08 по делу N А40-30520/08-104-191 Исковые требования о взыскании убытков удовлетворены правомерно, так как ответчик надлежащим образом не исполнил обязательства по доставке международной экспресс-почты.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А40/12343-08 по делу N А40-21527/08-67-206 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждаются факт наступления страхового случая, размер причиненных убытков, а также вина в возникновении дорожно-транспортного происшествия причинителя вреда, гражданская ответственность которого застрахована ответчиком.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А40/12338-08 по делу N А40-21076/08-133-132 В удовлетворении исковых требований о взыскании штрафа за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту на поставку готовой научно-технической продукции отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А40/11716-08 по делу N А40-65527/08-8-675 К подсудности арбитражного суда субъекта РФ, на территории которого принято решение третейского суда, дело относится тогда, когда по нему одновременно одной стороной третейского разбирательства подано заявление об оспаривании решения третейского суда, а другой стороной третейского разбирательства - заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение указанного решения.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КГ-А40/10795-08 по делу N А40-2953/08-69-59 Исковые требования о взыскании задолженности по контракту на выполнение работ по строительству, сдаче в эксплуатацию объекта недвижимости и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как акты сдачи-приемки работ и справки о стоимости работ были подписаны полномочными представителями сторон, результаты работ приняты без замечаний, а доказательств оплаты указанных работ ответчиком представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КАА40/13233-08 по делу N А40-15970/08-99-36 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части оставления без удовлетворения жалобы индивидуального предпринимателя на решение нижестоящего налогового органа о приостановлении выездной налоговой проверки и привлечении к ответственности за непредставление документов направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил, когда жалоба была получена налоговым органом и продлевался ли срок ее рассмотрения.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КА-А40/13346-08 по делу N А40-31746/08-115-73 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как правомерность применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при реализации услуг по перевозке грузов заявителем документально подтверждена.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КА-А40/13334-08 по делу N А40-5909/08-114-24 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС направлено на новое рассмотрение, так как судом не были установлены обстоятельства дела, связанные с составляющими спорной суммы, не выяснено, какая сумма налогового вычета отнесена к погашению обязательства по договору уступки права требования и подлежит ли обложению НДС данная хозяйственная операция.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КА-А40/13323-08 по делу N А40-58201/08-72-549 В удовлетворении заявления регистрирующего органа о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о банкротстве, отказано правомерно, так как документы, необходимые для проведения финансового анализа, арбитражным управляющим запрашивались, доказательства неисполнения обязанностей по проверке наличия фиктивного и преднамеренного банкротства регистрирующим органом не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КА-А40/12878-08 по делу N А40-12926/08-129-45 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, ЕНВД, НДФЛ, начислении пени и штрафов, привлечении к ответственности, а также требования об уплате налогов удовлетворено правомерно, так как заявителем обоснованно уменьшен налог на прибыль на документально подтвержденные расходы, применены налоговые вычеты по НДС, а налоговым органом не доказана неполная уплата заявителем ЕНВД и НДФЛ.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КА-А40/12734-08 по делу N А40-13152/08-114-54 Законодательство о налогах и сборах Российской Федерации не связывает право налогоплательщика на налоговые вычеты с непредставлением справки по форме КС-3.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КА-А40/12720-08-П по делу N А40-13586/07-151-93 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о взыскании НДС, налога на прибыль, акциза, пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не доказаны невозможность реального производства заявителем водки, отсутствие ее фактического экспорта, непоступление выручки, нарушение обязательных санитарных и технологических норм, завышение рыночных затрат на использование товарного знака, нереальность ее рекламы, необоснованность вычетов по НДС и акцизам.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КА-А40/12196-08 по делу N А40-20865/08-118-79 Заявление о признании недействительным решения органа Фонда социального страхования РФ о привлечении к ответственности за неисполнение обязанностей по обязательному социальному страхованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний удовлетворено правомерно, так как органом Фонда был нарушен установленный статьей 101 Налогового кодекса РФ порядок привлечения к ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2009 N КА-А40/101-09 по делу N А40-47992/08-129-164 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль и НДС отказано правомерно, так как представленные заявителем для подтверждения обоснованности произведенных расходов и правомерности применения налоговых вычетов по НДС договоры, товарные накладные, счета-фактуры не отвечают признаку достоверности.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/6858-08 по делу N А41-К1-2198/04 Дело о взыскании задолженности по векселям, выданным ответчиком, направлено для рассмотрения по существу, так как судом неправомерно было приостановлено производство по делу до вступления в законную силу судебных актов по делам о недействительности спорных векселей в силу их ничтожности.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/13212-08-1 по делу N А41-3199/08 Дело о признании недействительной сделки переуступки прав и переводе обязанностей по инвестиционному контракту, признании права собственности на долю в долевой собственности на объект недвижимости жилищного назначения направлено на новое рассмотрение, так как судом не определен объем площадей, фактически проинвестированных истцом; не определено, какие имущественные права имелись у ответчика при заключении договора с истцом об уступке прав и соблюдены ли требования контракта при заключении договора.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/13210-08 по делу N А41-К1-7309/07 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности на обыкновенные именные бездокументарные акции отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств приобретения права собственности на спорные акции.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/13174-08-П по делу N А41-К1-16305/06 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным соглашения о расторжении инвестиционного контракта на строительство объектов недвижимости жилищного назначения и применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, так как оспариваемая сделка, как и сам контракт, заключена в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности юридического лица в соответствии с его уставом.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/13173-08-П по делу N А41-К1-14505/06 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате выполненных работ и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как истец представил доказательства производства работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродукта, а также сбору и перекачке нефтепродукта в емкости и принятия указанных работ ответчиком.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/13149-08 по делу N А41-6363/08 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены правомерно, так как денежные средства, перечисленные истцом по платежному поручению ответчику, были перечислены по несуществующему договору.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/13147-08 по делу N А41-11850/08 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика заключить договор аренды нежилого помещения на новый срок отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств того, что арендодатель по истечении срока договора аренды с истцом заключил договор аренды с другим лицом.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/13088-08 по делу N А41-К1-2326/08 Дело по иску о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил выполнение ответчиком работ по договору до отказа истца от его исполнения, их стоимость, мотивы отказа истца от приемки работ, если таковые заявлялись, не разрешил вопрос о возможности назначения экспертизы для установления объема работ и их стоимости.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/11926-08 по делу N А41-К1-7810/06 В удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам отказано правомерно, так как обстоятельство, на которое ссылается заявитель как на основание пересмотра указанного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, существовало на момент рассмотрения спора, было известно заявителю, кроме того, указанному обстоятельству была дана оценка в совокупности с другими доказательствами.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А41/11735-08 по делу N А41-К2-20370/06 Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А41/11108-08-2 по делу N А41-3131/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору теплоснабжения отказано правомерно, так как в соответствии с заключенным сторонами договором спорная сумма должна была перечисляться на счет истца третьим лицом, которое осуществляло сбор денежных средств за отпуск тепловой энергии с потребителей в многоквартирных домах, какая-либо ответственность ответчика за просрочку оплаты счетов истца договорами не предусматривалась.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/6965-08 по делу N А40-9755/06-45-91 Апелляционная жалоба по делу о применении последствий ничтожной сделки оставлена без движения правомерно, так как заявителем жалобы не подтверждены полномочия лица, подписавшего апелляционную жалобу, в том числе доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13309-08 по делу N А40-46477/07-9-408 Исковые требования об освобождении земельного участка, самовольно занятого ответчиком остановочно-торговым модулем, удовлетворены правомерно, так как судом установлено отсутствие у ответчика оформленных в установленном порядке прав на земельный участок, занятый остановочно-торговым модулем.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13201-08 по делу N А40-28334/08-37-243 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в виде произведенных в рамках договора подряда платежей и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по спорному договору.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13192-08 по делу N А40-54278/08-1-360 Пункт 1 части 1 статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса РФ не предусматривает исключения из компетенции третейских судов споров об исполнении обязательств, в том числе о взыскании задолженности по оплате произведенных по договору работ.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13182-08 по делу N А40-22096/08-45-232 Дело по иску в части взыскания неустойки по государственным контрактам направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не указал, привели ли меры по устранению недостатков качества продукции к выполнению государственных контрактов хотя бы в какой-то части.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13168-08-П по делу N А40-15031/07-57-126 Исковые требования о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, заключенного между ответчиками, удовлетворены правомерно, так как стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, отчужденной по оспариваемому договору, по отношению к балансовой стоимости общества, акционером которого является истец, составляла более 50 процентов балансовой стоимости активов.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/13167-08 по делу N А40-185/07-68-2 Заявление о процессуальном правопреемстве удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства заключения между ним и первоначальным кредитором договора уступки прав требования.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13165-08 по делу N А40-64021/06-45-479 Заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда удовлетворено правомерно, так как обстоятельства, связанные с легитимностью генерального директора ответчика, подписавшего договор купли-продажи векселей и признавшего иск, не исследовались судом при принятии решения, данные обстоятельства не были и не могли быть известны заявителю в лице легитимного руководящего органа при разрешении спора, имеют существенное значение для дела.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/13148-08 по делу N А40-38828/08-149-345 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа в государственной регистрации дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора отказано правомерно, так как земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, поставленный на государственный кадастровый учет до введения в действие Жилищного кодекса РФ, переходит в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме в силу прямого указания закона.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13135-08 по делу N А40-18267/08-7-144 Исковые требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи и пени удовлетворены правомерно, так как ответчик надлежащим образом не исполнил обязательства по полной оплате поставленного истцом товара в установленный договором срок.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13098-08-П по делу N А40-27711/07-41-230 Исковые требования об обязании ответчика освободить земельный участок удовлетворены правомерно, так как ответчик не представил документов, удостоверяющих его права на спорный земельный участок.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13034-08-П-1,2 по делу N А40-57495/06-6-335 Заявление об истребовании нежилых помещений из чужого незаконного владения удовлетворено правомерно, так как спорное имущество выбыло из владения истца при отсутствии законного основания, поскольку первоначальная сделка была признана недействительной решением арбитражного суда.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/13027-08 по делу N А40-21521/08-77-178 Исковые требования о взыскании задолженности по договору лизинга, расторжении договора лизинга и возврате предмета лизинга удовлетворены правомерно, так как ответчик не представил доказательств погашения задолженности.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/12972-08 по делу N А40-36311/08-110-285 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда и неустойки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не в полном объеме оплачены выполненные истцом работы.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/12961-08 по делу N А40-4680/06-124-13Б В соответствии с АПК РФ если заявитель не предпринял мер, необходимых для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления требований заявителя без движения, в установленный судом срок, то данное обстоятельство является основанием для возвращения требований заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/12884-1,2 по делу N А40-11097/08-73-19Б Дело, касающееся прекращения производства по апелляционной жалобе на определение суда об утверждении арбитражного управляющего направлено на новое рассмотрение, так как заявитель является лицом, участвующим в деле о банкротстве, а поэтому вправе обжаловать в апелляционном порядке судебный акт, принятый по вопросу, связанному с назначением арбитражного управляющего в деле о банкротстве стратегического предприятия.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/12164-08 по делу N А40-22704/08-24-195 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены правомерно, так как денежная сумма, списанная ответчиком с лицевого счета истца, является неосновательным обогащением ответчика, поскольку истец не относится к лицам, осуществляющим плату за пользование вагонами, которые находились не под грузовыми операциями.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/12115-08 по делу N А40-69361/07-81-369 В удовлетворении исковых требований о применении последствий недействительности ничтожных сделок - договоров займа - отказано правомерно, так как истцами не представлены какие-либо доказательства, подтверждающие намерение ответчика направить денежные средства, указанные в договорах займа, на покупку доли в обществе с ограниченной ответственностью.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/11756-08-1,2,3 по делу N А40-10538/08-131-108 Исковые требования о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества в форме присоединения, об утверждении договора о присоединении и об утверждении передаточного акта удовлетворены правомерно, так как истец не был уведомлен о проведении собрания акционеров, а голосование истца против реорганизации общества могло не только повлиять на результаты голосования, но и изменить результат голосования на противоположный.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/11704-08 по делу N А40-24933/08-102-258 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, так как электрическая энергия оплачивалась истцом на основании государственного контракта и договора, в связи с чем у энергоснабжающей организации отсутствует неосновательное обогащение.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КГ-А40/11504-08 по делу N А40-17953/08-34-97 Производство по делу о признании недействительными отчета об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных акций открытого акционерного общества, вынесенных на его основе заключения и решения совета директоров общества, требования о выкупе ценных бумаг прекращено, так как истец отказался от иска и отказ был принят арбитражным судом.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А41/13429-08 по делу N А41-12894/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату НДС удовлетворено правомерно, так как в подтверждение права на применение ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС заявителем представлены документы, установленные НК РФ и пунктом 2 раздела II Положения о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при перемещении товаров между РФ и Республикой Беларусь.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А41/13428-08 по делу N А41-11856/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как в подтверждение права на применение ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС заявителем представлены документы, установленные ст. ст. 165, 172 НК РФ и пунктом 2 раздела II Положения о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при перемещении товаров между РФ и Республикой Беларусь.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А41/13427-08 по делу N А41-7468/08 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату ЕНВД, доначислении налога, пени и штрафа направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал договор аренды недвижимого имущества на предмет определения того, какой физический показатель базовой доходности - "торговое место" или "площадь торгового зала" - подлежал применению заявителем при исчислении ЕНВД.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А41/12707-08 по делу N А41-6782/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налога на прибыль и НДС в виде штрафа удовлетворено правомерно, так как условия применения налоговых вычетов по НДС, предусмотренные НК РФ, заявителем соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13413-08 по делу N А40-7995/06-90-36 Заявление о наложении штрафа за неисполнение налоговым органом постановления суда удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не представил доказательств исполнения требований исполнительного документа в добровольном порядке или наличия уважительных причин для неисполнения судебного акта.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13406-08 по делу N А40-36819/04-75-387 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда отказано правомерно, так как заявителем не представлено доказательств наличия обстоятельств, которые могли бы являться основанием для пересмотра судебного акта в силу ст. 311 АПК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13400-08 по делу N А40-11962/08-111-22 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к ответственности за неуплату ЕСН, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, начисления пеней на недоимку по ЕСН и по страховым взносам, предложения уменьшить излишне возмещенный из бюджета НДС удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств необоснованного получения налоговой выгоды и недобросовестности заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13390-08 по делу N А40-15657/08-114-63 Заявление о признании недействительным решения налогового органа, которым налогоплательщику предложено уменьшить налоговые вычеты, уплатить НДС и внести необходимые исправления в бухгалтерский учет, удовлетворено правомерно, так как заявитель выполнил все условия, предусмотренные Налоговым кодексом РФ для применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13357-08 по делу N А40-50485/08-35-166 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в банках удовлетворено правомерно, так как сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год не являются налоговой декларацией, в связи с чем у налогового органа не имелось оснований для вынесения решений о приостановлении операций по счетам заявителя в банке.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13331-08 по делу N А40-8109/08-114-35 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в применении ставки 0 процентов по реализации товаров на экспорт, отказа в возмещении НДС, доначисления НДС и обязании возместить НДС путем возврата удовлетворено правомерно, так как заявителем было документально подтверждено право на применение налоговой ставки 0 процентов и возмещение НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13330-08 по делу N А40-37400/08-107-131 Заявление о признании недействительным письма налогового органа об отказе в возмещении НДС, обязании возвратить излишне уплаченный НДС и начислить и уплатить проценты за несвоевременный возврат НДС удовлетворено правомерно, так как наличие у заявителя излишне уплаченного НДС подтверждено двусторонним актом сверки расчетов с налоговым органом, а заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога подано в налоговый орган на основании показателей данного акта сверки расчетов.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13325-08 по делу N А40-28084/08-33-87 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неправомерное исчисление и уплату налога на игорный бизнес, доначислении ЕСН, НДФЛ удовлетворено правомерно, так как указанное решение вынесено с нарушением процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, до вынесения решения заявитель не был извещен о времени и месте рассмотрения материалов выездной проверки.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13305-08 по делу N А40-18178/08-141-56 Дело по заявлению о признании незаконным решения налогового органа направлено на новое рассмотрение, так как суд не установил, является ли передача отступного в виде недвижимого имущества самостоятельной операцией, облагаемой НДС в порядке, установленном п. 1 ст. 146 НК РФ, имеет ли заявитель право на налоговые вычеты применительно к пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ, поскольку отступное было предоставлено взамен исполнения обязательства по возврату заемных денежных средств, не облагаемого НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13289-08 по делу N А40-1033/08-128-5 Заявление об обязании налогового органа уплатить проценты, начисленные на сумму излишне взысканных налогов и пеней, удовлетворено правомерно, так как возврат налогов и пеней был произведен налоговым органом с просрочкой.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13278-08 по делу N А40-30342/08-143-83 Лизингодатель имеет право на вычет уплаченного НДС согласно п. 1 ст. 172 НК РФ после принятия на учет лизингового имущества и при наличии соответствующих первичных документов.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13276-08 по делу N А40-36809/08-127-93 При подтверждении судом наличия у налогоплательщика права на возмещение НДС факт отсутствия оспаривания решения налогового органа не может являться основанием для отказа в удовлетворении требования налогоплательщика о возмещении сумм НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13214-08 по делу N А40-49262/08-129-176 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности удовлетворено правомерно, так как непринятие обеспечительных мер приведет к причинению значительного ущерба заявителю.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13162-08 по делу N А40-19367/08-121-215 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий государственного органа, выразившихся во внесении правопредшественника заявителя в реестр недобросовестных поставщиков, отказано правомерно, так как оспариваемые действия соответствуют законодательству РФ, поскольку заявителем в нарушение норм о размещении заказов и аукционной документации в установленный срок подписанный контракт не был передан заказчику и другим федеральным органам исполнительной власти.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13078-08 по делу N А40-32108/08-33-105 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем подтверждено фактическое осуществление заявленных операций и соблюдены требования ст. 171, ст. 172 НК РФ при применении налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/13030-08-П по делу N А40-72250/06-108-416 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, пеней, а также штрафов за неполную уплату НДС и налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как заявитель выполнил условия, предусмотренные Налоговым кодексом РФ для принятия налогового вычета по НДС и признания расходов по налогу на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 29.01.2009 N КА-А40/12265-08 по делу N А40-57439/07-98-323 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как заявитель правомерно включал в состав внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль затраты в виде процентов по займам, затраты на содержание законсервированных объектов основных средств.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А41/13146-08 по делу N А41-9276/08 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик не представил доказательств оплаты поставленной истцом продукции в полном объеме и в установленный договором срок.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А41/13068-08 по делу N А41-4924/08 Заявление о признании недействительным решения уполномоченного органа, которым заявитель лишен права на оформление в собственность земельного участка, принадлежащего ему на праве пожизненного (наследуемого) владения, удовлетворено правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства нахождения спорного земельного участка во второй зоне санитарной охраны водных объектов.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А41/13049-08 по делу N А41-13427/08 Дело по иску о признании незаконными действий ответчиков по проведению аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, а также признании недействительным открытого аукциона на право заключения договора аренды указанного имущества направлено на новое рассмотрение, так как судом не были соблюдены требования, предусмотренные статьей 137 АПК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А41/10428-08 по делу N А41-К1-1961/08 Право лица на приобретение прав на земельный участок под принадлежащим ему на праве собственности объектом недвижимости в тех же пределах, в которых данным земельным участком владел прежний собственник недвижимости, является безусловным и не требует волеизъявления собственника земельного участка, поскольку не влечет дополнительных обременений его права собственности.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/13186-08 по делу N А40-27663/08-45-320 Исковые требования о взыскании задолженности за некачественную поставку угольного концентрата удовлетворены правомерно, так как истец представил доказательства того, что поставленный ответчиком угольный концентрат содержит повышенный уровень зольности по сравнению с предельно допустимым с учетом базовой погрешности, а договором поставки предусмотрена скидка за каждый процент превышения зольности.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/13179-08 по делу N А40-57921/08-8-557 В удовлетворении заявления об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ отказано правомерно, так как оспариваемое решение МКАС при ТПП РФ не нарушает основополагающие принципы российского права, соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, поскольку материалами дела подтверждается наличие соглашения сторон о рассмотрении спора в МКАС при ТПП РФ и составе арбитража.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/13177-08 по делу N А40-55307/07-32-3 Исковые требования о взыскании убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда, удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждаются размер причиненного ущерба и наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникшими у истца убытками.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/13142-08-1,2 по делу N А40-10262/08-51-107 Ссылка с мотивировочной части судебного акта на постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики возможна, но только в решении суда, а не в определении.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/13123-08 по делу N А40-395/08-71-2"Б" Производство по делу о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) прекращено правомерно, так как должник отвечает признакам недействующего юридического лица, предусмотренным в статье 21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", из материалов дела усматривается, что имущество должника, за счет которого возможно было бы покрыть расходы по делу о банкротстве, отсутствует.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/13119-08 по делу N А40-48618/08-69-504 Заявление о признании и приведении в исполнение решения международного арбитражного суда удовлетворено правомерно, так как судом не установлено наличие предусмотренных законодательством РФ и международным правом оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/13062-08 по делу N А40-32244/08-22-270 Исковые требования в части взыскания неустойки по договору поставки удовлетворены правомерно, так как доказательств оплаты товара в установленный договором срок ответчиком не было представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/12996-08 по делу N А40-27956/08-32-268 Исковые требования о взыскании убытков удовлетворены правомерно, так как истцом доказаны наличие ущерба, а также причинная связь между неисполнением ответчиком условий договора по охране товара и наступившими у истца убытками, связанными с уплатой дополнительных таможенных платежей при недоставке груза.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/12995-08-П-1,2 по делу N А40-60488/06-24-424 В соответствии со ст. 1064 ГК РФ для привлечения причинителя вреда к деликтной ответственности необходимо наличие следующих элементов: противоправность поведения причинителя вреда, вина причинителя вреда и наличие причинной связи между действием (бездействием) причинителя и возникшими убытками.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/12796-08 по делу N А40-4680/06-124-13Б Заявление о включении требований в реестр требований кредиторов коммандитного товарищества возвращено правомерно, так как в указанный судом срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, не были устранены заявителем.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/12681-08 по делу N А40-55156/07-41-468 Исковые требования о взыскании недоплаты за поставленный лом и отходы драгоценных металлов и договорной неустойки удовлетворены правомерно, так как ответчик не исполнил обязательства по оплате поставленной истцом продукции в установленный договором срок.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/12599-08 по делу N А40-31267/08-110-207 Дело по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительного имущественного авторского права истца на воспроизведение литературного произведения направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не учел довод ответчика о том, что правонарушение допущено в период, когда Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" утратил свое действие, в связи с чем применению подлежала статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/12083-08 по делу N А40-64526/07-43-633 В удовлетворении иска о взыскании стоимости акций с учетом индексации, выплате морального ущерба с учетом индексации, взыскании штрафа за каждый день просрочки выплаты дивидендов отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/12001-08 по делу N А40-12781/08-106-132 Исковые требования о признании незаконным отказа в оформлении права собственности на земельный участок удовлетворены правомерно, так как истец в силу закона, являясь собственником зданий, расположенных на спорном земельном участке, имеет исключительное право на приватизацию земельного участка.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/11946-08 по делу N А40-7378/08-81-74 Исковые требования о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества в форме присоединения удовлетворены правомерно, так как при проведении собрания акционеров нарушены требования о своевременном и надлежащем извещении акционеров о его проведении, а также отсутствовал кворум для принятия решения о реорганизации общества в форме присоединения к другому юридическому лицу.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/11736-08 по делу N А40-24723/08-22-172 Исковые требования о взыскании убытков удовлетворены правомерно, так как отказ ответчика от исполнения своих договорных обязательств является незаконным, поскольку условиями заключенного между сторонами договора поставки не предусмотрена возможность одностороннего отказа от его исполнения, а также материалы дела свидетельствуют об отсутствии существенных нарушений условий договора со стороны поставщика.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КГ-А40/11694-08 по делу N А40-547/08ип-137 Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства утраты исполнительного листа, при этом срок, установленный для его предъявления, не истек.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А41/9653-08 по делу N А41-К2-2948/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении ЕНВД, начислении пени и штрафа по п. 1 ст. 122 НК РФ за неполную уплату налога удовлетворено правомерно, так как заявитель правомерно исчислил ЕНВД исходя из показателя базовой доходности - торговое место.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А41/13312-08 по делу N А41-12553/08 Заявление о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ удовлетворено правомерно, так как протокол об административном правонарушении составлен в отсутствие представителя заявителя, доказательств его надлежащего извещения о времени и месте составления протокола суду не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А41/13266-08 по делу N А41-12891/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены предусмотренные налоговым законодательством документы в подтверждение права на применение ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13343-08 по делу N А40-36911/08-118-125 Само по себе неисполнение контрагентом налоговых обязательств без иных доказательств, подтверждающих согласованность действий налогоплательщика и его контрагентов, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, не может служить основанием для отказа в правомерности налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13315-08 по делу N А40-31650/08-121-254 Заявление о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности за оказание услуг без применения контрольно-кассовой техники удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не доказан факт использования заявителем контрольно-кассовой техники, не включенной в Государственный реестр.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13311-08 по делу N А40-25035/08-145-245 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении заявителя к административной ответственности отказано правомерно, так как антимонопольный орган исправил опечатку в части, касающейся квалификации совершенного заявителем правонарушения, допущенную в оспариваемом постановлении, оставив размер штрафа, который изначально был наложен в пределах санкции, установленной частью 2.2 статьи 19.5 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13308-08 по делу N А40-14025/08-120-100 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия органа внутренних дел, выразившегося в невыполнении установленных законодательством РФ действий по регистрации автотранспортного средства, отказано правомерно, так как заявителем для регистрации спорного транспортного средства был представлен паспорт транспортного средства, не соответствующий требованиям законодательства РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13302-08-1,2 по делу N А40-30368/08-154-377 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости природного газа, поставленного на экспорт, и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как в целях определения таможенной стоимости заявитель правомерно использовал сумму платежей, подлежащих фактической уплате покупателем за поставку газа, а скидки, предоставляемые по цене поставленного газа, не являются неустойкой и не могут уменьшать таможенную стоимость газа.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13295-08 по делу N А40-15476/08-139-46, А40-18596/08-139-56 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа удовлетворено правомерно, так как налоговым органом представлены доказательства получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды и отсутствия реальности хозяйственных операций при применении налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А41/13274-08 по делу N А40-27452/08-154-324 При квалификации действий лица по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ следует исходить из того, что нарушением иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции является нарушение любых правил продажи указанной продукции, кроме перечисленных в частях 1 и 2 статьи 14.16 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13242-08 по делу N А40-15557/08-14-49 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и обязании возместить заявителю из федерального бюджета НДС путем зачета удовлетворено правомерно, так как заявитель в соответствии со ст. ст. 169, 171, 172 Налогового кодекса РФ документально подтвердил право на применение налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13236-08 по делу N А40-10114/08-114-42 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налога на прибыль, доначислении налога, пени, штрафа, а также требования об уплате налога удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств неправильного исчисления налогоплательщиком налога на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13235-08-2 по делу N А40-29101/08-140-94 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату налога на прибыль и НДС удовлетворено правомерно, так как налоговым органом необоснованно не приняты в качестве затрат на производство и реализацию продукции понесенные заявителем расходы, в связи с чем необоснованно доначислен налог на прибыль, а представленные счета-фактуры соответствуют требованиям ст. 169 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13234-08 по делу N А40-68068/08-122-58 Заявление о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления справки о поступлении валюты РФ удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается отсутствие в действиях заявителя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13230-08 по делу N А40-35325/08-143-108 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как в подтверждение права на применение ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС заявителем представлены документы, установленные НК РФ и пунктом 2 раздела II Положения о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при перемещении товаров между РФ и Республикой Беларусь.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/13176-08 по делу N А40-66727/07-115-412 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, начислении пени и штрафов удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств наличия у заявителя недоимки по уплате налогов.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/12922-08 по делу N А40-24348/08-152-244 Дело по заявлению о признании недействительным требования таможенного органа об уплате таможенных платежей направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил надлежащим образом довод заявителя о нарушении таможенным органом срока выставления оспариваемого требования на уплату таможенных платежей, а также не проверил факт заявления при декларировании и определении таможенной стоимости товаров недостоверных или документально не подтвержденных сведений.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/12890-08 по делу N А40-27543/08-21-333 Дело о признании недействительным и отмене требования таможенного органа об уплате таможенных платежей передано на новое рассмотрение, так как судом не проверен довод заявителя о нарушении таможенным органом срока выставления оспариваемого требования на уплату таможенных платежей и не дана правовая оценка доводам заявителя о нарушении его прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности оспариваемым требованием.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/12838-08 по делу N А40-34252/08-145-396 Заявление об оспаривании предписания уполномоченного органа технологического и экологического надзора о необходимости оформления лицензии на право обращения с опасными отходами удовлетворено правомерно, так как уполномоченным органом не представлено доказательств осуществления заявителем являющейся лицензируемой деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов, в связи с чем у заявителя отсутствует обязанность по получению лицензии.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/12567-08-П по делу N А40-34316/06-126-128 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в применении налогового вычета по НДС удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств получения заявителем необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/12552-08 по делу N А40-36573/08-111-93 Заявление о признании недействительным решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как заявителем представлен пакет необходимых документов, подтверждающих правомерность возмещения НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/12209-08 по делу N А40-55455/07-114-318 Действующими нормами Налогового кодекса РФ предусмотрено, что произведенные в пользу работников компенсационные выплаты (командировочные расходы) не включаются в налоговую базу по НДФЛ и ЕСН.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/12192-08 по делу N А40-18725/08-112-57 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении ЕСН и пени удовлетворено правомерно, так как авансовые платежи по ЕСН правомерно были начислены, перечислены и отражены в расчетах авансовых платежей по ЕСН по месту нахождения филиала заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 28.01.2009 N КА-А40/11690-08 по делу N А40-11063/08-126-46 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на имущество, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как оспариваемое решение нарушает НК РФ, права и интересы заявителя, поскольку спорное оборудование не использовалось в его работе.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А41/13205-08 по делу N А41-2817/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения в виде платы за транспортировку стоков по сетям отказано правомерно, так как истец не представил доказательств того, что ответчик использовал сети, принадлежащие истцу на основании договора аренды, в своих коммерческих целях и неосновательно сберег (получил) денежные средства.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А41/12957-08 по делу N А41-2372/08 Дело по заявлению об определении границ земельных участков и обязании предоставить земельные участки в собственность направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал того обстоятельства, что земельные участки, запрашиваемые заявителем, не подлежат приватизации, поскольку входят в состав земель общего пользования.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13286-08 по делу N А40-22286/08-131-199 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, так как ответчиком не исполнены обязательства по оплате выполненных истцом работ в соответствии с условиями договоров и дополнительных соглашений.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13164-08 по делу N А40-11908/08-55-80 Дело по иску о взыскании с ответчиков в порядке суброгации суммы ущерба, выплаченного в качестве страхового возмещения, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не определил требования истца, предъявляемые к каждому из ответчиков.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13157-08 по делу N А40-29774/08-125-206 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за невыполнение обязательств по оплате товара по договору поставки отказано правомерно, так как стороны не согласовали существенные условия договора, в связи с чем договор является незаключенным.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13117-08 по делу N А40-20062/08-155-139 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, понесенных в связи с наложением ареста на расчетный счет заявителя, отказано правомерно, так как истец не представил доказательств, подтверждающих наличие вины ответчика в причинении убытков в виде упущенной выгоды, размер и наличие причинной связи между действиями ответчика и причиненными убытками.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13104-08 по делу N А40-23596/08-53-194 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на отпуск холодной воды удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие задолженности ответчика по оплате стоимости потребленной холодной воды.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13099-08 по делу N А40-4999/08-72-44 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения в результате неоплаты задолженности по договору энергоснабжения отказано правомерно, так как истцом не представлены доказательства того, в каких именно помещениях осуществлялось потребление ответчиком тепловой энергии.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13026-08 по делу N А40-24948/08-77-208 Исковые требования о признании не подлежащим государственной регистрации права собственности ответчика на временный торговый павильон удовлетворены правомерно, так как спорный павильон не может быть отнесен к объектам, право собственности на которые подлежит государственной регистрации.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/13023-08 по делу N А40-62408/08-8-626 В удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда о взыскании задолженности по договору отказано, так как решение третейского суда принято незаконным составом суда.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/12989-08 по делу N А40-67827/07-64-564 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными зарегистрированного права собственности города Москвы на здание и зарегистрированного права оперативного управления на этот же объект недвижимости отказано правомерно, так как в отсутствие доказательств наличия у истца прав на спорный объект нельзя признать доказанным нарушение его прав состоявшейся государственной регистрацией вещных прав на спорное недвижимое имущество за другими лицами.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/12906-08 по делу N А40-4680/06-124-13Б Дело по заявлению о включении требований в реестр требований кредиторов должника направлено на новое рассмотрение, так как в материалах дела отсутствуют доказательства направления судом заявителю определения об оставлении без движения его заявления в связи с отсутствием подтверждения направления копий требований должнику и временному управляющему должника.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/12689-08 по делу N А40-11301/08-63-115 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными конкурса по отбору страховщиков для осуществления страхования недвижимого имущества и заключенных по результатам этого конкурса контрактов отказано правомерно, так как заявка истца на участие в конкурсе не соответствовала требованиям конкурсной документации.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КГ-А40/12331-08 по делу N А40-7986/08-146-102 Дело по иску о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд неверно определил период, в течение которого подлежат начислению проценты, поскольку до вынесения определения суда об утверждении мирового соглашения ответчик не мог знать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А41/13263-08 по делу N А41-4000/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения удовлетворено правомерно, так как в оспариваемом решении неверно определена налоговая база по НДФЛ, в связи с чем выводы о ее занижении необоснованны.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А41/13262-08 по делу N А41-2780/08 В том случае, если требование не содержит подробных данных об основаниях взимания налога и не информирует налогоплательщика с достоверностью о порядке исчисления пени, оно не может служить извещением налогоплательщика о неуплаченной сумме налога и об обязанности уплатить налог и пени. Пропуск установленного ст. 70 НК РФ срока направления требования об уплате налога и пени является основанием для признания его недействительным.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А41/13249-08 по делу N А41-5482/08 Дело по заявлению о признании недействительным постановления органа местного самоуправления в части отказа заявителю в изменении разрешенного вида пользования земельным участком направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о правомерности вынесения уполномоченным органом оспариваемого постановления.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А41/13208-08 по делу N А41-10431/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления НДС, пени и штрафных санкций удовлетворено правомерно, так как заявитель документально подтвердил право на налоговые вычеты.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13339-08 по делу N А40-53760/08-118-256 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о доначислении пеней удовлетворено правомерно, так как сумма ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль за спорные периоды меньше суммы ежемесячных авансовых платежей, начисленных расчетным путем и взысканных исходя из результатов предыдущих отчетных периодов, следовательно, сумма пеней подлежит соразмерному уменьшению.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13301-08 по делу N А40-32641/08-79-333 Налоговый кодекс РФ не содержит ограничений права налогоплательщика на применение упрощенной системы налогообложения при его создании. Каких-либо ограничений относительно подачи заявления о применении упрощенной системы налогообложения одновременно с комплектом документов на регистрацию юридического лица налоговое законодательство РФ не содержит.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13291-08 по делу N А40-1213/08ип-127 Заявление о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя удовлетворено правомерно, так как испрашиваемые расходы являются разумными и соответствуют уровню цен на рынке юридических услуг Московского региона.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13251-08 по делу N А40-11443/08-99-22 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об уменьшении НДС, предъявленного к возмещению из бюджета по экспортным операциям, удовлетворено правомерно, так как право заявителя на возмещение НДС основано на положениях ст. ст. 171 и 172 НК РФ и подтверждено соответствующими документами.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13250-08 по делу N А40-67958/08-147-547 Заявление о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники удовлетворено правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о совершении заявителем вменяемого ему административного правонарушения и соблюдении налоговым органом порядка привлечения заявителя к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13244-08 по делу N А40-22122/08-35-66 В удовлетворении заявления о признании недействительными решений налогового органа в части отказа в возмещении налога на добавленную стоимость отказано правомерно, так как указанное право у заявителя отсутствует, поскольку материалами дела подтверждаются доказательства недобросовестности заявителя и создания им условий для получения необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13237-08 по делу N А40-5255/08-7-21 В удовлетворении заявления о признании недействительными результатов межевания земельного участка, аннулировании соответствующей записи, также установлении границ земельного участка, находящегося под зданием, принадлежащим заявителям на праве собственности, отказано правомерно, так как заявителями не представлено доказательств соблюдения установленного законодательством РФ порядка межевания и оформления кадастрового плана участка.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13216-08 по делу N А40-35328/08-151-113 Заявление о признании недействительными решений налогового органа, обязании возместить НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил в налоговый орган все необходимые документы, подтверждающие правомерность применения налоговой ставки 0 процентов, а также документально подтвердил свое право на получение возмещения НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13202-08 по делу N А40-35434/08-118-115 На проведение зачета суммы налога, подлежащего возмещению в порядке статьи 176 НК РФ, заявления налогоплательщика не требуется.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13199-08 по делу N А40-24969/08-115-63 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части возмещения затрат на оплату коммунальных услуг третьему лицу, а также включения в расходы затрат на приобретение природной питьевой воды, иных затрат с доначислением соответствующих налогов, штрафов, пени удовлетворено правомерно, так как заявитель подтвердил обоснованность произведенных расходов и доказал, что данные расходы направлены на обеспечение нормальных условий труда.
Определение ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/13073-08-2 по делу N А40-67014/07-109-274 Арбитражный суд по своей инициативе вправе исправить допущенные в судебном акте опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/11386-08 по делу N А40-54077/07-118-364 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, отказа в возмещении НДС, доначисления НДС и обязания возместить НДС удовлетворено правомерно, так как представленные заявителем счета-фактуры соответствуют требованиям НК РФ и подтверждают обоснованность возмещения НДС, а доказательств неосновательного получения заявителем налоговой выгоды налоговым органом не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2009 N КА-А40/10966-08 по делу N А40-63559/07-146-442 Заявление о признании незаконными действий государственного органа, выразившихся в отказе в предоставлении права пользования недрами, и обязании передать заявку на получение лицензии на право пользования участком в соответствующий орган для рассмотрения в установленном порядке удовлетворено правомерно, так как отказ не соответствует порядку рассмотрения заявок на получение права пользования недрами и нарушает права и интересы заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А41/13158-08 по делу N А41-К1-8396/07 Исковые требования о взыскании разницы между суммой понесенных истцом убытков, причиненных авиационным инцидентом, и суммой выплаченного страхового возмещения (безусловной франшизы) удовлетворены правомерно, так как вина водителя ответчика установлена материалами дела, в силу чего последний обязан возместить вред, причиненный его работником при исполнении трудовых обязанностей, на основании ст. 1068 ГК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/13051-08 по делу N А41-2773/08 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены правомерно, так как ответчик пользовался принадлежащим истцу имуществом, истцом представлен расчет арендной платы, составленный на основании отчета независимой оценки рыночной стоимости арендной платы спорного нежилого помещения за последние 3 года аренды.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А41/12960-08 по делу N А41-К1-17865/07 Дело по иску о признании права собственности на самовольную постройку направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопросов о том, были ли истцом при создании спорного объекта недвижимости соблюдены действующие градостроительные нормы и правила и не были ли им нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А41/12948-08 по делу N А41-2185/08 Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" не установлен специальный порядок восстановления прав прежнего правообладателя в случае прекращения его прав последующей регистрацией прав за другим лицом, произведенной по недействительному основанию, поэтому лицо, чьи права были нарушены такой регистрацией, вправе обратиться к способам защиты прав, установленным статьей 12 Гражданского кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А41/12912-08 по делу N А41-К1-5443/08 Отказ от материально-правового требования к ответчику может быть заявлен только надлежащими представителями истца при наличии у них соответствующих полномочий.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А41/12795-08 по делу N А41-К1-1437/07 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным контракта на приобретение, поставку и сдачу в эксплуатацию оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга) отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А41/12765-08 по делу N А41-6098/08 В удовлетворении исковых требований об обязании освободить и передать имущественный комплекс и обязании регистрирующего органа исключить из ЕГРП записи об ограничениях права хозяйственного ведения истца на указанный имущественный комплекс в виде прав аренды ответчика отказано правомерно, так как договор аренды заключен в установленном законодательством РФ порядке, при этом спорное имущество передано ответчику по согласованию между собственником и его законным владельцем.
Определение ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А41/10344-08 по делу N А41-10669/08 Заявление регистрирующего органа об исправлении опечатки удовлетворено, так как данное исправление не изменяет содержания судебного акта.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13314-08 по делу N А40-54360/08-22-462 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями сотрудников налогового органа, отказано правомерно, так как истцом не было представлено доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями сотрудников налогового органа и возникшими убытками, а также обоснованности размера причиненных убытков.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13183-08 по делу N А40-34606/08-29-392 Дело по иску об обязании ответчика передать заказ-наряды на проведение противопожарных мероприятий направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не решил вопроса о том, кто является надлежащим ответчиком по делу, а также не установил наличия у истца обязанности обращаться к ответчику с просьбой о представлении заказ-нарядов.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13140-08 по делу N А40-52297/08-39-475 Дело по иску о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил доводы истца о частичной оплате страхового возмещения и не определил, кто является надлежащим ответчиком по делу.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13110-08 по делу N А40-31232/08-82-298 Для наступления ответственности, установленной правилами статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, необходимо наличие состава правонарушения, включающего вину причинителя вреда, неправомерность или виновность действий (бездействия), размер убытков, причинную связь между неправомерными действиями и наступившими последствиями. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности не влечет удовлетворение иска.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13065-08 по делу N А40-31794/08-48-256 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки газа удовлетворены правомерно, так как при расчете истцом количества поставленного газа обоснованно был применен порядок расчета количества поставленного газа по проектной мощности установок, предусмотренный правилами учета газа.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13064-08 по делу N А40-30299/08-17-319 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа во внесении изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество об объекте недвижимого имущества отказано правомерно, так как заявителем для государственной регистрации не были представлены установленные действующим законодательством РФ документы, подтверждающие создание объекта капитального строительства в результате реконструкции.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/13060-08 по делу N А40-27025/08-24-256 Дело по иску о взыскании задолженности и пени направлено на новое рассмотрение, так как дело рассмотрено судом первой инстанции в отсутствие представителя ответчика, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13058-08-П-2 по делу N А40-33268/07-49-290 В удовлетворении встречных исковых требований о взыскании стоимости выполненных, но неоплаченных работ по договору отказано правомерно, так как не представлено доказательств, подтверждающих факт выполнения работ по договору.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13056-08 по делу N А40-31544/08-83-308 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда и неустойки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств погашения задолженности за выполненные истцом работы.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13040-08-П по делу N А40-36544/07-54-98 Применительно к статье 333 Гражданского кодекса РФ суд вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства. При решении вопроса о возможности снижения применяемой ставки процентов суду следует учитывать изменения размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в период просрочки, а также иные обстоятельства, влияющие на размер процентных ставок.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13020-08 по делу N А40-8582/08-82-96 Исковые требования о взыскании денежных средств в качестве расходов истца на содержание здания удовлетворены правомерно, так как ответчик уклоняется от обязанности субъектов общей собственности совместно осуществлять полномочия собственников по содержанию общего имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/13017-08 по делу N А40-22776/08-125-137 Исковые требования о взыскании суммы задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие задолженности ответчика перед истцом.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12990-08 по делу N А40-30082/08-120-170 Дело по заявлению о признании недействительным отказа в государственной регистрации прекращения договора аренды направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не определил, с учетом ранее принятых судебных актов, установивших, что в отношении спорного объекта недвижимости в один период времени было заключено два договора аренды, какой договор аренды подлежит регистрации.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12942-08 по делу N А41-2024/08 Дело о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) направлено на новое рассмотрение правомерно, так как выводы суда о необоснованности заявления истца, об отказе во введении процедуры наблюдения в отношении должника и прекращении производства по делу о банкротстве произведены без учета суммы задолженности, установленной решением арбитражного суда.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12936-08 по делу N А40-25105/08-53-211 В удовлетворении исковых требований о расторжении договора аренды, взыскании задолженности по арендной плате, неустойки и выселении из нежилого помещения отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о прекращении обязательств, поскольку объект аренды поврежден и у ответчика отсутствует возможность для исполнения договорных обязательств.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12932-08 по делу N А40-22810/08-152-224 Нормами АПК РФ не предусмотрена возможность приостановления арбитражным судом деятельности юридических лиц по организации и проведению азартных игр.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12923-08 по делу N А40-23950/08-92-277 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий налогового органа по исключению юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц отказано правомерно, так как действия налогового органа соответствуют требованиям ст. 21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12897-08 по делу N А40-20205/08-94-227 Дело по заявлению о признании недействительным распоряжения уполномоченного органа в части безвозмездной передачи в муниципальную собственность недвижимого имущества направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал обстоятельства, связанные с моментом возникновения у заявителя права хозяйственного ведения на спорное имущество.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12882-08 по делу N А40-22430/08-44-66Б Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" не предусмотрен досудебный порядок урегулирования дел, связанных с банкротством юридических лиц и граждан.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12820-08 по делу N А40-27811/08-97-198 Исковые требования о взыскания суммы неотработанного аванса в виде неосновательного обогащения с начислением на указанную сумму процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается, что услуги по первому этапу договора ответчиком фактически не оказаны.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12617-08 по делу N А40-12724/08-43-100 Исковые требования о взыскании задолженности по договору энергоснабжения удовлетворены правомерно, так как ответчик не представил доказательств, подтверждающих довод о том, что истцом неправильно применен тариф при расчете задолженности.
Определение ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12602-08 по делу N А40-35892/07-91-330 Заявление об исправлении опечатки частично удовлетворено, поскольку данное исправление не изменяет содержания судебного акта.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12557-08 по делу N А40-11953/07-81-84 Дело по иску о признании недействительными договоров купли-продажи, записей в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал обстоятельства подписания договора неуполномоченным лицом, а также производились ли расчеты между сторонами договоров.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12384-08 по делу N А40-53075/07-131-444 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными решений внеочередного общего собрания акционеров отказано правомерно, так как заявитель был надлежащим образом уведомлен о проведении оспариваемого собрания, требования относительно кворума для принятия решения об избрании нового генерального директора общества соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12314-08 по делу N А40-54592/07-19-360 Исковые требования о взыскании пени за просрочку оплаты по договору поставки на основании заключенного с первоначальным кредитором договора уступки прав требования удовлетворены в меньшем заявленного размере правомерно, так как по условиям договора поставки размер неустойки ограничен, в связи с чем истец вправе требовать уплаты неустойки только с суммы уступленных ему прав по взысканию задолженности.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/12022-08 по делу N А40-5933/08-84-65 В удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств в связи с неоказанием услуг по бронированию и предоставлению номера в гостинице, а также процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств ненадлежащего исполнения ответчиком условий договора по бронированию номера.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/11632-08 по делу N А40-24385/08-30-76, А40-24903/08-30-84 Соглашения о прощении долга являются по своей правовой природе разновидностью договоров дарения и должны подчиняться запретам, установленным ст. 575 ГК РФ, не допускающей дарение в отношениях между коммерческими организациями.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/11555-08 по делу N А40-17741/07-120-99 Заявление о признании незаконными действий регистрирующего органа по регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества удовлетворено правомерно, так как оспариваемые действия нарушают права заявителя в сфере предпринимательской деятельности, поскольку лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени заявителя, в адрес регистрирующего органа с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности не обращалось.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КГ-А40/11123-08 по делу N А40-9956/07-62-88 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными сделок купли-продажи обыкновенных именных акций открытого акционерного общества отказано правомерно, так как истцом не были представлены доказательства, свидетельствующие о концентрации спорных акций в собственности одного лица либо взаимозависимых лиц, взаимосвязь и взаимовлияние субъектов спорных сделок истцом не доказаны.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А41/13257-08 по делу N А41-11511/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за неуведомление органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора в отношении автодороги федерального значения, о начале строительных работ отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о наличии в действиях заявителя признаков состава вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А41/13206-08 по делу N А41-16015/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А41/13113-08 по делу N А41-6191/08 Заявление о признании недействительным решения и постановления налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества заявителя удовлетворено правомерно, так как требования, указанные в оспариваемых ненормативных актах не содержат ссылки на документы, обосновывающие уплату налога в соответствующем размере, а также информацию о размере недоимки, дате, с которой начинают начисляться пени, и ставках пени.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А41/12849-08 по делу N А41-10644/08 Дело по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, имеется ли решение соответствующего органа о включении спорного объекта недвижимости в специализированный жилищный фонд, не проверил, имелась ли у заявителя возможность заключить какой-либо договор с проживающими в спорном объекте недвижимости гражданами.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А41/12570-08 по делу N А41-К2-16392/07 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности за непредставление запрошенной антимонопольным органом информации отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении вменяемого ему административного правонарушения доказана.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13294-08 по делу N А40-3912/08-129-16 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, соответствующих сумм пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства обоснованности произведенных расходов, правомерности применения налоговой ставки по НДС 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13293-08 по делу N А40-5255/08-7-21 Заявление о признании недействительным решения органа Федерального казначейства России о возврате исполнительного листа удовлетворено правомерно, так как содержание спорного исполнительного листа соответствует резолютивной части судебного акта арбитражного суда, на основании которого он был выдан, и требованиям статьи 13 ФЗ "Об исполнительном производстве".
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13273-08 по делу N А40-32638/08-79-332 Заявление о признании недействительным уведомления налогового органа об отсутствии у заявителя права на применение упрощенной системы налогообложения удовлетворено правомерно, так как на момент государственной регистрации юридического лица (с учетом поступившего в налоговый орган заявления о применении заявителем упрощенной системы налогообложения) у налогового органа отсутствовали основания для отказа в признании наличия у заявителя права на заявленный режим как изначально применяемого.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13253-08 по делу N А40-24679/08-84-235 Заявление о признании незаконным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.1 КоаП РФ, удовлетворено правомерно, так как срок давности привлечения к административной ответственности, установленный законом, истек.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13245-08 по делу N А40-9618/08-128-41 Налоговое законодательство РФ не ставит право на возмещение НДС в зависимость от финансового состояния налогоплательщика. В соответствии с нормами главы 21 НК РФ наличие убытков не может являться основанием для отказа в предоставлении налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13238-08 по делу N А40-7223/08-14-33 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС и привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения удовлетворено правомерно, так как представленными документами заявитель подтвердил выполнение всех условий, необходимых для принятия к вычету сумм НДС, а налоговым органом не представлено доказательств того, что заявитель при приобретении оборудования у взаимосвязанных лиц действовал без должной осмотрительности.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13232-08 по делу N А40-36743/08-107-127 Дело по заявлению о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии решения по камеральной налоговой проверке уточненной налоговой декларации по НДС, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не выяснил, каким образом могут быть защищены права заявителя, если им пропущен установленный ст. 176 НК РФ трехлетний срок для получения возмещения налога из бюджета.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13219-08 по делу N А40-68073/08-147-548 Заявление о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям удовлетворено, так как материалы дела свидетельствуют об отсутствии в действиях заявителя признаков состава вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13203-08 по делу N А40-64707/08-12-608 Заявление о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение срока представления в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям удовлетворено, так как материалы дела свидетельствуют об отсутствии в действиях заявителя признаков состава вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13198-08 по делу N А40-29504/08-153-281 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления Управления Федеральной миграционной службы России о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, отказано правомерно, так как указанным органом доказан факт совершения заявителем вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13195-08-п по делу N А40-29822/07-79-218 Заявление о признании незаконными действий Минфина РФ по возврату документов, представленных для исполнения исполнительного листа, удовлетворено правомерно, так как исполнительный лист, предъявленный Минфину РФ для исполнения, выдан на основании судебного акта по иску о взыскании денежных средств за счет казны РФ в связи с государственными обязательствами, а не на основании судебного акта по денежному обязательству федерального бюджетного учреждения.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13194-08 по делу N А40-21188/08-114-81 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС и отказе в возмещении указанного налога удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены предусмотренные ст. 165 Налогового кодекса РФ документы в подтверждение права на применение ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13180-08 по делу N А40-29696/08-94-275 В удовлетворении заявления о признании недействительными решения и постановления антимонопольного органа в части, касающейся признания органа исполнительной власти субъекта РФ нарушившим антимонопольное законодательство, отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается, что заявитель участвовал в согласованной деятельности по ограничению конкуренции, в связи с чем оспариваемые решение и предписание соответствуют действующему законодательству РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13138-08 по делу N А40-41444/08-152-370 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности за повторное совершение правонарушения, выражающегося в реализации нефтепродуктов, не соответствующих экологическим требованиям законодательства города Москвы, отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о наличии в действиях заявителя признаков состава вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13029-08-П по делу N А40-27436/07-151-161 Факт нарушения контрагентами налогоплательщика своих налоговых обязанностей само по себе не является доказательством получения им необоснованной налоговой выгоды. Налогоплательщик не несет ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/13008-08 по делу N А40-65390/07-80-272 Заявление о признании недействительным требования налогового органа об уплате налогов, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как вступившим в законную силу решением суда признано недействительным решение налогового органа, которое явилось основанием для выставления оспариваемого требования.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/12944-08 по делу N А40-29801/08-126-68 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал обстоятельства, касающиеся характера взаимоотношений заявителя с одним из контрагентов, не исследовал в совокупности доказательства, представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений, не установил, какая именно ставка налога 0 или 18 процентов подлежит применению в спорном правоотношении.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/12772-08 по делу N А40-12156/08-111-23 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части взыскания штрафа отказано правомерно, так как материалы дела свидетельствуют об умышленности действий заявителя, поскольку при отсутствии реальных поставок неуплата налога может быть только умышленной.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/12660-08 по делу N А40-12787/07-7-102 В удовлетворении заявления о взыскании с гарантийного объединения таможенных платежей отказано правомерно, так как операции по книжкам МДП завершены, а таможенным органом нарушен предусмотренный ч. 4 ст. 367 Гражданского кодекса РФ срок обращения в суд.
Постановление ФАС Московского округа от 26.01.2009 N КА-А40/11898-08 по делу N А40-68729/07-112-398 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части неуплаты налога на землю и налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как арендные платежи за арендуемое имущество, в том числе и за земельный участок, заявитель правомерно, на основании п. 10 ст. 264 НК РФ, относил к прочим расходам, связанным с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
Определение ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А41/1707-08-Ж по делу N А41-К2-12750/06 В удовлетворении заявления об исправлении опечатки отказано правомерно, так как фамилия представителя третьего лица указана правильно и имеется собственноручное заявление указанного лица.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А41/12978-08 по делу N А41-11470/08 В удовлетворении исковых требований об обязании заключить договор купли-продажи земельного участка отказано правомерно, так как вагоны-дома и бытовки, находящиеся на спорном земельном участке, не могут быть отнесены к объектам недвижимости, так как не обладают признаками, указанными в статье 130 ГК РФ, следовательно, основания для приобретения истцом участка в собственность, предусмотренные ЗК РФ, отсутствуют.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А41/12956-08 по делу N А41-К2-4374/03 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения суда о завершении конкурсного производства отказано правомерно, так как указанные заявителем обстоятельства, основанные на документах, содержащихся в материалах настоящего дела на дату рассмотрения арбитражным судом вопроса о завершении конкурсного производства, не могут быть признаны вновь открывшимися применительно к ст. 311 АПК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А41/12618-08 по делу N А41-К1-20949/07 Дело по иску о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и применении последствий недействительности сделки направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не выяснил, был ли разделен спорный земельный участок, не установил владельцев участков и не привлек их к участию в деле.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А41/12407-08 по делу N А41-К2-18755/06 Дело по заявлению об утверждении мирового соглашения в деле о признании несостоятельным (банкротом) направлено на новое рассмотрение, так как суд не установил, имеются ли сведения об иных кредиторах должника, не заявивших своих требований в деле о банкротстве, но при этом не лишенных возможности заявить эти требования в будущем.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А41/12282-08 по делу N А41-К1-23245/06 Заявление о пересмотре решения арбитражного суда по делу о признании недействительным учредительного договора акционерного общества в части передачи кооперативом в его уставный капитал земельного участка по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено правомерно, так как установление судом общей юрисдикции несоответствия решения общего собрания членов кооператива по вопросу отчуждения земельного участка нормам законодательства РФ является существенным обстоятельством.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А41/11759-08-П по делу N А41-К2-12906/07 Заявление о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации права собственности на земельный участок удовлетворено правомерно, так как заявителем на регистрацию права были представлены все документы, предусмотренные ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/13184-08 по делу N А40-21015/08-52-201 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору поставки и пеней удовлетворены правомерно, так как истец исполнил свои обязательства по передаче товара, не получив при этом от ответчика исполнения встречного обязательства - по оплате поставленного товара.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/13150-08 по делу N А40-34498/08-150-290 В удовлетворении исковых требований о взыскании страхового возмещения по договорам страхования отказано правомерно, так как истец не является выгодоприобретателем по указанным договорам.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/13137-08 по делу N А40-13325/08-96-81 Исковые требования о взыскании задолженности по договорам поставки и неустойки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не в полном объеме оплачена поставленная истцом продукция, при этом суд уменьшил размер взыскиваемой неустойки в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ из-за ее несоответствия последствиям нарушенного обязательства.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/13070-08-П по делу N А40-15991/07-138-103 В удовлетворении заявления о признании недействительными решения общества с ограниченной ответственностью, устава общества в новой редакции, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении сведений о юридическом лице отказано правомерно, так как истцом в материалы дела не представлено бесспорных доказательств, подтверждающих, что решение принималось без его участия и документы им не подписывались.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/12963-08 по делу N А40-32911/08-48-270 В удовлетворении исковых требований в части взыскания расходов на привлечение экспертов отказано, так как истцом не представлено доказательств оплаты оказанных экспертами услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/12947-08 по делу N А40-2552/08-30-89 Исковые требования в части обращения взыскания на заложенное имущество по договору о залоге движимого имущества удовлетворены, так как допущенное ответчиком нарушение кредитного соглашения является значительным, долг по кредитному обязательству не погашен.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/12925-08 по делу N А40-20344/08-46-201 Исковые требования о взыскании убытков, причиненных в результате нарушения обязательств по договору поставки, удовлетворены правомерно, так как нарушение ответчиком обязательств по поставке оборудования привело к нарушению обязательств истца перед третьим лицом, что повлекло возникновение у истца реального ущерба.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/12883-08 по делу N А40-20241/08-60-145 В удовлетворении исковых требований об истребовании имущества из чужого незаконного владения отказано правомерно, так как истец не доказал незаконности владения ответчиком спорным имуществом, поскольку заключенным между сторонами договором установлено, что до момента полной оплаты имущества за продавцом (ответчиком) сохраняется право пользования имуществом, полная оплата приобретенного истцом имущества не произведена.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/12702-08 по делу N А40-7601/08-57-30 Дело по иску о признании недействительным в силу ничтожности договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, признании недействительным решения единственного участника об утверждении новой редакции устава направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не сослался на закон, предоставляющий право обвиняемому обжаловать результаты экспертизы, назначенной по уголовному делу, не учел условий спорного договора.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/12495-08 по делу N А40-21725/08-81-204 Дело по иску о признании недействительными договоров купли-продажи недвижимого имущества направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не привлек к участию в деле в качестве надлежащих ответчиков стороны оспариваемых сделок.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/12043-08 по делу N А40-12785/08-7-87 Исковые требования об обязании заключить договор купли-продажи земельного участка удовлетворены правомерно, так как границы земельного участка сформированы, описание границ и поворотных точек имеется в кадастровом плане, выданном уполномоченным органом, а истец, в силу закона являясь собственником зданий, расположенных на спорном земельном участке, имеет исключительное право на приватизацию земельного участка.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/12034-08 по делу N А40-1659/08-138-18 В удовлетворении исковых требований о переводе прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, заключенному между ответчиками, отказано правомерно, так как продажа участником общества принадлежащей ему доли третьему лицу не запрещена уставом общества и не противоречит законодательству РФ об обществах с ограниченной ответственностью.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/11910-08 по делу N А40-31641/08-83-310 Исковые требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждено, что ответчик был уведомлен об уступке права требования по указанному договору, доказательств исполнения обязательств надлежащему кредитору ответчик не представил.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/11832-08 по делу N А40-17307/08-121-195 Заявление о признании незаконным бездействия исполнительного органа, выразившегося в уклонении от приема в собственность города Москвы жилого дома, удовлетворено правомерно, так как распоряжением вышестоящего органа установлена обязанность ответчика принять имущество в собственность города Москвы.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/11781-08 по делу N А40-22938/08-44-69Б Заявление о включении требований, основанных на договоре купли-продажи товара, в реестр требований кредиторов должника удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие задолженности по указанному договору у юридического лица перед заявителем.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/11723-08 по делу N А40-22664/08-49-90 Исковые требования об обязании ответчика заключить договор купли-продажи земельного участка удовлетворены правомерно, так как отказ ответчика в заключении договора не соответствует положениям действующего законодательства РФ и нарушает права и законные интересы истца, поскольку он является собственником объектов недвижимого имущества, расположенных на земельном участке.
Определение ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КГ-А40/10393-08 по делу N А40-60929/07-53-577 Частью 3 статьи 179 АПК РФ арбитражному суду, принявшему судебный акт, предоставлено право по своей инициативе исправить допущенные в судебном акте описки и опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А41/12979-08 по делу N А41-6043/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за непредставление налоговой декларации по налогу на прибыль и доначислении налога удовлетворено правомерно, так как налоговым органом существенно нарушен порядок рассмотрения материалов налоговой проверки, а кроме того, не представлено доказательств наличия у заявителя недоимки по налогу на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А41/12645-08 по делу N А41-8154/08 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о доначислении НДС и требования об уплате налога удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены предусмотренные Налоговым кодексом РФ документы в подтверждение права на применение налоговых вычетов по НДС, а налоговым органом не доказано получение заявителем необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А41/12246-08 по делу N А41-К2-8382/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС по камеральной проверке декларации удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены необходимые документы, подтверждающие право на возмещение НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А41/12071-08 по делу N А41-К2-5630/08 Заявление об обязании списать реструктурированную задолженность по пеням и штрафам удовлетворено правомерно, так как судебным актом было признано недействительным решение налогового органа о прекращении права реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также по начисленным пеням и штрафам, установлено отсутствие задолженности по уплате текущих налогов и сборов у заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/13229-08 по делу N А40-69/08СР-140 Заявление о взыскании расходов на оплату услуг представителя удовлетворено правомерно, так как расходы заявителя частично подтверждены и отвечают критериям разумности.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/13222-08 по делу N А40-47099/08-107-151 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части уменьшения предъявленного к вычету налога на добавленную стоимость, а также предложения уплатить недоимку по НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил полный пакет документов в подтверждение обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/13217-08 по делу N А40-65/08-СР-139 Заявление в части взыскания судебных расходов на оплату услуг представителей удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не представил доказательств чрезмерности понесенных заявителем расходов с учетом сложившейся в регионе стоимости оплаты юридических услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/13175-08 по делу N А40-3543/08-114-107 НК РФ не содержит ограничения права на вычет по НДС в случае уплаты продавцу денежных средств, полученных по договорам займа, и не связывает право налогоплательщика на вычет и возмещение налога с источником получения денежных средств, использованных им для фактической уплаты налога при приобретении товаров (работ, услуг), а также с моментом возврата.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/13156-08 по делу N А40-19540/08-107-63 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа по камеральной проверке уточненной декларации по НДС отказано, так как заявителем не выполнены условия применения налоговых вычетов по НДС, содержащиеся в п. 5 ст. 171 и п. 4 ст. 172 НК РФ, в силу которых вычеты по НДС производятся на основании счетов-фактур в связи с возвратом брака и принятием его заявителем к учету.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/13139-08 по делу N А40-31025/08-87-85 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как установленные ст. ст. 171, 172 Налогового кодекса РФ условия для принятия к вычету НДС заявителем соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/13133-08 по делу N А40-53362/08-146-467 Дело по заявлению о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за невыполнение в срок предписания органа, осуществляющего государственный надзор, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не учел довода заявителя об отсутствии реальной возможности исполнить предписание административного органа, не установил, имелась ли вина заявителя в уклонении от проведения ремонтно-реставрационных работ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/13050-08 по делу N А40-5888/08-107-13 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ и об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил документы, подтверждающие обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/13038-08 по делу N А40-65027/06-14-356 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа заявителю в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не представил доказательств использования заявителем и взаимозависимыми лицами банковских схем, направленных на незаконное возмещение НДС из федерального бюджета.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/12914-08 по делу N А41-К2-21572/07 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения отказано правомерно, так как представленные заявителем в подтверждение права на применение налоговых вычетов по НДС счета-фактуры не соответствовали требованиям ст. 169 Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/12615-08 по делу N А40-32859/08-139-110 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об отказе в возмещении НДС и привлечении к налоговой ответственности удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены необходимые документы, подтверждающие право на возмещение НДС при приобретении недвижимости.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/12438-08-П по делу N А40-16318/07-115-110 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель правильно применял налоговую ставку по НДС в размере 10 процентов при реализации леденцов без сахара, относимых к детскому и диабетическому питанию.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/12111-08 по делу N А40-23185/08-107-76 Заявление о признании недействительным решения налогового органа по выездной проверке удовлетворено правомерно, так как заявителем правомерно включены в состав затрат расходы на арендную плату, поскольку они относятся только к организации, оплачивающей за своих работников проезд к месту работы, то есть к арендатору.
Постановление ФАС Московского округа от 23.01.2009 N КА-А40/12029-08 по делу N А40-34002/07-98-224 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности в виде штрафа за неполную уплату налога на прибыль и НДС, доначислении указанных налогов и пеней за их несвоевременную уплату удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не были представлены доказательства согласованных действий заявителя и его поставщиков по созданию незаконных схем, направленных на уклонение от уплаты налогов.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А41/13153-08 по делу N А41-5935/08 Исковые требования о взыскании ущерба в порядке суброгации удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждаются наступление страхового случая, вина ответчика в повреждении транспортного средства и стоимость восстановительного ремонта.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А41/12891-08 по делу N А41-К1-7686/08 Исковые требования о взыскании убытков удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие причинно-следственной связи между бездействием ответчика и понесенными истцом убытками.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А41/12851-08 по делу N А41-13439/08 Исковые требования о признании недействительным решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью в части внесения имущественных вкладов удовлетворены правомерно, так как указанное решение принято не единогласно, в связи с чем противоречит уставу общества и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А41/12850-08 по делу N А41-К1-23309/07 В удовлетворении исковых требований о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате крушения и затопления теплохода, и обязании освободить акваторию Керченского залива Черного моря от затонувшего судна отказано правомерно, так как принятыми ранее судебными актами арбитражного суда установлены отсутствие вины ответчика в затоплении теплохода, которое произошло по причинам, не зависящим от порта и команды теплохода, а также правомерность действий команды в чрезвычайных обстоятельствах.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А41/12846-08 по делу N А41-7787/08 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий регистрирующего органа по внесению в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записей о праве собственности Российской Федерации на земельные участки отказано правомерно, так как право собственности Российской Федерации на спорные земельные участки в судебном порядке не оспорено.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КГ-А41/12744-08 по делу N А41-6580/08 Дело по иску о взыскании неосновательного обогащения, полученного ответчиком в связи с использованием земельного участка без оформления правоустанавливающих документов, направлено на новое рассмотрение, так как судом не дана оценка обращениям ответчика о предоставлении в собственность указанного земельного участка, не выяснено, какая площадь необходима для использования находящейся на спорном участке недвижимости с учетом ее специфики.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А41/12303-08 по делу N А41-К1-1555/08 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным зарегистрированного права собственности ответчика на нежилое здание и признании права собственности на данное здание за истцом отказано правомерно, так как право собственности ответчика на спорное здание установлено вступившим в законную силу решением арбитражного суда.
Определение ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А41/10497-08-Ж по делу N А41-К2-12089/05 По смыслу части 1 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса РФ разъяснение заключается в более полном и ясном изложении тех частей судебного акта, уяснение которых вызывает трудности. При этом суд не вправе изменять его содержание, а также разъяснять те вопросы, которые не были отражены в судебном акте.
Определение ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/67-09-Б-ж по делу N А40-6889/06-77-70 В удовлетворении заявления о восстановлении пропущенного срока для подачи кассационной жалобы отказано правомерно, так как заявление о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы было заявлено по истечении предельного шестимесячного срока, установленного частью 2 статьи 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/13077-08 по делу N А40-53687/08-39-497 Исковое заявление о взыскании суммы ущерба, причиненного объекту недвижимости в результате пожара, возвращено истцу правомерно, так как истцом не были устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/13059-08 по делу N А40-4253/07-103-13Б Суд правомерно взыскал с налогового органа в пользу арбитражного управляющего расходы на выплату вознаграждения в полном объеме, так как размер вознаграждения конкурсного управляющего подлежит взысканию за весь период конкурсного производства, поскольку в соответствии со статьей 127 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий действует до даты завершения конкурсного производства, жалобы на действия конкурсного управляющего не поступали.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/13057-08 по делу N А40-54329/08-77-412 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает возможность обжалования определения об отказе в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения и удовлетворения ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, поскольку оспариваемое определение не препятствует дальнейшему движению дела.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/13019-08 по делу N А40-21745/08-85-145 Исковые требования о расторжении договора финансовой аренды, взыскании задолженности по лизинговым платежам и неустойки и обязании ответчика возвратить истцу предмет лизинга удовлетворены правомерно, так как ответчик выполнял свои обязательства по договору в части выплаты лизинговых платежей ненадлежащим образом.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КГ-А40/13016-08 по делу N А40-28536/07-27-262 Дело о взыскании суммы задолженности (неотработанного аванса) и пени по договору на выполнение проектных работ направлено на новое рассмотрение, так как судом не определено спорное правоотношение и нормы материального права, регулирующие это правоотношение, а также предмет доказывания по делу.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/13013-08 по делу N А40-39212/08-56-352 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как исполнение ответчиком обязательств по договору подряда с завышением стоимости фактически выполненных работ подтверждено экспертным заключением.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/13012-08 по делу N А40-34840/08-63-375 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора страхования и применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, так как страховщик не представил доказательств того, что оспариваемый договор является ничтожной сделкой, поскольку заключен после наступления события, указанного в договоре в качестве страхового случая.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12988-08 по делу N А40-32082/08-23-323 В удовлетворении исковых требований об определении доли на объект незавершенного строительства и выделении ее в натуре отказано правомерно, так как строительство объекта не завершено, объект в эксплуатацию не сдан и его государственная регистрация не осуществлялась, при этом доли между участниками инвестиционной деятельности в незавершенном строительстве не определены и не произошло их выделение в натуре.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12866-08 по делу N А40-21106/08-47-216 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки нефтепродуктов удовлетворены правомерно, так как ответчиком не было выполнено обязательное условие заключенного договора, касающееся вызова представителей поставщика и грузоотправителя для участия в приемке товара при выявлении недостачи продукции, что лишило его права уклоняться от оплаты продукции в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12865-08 по делу N А41-13216/08 Заявление о расторжении договора купли-продажи оставлено без рассмотрения правомерно, так как истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, поскольку истец не обращался к ответчику с предложением о расторжении договора.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12779-08 по делу N А40-28781/08-56-304 Дело по иску о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по государственным контрактам на оказание услуг по хозяйственному обслуживанию нежилых помещений направлено на новое рассмотрение, так как судом не были проверены возражения ответчика о несоответствии сделок требованиям законодательства РФ, не определены характер спорных правоотношений и подлежащие применению нормы материального права, их регулирующие.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12774-08 по делу N А40-19435/08-34-118 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения ответчика о принудительном выкупе акций открытого акционерного общества в части определения их цены и взыскании убытков, выразившихся в неполученном доходе в виде разницы между рыночной стоимостью акций и стоимостью, указанной ответчиком, отказано правомерно, так как порядок определения ответчиком цены выкупа за акцию соответствует законодательству РФ об акционерных обществах.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12764-08 по делу N А40-9049/08-153-67 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал доводов ответчика о том, что им была произведена оплата товара на большую сумму и осуществлен возврат товара на определенную сумму, а также необоснованно дважды учел переданный ответчику один и тот же товар и увеличил сумму исковых требований.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12730-08 по делу N А40-38246/05-101-81Б Жалоба на бездействие конкурсного управляющего по включению требований в реестр требований кредиторов должника оставлена без удовлетворения, так как указанные требования заявлены после истечения срока, установленного ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12701-08-п по делу N А40-33012/07-84-210 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации права собственности на земельный участок отказано правомерно, так как часть земельного участка, заявленного к регистрации, была расположена на землях общего пользования, приватизация и отчуждение которых в силу действующего законодательства запрещены.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12698-08 по делу N А40-28779/08-48-223 Дело по иску о взыскании задолженности за оказанные услуги и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не определил характера спорных правоотношений, не дал оценки всем доводам и возражениям сторон, не установил, с какого момента подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12697-08 по делу N А40-41139/07-122-269 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации внесения в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, удовлетворено правомерно, так как комплект документов для регистрации изменений был представлен в налоговый орган неуполномоченным лицом.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12687-08 по делу N А40-14021/08-119-128 Основанием для признания торгов недействительными в судебном порядке могут выступать лишь нарушения процедуры (правил) проведения торгов, установленной законом. При этом под правилами проведения торгов следует понимать не только процедуру, связанную с соблюдением формальных условий проведения конкурса (сроки подачи заявок, их оценки и так далее), но и правила выбора победителя конкурса.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12686-08 по делу N А40-22064/08-72-222 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации юридического лица удовлетворено правомерно, так как к заявлению, поданному в налоговый орган, был приложен полный комплект документов, необходимый для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12654-08 по делу N А40-29821/08-15-168 Исковые требования в части взыскания неустойки по договору поставки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не исполнены обязательства по передаче товара после получения предоплаты за его поставку.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12592-08 по делу N А40-42510/08-29-425 Производство по делу о взыскании задолженности по договору строительного подряда и неустойки прекращено, так как истец заявил ходатайство об отказе от иска, который не противоречит закону и не нарушает права других лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12519-08 по делу N А40-66543/04-95-67Б Ходатайство о процессуальном правопреемстве кредитора удовлетворено правомерно, так как договор о переуступке права требования, являющийся основанием для перемены лиц в обязательстве, сторонами исполнен и в установленном законом порядке не признан недействительным.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12403-08 по делу N А40-7654/08-5-73 Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12354-08 по делу N А40-18531/08-57-142 В удовлетворении исковых требований об исключении ответчика из состава участников общества с ограниченной ответственностью отказано правомерно, так как истцом не было представлено доказательств того, что деятельность ответчика как участника общества затруднила или сделала невозможной деятельность данного общества.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12113-08 по делу N А40-17611/08-83-111 Дело по иску об обязании ответчика передать истцу оплодотворенные икринки осетровых видов рыб направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не определил правоотношения сторон применительно к специальным нормам права, регулирующим вылов и воспроизводство рыбных запасов Российской Федерации, не исследовал условия договора, заключенного сторонами, в частности, касающиеся условий определения заводов, куда подлежало передавать икру, и условий проведения бонитировки.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/12025-08 по делу N А40-33238/08-34-321 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора на выполнение научно-исследовательских работ и применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, так как обстоятельства, касающиеся ненадлежащего исполнения обязательств, возникших из заключенного договора на выполнение работ, не могут свидетельствовать о наличии у сторон цели, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и умысла на это.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/11922-08 по делу N А40-53056/08-1-354 В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде приостановления государственной регистрации договоров аренды и субаренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, заключенных по результатам аукциона, отказано, поскольку не подтверждены полномочия лица, подписавшего заявление об обеспечении иска, на подписание данного заявления.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/11914-08 по делу N А40-51065/08-42-404 Уменьшение размера взыскиваемой неустойки в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ является правом, а не обязанностью суда, а наличие оснований для снижения и определения критериев соразмерности определяется судом в каждом конкретном случае самостоятельно исходя из установленных по делу обстоятельств.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/11663-08 по делу N А40-23184/08-85-169 Исковые требования о взыскании задолженности по договорам поставки и пени удовлетворены правомерно, так как ответчиком не в полном объеме исполнены обязательства по оплате поставленного истцом товара.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КГ-А40/11459-08 по делу N А40-10482/08-1-63 Исковые требования об обязании ответчика снести киоск удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается, что спорный земельный участок занят ответчиком без оформления соответствующих документов.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А41/13108-08 по делу N А41-24540/05 Обстоятельствами, смягчающими ответственность налогоплательщика, могут быть признаны совершение налоговых правонарушений впервые, отсутствие достаточных денежных средств для уплаты налоговых санкций, осуществление особо значимого вида деятельности - осуществление научно-исследовательских работ в области космических технологий в интересах Федеральной космической программы России и международного сотрудничества.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А41/13047-08 по делу N А41-9531/08 Дело по заявлению о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ о банкротстве, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал того, что административным органом в качестве административного правонарушения вменялось несколько фактов правонарушений.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А41/12713-08 по делу N А41-12096/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части признания необоснованным применения налогоплательщиком налоговой ставки 0 процентов по НДС в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг) удовлетворено правомерно, так как представленный заявителем в налоговый орган пакет документов является достаточным с точки зрения соблюдения требований ст. 165 НК РФ и подтверждает право на применение налоговой ставки 0 процентов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А41/12559-08 по делу N А41-14741/08 Перевод налогоплательщика в другой налоговый орган не прекращает и не изменяет обязанность по возврату НДС, не исполненную налоговым органом по прежнему месту налогового учета, данная обязанность возлагается на налоговый орган по новому месту налогового учета.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13187-08 по делу N А40-29291/08-154-361 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения органа Фонда социального страхования РФ о непринятии к зачету расходов, произведенных страхователем - плательщиком единого социального налога на цели обязательного социального страхования, отказано правомерно, так как при исчислении пособия по беременности и родам заявителем не была принята во внимание норма о максимальном размере указанного пособия, что нарушает действующее законодательство РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13161-08 по делу N А40-52665/08-146-463 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение правил оформления паспортов сделок отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13134-08-П по делу N А40-41918/07-20-237 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как заявителем правомерно учтен убыток по основной деятельности без учета доходов, налоговая база по которым сформирована отдельно и налог с которых уплачен по ставке, действующей для процентного (купонного) дохода по государственным и муниципальным ценным бумагам.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13132-08 по делу N А40-33456/08-87-98 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств вины банка в совершении правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 135.1 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13097-08 по делу N А40-67776/08-120-368 Административная ответственность по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ применяется в случае неисполнения резидентом предельного срока представления отчетности, к которой относится справка о совершении валютной операции. Административный орган не доказал, что последний день представления справки о совершении валютной операции являлся рабочим днем в банке, в котором открыт паспорт сделки, и заявитель имел возможность исполнить установленную валютным законодательством РФ обязанность именно в этот день.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13080-08 по делу N А40-41938/08-20-117 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части предложения уплатить НДС и признания неправомерным применения налоговой ставки 0 процентов по НДС удовлетворено правомерно, так как для подтверждения обоснованности применения ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС заявителем представлен в налоговый орган полный пакет документов, предусмотренных НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13055-08 по делу N А40-16233/08-17-239 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении заявителя к административной ответственности на основании части 1 статьи 16.2 КоАП РФ отказано правомерно, так как действия заявителя носят характер противоправного посягательства на установленный порядок перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, и следовательно, образуют состав вмененного административного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13048-08 по делу N А40-26631/08-14-85 Дело по заявлению об обязании налогового органа возвратить неправомерно удержанные пени по налогу на прибыль с начислением процентов за несвоевременный возврат направлено на новое рассмотрение, так как суд не учел, что при наличии вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям производство по делу подлежит прекращению, кроме того, не проверил соблюдение заявителем установленного ст. 79 НК РФ срока на обращение с иском в суд.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13033-08 по делу N А40-37455/08-119-166 Заявление о признании недействительным решения таможенного органа об отказе произвести корректировку таможенной стоимости товара по грузовым таможенным декларациям удовлетворено правомерно, так как подача заявления обусловлена решением таможенного органа, которое Федеральная таможенная служба России признала неправомерным и обязала таможенный орган рассмотреть вопрос о возможности корректировки таможенной стоимости товара с учетом скидки после обращения заявителя с соответствующим заявлением.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13032-08 по делу N А40-19364/08-120-155 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа исполнительной власти субъекта РФ об утверждении плана по организации розничных рынков на территории города Москвы отказано правомерно, так как оспариваемое постановление принято в рамках действующего законодательства РФ и в пределах компетенции органа, его издавшего.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/13028-08 по делу N А40-29970/08-94-280 Заявление о признании недействительным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости природного газа удовлетворено правомерно, так как контракт на поставку газа не предусматривает условий о выплате покупателю денежной суммы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства поставщиком, в связи с чем согласованная сторонами недопоставка как допустимая в рамках исполнения контракта не является нарушением обязательств по договору.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/12998-08 по делу N А40-19463/08-32-133 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения конкурсной комиссии о недопуске заявителя к участию в открытом конкурсе и признании открытого конкурса несостоявшимся отказано правомерно, так как представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/12840-08-1,2 по делу N А40-29934/08-154-371 Заявление о признании недействительным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости природного газа, поставленного на экспорт, удовлетворено правомерно, так как скидка за недопоставку газа изначально закладывалась сторонами в цену товара по данной сделке, что позволяет говорить о согласованном характере недопоставки ввиду особенностей товара и технологических условий его поставки и не является намерением занизить таможенную стоимость товара.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/12608-08 по делу N А40-30830/08-143-86 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как налогоплательщиком представлены в налоговый орган документы, подтверждающие правомерность применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС, а налоговым органом не доказана недобросовестность заявителя.
Определение ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/12468-08 по делу N А40-16740/08-107-55 Частью 3 статьи 179 АПК РФ арбитражному суду, принявшему судебный акт, предоставлено право по своей инициативе исправить допущенные в судебном акте описки и опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 22.01.2009 N КА-А40/12278-08 по делу N А40-32284/08-141-109 Заявление о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа удовлетворено правомерно, так как в оспариваемом требовании не содержится подробных данных об основаниях взимания налога и пени, вследствие чего невозможно определить, по каким налоговым обязательствам заявителю предложено уплатить сумму налога и пеней, не указана дата, с которой начисляются пени, а также ставка пени.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А41/12829-08 по делу N А41-13229/08 Если в ходе возбужденного по заявлению налогового органа производства по делу о принудительной ликвидации (банкротстве) юридического лица выясняется, что оно отвечает признакам недействующего юридического лица согласно п. 1 ст. 21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А41/12624-08 по делу N А41-К2-16371/07 Дело по заявлению о включении требований заявителя в реестр требований кредиторов должника направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не выяснил, из чего складывалась переданная кредиторская задолженность и включает ли она в себя пени за просрочку исполнения обязательств, перечисленные заявителю.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А41/12572-08 по делу N А41-К1-20983/07 Договор купли-продажи изъятого из оборота имущества, заключенный по результатам публичных торгов, является ничтожным независимо от того, имеются ли основания для признания недействительными самих торгов.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А41/12531-08 по делу N КГ-А41/12531-08,Б Дело по иску о взыскании задолженности за поставленный товар и договорной неустойки направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не учел того, что при удовлетворении встречного иска исключается удовлетворение первоначального иска и подлежит проведению полный или частичный зачет встречных однородных требований.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А41/11301-08 по делу N А41-К1-23729/07 Дело по иску о предоставлении участнику общества с ограниченной ответственностью надлежащим образом заверенных копий документов общества направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал представленные ответчиком доказательства, подтверждающие невозможность предоставления истцу копий запрошенных им документов в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/13037-08 по делу N А40-34083/08-34-335 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, расторжении договора подряда и признании недействительными дополнительных соглашений к нему отказано правомерно, так как истец не представил доказательств, свидетельствующих о нарушении ответчиком условий договора, не доказал факт экономии подрядчика, документально не подтвердил противоправные действия ответчика, не доказал причинно-следственную связь между действиями ответчика и возникновением убытков, а также наличие самих убытков.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12926-08 по делу N А40-29943/08-34-280 Исковые требования о взыскании задолженности по договору строительного подряда удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств полной оплаты выполненных истцом работ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12790-08 по делу N А40-23236/08-52-233 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору субаренды и неустойки удовлетворены правомерно, так как обязанность субарендатора уплачивать арендную плату возникла у него лишь с момента фактической передачи арендованного имущества, которая была осуществлена субарендодателем с существенной задержкой сроков, установленных указанным договором, что подтверждается актом приема-передачи.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12722-08 по делу N А40-38182/08-34-389 Дело по иску о восстановлении прав акционера, признании за истцом права собственности на 60 простых акций направлено на новое рассмотрение, так как не обоснован вывод суда о том, что при уточнении иска истец одновременно изменил и предмет, и основание иска.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12676-08 по делу N А40-65109/07-67-547 Исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных авторских и смежных прав на музыкальные произведения.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12646-08 по делу N А40-18824/08-82-147 В удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки отказано правомерно, так как истцами документально не подтверждены принадлежность ответчику на праве собственности спорных строений и осуществление им строительства этих надстроек.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12622-08 по делу N А40-21546/08-130-179 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество отказано правомерно, так как заявителем не представлены документы, подтверждающие право собственности города Москвы на спорный объект недвижимости, отнесенный к памятникам истории и культуры государственного значения.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12616-08 по делу N А40-13393/08-153-147 Дело по иску о взыскании стоимости оплаченного, но не полученного товара направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о том, выдавалась ли истцом доверенность, на основании которой товар, оплаченный истцом, был передан ответчиком третьему лицу.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12604-08 по делу N А40-40535/08-5-406 В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде запрета допускать снижение запаса продукции на складе готовой продукции отказано правомерно, так как заявитель не обосновал причин обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательств, подтверждающих его доводы.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12602-08 по делу N А40-35892/07-91-330 В удовлетворении исковых требований об обязании исполнить обязательства по договору об общих условиях финансовой аренды (лизинга) отказано правомерно, так как у сторон прекратились обязательства по договору в порядке п. 1 ст. 407 ГК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12595-08 по делу N А40-55935/03-113-597 Дело по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта арбитражного суда о признании договора купли-продажи недвижимости недействительным направлено на новое рассмотрение правомерно, так как обстоятельством, имеющим существенное значение для дела, является не приговор районного суда, а обстоятельство, в нем установленное, в частности нарушение норм бухгалтерского и налогового учета при оценке и продаже ответчиком недвижимого имущества.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12584-08 по делу N А40-19604/08-9-188 Исковые требования о взыскании суммы задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по оплате поставленного истцом товара.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12573-08 по делу N А41-К1-18983/07 Дело по иску о признании недействительным договора купли-продажи здания, применении последствий недействительности сделки, прекращении права собственности ответчика на здание магазина и признании права собственности за ответчиком на указанное здание направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не учел, что истец не являлся стороной сделки, в связи с чем не имел возможности самостоятельно получить заявленные в ходатайстве к истребованию доказательства, в том числе оригинал договора.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12546-08 по делу N А40-41081/08-78-117Б Заявление налогового органа о признании должника несостоятельным (банкротом) возвращено правомерно, поскольку при подаче заявления о признании несостоятельным (банкротом) в нарушение положений действующего законодательства заявителем не были представлены достаточные доказательства, определяющие наличие необходимого количества сведений о должнике.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12542-08 по делу N А40-17140/08-136-114 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика предоставить заверенные копии документов общества с ограниченной ответственностью отказано правомерно, так как судом установлено, что часть запрашиваемых документов не оформлялась, часть переданных истцу документов не возвращена в общество, на предложение ответчика о согласовании времени передачи остальных документов истец не ответил.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/12249-08-П по делу N А40-77124/06-105-576 Исковые требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворены, так как спорное имущество выбыло из владения истца помимо его воли, причем безвозмездно.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/11561-08 по делу N А40-16833/08-92-200 В удовлетворении исковых требований о взыскании пени по договору поставки продукции отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств того, что договором определена ответственность ответчика за просрочку поставки товара.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/11425-08 по делу N А40-42877/08-12-460 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, удовлетворено правомерно, так как заявителем в налоговый орган были представлены необходимые для государственной регистрации документы в полном объеме, предусмотренном статьей 12 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КГ-А40/11326-08 по делу N А40-11670/08-52-91 Исковые требования о признании права федеральной собственности на недвижимое имущество, а также о признании недействительным зарегистрированного права собственности города Москвы на это имущество удовлетворены правомерно, так как спорное имущество является федеральной собственностью в силу прямого указания закона.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/13256-08 по делу N А40-27073/08-151-75 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС удовлетворено правомерно, так как указание продавцом в выставленном счете-фактуре номеров платежных поручений, представляющих собой три последние цифры номеров представленных заявителем платежных поручений, не может рассматриваться как нарушение положений ст. 169 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/13248-08 по делу N А40-38471/08-151-131 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части уплаты штрафных санкций за неуплату НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель документально подтвердил право на применение налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/13166-08 по делу N А40-26566/08-129-75 Заявление о признании недействительными требований налогового органа о взыскании НДС, налога на прибыль, пени, а также решений о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах в банках и за счет иного имущества удовлетворено правомерно, так как налоговым органом пропущены установленные ст. ст. 46, 70 Налогового кодекса РФ сроки взыскания спорных сумм задолженности.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/13109-08 по делу N А40-27637/08-109-60 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности удовлетворено правомерно, так как факты приобретения заявителем имущества у поставщика, его оприходование и оплата, в том числе НДС, а также передачи имущества контрагенту в лизинг, поступления лизинговых платежей, выполнения обязательств по кредитному договору подтверждены документами, установленными ст. 172 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/13100-08 по делу N А40-28880/08-142-92 Заявление об обязании налогового органа начислить и выплатить проценты за нарушение срока возврата НДС удовлетворено правомерно, так как судом установлен факт нарушения налоговым органом сроков возврата НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/13093-08 по делу N А40-67823/08-2-91 Административная ответственность по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ применяется в случае неисполнения резидентом предельного срока представления отчетности, к которой относится справка о совершении валютной операции. Административный орган не доказал, что последний день представления справки о совершении валютной операции являлся рабочим днем в банке, в котором открыт паспорт сделки, и заявитель имел возможность исполнить установленную валютным законодательством РФ обязанность именно в этот день.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/13067-08 по делу N А40-31170/08-14-105 Обязанность налогоплательщика по уплате налогов считается исполненной в день списания кредитным учреждением платежа с расчетного счета плательщика независимо от времени зачисления сумм на соответствующий бюджетный или внебюджетный счет.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/13021-08 по делу N А40-35650/08-80-93 Заявление об обязании налогового органа возвратить проценты за несвоевременный возврат излишне взысканных сумм налога на прибыль, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как вступившим в законную силу судебным актом установлен факт излишнего взыскания суммы налога, пени, штрафа; срок для обращения в суд с заявлением об обязании выплатить проценты за несвоевременный возврат налога заявителем не пропущен.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/13002-08 по делу N А40-36131/08-153-403 Заявление о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники удовлетворено правомерно, так как в действиях заявителя отсутствует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12984-08 по делу N А40-29361/08-107-88 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налога на прибыль, доначислении налога удовлетворено правомерно, так как в силу того, что в учетной политике заявителя не было закреплено какого-либо метода определения расчетной цены реализуемых акций, последний в соответствии с п. 6 ст. 280 НК РФ был обязан определить расчетную стоимость акций исходя из оценки независимого оценщика.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12943-08 по делу N А40-33941/08-141-118 Доходы, полученные заявителем от сдачи в аренду федерального имущества, не могут быть признаны в качестве средств целевого бюджетного финансирования, не подлежащего налогообложению в соответствии с НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12930-08 по делу N А40-11148/07-81-88 В удовлетворении заявления о взыскании таможенных платежей и пени, составляющих сумму гарантии по книжке МДП, отказано правомерно, так как указанные требования заявлены таможенным органом с пропуском срока, установленного п. 4 ст. 367 ГК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12910-08 по делу N А40-35465/08-139-123 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога на прибыль и НДС удовлетворено правомерно, так как действия заявителя, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданы.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12909-08 по делу N А40-22725/08-92-262 Расходы муниципального образования по исполнению обязанностей государства, возникших в результате принятия ФЗ, относятся к расходным обязательствам РФ и не подлежат осуществлению за счет расходов бюджета муниципального образования. Отсутствие законодательного урегулирования порядка компенсации расходов муниципального образования не является достаточным основанием для отказа в удовлетворении требований о компенсации убытков в связи с исполнением законов.
Дополнительное постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12832-08 по делу N А40-22167/08-80-53 Выставление арендатором арендодателю счета-фактуры с выделением НДС на подлежащее передаче в счет возмещения вреда имущество, передача этого имущества арендодателю и постановка его на учет, использование переданного имущества в целях осуществления операций, облагаемых НДС, не являются подтверждением обоснованности применения заявленного налогового вычета по НДС при отсутствии объекта налогообложения и права на спорный вычет в силу закона.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12785-08 по делу N А40-37737/08-149-328 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка помещения на временное хранение удовлетворено правомерно, так как протокол об административном правонарушении составлен таможенным органом без участия представителя заявителя и при отсутствии надлежащих доказательств его уведомления о месте и времени совершения данного процессуального действия.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12679-08 по делу N А40-18051/08-87-55 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, налога на прибыль, начислении пени, штрафа и привлечении к ответственности удовлетворено правомерно, так как право налогоплательщика на включение затрат по поставке серной кислоты в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, и применение налогового вычета по НДС основано на положениях НК РФ и подтверждается представленными документами.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12513-08 по делу N А40-28567/07-79-206 В удовлетворении заявления таможенного органа о взыскании с Ассоциации международных автомобильных перевозчиков таможенных платежей отказано правомерно, так как таможенным органом пропущен срок, установленный ч. 4 ст. 367 ГК РФ, для обращения в суд с настоящим заявлением.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12421-08 по делу N А40-28617/07-145-177 В удовлетворении заявления о взыскании таможенных платежей, составляющих сумму гарантии по книжкам МДП, отказано правомерно, так как заявителем пропущен срок для обращения в суд с указанным требованием.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12409-08 по делу N А40-60116/06-129-375 Заявление о признании недействительным письма налогового органа об отказе в возврате НДС удовлетворено правомерно, так как спорный НДС списан с расчетного счета заявителя без оснований и подлежит возврату с учетом обязательности решения арбитражного суда, вступившего в законную силу.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/12263-08 по делу N А40-10362/08-108-43 Заявление об обязании налогового органа возвратить НДС, начислить и уплатить проценты за просрочку возврата удовлетворено правомерно, так как у налогового органа не было оснований к отказу заявителю в возмещении НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/11894-08 по делу N А40-30303/08-111-60 Заявление о признании недействительными решений налогового органа в части доначисления налога на прибыль удовлетворено правомерно, так как суммы указанного налога по первоначальным декларациям заявителем были полностью уплачены в соответствующие бюджеты и у налогового органа не имелось правовых оснований для доначисления налога на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2009 N КА-А40/11838-08 по делу N А40-18512/07-58-118 В удовлетворении заявления о взыскании с гарантийного объединения таможенных платежей и пени отказано правомерно, так как таможенным органом пропущен предусмотренный ч. 4 ст. 367 Гражданского кодекса РФ срок обращения в суд.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А41/13115-08 по делу N А41-8078/08 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, так как оплата выполненных истцом работ была произведена ответчиком не в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А41/12945-08 по делу N А41-7134/08 Исковые требования о взыскании неустойки по договору поставки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не доказана и из материалов дела не усматривается явная несоразмерность подлежащей взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства по договору.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А41/12876-08 по делу N А41-9450/08 Исковые требования о признания недействительным зарегистрированного права собственности РФ на земельный участок удовлетворены правомерно, так как регистрация права собственности РФ на спорный земельный участок произведена без законных оснований и разграничения государственной собственности на землю.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А41/12441-08 по делу N А41-9124/08 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения внеочередного общего собрания открытого акционерного общества о реорганизации, признании незаконной записи в Едином государственном реестре юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования отказано правомерно, так как истцом пропущен срок, установленный законодательством РФ для обжалования решений акционеров.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А41/12437-08-П по делу N А41-К1-26260/06 Исковые требования о признании недействительными торгов и признании права собственности Российской Федерации удовлетворены правомерно, так как недвижимое имущество, принадлежащее унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, было изъято из оборота и не подлежало реализации, в связи с чем торги, в ходе которых оно было продано, являются ничтожными.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А41/12300-08 по делу N А41-2815/08 Исковые требования о признании ничтожным договора уступки имущественных прав на художественный фильм удовлетворены правомерно, так как ответчик в нарушение требований п. 1 статьи 391 Гражданского кодекса РФ не согласовал с истцом, предоставившим ответчику денежные средства для финансирования завершения производства спорного фильма, передачу исключительных имущественных авторских прав на фильм.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А41/12243-08 по делу N А41-3322/08 В удовлетворении исковых требований об устранении нарушений права собственности, не связанных с лишением владения, в виде обязания ответчика произвести отключение самовольного присоединения к принадлежащей истцу водопроводной сети отказано правомерно, так как истцом не были представлены доказательства самовольного подключения, подтверждающие, что ответчиком совершены действия, препятствующие осуществлению истцом каких-либо прав собственника наружных сетей водопровода.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А41/11810-08 по делу N А41-К2-4612/08 В удовлетворении заявления об обязании регистрирующего органа зарегистрировать на основании определения арбитражного суда право собственности на жилые квартиры отказано правомерно, так как документы, подтверждающие факт создания объектов недвижимости, заявленных к регистрации, которые были запрошены регистрирующим органом, заявителем не представлены.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/13053-08 по делу N А40-24167/08-54-169 В удовлетворении исковых требований об истребовании из чужого незаконного владения нежилого помещения отказано правомерно, так как право истребовать имущество из чуждого незаконного владения в соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса РФ у истца не возникло в силу статьи 305 Гражданского кодекса РФ, поскольку спорное имущество никогда не было во владении истца.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12962-08 по делу N А40-31367/08-110-209 Дело по иску о взыскании задолженности по договору об оказании услуг направлено на новое рассмотрение, так как судом не определен объем прав и обязанностей, возникших из договора, заключенного тремя сторонами.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12905-08 по делу N А40-18533/08-49-28 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка и пени отказано правомерно, так как ответчиком обоснованно применена льгота при внесении арендной платы, поскольку он является научной организацией.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12898-08 по делу N А40-24162/08-53-201 В удовлетворении исковых требований об истребовании из чужого незаконного владения нежилого помещения отказано правомерно, так как в настоящее время спорное помещение находится в законном владении ответчика в соответствии с охранным обязательством, действие которого не прекращено, кроме того, истец обратился с настоящим иском за пределами срока исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12875-08-П по делу N А40-33720/07-45-278 Исковые требования о взыскании авансового платежа, перечисленного по договору на разработку проектной документации, удовлетворены правомерно, так как указанный договор является незаключенным, в силу чего у ответчика отсутствуют основания для удержания перечисленного ему истцом аванса.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12869-08 по делу N А40-23676/08-52-237 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков отказано правомерно, так как арендодатель не доказал, что повреждение транспортного средства произошло по обстоятельствам, за которые арендатор несет ответственность в соответствии с заключенным договором аренды, а договора об эксплуатационном управлении транспортного средства, возлагающий на арендатора технический осмотр и ремонт автомобиля, ничтожен, поскольку не соответствует ГК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12867-08 по делу N А40-21726/08-67-209 В удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за несвоевременное исполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг отказано правомерно, так как истцом не выставлялись и не направлялись ответчику счета на оплату услуг.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12857-08 по делу N А40-18323/08-49-25 Исковые требования об обязании ответчика освободить земельный участок удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств наличия законных или договорных оснований для нахождения его имущества на арендуемом истцом земельном участке.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12807-08 по делу N А40-28136/08-22-223 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки нефтепродуктов удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих оплату поставленного истцом товара.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-40/12669-08 по делу N А40-9386/08-72-128 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа в государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций отказано правомерно, так как указанный отчет представлен в регистрирующий орган с пропуском установленного срока, представленные заявителем документы и состав содержащихся в них сведений не соответствуют требованиям ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12632-08 по делу N А40-59080/07-52-530 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности на некапитальные строения отказано правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что спорные строения были учтены в составе приватизированного правопредшественником истца имущества, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности по делу.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12623-08 по делу N А40-27010/08-52-271 Исковые требования о признании права федеральной собственности на здание и признании недействительным зарегистрированного права собственности города Москвы на указанное здание удовлетворены правомерно, так как спорные нежилые помещения являются объектом санитарно-эпидемиологической службы и относятся исключительно к федеральной собственности.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12586-08 по делу N А40-27826/08-12-373 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в государственной регистрации юридического лица удовлетворено правомерно, так как заявителем для государственной регистрации юридического лица при его создании были представлены все необходимые в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ документы, в связи с чем оспариваемое решение налогового органа не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12537-08 по делу N А40-12787/08-145-181 Заявление в части признания незаконным бездействия Правительства Москвы, выразившегося в неоформлении распорядительного документа о предоставлении в собственность заявителя земельного участка, удовлетворено правомерно, так как судом установлено наличие бездействия Правительства Москвы, выраженного в непринятии решения по факту обращения заявителя в Правительство Москвы с заявкой о предоставлении в собственность земельного участка.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12510-08 по делу N А40-45583/07-73-139Б В случае если после принятия заявления уполномоченного органа о признании отсутствующего должника банкротом суд установит, что имущества должника недостаточно для покрытия расходов по делу о банкротстве и в дело не поступили заявления иных кредиторов, готовых нести данные расходы, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12496-08 по делу N А40-25556/08-97-160 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за просрочку поставки товара отказано правомерно, так как истец не представил доказательств, подтверждающих перечисление ответчику оплаты железнодорожного тарифа и транспортно-экспедиционных услуг, указанных в приложении к договору, кроме того, истцом пропущен срок исковой давности для предъявления настоящего требования.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12493-08 по делу N А40-3113/08-83-299 Исковые требования о признании недействительным договора поставки удовлетворены правомерно, так как спорный договор заключен с нарушением установленных для государственных унитарных предприятий правил совершения крупных сделок при отсутствии согласия собственника имущества унитарного предприятия на заключение договора.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12490-08 по делу N А40-12873/08-54-108 Дело по иску о выселении ответчика из нежилых помещений направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о полномочиях арендодателя на заключение с ответчиком договора аренды спорных помещений.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12474-08 по делу N А41-К2-588/07 Дело об утверждении конкурсного управляющего направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не учел того, что у должника имелся исполняющий обязанности конкурсного управляющего, полномочия которого не препятствовали ему решать в полном объеме необходимые задачи и вопросы, возникающие в процессе проведения процедуры конкурсного производства, кроме того, суд нарушил положения статей 12, 45 и 75 Федерального закона Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)".
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12467-08 по делу N А40-20694/08-149-225 Заявление о признании незаконными действий налогового органа по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью удовлетворено правомерно так как для государственной регистрации изменений были представлены документы, содержащие недостоверные сведения, а также заявления, подписанные ненадлежащими лицами.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12457-08 по делу N А40-40616/06-1-222 В удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказано правомерно, так как приведенные обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю, не являются существенными для дела.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12450-08 по делу N А40-2066/08-27-25 Дело по иску о признании исключительного права на издание и реализацию сборников в печатном и электронном виде направлено на новое рассмотрение, так как мотивировочная и резолютивная части судебного акта противоречат друг другу.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12449-08 по делу N А40-20704/08-34-141 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными взаимосвязанных сделок - договора об отчуждении акций открытого акционерного общества, кредитного договора, отказано правомерно, так как оспариваемые сделки не являлись для общества крупными, а также истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12414-08 по делу N А40-52405/07-36-124Б Заявление о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов удовлетворено правомерно, так как истцом подтверждено право требования к должнику, а также обоснован размер требований.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12307-08 по делу N А40-33615/08-81-270 Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как доказательств полной оплаты выполненных истцом работ ответчиком не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12273-08 по делу N А40-34927/08-27-399 Исковые требования в части взыскания неустойки удовлетворены правомерно, так как истцом не доказано, что требованиям по качеству не соответствовало все количество указанного в иске товара.
Определение ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12086-08 по делу N А40-32849/08-30-191 Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по сбору, исследованию и оценке доказательств.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/12005-08 по делу N А40-69316/07-102-629 Исковые требования о взыскании с Министерства финансов РФ убытков, образовавшихся вследствие предоставления льготным категориям граждан (ветеранам) бесплатного проезда во всех видах транспорта общего пользования, удовлетворены правомерно, так как указанным государственным органом не исполнена установленная законом обязанность по компенсации заявителю затрат в части предоставления льгот по проезду в городском транспорте общего пользования определенных категорий граждан.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/11960-08 по делу N А40-69320/07-32-154 Исковые требования о взыскании с Министерства финансов РФ убытков, образовавшихся вследствие предоставления льготным категориям граждан (ветеранам) бесплатного проезда во всех видах транспорта общего пользования, удовлетворены правомерно, так как указанный орган государственной власти не обеспечил реализацию льгот, предусмотренных федеральным законодательством.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/11824-08 по делу N А40-15802/07-86-68"Б" В удовлетворении заявления в части включения в реестр требований кредиторов должника убытков в виде упущенной выгоды отказано правомерно, так как заявителем не представлено достоверных доказательств возникновения у него убытков.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/11786-08 по делу N А40-16888/08-92-201 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и пени удовлетворены правомерно, так как ответчиком не в полном объеме исполнены обязательства по оплате поставленного истцом товара.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/11640-08 по делу N А40-24900/08-30-85 Исковые требования в части признания недействительным соглашения о прощении задолженности удовлетворены правомерно, так как прощение долга, являясь одним из видов дарения, недопустимо между коммерческими организациями в силу Гражданского кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/11591-08-1,2 по делу N А40-9110/08-53-106 В удовлетворении исковых требований о признании незаключенным договора строительного подряда отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается, что сторонами были согласованы все существенные условия договора, в том числе срок выполнения работ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/11444-08 по делу N А40-19703/08-59-183 Производство по делу о расторжении договора аренды и выселении ответчика из занимаемого нежилого помещения прекращено, так как истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, поскольку не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/11424-08 по делу N А40-32366/08-58-286 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как судом установлено частичное неисполнение ответчиком обязательств по оплате полученного товара.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/11127-08 по делу N А40-634/08-19-5 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате поставленного истцом товара удовлетворены правомерно, так как в подтверждение факта передачи товара и его получения ответчиком истец представил товарно-транспортные накладные, содержащие отметки о получении товара представителем ответчика, и доверенность.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КГ-А40/10628-08 по делу N А40-28092/08-22-221 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки направлено на новое рассмотрение, так как ответчик не был извещен о времени и месте судебного заседания.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А41/13114-08 по делу N А41-6403/08 Заявление об обязании налогового органа начислить проценты за несвоевременный возврат НДС удовлетворено правомерно, так как вступившим в законную силу судебным актом, имеющим преюдициальное значение по данному делу, на налоговый орган возложена обязанность возместить заявителю из федерального бюджета сумму НДС путем возврата, возврат осуществлен налоговым органом с пропуском срока, установленного ст. 176 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А41/13014-08 по делу N А41-К2-13517/04 Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А41/12080-08 по делу N А41-4225/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в налоговых вычетах по НДС удовлетворено правомерно, так как неверное определение периода, в котором заявитель принял решение реализовать свое право на применение налогового вычета, не привело к потерям для бюджета, поскольку право на такие вычеты возникло в предыдущих периодах в рамках срока, определенного НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А41/12076-08 по делу N А41-К2-12037/08 Заявление о признании недействительным отказа налогового органа возвратить на расчетный счет налогоплательщика переплату по НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем не был нарушен установленный п. 7 ст. 78 Налогового кодекса РФ срок подачи заявления о возврате излишне уплаченного налога.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/13095-08 по делу N А40-31926/08-90-88 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель для подтверждения правомерности применения налоговой ставки ноль процентов и заявленных налоговых вычетов по НДС представил в налоговый орган налоговую декларацию по НДС по налоговой ставке ноль процентов, а также пакет документов, предусмотренный ст. 165 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/13018-08 по делу N А40-27354/08-14-88 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за непредставление банком справок (выписок) по операциям и счетам удовлетворено правомерно, так как обязанность о предоставлении сведений банком исполнена.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/12999-08 по делу N А40-14760/08-114-59 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в уклонении от принятия решения о возврате излишне взысканной суммы НДС, и об обязании возвратить указанный налог удовлетворено правомерно, поскольку заявителем представлены все необходимые документы, подтверждающие право на применение налогового вычета в спорной сумме, установлен факт излишней уплаты налога.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/12911-08 по делу N А40-5932/08-126-25 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на пользователей автодорог, налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы и налога с продаж направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о наличии объекта налогообложения по указанным налогам у иностранной организации, оказывающей услуги по международным авиаперевозкам.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/12837-08-2 по делу N А40-49874/07-112-277 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части отнесения в состав внереализационных расходов денежных средств как суммы безнадежного долга отказано правомерно, так как спорная сумма не была подтверждена заявителем как дебиторская задолженность должника.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/12640-08 по делу N А40-46720/04-80-465 Реализация судом права уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение судебных расходов, возможна в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/12411-08 по делу N А40-11299/08-35-49 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к ответственности за неполную уплату НДС и пени направлено на новое рассмотрение, так как суд не исследовал доказательства, подтверждающие наличие у заявителя переплаты по НДС, не установил наличие оснований для привлечения заявителя к налоговой ответственности за неполную уплату НДС и начисления пени за несвоевременную уплату указанного налога.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/12255-08 по делу N А40-32282/08-139-107 Заявление о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, пени удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не представил доказательств, подтверждающих несвоевременность исполнения заявителем обязанности по уплате налога и обоснованный расчет пеней со ссылками на установленные законодательством РФ даты, с которых началось начисление пеней.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/12185-08 по делу N А40-34327/08-118-110 Заявление о признании недействительным требования налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа удовлетворено правомерно, так как в оспариваемом требовании не указано, на какую недоимку начислена спорная сумма пеней, из требования невозможно определить ставку рефинансирования, примененную при исчислении пеней.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/11945-08 по делу N А40-19707/08-129-66 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления ЕСН на суммы взносов на обязательное пенсионное страхование и начисления пени удовлетворено правомерно, так как выплаты физическому лицу в соответствии с п. 3 ст. 236 НК РФ правомерно не включены в налогооблагаемую базу по ЕСН, поскольку они не включены в состав расходов для целей налога на прибыль.
Постановление ФАС Московского округа от 20.01.2009 N КА-А40/11260-08 по делу N А40-26131/08-14-83 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности на основании пункта 1 статьи 119 НК РФ удовлетворено правомерно, так как налоговая декларация была подана заявителем в налоговый орган в установленный законом срок, а представление налоговой декларации на бумажном носителе, а не в электронном виде не является основанием для привлечения заявителя к ответственности на основании п. 1 ст. 119 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/13006-08 по делу N А41-9503/08 Заявление о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной регистрации договора аренды земельного участка удовлетворено правомерно, так как у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа, поскольку основанием для заключения спорного договора аренды являются ненормативные правовые акты органа местного самоуправления, неоспоренные и не признанные недействительными.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/12776-08 по делу N А41-К1-19808/07 Исковые требования о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлены доказательства выплаты наследнице участника общества действительной стоимости доли в уставном капитале общества.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/12757-08 по делу N А41-8998/08 Исковые требования о признании недействительным решения общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью, оформленного протоколом, удовлетворены правомерно, так как какие-либо действия со стороны ответчика для уведомления истца о проведении указанного собрания предприняты не были, в связи с чем истец не смог принять участие в этом собрании.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/12747-08 по делу N А41-9188/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору аренды отказано правомерно, так как ответчик вносил арендную плату и коммунальные платежи в полном объеме, а начисление истцом арендной платы после прекращения договора аренды необоснованно.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/12445-08 по делу N А41-9121/08 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и договорной неустойки удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств оплаты поставленного истцом товара, а заявленная ко взысканию неустойка соразмерна последствиям нарушения обязательств.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/12434-08 по делу N А41-К1-11275/07 Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, в соответствии с которым расторгнут договор аренды нежилого помещения и на арендатора возложена обязанность возвратить имущество, удовлетворено правомерно, так как вступившим в законную силу судебным актом подтверждена законность решения третейского суда и отсутствуют доказательства его добровольного исполнения.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/12369-08 по делу N А41-К1-8706/08 В удовлетворении исковых требований о понуждении заключить договор купли-продажи объектов недвижимого имущества, указанного в объявлении о торгах, отказано правомерно, так как истцом не представлено документального подтверждения правовых оснований заявленного иска.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/12318-08 по делу N А41-К1-29293/05 Заявление о пересмотре решения арбитражного суда по делу о признании недействительным учредительного договора акционерного общества в части передачи кооперативом в его уставный капитал земельных участков по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено правомерно, так как установление судом общей юрисдикции недействительности решения общего собрания членов кооператива об отчуждении земельного участка является существенным обстоятельством.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/12117-08 по делу N А41-К1-2918/08 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества и признании незаконными действий регистрирующего органа по государственной регистрации перехода права собственности между ответчиками на объекты недвижимости отказано правомерно, так как на момент заключения указанного договора ответчик являлся собственником спорного имущества и имел право им распоряжаться.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/11941-08 по делу N А41-7584/08 В удовлетворении исковых требований в части признания за истцом права собственности на объект недвижимости отказано правомерно, так как по результатам исполнения инвестиционного контракта доли между его сторонами не были выделены в натуре и право собственности истца на причитающуюся ему по договору долю в здании фактически не возникло, в связи с чем отсутствие воли истца на отчуждение спорного объекта в пользу ответчика не является основанием для истребования имущества из владения последнего.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А41/11737-08 по делу N А41-К2-17198/06 Вознаграждение за счет имущества должника конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью, признанного банкротом, назначено правомерно, так как, принимая решение о снижении размера вознаграждения, суд не учел характер ведения конкурсного производства, степень его сложности по отысканию имущества должника и его дальнейшей реализации, а также результаты решения собрания кредиторов, касающиеся определения размера выплаты вознаграждения конкурсному управляющему.
Определение ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/2785-08 по делу N А40-50024/06-134-315 Частью 3 статьи 179 АПК РФ арбитражному суду, принявшему судебный акт, предоставлено право по своей инициативе исправить допущенные в судебном акте описки и опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12915-08 по делу N А40-34607/08-30-225 Дело по иску об обязании ответчика передать наряд-заказы на проведение противопожарных мероприятий и обеспечить доступ в детские учреждения направлено на новое рассмотрение, так как судом не проверены полномочия лица, подавшего апелляционную жалобу, на ее подачу.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12856-08 по делу N А40-41173/08-43-258 Дело по иску о взыскании задолженности за тепловую энергию по различным договорам направлено на новое рассмотрение правомерно в связи с тем, что суд, возвращая исковое заявление, не принял во внимание имеющиеся в материалах дела платежные требования, свидетельствующие о взаимосвязи заявленных требований.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12844-08 по делу N А40-57448/07-133-388 Для судебной защиты деловой репутации необходимо наличие в совокупности трех обстоятельств: факта распространения сведений, порочащий характер сведений, несоответствие сведений действительности.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КГ-А40/12816-08-П по делу N А40-42331/07-65-380 Исковые требования о взыскании реального ущерба, причиненного действиями и бездействием государственного органа, удовлетворены правомерно, так как на запрос истца о переоформлении квоты США по говядине на другие квоты ответчик сообщил о невозможности переоформления лицензий, в связи с чем истец, осуществляя ввоз говядины в целях исполнения обязательств по поставке мясной продукции на внутренний рынок, был вынужден уплачивать ввозные таможенные пошлины и НДС по повышенным уровням ставок.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12793-08 по делу N А40-13567/08-19-102 В удовлетворении иска о признании недействительными решений общего собрания акционеров в части одобрения сделки по отчуждению недвижимого имущества, переданного в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, отказано правомерно, так как истец не представил доказательства, которые бы свидетельствовали о том, что собрание акционеров проводилось и на нем были приняты решения об отчуждении недвижимого имущества, чем и были нарушены права и законные интересы истца.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12768-08 по делу N А40-23621/08-85-174 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчиков ликвидировать произведенное переустройство нежилого помещения путем демонтажа радиаторов системы охлаждения отказано правомерно, так как истец не относится к кругу лиц, имеющих право на обращение в суд с иском о признании переустройства незаконным.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12750-08 по делу N А40-22713/08-84-210 В удовлетворении заявления налогового органа о принудительной ликвидации ответчика отказано правомерно, так как судом установлено отсутствие оснований для ликвидации ответчика, предусмотренных ч. 3 ст. 61 ГК РФ, кроме того ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" не предусмотрено право налогового органа на обращение в суд с требованиями о принудительной ликвидации юридических лиц.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12748-08 по делу N А40-17644/08-56-146 В удовлетворении иска о признании недействительным решения ответчика о принудительном выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций и взыскании убытков, причиненных в результате выкупа у истца принадлежащих ему акций по заниженной цене, отказано правомерно, так как при осуществлении выкупа принадлежавших истцу обыкновенных бездокументарных акций были соблюдены требования ст. 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", в том числе порядок определения рыночной стоимости выкупаемых акций.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12745-08 по делу N А40-15077/08-146-170 Дело по заявлению об обязании органа местного самоуправления вынести решение о предоставлении заявителю в собственность земельного участка и обязании органа местного самоуправления подготовить и заключить с заявителем договор купли-продажи земельного участка направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не выяснил вопрос о том, в отношении какого именно земельного участка и какой площади заявитель просит обязать заключить договор купли-продажи.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12628-08 по делу N А40-21639/08-60-161 Дело по иску о расторжении договора аренды здания направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд, установив переход права собственности на спорное здание другому лицу, не заменил выбывшую из спорного правоотношения сторону другой - новым арендодателем.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12628-08-Б по делу N А40-21639/08-60-161 Дело по заявлению о процессуальном правопреемстве в деле о расторжении договора аренды направлено на новое рассмотрение, так как суд, посчитав, что при смене собственника арендуемого здания не происходит универсального правопреемства прав и обязанностей по договору аренды от прежнего арендодателя к новому, не принял во внимание ст. 617 ГК РФ, которая предусматривает, что сам по себе переход прав собственника арендуемого имущества к другому лицу не влечет расторжение договора аренды.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12583-08 по делу N А40-33972/08-54-268 Исковые требования о взыскании суммы задолженности по арендной плате и выселении из нежилых помещений удовлетворены правомерно, так как ответчик ненадлежащим образом исполнил условия договора аренды об освобождении спорных помещений после прекращения срока действия договора и не уплатил арендную плату за период их фактического использования.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12497-08 по делу N А40-47991/07-49-408 Дело по иску в части признания недействительными договора на оказание юридической помощи и дополнительных соглашений к нему направлено на новое рассмотрение правомерно, в связи с тем, что суд не учел, что спор носит экономический характер и возник между двумя юридическими лицами.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12455-08 по делу N А40-61705/07-51-408 Исковые требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака и запрещении его использования удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается использование ответчиками товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12447-08 по делу N А40-47370/07-25-302, А40-44066/07-25-269 В удовлетворении заявления в части отмены решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ отказано правомерно, так как заявителем не были представлены доказательства его ненадлежащего уведомления об арбитражном разбирательстве.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12433-08-П по делу N А40-11859/07-83-101 В удовлетворении исковых требований о взыскании взноса, уплаченного в компенсационный фонд саморегулируемой организации, отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств того, что на протяжении всего периода членства в организации им не осуществлялось исполнение обязанностей арбитражного управляющего в делах о банкротстве.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12391-08 по делу N А40-4938/08-5-53 Исковые требования о взыскании нематериального вреда, причиненного распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию истца, удовлетворены правомерно, так как истцом доказаны факт распространения ответчиками сведений, не соответствующих действительности, и порочащий характер этих сведений.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12335-08 по делу N А40-23313/08-145-215 В удовлетворении исковых требований о ликвидации юридического лица за осуществление запрещенной законом деятельности отказано правомерно, так как у налогового органа исходя из п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ, ст. 16 ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" отсутствует право на обращение в суд за ликвидацией юридического лица по заявленному основанию.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12101-08 по делу N А40-55738/03-8-595 В удовлетворении заявления об обеспечении исполнения судебного акта в виде наложения ареста (запрета отчуждения, обременения) на имущество должника отказано правомерно, так как заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о соразмерности заявленных обеспечительных мер денежной сумме, подлежащей взысканию.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12065-08-П по делу N А40-45484/07-36-108Б При разрешении споров о возмещении расходов, понесенных по делу о банкротстве, судам необходимо иметь в виду, что в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения указанных расходов, лицо, обратившееся с заявлением о признании должника банкротом, обязано погасить данные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника. При этом следует учитывать, что возмещению подлежат расходы, признанные судом обоснованными и необходимыми.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12064-08 по делу N А40-17841/08-5-180 В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак отказано правомерно, так как истцом не доказан факт правонарушения его исключительных прав на товарный знак со стороны ответчика, поскольку истец и ответчик используют разные торговые знаки.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12052-08 по делу N А40-11795/08-60-72 В удовлетворении исковых требований об истребовании имущества из чужого незаконного владения - здания отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12047-08 по делу N А40-8250/08-77-97 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору лизинга, выкупной стоимости предмета лизинга, пени по договору удовлетворены правомерно, так как ответчиком не было представлено доказательств оплаты задолженности, а обязанность ответчика по оплате выкупной стоимости предмета лизинга предусмотрена условиями спорного договора.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12045-08 по делу N А40-27682/08-64-74 Дело по иску о признании недействительным зарегистрированного права собственности города Москвы на здание направлено на новое рассмотрение, так как суд не установил фактического владельца спорного здания с момента передачи его подрядчику для реконструкции по настоящее время, что необходимо для оценки довода истца о том, что он не мог знать о нарушении своего права на спорное имущество вплоть до внесения регистрационной записи относительно права собственности города Москвы на него.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/12027-08 по делу N А40-24498/08-83-213 Производство по делу о признании недействительными сделки по уступке доли истца в размере 50% в уставном капитале ООО и решений о внесении изменений в учредительные документы общества до получения судом экспертного заключения приостановлено правомерно, поскольку заключение экспертизы в данном случае имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11998-08 по делу N А40-19523/08-81-170 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения удовлетворены правомерно, так как у истца отсутствовали основания для перечисления на счет ответчика спорной суммы, в связи с чем указанная сумма подлежит возврату плательщику как неосновательно полученная.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11870-08 по делу N А40-53067/08-7-520 В удовлетворении заявления об обеспечении иска в виде приостановления регистрации договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, отказано, так как основания для принятия заявленных обеспечительных мер отсутствуют.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11753-08 по делу N А40-22505/08-29-219 Дело по иску о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о назначении экспертизы либо о вызове автоэксперта в судебное заседание с целью дачи необходимых пояснений относительно наличия скрытых повреждений автомобиля и причинной связи между необходимостью замены деталей и дорожно-транспортным происшествием.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11611-08 по делу N А40-8597/08-79-116 Дело по иску о взыскании ущерба от переплаты за коммунальные услуги холодного водоснабжения направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не проверил доводы истца о несоответствии применяемого ответчиком порядка расчетов законодательству РФ, а также обоснованность сведений, вносимых в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11610-08 по делу N А40-14824/08-47-133 Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" не предусматривает ограничений страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество потерпевшего в момент аварии.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11589-08-1 по делу N А40-57561/08-13-286 Дело по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по иску о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг направлено на новое рассмотрение, так как судом не было установлено, было ли между сторонами заключено третейское соглашение о рассмотрении спора именно третейским судом.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11462-08 по делу N А40-4428/08-12-33 Дело по иску о признании недействительным письма о прекращении подачи электроэнергии направлено на новое рассмотрение, так как суд первой инстанции, определив правоотношения сторон как публичные, в нарушение положений ст. 198 АПК РФ разрешил спор с участием арбитражных заседателей, а апелляционный суд, определив правоотношения сторон как гражданско-правовые, вытекающие из договора, заключенного сторонами в соответствии с нормами ГК РФ, оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11435-08 по делу N А40-21692/08-51-167 В удовлетворении исковых требований о защите деловой репутации отказано правомерно, так как оспариваемые сведения представляют собой личные суждения автора по поводу услуг, которыми он имел возможность воспользоваться, данные сведения носят оценочный характер и, несмотря на содержание в них отрицательной оценки, не подлежат опровержению в порядке ст. 152 ГК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11278-08 по делу N А40-9056/08-83-92 В удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки по отчуждению ответчиком нежилого здания отказано правомерно, так как вступившим в законную силу судебными актами арбитражного суда установлено, что ответчик не обладает правом собственности на спорное здание и не обладал им, в связи с чем заявленный иск не может защитить интересы ни ответчика, ни истца как его акционера.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/11186-08 по делу N А40-68730/07-154-63 Исковые требования о признании права собственности Российской Федерации на здание удовлетворены правомерно, так как спорное здание относится исключительно к объектам федеральной собственности в силу прямого указания закона.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КГ-А40/10393-08 по делу N А40-60929/07-53-577 Исковые требования о признании права собственности города Москвы на нежилые помещения и истребовании указанного имущества из чужого незаконного владения ответчика удовлетворены правомерно, так как спорное имущество выбыло из собственности города Москвы помимо воли истца.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А41/12973-08 по делу N А41-10661/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель правомерно исключил из налогооблагаемой базы по НДС бюджетные ассигнования, которые направлены на покрытие фактически понесенных убытков, возникших в результате предоставления отдельным категориям населения жилищно-коммунальных услуг по государственным регулируемым ценам.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А41/12818-08 по делу N А41-6215/08 Заявление о признании недействительными письма и справки налоговых органов о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам в части указания задолженности заявителя и обязании налоговых органов произвести корректировку задолженности удовлетворено правомерно, так как оспариваемые ненормативные акты налоговых органов не соответствуют закону и нарушают права и законные интересы заявителя, поскольку доказательства наличия у него задолженности по налогам в материалах дела отсутствуют.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/13120-08 по делу N А40-17205/08-153-210 Заявление о привлечении к административной ответственности за использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов удовлетворено правомерно, так как использование объекта недвижимости федеральной собственности на основании заключенного договора аренды до получения согласия собственника противоречит законодательству РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/13103-08 по делу N А40-3094/08-142-14 Заявление о признании налоговым органом обязанности по уплате налога на прибыль, НДС и налога на реализацию горюче-смазочных материалов исполненной удовлетворено правомерно, так как вступившим в законную силу судебным актом, имеющим преюдициальное значение для данного дела, установлено исполнение заявителем указанной обязанности по уплате налогов.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/13083-08 по делу N А40-31663/08-145-369 Заявление о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности в виде взыскания штрафа за выдачу товаров, находящихся на временном хранении без разрешения таможенного органа, удовлетворено правомерно, так как протокол об административном правонарушении по делу об административном правонарушении составлен в отсутствие законного представителя заявителя, не извещенного о времени и месте его составления.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/13036-08 по делу N А40-26521/08-111-46 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату налога на прибыль, НДС, непредставление документов, доначислении налогов и пени удовлетворено правомерно, так как налоговым органом нарушены положения пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ при определении суммы налога на прибыль расчетным путем, а заявителем представлены документы в подтверждение права на применение налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12924-08 по делу N А40-21846/08-128-69 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности в части доначисления налога на прибыль и НДС удовлетворено правомерно, поскольку заявителем надлежащими документами подтверждены спорные затраты и право на налоговые вычеты в соответствии со ст. ст. 169, 252, 171, 172 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12899-08 по делу N А40-32191/08-84-337 Заявление о признании незаконным бездействия таможенного органа, выразившегося в невозврате уплаченной таможенной пошлины, удовлетворено правомерно, так как заявитель представил таможенному органу надлежащие доказательства наличия права на применение льготного налогообложения и документов, свидетельствующих об уплате таможенных платежей в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12888-08 по делу N А40-157378/08-129-54 Дело по заявлению о признании недействительными решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, уменьшении предъявленного к возмещению НДС, требования об уплате штрафа и пени направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о том, уполномоченным ли лицом были подписаны счета-фактуры от имени поставщика товара при применении заявителем налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12887-08 по делу N А40-12782/07-9-97 В удовлетворении исковых требований о взыскании таможенных платежей отказано правомерно, так как таможенным органом не доказаны факты недоставки товаров в таможню назначения и отсутствия прекращения операций МДП, получения свидетельства о прекращении операции МДП противозаконным или обманным путем, не представлены доказательства соблюдения порядка истребования неуплаченных таможенных платежей, пропущен срок на предъявление иска.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12877-08-П по делу N А40-25483/07-12-129 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа таможенного органа в выдаче разрешения на переработку товаров вне таможенной территории отказано правомерно, так как в заявлении на переработку отсутствуют конкретные сведения о способе идентификации, кроме того, в представленных для получения разрешения документах данные по содержанию драгметаллов в вывозимом сырье и выходе готовой продукции не дают точного заключения о потерях, остатках продукции.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12870-08 по делу N А40-67011/07-98-361 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в применении налогового вычета по НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены документы, соответствующие требованиям НК РФ, подтверждающие право на применение налогового вычета по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12855-08 по делу N А40-37006/08-87-117 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налогового органа удовлетворено правомерно, так как непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения по настоящему делу и причинить заявителю значительный ущерб.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12832-08 по делу N А40-22167/08-80-53 Выставление арендатором арендодателю счета-фактуры с выделением НДС на подлежащее передаче в счет возмещения вреда имущество, передача этого имущества арендодателю и постановка его на учет, использование переданного имущества в целях осуществления операций, облагаемых НДС, не являются подтверждением обоснованности применения заявленного налогового вычета по НДС при отсутствии объекта налогообложения и права на спорный вычет в силу закона.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12819-08 по делу N А40-25239/08-141-80 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об отказе в возмещении НДС и привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения удовлетворено правомерно, так как материалы дела свидетельствуют об отсутствии в действиях заявителя признаков недобросовестности.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12801-08 по делу N А40-26746/08-121-228 Дело по заявлению о признании незаконным решения ФТС РФ об отмене по результатам ведомственного контроля решения таможенного органа о выдаче заявителю разрешения на переработку товаров вне таможенной территории РФ направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не принял во внимание, что заявленные нормы выхода продуктов переработки определены компетентным государственным органом и приняты за основу таможенным органом при согласовании заявителю норм выхода готовой продукции.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12732-08 по делу N А40-21839/08-117-76 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части начисления налога на прибыль, НДС, НДФЛ, ЕСН и взносов на обязательное пенсионное страхование, соответствующих пени и налоговых санкций за оплату услуг сотовой телефонной связи удовлетворено правомерно, так как заявителем были представлены доказательства обоснованности понесенных расходов и вычетов по НДС, а оспариваемое решение не соответствует налоговому законодательству РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12488-08 по делу N А40-69236/07-87-397 В удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер (встречном обеспечении) отказано правомерно, так как принятые судом обеспечительные меры не влекут нарушения баланса публичных интересов, а также утрату возможности исполнения требования налогового органа об уплате налогов в случае отказа в удовлетворении заявления юридического лица о признании указанного требования недействительным.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12412-08 по делу N А40-1526/08-33-6 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа за грубое нарушение организацией правил учета доходов и расходов по НДС и налогу на прибыль удовлетворено правомерно, так как заявителем было подтверждено право на налоговые вычеты и оправданы произведенные затраты в указанной части.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/12326-08 по делу N А40-34585/08-145-401 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе отказано правомерно, так как в действиях заявителя содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.3 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/11202-08 по делу N А40-68249/07-140-391 Дело по заявлению о признании недействительными решения налогового органа по выездной налоговой проверке и требований по уплате налогов, пеней и штрафов направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не учел показания учредителей и руководителей третьих лиц, не рассмотрел возможность их вызова в суд как свидетелей.
Постановление ФАС Московского округа от 19.01.2009 N КА-А40/10840-08 по делу N А40-34403/07-114-203 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, знал ли заявитель или не знал о том, что его контрагент не является плательщиком НДС, не проверил, не злоупотребляет ли заявитель своим правом на возмещение НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А41/12533-08 по делу N А41-9079/08 Исковые требования о взыскании компенсации за нарушение ответчиком исключительных авторских прав истца удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается, что спорный диск, приобретенный у ответчика, является контрафактным и ответчик при его продаже нарушил исключительные права истца.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А41/11847-08-1,2 по делу N А41-4763/08 Исковые требования о признании недействительным договора аренды земельного участка и аннулировании записи о его государственной регистрации удовлетворены правомерно, так как договор был заключен на основании постановлений органа местного самоуправления, которые были признаны недействительными вступившим в законную силу судебным актом по другому делу, притом что данным судебным актом установлено, что указанный земельный участок относится к федеральной собственности.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12959-08-П-1,2 по делу N А40-47568/07-60-304 Исковые требования о взыскании суммы задолженности по арендной плате по охранно-арендному договору и пени удовлетворены правомерно, так как ответчик не исполнил надлежащим образом свои договорные обязательства по внесению арендных платежей.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12929-08 по делу N А40-34773/08-22-314 Исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как, несмотря на то, что взыскиваемая сумма не является неосновательным обогащением, а является задолженностью по договору поставки, на ответчика возложена обязанность по обеспечению возврата денежных средств.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12806-08 по делу N А40-23456/08-5-275 Встречное исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения по договору подряда возвращено правомерно, так как встречное требование не направлено к зачету первоначального требования, его удовлетворение не исключает полностью или частично удовлетворения первоначального иска, отсутствует целесообразность совместного рассмотрения обоих требований.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12792-08-П по делу N А40-73973/06-28-349 Исковые требования о признании недействительной сделки приватизации удовлетворены правомерно, так как отчуждение имущества, используемого образовательными учреждениями, законодательством не предусмотрено.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12788-08 по делу N А40-15368/08-62-128 Исковые требования о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и пени удовлетворены правомерно, так как услуги по договору оказаны истцом в полном объеме, поиск нежилого помещения, отвечающего требованиям ответчика, осуществлен, просмотр помещения организован, подготовлен акт осмотра, проведены переговоры с арендодателем.
Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2009 N КГ-А40/12783-08 по делу N А41-18589/08 Дело по заявлению о прекращении ипотеки права аренды земли и обязании регистрирующего органа зарегистрировать договор аренды земельного участка направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд апелляционной инстанции не установил, какая связь существует между требованиями истца к одному ответчику и требованиями истца к другому ответчику, не учел, что требование к регистрирующему органу подлежит рассмотрению с особенностями, установленными главой 24 АПК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12769-08 по делу N А40-13894/07-122-118 В удовлетворении заявления о признании незаконными действий регистрирующего органа по внесению записи о регистрации договора аренды нежилого помещения в Единый государственный реестр прав отказано правомерно, так как на момент совершения регистрирующим органом оспариваемых действий заявитель не обладал каким-либо правом, в том числе правом собственности, на помещения, являвшиеся объектом аренды по договору, в связи с чем его права и законные интересы оспариваемыми действиями не нарушены.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12737-08 по делу N А40-57626/07-68-525 Дело по иску о признании недействительным (ничтожным) договора страхования в части условий страхования причальной постройки и ее внутренней отделки направлено на новое рассмотрение, так как судом не было принято во внимание, что ответчиком причальная постройка была застрахована после принятия судом решения и возбуждения исполнительного производства по ее сносу.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12725-08 по делу N А40-22615/08-156-111 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по оплате выполненных истцом работ по поисково-спасательному обеспечению полетов воздушных судов гражданской авиации отказано правомерно, так как истцом не представлены доказательства, подтверждающие выполнение им указанных работ в спорный период.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12671-08 по делу N А40-30568/08-61-267 Исковые требования о взыскании суммы задолженности и пени по договору строительного субподряда удовлетворены правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств полной оплаты выполненных и принятых по договору работ.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12665-08 по делу N А40-29623/08-23-292 Дело по иску о взыскании задолженности по договору аренды недвижимого имущества, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, так как в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения ответчика о времени и месте судебного разбирательства.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12589-08 по делу N А40-15698/08-54-133 Исковые требования о признании недействительным договора аренды нежилых помещений и выселении удовлетворены правомерно, так как спорные помещения переданы в аренду без согласия их собственника.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12560-08 по делу N А40-19454/08-32-132 Исковые требования о взыскании убытков, причиненных вследствие частичной утраты груза, удовлетворены правомерно, так как утрата имущества произошла в связи с ненадлежащим исполнением условий договора в период осуществления ответчиком охраны вагонов, что привело к причинению материального ущерба.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12540-08-П по делу N А40-9853/07-52-78 Исковые требования об обязании ответчика заключить с истцом инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного проекта удовлетворены правомерно, так как не обоснованы доводы ответчиков об ошибочном включении льгот инвестора в проект инвестиционного контракта.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12529-08 по делу N А40-10212/08-50-90 В удовлетворении исковых требований о расторжении договора аренды и об обязании ответчика освободить нежилые помещения отказано правомерно, так как спорный договор не был расторгнут в установленном порядке, поскольку истец не представил доказательств направления ответчику уведомлений о прекращении названного договора.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12498-08 по делу N А40-66355/07-64-547 Исковые требования о признании права собственности истца на часть здания и признании недействительным зарегистрированного права собственности города Москвы на спорное имущество удовлетворены правомерно, так как часть здания не передавалась Российской Федерацией в лице уполномоченных органов в собственность города Москвы, а была законно приватизирована истцом.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12481-08 по делу N А40-60848/07-65-534 Встречное исковое заявление о признании недействительными односторонних актов выполненных работ по договору подряда, а также о понуждении исполнить обязательства в натуре возвращено правомерно, так как встречный иск не направлен к зачету первоначального иска, между исками отсутствует взаимосвязь, поскольку они имеют различный предмет доказывания и принятие встречного иска не приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12394-08 по делу N А40-15504/08-61-153 Исковые требования о взыскании стоимости услуг, оказанных истцом на основании договора возмездного оказания услуг, удовлетворены правомерно, так как факт неисполнения ответчиком обязательства подтвержден представленными доказательствами.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12351-08 по делу N А40-3482/07-105-35 Исковые требования о признании недействительной государственной регистрации права собственности на строения удовлетворены правомерно, так как условия предоставления ответчику земельного участка не предусматривали строительства на нем капитальных сооружений, в Едином государственном реестре прав зарегистрировано право собственности на объекты недвижимости, которые в действительности таковыми не являются.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12217-08 по делу N А40-15500/08-57-112 Исковые требования о признании недействительными решений общих собраний участников общества с ограниченной ответственностью удовлетворены правомерно, так как истец не был извещен о проведении собраний, следовательно, порядок созыва собрания участников общества был нарушен.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12182-08 по делу N А40-33347/08-56-361 Принимая во внимание незначительный период просрочки должником оплаты услуг по договору об оказании услуг логистического оператора, добровольное погашение задолженности, отсутствие негативных последствий для кредитора, суд может снизить размер взыскиваемой неустойки.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12171-08-П по делу N А40-52645/07-134-342 Дело по иску о признании недействительным протокола внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью передано для рассмотрения по существу в первую инстанцию суда правомерно, так как восстановление в должности председателя истца и разрешение вопроса о его полномочиях не может повлиять на разрешение вопроса о действительности оспариваемых собраний и не является основанием для приостановления производства по делу.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/12078-08 по делу N А40-34961/08-60-252 Дело по иску о взыскании задолженности по договору поставки в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных вследствие просрочки оплаты товара, направлено на новое рассмотрение, так как судом не было установлено, имели ли место поставка товара досрочно с согласия ответчика, обстоятельства получения товара ответчиком, не определены срок оплаты товара и период пользования ответчиком денежными средствами истца вследствие просрочки оплаты поставленного товара.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/11559-08 по делу N А40-14249/08-48-121 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается, что истец ошибочно перечислил на счет ответчика денежные средства.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КГ-А40/11429-08 по делу N А40-42877/08-12-461 Заявление о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации изменений, касающихся прекращения деятельности присоединенного юридического лица, удовлетворено правомерно, так как материалы дела свидетельствуют о том, что документы для государственной регистрации были представлены заявителем в регистрирующий орган в полном объеме.
Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2009 N КГ-А40/10197-08 по делу N А40-879/08-92-7 Дело по заявлению о признании незаконным отказа в государственный регистрации договора краткосрочной аренды земельного участка направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не установил, возможно ли заключение представленного на государственную регистрацию договора аренды земельного участка без проведения торгов (конкурса, аукциона).
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А41/12974-08 по делу N А41-10339-08 Отсутствие вины индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.5 КоАП РФ, свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения, что исключает возможность привлечения к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А41/12920-08 по делу N А41-К2-2530/08 Использование права на применение налогового вычета по НДС в более позднем налоговом периоде не свидетельствует об ошибке при исчислении налоговой базы в предыдущем периоде и не требует перерасчета налоговых обязательств и подачи уточненной декларации.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А41/12917-08 по делу N А41-11648/08 Заявление о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к налоговой ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не доказан факт наличия в действиях заявителя вменяемого ему правонарушения, а также существенно нарушены порядок привлечения к административной ответственности и права лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А41/12763-08 по делу N А41-9544/08 Заявление о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций удовлетворено правомерно, так как оспариваемое постановление вынесено в отсутствие законного представителя заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А41/12582-08 по делу N А41-13087/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности в части непринятия к вычету НДС, взыскания пени отказано правомерно, так как суммовые разницы, возникшие на момент фактической оплаты приобретенных товаров (работ, услуг), на размер налогового вычета по НДС влияния не оказывают.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/13101-08 по делу N А40-8648/08-133-66 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам в части, касающейся досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, отказано правомерно, так как заявителем не представлено доказательств, подтверждающих использование им товарного знака в спорный период, а следовательно, и свидетельствующих о нарушении его прав и законных интересов.
Определение ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/13083-08 по делу N А40-31663/08-145-369 Арбитражный суд по своей инициативе вправе исправить допущенные в судебном акте опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/13063-08 по делу N А40-51178/08-130-463 Производство по делу о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ прекращено правомерно, так как налоговым органом неправильно квалифицировано правонарушение, а при надлежащей квалификации рассмотрение дела согласно части 3 статьи 23.1 Кодекса не отнесено к подведомственности арбитражного суда.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/13046-08 по делу N А40-24105/08-72-250 В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения уполномоченного органа о внесении изменений в ненормативные правовые акты муниципального органа отказано правомерно, так как оспариваемый акт не противоречит действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/13044-08 по делу N А40-28317/08-72-314 Заявление о признании недействительным решения таможенного органа об отмене по результатам ведомственного контроля решения нижестоящего таможенного органа о выдаче заявителю разрешения на переработку товаров вне таможенной территории удовлетворено, так как отсутствие сведений, подлежащих указанию при описании технологического процесса переработки товаров, в представленной заявителем документации не является основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на переработку товаров.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/13001-08 по делу N А40-19904/08-146-229 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12992-08 по делу N А40-20653/08-72-206 Заявление о признании незаконным требования таможенного органа о классификации товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности удовлетворено правомерно, так как предъявленный к таможенному оформлению товар полностью соответствует товарной подсубпозиции, указанной заявителем.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12977-08 по делу N А40-19464/08-61-202 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения конкурсной войсковой части, которым заявитель не был допущен к участию в открытом конкурсе, а также о признании открытого конкурса несостоявшимся отказано правомерно, так как конкурсная заявка заявителя не соответствовала требованиям конкурсной документации ввиду непредставления упомянутым лицом сертификата соответствия системы сертификации в области связи.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12938-08 по делу N А40-43117/08-152-383 Заявление об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций удовлетворено правомерно, так как налоговым органом при производстве по делу об административном правонарушении не соблюден установленный порядок привлечения к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12921-08 по делу N А40-59604/07-107-343 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа по камеральной проверке декларации по НДС отказано правомерно, поскольку заявитель не доказал свое право на вычеты НДС в связи с недостоверностью счетов-фактур.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12895-08 по делу N А40-3122/08-154-43 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения государственного органа о признании заявочных материалов общества не соответствующими требованиям п. 1 ст. 14 Закона РФ "О недрах" и признании незаконными действий по проведению аукциона отказано правомерно, так как отсутствие требуемых документов не позволило определить наличие у заявителя финансовых возможностей для эффективного и безопасного проведения работ на участке недр.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12848-08 по делу N А40-14031/07-129-82 Заявление о признании недействительным требования налогового органа в части взыскания НДС, ЕНВД, земельного налога, соответствующих пеней и штрафов удовлетворено правомерно, так как в нарушение положений ст. 69 НК РФ в качестве основания взимания налогов в оспариваемом требовании указывается лишь на невыполнение заявителем обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством РФ, и приводится ссылка на общие нормы НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12842-08 по делу N А40-27866/08-35-85 Заявление об обязании налогового органа принять решение о возврате излишне взысканных налога и пени удовлетворено правомерно, так как у заявителя отсутствует недоимка, являющаяся основанием для взыскания налога в принудительном порядке и начисления пеней.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12800-08 по делу N А40-16551/08-17-245 В удовлетворении заявления таможенного органа о взыскании таможенных платежей отказано правомерно, так как заявителем пропущен установленный пунктом 4 статьи 367 ГК РФ срок на обращение в суд.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12799-08 по делу N А40-6947/08-114-30 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на имущество, взыскания НДФЛ и пени удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства правильного исчисления указанных налогов.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12789-08 по делу N А40-27570/08-127-80 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о зачете переплаты по налогу на добавленную стоимость в уплату пеней по платежам за добычу углеводородного сырья удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств, подтверждающих наличие у налогоплательщика недоимки по платежам за добычу углеводородного сырья, задолженности по пеням и штрафам, подлежащим уплате или взысканию.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12756-08 по делу N А40-30396/08-90-80 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС, отказа в налоговых вычетах по НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем вместе с уточненной налоговой декларацией по НДС были представлены доказательства обоснованности применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12755-08 по делу N А40-35972/08-143-111 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об отказе в возмещении НДС и доначислении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12675-08 по делу N А40-24069/08-80-58 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в применении налоговых вычетов по НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены предусмотренные ст. ст. 171, 172 Налогового кодекса РФ документы в подтверждение права на применение налоговых вычетов по НДС, а налоговым органом не обоснованы выводы о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12673-08 по делу N А40-16820/08-128-67 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в неисполнении обязанности по возврату излишне уплаченных пеней по налогу на прибыль, удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается право налогоплательщика на возврат излишне взысканных пеней и отсутствие допустимых доказательств наличия у налогоплательщика задолженности.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12607-08 по делу N А40-40054/08-51-437 Дело о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам о признании полностью недействительным патента РФ на полезную модель направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не исследован вопрос о том, как запатентованное техническое решение стало известным и общедоступным.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12328-08 по делу N А40-62095/07-33-375 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не дал оценки законности оспариваемого решения в связи с выводом налогового органа об отсутствии правовых оснований для возмещения НДС в связи с применением налогоплательщиком налоговой ставки по НДС 18 процентов по операциям по возврату порожних вагонов, используемых для транспортировки товаров, помещенных под таможенный режим экспорта.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12227-08 по делу N А40-18560/07-93-206 В удовлетворении заявления о взыскании таможенных платежей отказано правомерно, так как заявление подано таможенным органом по истечении установленного п. 4 ст. 367 ГК РФ срока.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12149-08 по делу N А40-1803/08-98-7 После перевода налогоплательщика в другую налоговую инспекцию обязанность по возврату налога на прибыль, не исполненная налоговой инспекцией по прежнему месту налогового учета, не изменяется и не прекращается и возлагается на инспекцию по новому месту налогового учета.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12056-08 по делу N А40-4529/08-98-18 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату НДС и об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как доказательств, свидетельствующих о недобросовестности заявителя и получении необоснованной налоговой выгоды, налоговым органом не представлено.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/12018-08 по делу N А40-34394/08-153-371 Заявление о привлечении к административной ответственности, установленной частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, удовлетворено правомерно, так как факт совершения ответчиком вменяемого ему административного правонарушения доказан.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/11925-08 по делу N А40-26104/08-142-81 Заявление об обязании налогового органа возместить НДС путем зачета удовлетворено правомерно, так как налоговый орган не представил доказательств, свидетельствующих о направленности деятельности заявителя на получение необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения НДС из бюджета.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/11754-08 по делу N А40-67763/07-96-365 Заявление в части взыскания судебных расходов по делу о признании незаконным постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного по исполнительному производству и касающегося взыскания исполнительного сбора, удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства обоснованности судебных расходов.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/11421-08 по делу N А40-14778/08-118-60 Заявление о признании недействительными решения налогового органа о необоснованном применении налоговых вычетов по НДС и решения об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем документально подтверждены факт оплаты товара, а также сопоставимость спорных счетов-фактур с платежными поручениями, а нарушения в оформлении счетов-фактур носят несущественный характер и не могут быть положены в основу отказа в применении налоговых вычетов и возмещении НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 16.01.2009 N КА-А40/11179-08 по делу N А40-15533/08-4-43 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе возвратить заявителю излишне уплаченные налоги и пени удовлетворено правомерно, так как судом установлено наличие у заявителя переплаты по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых, а также по пеням по налогу на добавленную стоимость.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КГ-А41/12302-08-2 по делу N А41-6508/08 Дело по иску о признании недействительным договора уступки прав требования и применении последствий недействительности сделки направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о возможности признания недействительным договора цессии, заключенного по итогам торгов, результаты которых не оспорены в установленном порядке.
Определение ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КГ-А41/10201-08 по делу N А41-К1-22289/07 Частью 3 статьи 179 АПК РФ арбитражному суду, принявшему судебный акт, предоставлено право по своей инициативе исправить допущенные в судебном акте описки и опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КГ-А40/12949-08 по делу N А40-33901/08-58-315 Дело о возмещении ущерба в порядке суброгации направлено на новое рассмотрение, поскольку суд не проверил доводы ответчика о частичной выплате страхового возмещения, не дал оценки представленному в материалы дела платежному поручению.
Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2009 N КГ-А40/12658-08 по делу N А40-1524/08-132-17 Дело по иску о взыскании неосновательного обогащения направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал вопрос о стоимости и объемах выполненных истцом работ по договору генерального подряда, признанного судом недействительной сделкой.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КГ-А40/11297-08 по делу N А40-6683/07-67-71 Исковые требования о расторжении договора подряда удовлетворены правомерно, так как при принятии решения судом нарушений норм процессуального права допущено не было, поскольку суд предпринял все предусмотренные действующим законодательством РФ меры для уведомления лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КГ-А40/10871-08 по делу N А40-59538/07-54-378 Исковые требования об обязании ответчиков не чинить истцу препятствия в пользовании принадлежащими ему на праве собственности нежилыми помещениями удовлетворены правомерно, так как актами подтверждена невозможность истца пройти к принадлежащим ему помещениям, а ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих наличие у него права препятствовать истцу в пользовании его имуществом.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КАА40/12843-08 по делу N А40-57367/07-20-351 Заявление в части обязания налогового органа принять решение о возврате из бюджета НДС удовлетворено правомерно, так как заявление о возврате налога подано в пределах срока исковой давности, установленного законодательством РФ, а заявителем доказаны факт подачи заявления о возврате указанного налога и факт бездействия налогового органа по возврату НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А41/12946-08 по делу N А41-18430/08 В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде запрета ограничения проезда автотранспорта к земельному участку отказано правомерно, так как заявителем не представлено доказательств, подтверждающих, что непринятие заявленных обеспечительных мер исключает возможность исполнения судебного акта в пользу истца и причинит ему значительные убытки.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/9154-08 по делу N А40-7682/08-117-34 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении банка к налоговой ответственности удовлетворено правомерно, так как судом установлено отсутствие оснований привлечения банка к налоговой ответственности, предусмотренной ст. 135.1 НК РФ, поскольку налоговым органом не соблюдены правила п. 2 ст. 86 НК РФ при истребовании у банка выписки по счету.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12980-08 по делу N А40-28653/08-80-69 Несвоевременная уплата налога сама по себе, вне связи с другими объективными обстоятельствами, свидетельствующими о неправомерном виновном бездействии налогоплательщика, не может считаться квалифицирующим признаком в соответствии с п. 1 ст. 122 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12940-08 по делу N А40-11710/07-133-93 В удовлетворении заявления о взыскании с гарантийного объединения таможенных платежей отказано правомерно, так как таможенным органом пропущен установленный п. 4 ст. 367 ГК РФ срок на предъявление иска.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12939-08 по делу N А40-30586/08-107-94 Заявление об оспаривании решения налогового органа в части привлечения к ответственности за неполную уплату акциза, отказа в подтверждении обоснованности освобождения от уплаты акциза и налоговых вычетов удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается представление заявителем в налоговый органа пакета документов, предусмотренного п. 7 ст. 198 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12934-08 по делу N А40-36353/08-139-129 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначисления ЕСН, НДФЛ, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, штрафа и пени, а также привлечении к ответственности удовлетворено правомерно, так как заявителем правомерно применены налоговые вычеты по НДФЛ, а налоговым органом не представлено доказательств неправомерного занижения налогоплательщиком налоговой базы по ЕСН.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12916-08 по делу N А40-26639/08-33-81 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, налога на прибыль, пени и налоговых санкций по статьям 122 и 123 НК РФ отказано правомерно, так как заявитель пропустил трехмесячный срок на обращение в суд с настоящим заявлением, а указанные в ходатайстве о восстановлении срока причины не являются уважительными.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12889-08 по делу N А40-19906/08-148-284 Заявление о признании недействительным постановления Управления Федеральной миграционной службы РФ о привлечении к административной ответственности за привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина, не имеющего разрешения на работу, в виде взыскания штрафа удовлетворено в части, так как законный представитель заявителя раскаялся в содеянном, а назначенное наказание является чрезмерно суровым.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12879-08 по делу N А40-36358/08-151-120 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ, предложения уплатить недоимку и пени отказано правомерно, так как представление заявителем недостоверных документов является обстоятельством, исключающим право на учет расходов при определении суммы подлежащего уплате НДФЛ.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12861-08 по делу N А40-45637/08-149-422 Отсутствие марки-пломбы не является обстоятельством, свидетельствующим о неприменении контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов с населением, и не влечет привлечение к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12805-08 по делу N А40-30621/08-112-99 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль и НДС направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд не исследовал доводы налогового органа о необоснованном получении заявителем налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12787-08 по делу N А40-30920/08-107-96 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении индивидуального предпринимателя к налоговой ответственности за непредставление в установленный срок декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, удовлетворены правомерно, так как в действиях предпринимателя не содержится состава вменяемого правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12712-08-2 по делу N А40-25725/08-33-78 В удовлетворении заявления об обязании налогового органа возместить НДС путем возврата отказано правомерно, так как вступившим в законную силу решением суда подтверждено право налогоплательщика на возмещение спорной суммы налога путем зачета.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12598-08 по делу N А40-27901/08-108-90 Заявление о признании незаконными действий налогового органа, выразившихся в отказе возвратить излишне уплаченные налоги и пени, удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии у заявителя задолженности по налогам и штрафам.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/12026-08 по делу N А40-7183/07-98-55 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем представлен комплект документов, подтверждающих обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/11993-08 по делу N А40-22787/08-33-69 Заявление о признании недействительным решения налогового органа, обязанности по уплате налогов исполненной и устранении нарушения прав и интересов заявителя удовлетворено правомерно, так как оспариваемое решение не соответствует законодательству РФ о налогах и сборах, нарушает права и интересы заявителя, так как спорная сумма налоговых платежей списана с его расчетного счета в банке и не поступила в бюджет в связи с финансовыми затруднениями банка.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/11859-08 по делу N А40-27054/08-154-317 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя по исполнению обязательств по исполнительному производству о взыскании в пользу заявителя денежных средств отказано правомерно, так как действия судебного пристава-исполнителя соответствуют требованиям ФЗ "Об исполнительном производстве", в связи с чем не нарушают прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/11285-08 по делу N А40-24601/08-75-70 Заявление о признании недействительным решения налогового органа и обязании налогового органа возместить налог на добавленную стоимость путем возврата удовлетворено правомерно, так как заявитель представил доказательства правомерного применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/10629-08 по делу N А40-30462/08-151-89 В удовлетворении заявления налогового органа об обязании юридического лица снять с учета обособленное подразделение в связи с отсутствием ведения игорного бизнеса отказано правомерно, так как ст. 23 Налогового кодекса РФ и Федеральный закон "О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" не предоставляют налоговому органу право требовать у юридического лица снять с учета обособленное подразделение.
Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2009 N КА-А40/10347-08 по делу N А40-7528/08-33-35 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении заявителя к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ, начислении пени, уплате недоимки по налогу на прибыль, внесении исправлений в бухгалтерский и налоговый учет удовлетворено правомерно, так как вывод налогового органа о повышенных страховых выплатах сделан на основании ошибочного статистического анализа проверяющими показателей деятельности заявителя путем сравнения несопоставимых величин.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КГ-А41/11655-08 по делу N А41-12840/08 В удовлетворении заявления о принятии предварительной обеспечительной меры в виде приостановления налоговым органом процесса ликвидации общества с ограниченной ответственностью отказано правомерно, так как заявителем не было подтверждено, что непринятие указанной обеспечительной меры может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, поскольку эта мера не соответствует предмету спора.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КГ-А40/12794-08 по делу N А40-20414/08-85-122 Исковые требования в части взыскания пени вследствие просрочки оплаты арендных платежей удовлетворены частично, так как начисленная за просрочку внесения арендной платы неустойка несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КГ-А40/12735-08 по делу N А40-38746/08-68-366 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации суммы страхового возмещения удовлетворены правомерно, так как к страховщику, выплатившему страховое возмещение, перешло в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имел к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КГ-А40/12548-08 по делу N А40-2594/08-10-21 В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору генерального подряда отказано правомерно, так как нарушение сроков производства строительных работ явилось следствием ненадлежащего исполнения самим истцом обязанностей по своевременному предоставлению ответчику проектно-сметной документации в полном объеме и передаче строительной площадки.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А41/12827-08 по делу N А41-12734/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным определения уполномоченного органа об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении отказано правомерно, так как уполномоченным органом установлены соблюдение юридическим лицом требований ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" и, следовательно, отсутствие оснований для возбуждения дела по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.9 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А41/12753-08 по делу N А41-4841/08 Заявление об оспаривании решения налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как ошибка в оформлении книги покупок не может служить причиной для отказа в возврате НДС, поскольку не связана с какими-либо замечаниями к счету-фактуре, заявителем представлен не оспариваемый налоговым органом счет-фактура и соблюдены иные условия, установленные ст. 172 НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А41/10642-08 по делу N А41-7016/08 В соответствии с Налоговым кодексом РФ порядок регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес и порядок регистрации изменения количества указанных объектов налогообложения не предусматривают каких-либо ограничений в действиях налоговых органов по выдаче свидетельства о регистрации объектов игорного бизнеса в случае запрета деятельности залов игровых автоматов на территории субъектов Российской Федерации, в частности в Московской области.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/13190-08 по делу N А40-14930/07-45-110 В удовлетворении заявления о взыскании с Ассоциации международных автомобильных перевозчиков таможенных платежей отказано правомерно, так как заявителем пропущен установленный ч. 4 ст. 367 ГК РФ срок для обращения в суд с настоящим заявлением.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/12894-08 по делу N А40-29583/08-129-87 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель документально подтвердил право на налоговые вычеты по НДС, а налоговый орган не представил доказательств недобросовестности заявителя при исполнении им налоговых обязанностей и наличия схемы, направленной на необоснованное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/12841-08 по делу N А40-680/08-145-6 Заявление о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства понесенных им расходов.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/12824-08 по делу N А40-22556/08-20-49 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль и НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель обоснованно уменьшил налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму произведенных затрат и исполнил все условия для принятия к вычету НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/12821-08 по делу N А40-17706/07-45-138 В удовлетворении исковых требований о взыскании с Ассоциации международных автомобильных перевозчиков таможенных платежей по книжкам МДП отказано, так как таможенным органом не доказано, что представленные ответчиком документы, свидетельствующие о завершении операции МДП, получены противозаконным путем либо прекращения операции МДП не было, кроме того, таможенным органом пропущен установленный п. 4 ст. 367 ГК РФ срок для обращения в суд с заявлением о взыскании суммы гарантии.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/12739-09 по делу N А40-25608/08-106-298 Указание в таможенной декларации неправильного кода товарной номенклатуры, если это не сопряжено с заявлением при описании товара недостоверных сведений о количестве, свойствах и характеристиках товара, влияющих на его классификацию, не может быть отнесено к противоправному деянию, образующему объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/12704-08 по делу N А40-18868/08-143-60 Вычет НДС может быть заявлен только по счету-фактуре, содержащему четкие и однозначные сведения о поставщике и его руководителе (главном бухгалтере, лице, уполномоченном подписывать этот первичный документ). Квалифицирующим признаком правонарушения, предусмотренного ст. 122 НК РФ, является неуплата (неполная уплата) налога вследствие неправомерных действий (бездействия) как умышленных, так и неосторожных.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/11986-08 по делу N А40-27099/08-35-82 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за непредоставление заявителем расширенной выписки о движении денежных средств по операциям на счете заявителя удовлетворено правомерно, так как заявитель представил налоговому органу сводные выписки до вынесения оспариваемого решения, кроме того, мероприятия налогового контроля проводились налоговым органом не в отношении заявителя, а в отношении его контрагента.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/11835-08 по делу N А40-27468/08-111-50 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДС и отказе в возмещении НДС, заявленного к возмещению, удовлетворено правомерно, так как в подтверждение права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов заявителем были представлены надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные НК РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 14.01.2009 N КА-А40/11835-08-Б по делу N А40-27468/08-111-50 Заявление о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налогового органа об отказе в возмещении НДС, заявленного к возмещению, до принятия и вступления в законную силу решения суда удовлетворено правомерно, так как заявителем представлены доказательства того, что непринятие обеспечительных мер повлечет причинение ему значительного ущерба.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А41/12565-08 по делу N А41-4477/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по агентскому договору отказано правомерно, так как обязательства ответчика по оплате услуг прекращены зачетом встречного требования, что не противоречит ст. 410 Гражданского кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12836-08 по делу N А40-59720/08-22-512 Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено обжалование определения об отложении судебного разбирательства, об отклонении ходатайства о назначении экспертизы и вызове свидетелей.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12773-08 по делу N А41-4986/08 Производство по апелляционной жалобе прекращено правомерно, поскольку правоспособность ответчика прекращена в связи с его ликвидацией после принятия арбитражным судом решения по данному делу, но до рассмотрения по существу апелляционной жалобы ответчика.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12647-08 по делу N А40-14027/08-60-91 Исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды строительного оборудования и неустойки удовлетворены правомерно, так как спорное оборудование было получено лицом, которое указано в приложении к договору аренды как уполномоченное лицо, действующее без доверенности со стороны арендатора, вследствие чего обязанности истца по предоставлению оборудования исполнены, ответчик не оплатил аренду оборудования.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12627-08 по делу N А40-5638/07-137-54 Исковые требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как ответчик произвел расчеты по договору оказания услуг по передаче электроэнергии с просрочкой, но истец при определении цены оказанных услуг необоснованно применил тариф, признанный судом по другому делу недействительным.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12600-08 по делу N А40-20489/08-7-181 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены правомерно, так как истцом доказаны повреждение автомобиля, размер причиненного ущерба и факт выплаты страхового возмещения.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12440-08 по делу N А40-12565/08-34-49 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества и применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, так как истец, которому было адресовано обязательное предложение, не воспользовался своим правом принять в установленном порядке предложение ответчика путем направления заявления о продаже ценных бумаг, что свидетельствует об отсутствии акцепта.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12222-08 по делу N А40-52548/08-77-399 В удовлетворении заявления о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета распоряжаться оборудованием системы измерений количества и показателей качества нефти отказано правомерно, так как заявителем не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о намерении истца продать оборудование, являющееся предметом договора, третьим лицам.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12193-08 по делу N А40-31351/08-22-259 Исковые требования в части взыскания стоимости утраченного груза удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждается, что в процессе транспортировки груз был утрачен и к месту разгрузки доставлен не был.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12114-08 по делу N А40-28470/08-83-272 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, так как представленным ответчиком актом сверки расчетов, оформленным обеими сторонами, подтверждаются поставка товара истцом по представленным накладным и наличие у ответчика задолженности в установленном размере.
Определение ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КГ-А40/12015-08 по делу N А40-15218/08-61-151 Частью 3 статьи 179 АПК РФ арбитражному суду, принявшему судебный акт, предоставлено право по своей инициативе исправить допущенные в судебном акте описки и опечатки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А41/12710-08 по делу N А41-4781/08 Признание операций, относящихся к категории работ и услуг, имеющих отношение к строительству, объектом налогообложения по НДС не зависит от наличия либо отсутствия разрешения на строительство.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А41/11530-08 по делу N А41-К2-10301/07 В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь. При этом лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факты выплаты.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12828-08 по делу N А40-13323/07-143-70-1/08СР-143 Заявление о взыскании судебных расходов удовлетворено правомерно, так как заявитель документально подтвердил разумность судебных расходов на оплату услуг представителя.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12812-08 по делу N А40-67671/07-126-392 Заявление о признании недействительными решений налогового органа об уменьшении суммы, исчисленной к возмещению на основании декларации по НДС, удовлетворено правомерно, так как доказательств совершения заявителем и его контрагентами согласованных действий, направленных на неправомерное возмещение НДС, налоговым органом представлено не было.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12808-08 по делу N А40-45827/08-12-490 Исполнительные документы по искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской Федерации направляются для исполнения в Министерство финансов РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12781-08 по делу N А40-11659/08-7-75 Заявление о признании недействительным разрешения на установку рекламной конструкции удовлетворено правомерно, так как оспариваемое разрешение не соответствует закону и нарушает законные интересы неопределенного круга лиц, поскольку создает угрозу безопасности дорожного движения.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12770-08 по делу N А40-36768/08-115-100 Заявление об оспаривании действий налогового органа в части принятия решения о приостановлении операций по счету в связи с непредставлением в налоговый орган налоговой декларации по НДС, бездействия, выразившегося в нарушении порядка и сроков принятия решения об отмене приостановления операций по счету заявителя, удовлетворено правомерно, так как налоговая декларация была сдана заявителем почтовым отправлением, в нарушение закона налоговый орган операций по счету не возобновил.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12767-08 по делу N А40-48160/08-146-434 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Пропуск указанного срока без уважительных причин влечет отказ в признании недействительным постановления об административном правонарушении.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12742-08 по делу N А40-29238/08-14-95 Статьей 76 Налогового кодекса РФ не предусмотрено приостановки операций по счетам налогоплательщика в банке в случае, если налоговым органом предположительно установлена неполнота сведений, отраженных в налоговых декларациях.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12709-08 по делу N А40-15116/08-127-39 Заявление об обязании налогового органа начислить и возвратить проценты за несвоевременный возврат излишне взысканных пеней удовлетворено правомерно, так как вступившим в законную силу решением суда подтверждено право налогоплательщика на возврат излишне уплаченных пеней, возврат налоговым органом не произведен.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12700-08 по делу N А40-48168/08-148-442 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности отказано правомерно, так как заявителем пропущен установленный частью 2 статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса РФ срок на обжалование решения административного органа о привлечении к ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12690-08 по делу N А40-53678/08-84-416 Заявление о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), удовлетворено правомерно, так как заявитель доказал факт совершения ответчиком правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12668-08 по делу N А40-48163/08-148-440 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Пропуск указанного срока без уважительных причин влечет отказ в признании недействительным постановления об административном правонарушении.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12601-08 по делу N А40-34582/08-130-371 Заявление о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не представлено доказательств наличия в действиях заявителя состава указанного правонарушения.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12259-08 по делу N А40-1983/08-115-7 Дело о признании недействительным решения налогового органа в части исключения из состава расходов, учитываемых заявителем при налогообложении прибыли, расходов на оказание информационно-консультационных услуг направлено на новое рассмотрение, так как вывод суда о представлении заявителем документов, подтверждающих факт оказания услуг, не основан на доказательствах, имеющихся в материалах дела, поскольку приведенные судом документы в деле отсутствуют.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/12172-08 по делу N А40-6318/08-35-28 Требование об уплате налога, с одной стороны, является первым этапом процедуры принудительного взыскания налога, с другой - выполняет функцию досудебного урегулирования спора, в связи с чем признание данного требования недействительным не означает несоблюдение налоговым органом процедуры досудебного урегулирования спора.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/11803-08-П по делу N А40-30/07-140-1 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, пени и штрафа удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не доказано наличие внереализационного дохода у заявителя.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/11749-08 по делу N А40-51416/07-35-312 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за несвоевременную уплату НДФЛ, ЕСН, НДС, единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, удовлетворено правомерно, так как налоговым органом не обеспечена возможность лица, в отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/11562-08 по делу N А40-12304/08-98-33 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС и пени и предложения уменьшить сумму НДС, предъявленного к возмещению, удовлетворено правомерно, так как оспариваемое решение нарушает НК РФ, права и интересы заявителя, поскольку последним представлен пакет документов, подтверждающих право на возмещение НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/11503-08 по делу N А40-57527/07-142-331 Заявление о признании недействительными решений налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как заявителем был предъявлен к вычету НДС на основании счетов-фактур, выставленных и зарегистрированных в книге покупок и журнале регистрации входящих счетов-фактур.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/11423-08 по делу N А40-26216/08-109-57 Заявление о признании недействительными решений налогового органа в части отказа в возмещении НДС удовлетворено правомерно, так как оспариваемые решения нарушают НК РФ, права и интересы заявителя, поскольку он обосновал правомерность применения налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/11410-08 по делу N А40-14833/08-140-45 Налоговый кодекс РФ не исключает возможности поставщика переоформить надлежащим образом счет-фактуру, выставленный с нарушением положений закона.
Постановление ФАС Московского округа от 13.01.2009 N КА-А40/10701-08-П по делу N А40-8807/07-126-66 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль отказано правомерно, так как представленные заявителем в подтверждение понесенных расходов документы содержат недостоверные сведения, кроме того, налоговым органом доказано получение заявителем необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КГ-А40/12826-08 по делу N А40-15446/08-97-96 В удовлетворении исковых требований о взыскании пени по агентскому договору, процентов за пользование чужим денежными средствами и убытков отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств нарушения ответчиком условий договора.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КГ-А40/12400-08 по делу N А40-74725/06-56-548 Исковые требования об истребовании из чужого незаконного владения обыкновенных именных бездокументарных акций удовлетворены правомерно, так как генеральный директор истца заключил от имени истца соглашение об отступном с самим собой, что недопустимо в соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса РФ, следовательно, данная сделка является ничтожной и у него не возникло право собственности на спорные акции, а также право на их отчуждение.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КГ-А40/12012-08 по делу N А40-13944/08-154-211 Исковые требования о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как истец во исполнение указанного договора перечислил предоплату, однако отказался от договора, а ответчик не представил доказательств наличия расходов по исполнению договора.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А41/12823-08 по делу N А41-5908/08 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения удовлетворено правомерно, так как заявитель надлежащими документами подтвердил свое право на применение налоговых вычетов по НДС.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А41/12639-08 по делу N А41-12749/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 16.9 и ст. 16.11 КоАП РФ, отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается вина заявителя в совершении правонарушений, а таможенным органом не допущено нарушений порядка привлечения к административной ответственности.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А41/11080-08 по делу N А41-7466/08 В удовлетворении заявления конкурсного управляющего жилищно-коммунального предприятия о признании недействительным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилого дома отказано правомерно, так как факт нарушения предприятием правил по содержанию и ремонту спорного жилого дома доказан.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А40/12854-08 по делу N А40-16016/07-133-128 В удовлетворении заявления о взыскании с гарантийного объединения таможенных платежей и пени отказано правомерно, так как таможенным органом пропущен предусмотренный ч. 4 ст. 367 Гражданского кодекса РФ срок обращения в суд.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А40/12835-08 по делу N А40-12793/07-83-113, А40-16088/07-83-151 В удовлетворении заявления о взыскании с гарантийного объединения таможенных платежей и пени отказано правомерно, так как таможенным органом пропущен предусмотренный ч. 4 ст. 367 Гражданского кодекса РФ срок обращения в суд.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А40/12822-08 по делу N А40-24935/08-108-79 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату НДС удовлетворено правомерно, так как представленные заявителем счета-фактуры в подтверждение права на налоговые вычеты соответствуют требованиям п. п. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А40/12811-08-П по делу N А40-60238/07-75-364 Смягчающими ответственность обстоятельствами по делу о привлечении к налоговой ответственности за непредставление документов в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 112 НК РФ могут быть такие как: нахождение на исполнении у налогоплательщика большого количества других требований налогового органа о представлении документов, значительный объем запрошенных документов, а также непродолжительный период просрочки исполнения требования налогового органа.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А40/12797-08 по делу N А40-36497/08-139-130 Заявление об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченный налог на прибыль удовлетворено правомерно, так как наличие переплаты у заявителя по налогу на прибыль и ее размер подтверждаются имеющимися в материалах дела актами сверки расчетов налогоплательщика, требования ст. 78 НК РФ, предусмотренные для возврата суммы излишне уплаченного налога, заявителем соблюдены.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А40/12782-08 по делу N А40-27694/08-127-81 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика удовлетворено правомерно, поскольку требование, на основании которого вынесено оспариваемое решение, вступившим в законную силу судебным актом признано недействительным.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А40/12762-08 по делу N А40-57217/07-94-392 Заявление таможенного органа о взыскании денежных средств в обеспечение уплаты таможенных платежей, не уплаченных по книжке МДП, удовлетворено правомерно, так как таможенным органом пропущен срок на их взыскание в принудительном порядке.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А40/12717-08 по делу N А40-10851/08-148-154 Заявление о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), удовлетворено правомерно, так как материалами дела подтверждается совершение конкурсным управляющим административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 12.01.2009 N КА-А40/12677-08 по делу N А40-16822/08-129-57 Заявление о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в неисполнении заявления о возврате пени по налогу на прибыль в доле местного бюджета, и об обязании осуществить возврат данной суммы с начислением процентов удовлетворено правомерно, так как вступившим в законную силу судебным актом требование налогового органа об уплате налога на прибыль признано недействительным.
Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2009 N КГ-А40/12775-08 по делу N А40-13990/08-5-140 В удовлетворении исковых требований о взыскании суммы ущерба в порядке суброгации и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, так как доказательствами, представленными в материалы дела, подтверждается отсутствие задолженности.
Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2009 N КГ-А40/12571-08-А,Б по делу N А40-17893/08-59-157 Апелляционная жалоба оставлена без движения правомерно, так как апелляционная жалоба подана с нарушением требований статьи 260 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 11.01.2009 N КА-А40/9065-08 по делу N А40-6516/08-80-21 Заявление о признании недействительными требования об уплате НДС и решения о взыскании НДС за счет денежных средств заявителя в банках удовлетворено правомерно, так как оспариваемые акты нарушают Налоговый кодекс РФ, права и интересы заявителя, поскольку налоговым органом не доказано наличие недоимки по НДС.
Определение ФАС Московского округа от 11.01.2009 N КА-А40/12488-08 по делу N А40-69236/07-87-397 Арбитражный суд по своей инициативе вправе исправить допущенные в судебном акте опечатки без изменения его содержания.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2010 по делу N А56-66884/2009 Наличие доказательств выполнения подрядчиком предусмотренных договором работ и неисполнения заказчиком обязательств по оплате выполненных работ является основанием для взыскания задолженности и пеней за просрочку платежа.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.12.2009 по делу N А42-859/2009 В случае если заявленная к взысканию сумма судебных расходов на оплату услуг представителя соответствует принципу разумности, установленному статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, то данная сумма не подлежит уменьшению арбитражным судом.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-9/2009 Отказывая подрядчику во встречном иске по возмещению ущерба, образовавшегося в результате неосуществления субподрядчиком технологических мероприятий по защите внутренних помещений здания от дождевых осадков, арбитражный суд исходит из недоказанности причинения вреда действиями субподрядчика, размера ущерба и причинно-следственной связи.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-725/2009 В связи с тем что Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость предусматривают возможность внесения изменений в счета-фактуры, а глава 21 Налогового кодекса РФ не содержит норм, запрещающих вносить изменения в указанные документы, неправомерен отказ налогового органа в возмещении НДС, обоснованный наличием изменений в данных справках.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-49513/2008 Неправомерное безвозмездное использование земельного участка арендатором расположенного на нем здания, являющееся следствием неисполнения арендатором обязанности по заключению договора аренды земельного участка, влечет взыскание с арендатора неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-47705/2008 Неисполнение продавцом обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг согласованным договором способом - путем передачи депозитарию поручения на перевод ценных бумаг в пользу покупателя исключает удовлетворение требования продавца о взыскании предварительной оплаты по договору, мотивированного неисполнением покупателем обязательства по приобретению ценных бумаг в установленный срок.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-43135/2007 Отсутствие доказательств самовольного присоединения юридического лица к системе коммунальной канализации субъекта Российской Федерации, находящейся в хозяйственном ведении и обслуживании государственного унитарного предприятия, влечет отказ в удовлетворении требования о взыскании с юридического лица неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-41112/2009 Предусмотренное законом право на обращение с иском в соответствии с положениями статьи 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ по месту нахождения ответчика не ограничено соглашениями о подсудности, содержащимися в договоре облигационного займа и договоре поручительства по облигациям, из которых возникли требования истца.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-39037/2009 В соответствии с утвержденными генеральным директором страховой компании правилами комбинированного страхования страховая компания предоставляет гарантию возмещения убытков вследствие умышленного повреждения застрахованного имущества третьими лицами.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-30962/2009 Если установлено, что договор лизинга сторонами расторгнут, встречное удовлетворение лизингодателем, получившим аванс по договору, в объеме, соответствующем названному авансу, не предоставлено и обязанность его предоставить отпала, то полученные лизингодателем до расторжения договора лизинга денежные средства в размере неизрасходованной части авансового платежа являются неосновательным обогащением последнего.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-25720/2009 Непредставление заказчиком доказательств наличия причинно-следственной связи между не полученными им доходами и несоблюдением исполнителем разумного срока оказания услуг по ремонту автомобиля исключает основания для взыскания убытков.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-22834/2009 Иск о признании права государственной собственности на объекты недвижимости, предъявленный к лицу, не владеющему спорными объектами фактически, но претендующему на включение их в состав приватизированного им имущества, может быть квалифицирован как требование, аналогичное требованию собственника об устранении всяких нарушений его прав в отношении спорного имущества, не связанных с лишением владения, вследствие чего срок исковой давности к данному иску не применяется.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-20627/2009 Юридическое лицо, право собственности которого на самовольно построенные здания признано недействительным вступившим в законную силу судебным актом, не является титульным владельцем земельного участка, на котором расположены здания, и в силу статей 395, 1102 и 1105 Гражданского кодекса РФ обязано возместить собственнику земельного участка неосновательное обогащение за период фактического использования участка и выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-20261/2009 При заключении договора поставки без соблюдения простой письменной формы путем направления заявки и оформления товарных накладных обязательное соблюдение претензионного порядка урегулирования спора для удовлетворения требования поставщика о взыскании задолженности по оплате поставленного товара не предусмотрено.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-19763/2009 Ненадлежащее исполнение покупателем обязательств по договору поставки служит основанием для удовлетворения требования поставщика о взыскании задолженности по договору, подтвержденной актом сверки расчетов, подписанным сторонами, и неустойки за просрочку оплаты товара и транспортных услуг по его доставке.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-14411/2009 Непредставление дистрибьютором доказательств погашения возникшей у него перед поставщиком задолженности по договору поставки продукции влечет взыскание с дистрибьютора указанной задолженности в судебном порядке.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А56-11879/2009 Документы по хозяйственным операциям, представленные налогоплательщиком, содержащие информацию, предусмотренную статьей 169 Налогового кодекса РФ и Федеральным законом "О бухгалтерском учете", являются надлежащим доказательством, подтверждающим расходы, которые уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль, и право налогоплательщика на применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А42-976/2009 Соглашение об изменении договора на снабжение тепловой энергией в горячей воде, направленное ресурсоснабжающей организации вместе с письмом о внесении изменений в договор в связи с вступлением в законную силу Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, исключает отказ в удовлетворении требования о внесении изменений в договор по основанию несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А42-975/2009 Договор на снабжение тепловой энергией в горячей воде подлежит изменению в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, поскольку условия договора о приобретении коммунальных ресурсов, заключаемого с ресурсоснабжающей организацией с целью обеспечения потребителя коммунальными услугами, не должны противоречить названным Правилам.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А26-8029/2008 Для установления разумных пределов взыскиваемых расходов на оплату услуг представителя суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора об оказании юридических услуг, характер услуг, оказанных в рамках договора, их необходимость, учитывает размер удовлетворенных требований, количество судебных заседаний и сложность дела. Размер среднемесячной зарплаты в регионе не является критерием для определения разумности размера оплаты юридических услуг.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А26-4431/2009 Шины для карьерных самосвалов - транспортных средств, используемых в горнодобывающей промышленности и эксплуатируемых вне дорожной сети, а именно в карьере, обоснованно классифицированы декларантом в товарной субпозиции 4011 94 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности России как шины для транспортных средств, используемых в строительстве и промышленности.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А26-3571/2009 Действия субарендодателя по изменению размера арендной платы правомерны, если установлено, что указанные действия соответствуют условиям договора субаренды нежилого помещения, поскольку субарендатору было направлено уведомление о таком изменении в предусмотренный указанным договором срок.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А26-2703/2009 Требование энергоснабжающей организации о взыскании с абонента задолженности по оплате полученной в соответствии с договором тепловой энергии в горячей воде не подлежит удовлетворению, если установлено, что расчет данной энергии произведен энергоснабжающей организацией исходя из количества, которое абонент должен был получить по условиям договора, а не из количества фактически потребленной им тепловой энергии.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А26-1184/2009 Заказчик вправе потребовать от подрядчика уменьшения установленной за выполнение строительно-монтажных работ цены, если указанные работы выполнены подрядчиком с отступлением от договора подряда.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А21-8259/2007 Отсутствуют основания для отмены определения арбитражного суда первой инстанции в части взыскания с ответчика судебных расходов в заявленном истцом размере, если установлено, что взыскание с ответчика расходов на оплату услуг представителя соответствует принципу разумности, установленному статьей 110 АПК РФ.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А21-7763/2009 В силу статьи 333.37 Налогового кодекса РФ общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и ответчиков, освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А21-6899/2009 Если установлено, что в период нахождения судна в торговом порту под выгрузкой морским агентом оказаны услуги агентирования в порядке статьи 237 Кодекса торгового мореплавания РФ, что подтверждается актом выполненных работ, то требование о взыскании с юридического лица задолженности, образовавшейся в результате неоплаты выставленного агентом дисбурсментского счета, подлежит удовлетворению.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А21-65/2009 Наличие причинно-следственной связи между наложенным таможенным органом запретом на перемещение ввезенной юридическим лицом скоропортящейся рыбопродукции и убытками, наступившими вследствие утраты рыбопродукцией своего качества как продукта питания, служит основанием для возмещения данных убытков юридическому лицу Федеральной таможенной службой России за счет казны Российской Федерации.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А21-5650/2009 Иск индивидуального предпринимателя о признании права собственности на долю в нежилом здании в виде торгового павильона не подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с условиями инвестиционного договора инвестор - заявитель после завершения работ по реконструкции и строительства объекта получает право на заключение долгосрочного договора аренды павильона, а не на передачу его в собственность.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2009 по делу N А21-1220/2009 Оказание поклажедателю услуг по хранению товаров, подтвержденное накладными на сдачу, приемку и хранение спорных товаров, реестрами хранения и актами, является основанием для возникновения у поклажедателя обязанности по оплате данных услуг и выплате неустойки за просрочку внесения платежа.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-9870/2009 Если установлено, что простой вагонов на станционных путях, приведший к невозможности своевременного их взвешивания по распоряжению таможенного органа, произошел по вине перевозчика, у данного лица отсутствуют основания для списания с лицевого счета грузоотправителя сборов за хранение груза в зоне таможенного досмотра.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-9006/2009 Если невозможно сделать вывод о степени вины каждого из водителей, участников дорожно-транспортного происшествия, страховое возмещение подлежит взысканию со страховой компании лишь в половине заявленной суммы.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-8886/2009 Систематическое нарушение арендатором сроков исполнения договорных обязательств, непогашение задолженности к моменту рассмотрения апелляционной жалобы, непредставление в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ доказательств несоразмерности заявленной к взысканию неустойки последствиям нарушения обязательства исключают основания для применения статьи 333 Гражданского кодекса РФ.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-67953/2009 Дело о несостоятельности (банкротстве) возбуждается судом на основании заявления должника, а заявление кредитора с требованием признать должника банкротом принимается к рассмотрению в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве, если заявление должника поступило в адрес суда раньше заявления кредитора.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-65014/2009 Принятие к производству дела об оспаривании постановления уполномоченного органа о привлечении юридического лица к административной ответственности с нарушением правил подсудности влечет передачу дела на рассмотрение другого арбитражного суда на основании положений подпункта 3 пункта 2 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-61050/2009 Обеспечительные меры в виде приостановления действия решения налогового органа, в соответствии с которым налогоплательщику предложено уплатить недоимку по НДС, направленные на уменьшение негативных последствий данного ненормативного правового акта и на предотвращение причинения существенного ущерба правам и законным интересам налогоплательщика, подлежат принятию.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-5878/2009 Работы по договору на проведение подготовительных мероприятий по ремонту, выполненные в объеме, указанном в подписанных сторонами актах и оплаченные в соответствии с данными актами, не имеют отношения к работам по договору на проведение собственно капитального ремонта.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-58566/2009 В случае нарушения порядка розничной торговли лекарственными средствами, установленного пунктом 8 статьи 32 Федерального закона "О лекарственных средствах", требование уполномоченного органа о привлечении юридического лица к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подлежит удовлетворению.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-55940/2008 Требование арендодателя о расторжении договора аренды земельного участка подлежит удовлетворению при наличии доказательств неисполнения арендатором обязательств по внесению арендных платежей, если по условиям договора он может быть расторгнут решением суда при возникновении задолженности по арендной плате.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-53372/2008 Основания для удовлетворения требований сторон договора аренды имущества, рассчитанных из цены договора, отсутствуют, если в представленных сторонами копиях договора условия о размере арендной платы нетождественны и достоверные доказательства фактического содержания договора сторонами не представлены.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-52296/2008 В случае непредставления юридическим лицом, требующим установления сервитута в отношении земельного участка, достаточных и объективных доказательств, подтверждающих необходимость предоставления ему права ограниченного пользования чужим земельным участком для обеспечения своих нужд по осуществлению прохода и проезда к принадлежащим ему объектам, данное требование удовлетворению не подлежит.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-52282/2008 Наличие акта сдачи-приемки выполненных работ по договору строительного подряда и акта приемки объекта капитального строительства, подписанных заказчиком и подтверждающих выполнение работ в полном объеме и в соответствии с требованиями проектной документации и нормативных технических документов, служит основанием для взыскания с заказчика задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-4739/2008 Односторонний отказ заказчика от исполнения договора подряда в одностороннем порядке и передача ему подрядчиком результата работ возлагают на заказчика обязанность по оплате стоимости выполненных на момент расторжения договора работ, а также выплате процентов, начисленных в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ в связи с просрочкой оплаты.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-41924/2008 Наличие просрочки окончания работ по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов жилых зданий влечет взыскание с подрядчика предусмотренной контрактом неустойки.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-41448/2008 Уклонение арендатора, фактически не использующего арендованное нежилое помещение, от расторжения договора аренды по соглашению сторон и неисполнение им обязанности по возврату помещения в порядке, предусмотренном статьей 655 Гражданского кодекса РФ и договором, служат основанием для расторжения судом договора аренды, взыскания задолженности по арендной плате и обязания арендатора передать арендодателю техническую документацию на помещение.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-41321/2009 В случае перехода права собственности на объект недвижимости от лица, ставшего его собственником в результате приватизации, к другому лицу, ставшему его собственником по договору купли-продажи или в результате иной сделки, новый собственник имеет право выкупить из государственной или муниципальной собственности земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, по льготной цене.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-40569/2009 Устранение истцом обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный определением суда, исключает возвращение искового заявления на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-3963/2009 В случае если инкассовые поручения налогового органа, выставленные к счету налогоплательщика, в отношении которого осуществляются процедуры несостоятельности (банкротства), исполнены банком при отсутствии в инкассовом поручении реквизитов, позволяющих квалифицировать платежи как текущие, должник или арбитражный управляющий вправе требовать от банка возмещения причиненных убытков.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-38741/2009 Неправильная квалификация уполномоченным органом деятельности юридического лица по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов без санитарно-эпидемиологического заключения и без лицензии как правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет отмену постановления о привлечении юридического лица к ответственности по данной статье.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-38315/2009 Постановление государственного органа, не являющееся принятым в установленном региональным законодательством порядке решением о предоставлении объектов недвижимости для строительства и реконструкции, позволяющим арендодателю в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды здания, не может служить основанием для удовлетворения требования арендодателя о выселении арендатора в связи с расторжением договора.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-36654/2009 Непродолжительный период просрочки представления резидентом в банк паспорта сделки справки о подтверждающих документах и отсутствие умысла на причинение государству материального ущерба являются основанием для квалификации совершенного резидентом правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ, как малозначительного и отмены постановления о привлечении к административной ответственности.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-35774/2008 Требование арендатора о признании недействительным договора аренды земельного участка в части условия о выплате процентов, мотивированное совершением государственной регистрации договора после вступления в силу регионального нормативного акта, в соответствии с которым арендатор должен быть освобожден от начисления процентов, подлежит отклонению, если условие договора предусматривает начисление процентов, равных ставке рефинансирования на день подписания договора.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-35582/2009 Если при изготовлении продукции поставщиком понесены определенные затраты, которые не могут быть компенсированы ему путем реализации изготовленной продукции в силу ее специфики, требование о взыскании с покупателя убытков в виде затрат на производство данной продукции, от которой отказался покупатель, подлежит удовлетворению.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-34733/2009 Товарные накладные, имеющие штамп покупателя и подписанные лицом, уполномоченным на получение товарно-материальных ценностей в качестве должностного лица, являются надлежащим доказательством, подтверждающим поставку товара в адрес покупателя.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-34702/2005 Недоказанность нахождения арендованного помещения в непригодном для использования состоянии служит основанием для отказа в удовлетворении требования арендатора о признании договора аренды недействительным в части неприменения понижающих коэффициентов к расчетной ставке арендной платы.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-33187/2009 Положения доверенности, которые позволяют доверенному лицу подписывать от имени доверителя товаротранспортные накладные и иные товаросопроводительные документы, получать и отправлять грузы, подписывать транспортные документы, свидетельствуют о наличии у доверенного лица права на организацию от имени доверителя транспортировки материалов, которая неразрывно связана с совершением сделок по поставке либо покупке данных материалов.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-32632/2009 Прекращение обязательств, предусмотренных предварительным договором аренды, на момент предъявления требования о выплате неустойки в связи с отказом стороны от заключения основного договора влечет отказ в удовлетворении данного требования.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-31558/2009 Отсутствуют основания для применения положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ при взыскании неустойки, если при сравнении всей суммы неисполненных обязательств предъявленная сумма неустойки отвечает принципу соразмерности.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-31108/2009 Формой первичной документации по учету торговых операций, которая доказывает приемку товара покупателем, является товарная накладная, а не товарно-транспортная накладная.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2009 по делу N А56-30026/2009 Повышение суммы лизинговых платежей не может быть признано противоречащим закону, если по причине повышения платы за пользование заемными денежными средствами, использованными для приобретения предмета лизинга, увеличились затраты лизингодателя, связанные с приобретением переданного лизингополучателю оборудования.