Решения и определения судов

Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2009 год. Часть 254

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-18742/2009-ГК по делу N А40-6710/09-65-79 В удовлетворении исковых требований о взыскании в порядке суброгации суммы ущерба, причиненного в результате выплаты страхового возмещения, отказано, поскольку ответчик не давал указаний своему работнику на незаконное проникновение в строение, предназначенное для временного размещения материальных ценностей, с целью совершения преступных действий, а также действовать по его заданию и под его контролем, что исключает ответственность ответчика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-18229/2009-ГК по делу N А40-44559/09-16-386 В удовлетворении исковых требований о возмещении убытков, причиненных вследствие перенаправления товарно-материальных ценностей между филиалами общества, отказано правомерно, поскольку у ответчика не имеется неисполненного обязательства по договору хранения, которое могло бы привести к возникновению у истца убытков, а требования истца сводятся к возложению на ответчика не обязанности по сохранению вещи, а обязательств продавца, которым ответчик не является.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-17960/2009-АК по делу N А40-41126/09-96-168 Иск о взыскании основного долга и неустойки удовлетворен правомерно, так как ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие об оплате поставленного истцом товара в установленные договором сроки.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-17871/2009-ГК по делу N А40-41261/09-155-39 Исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды имущества удовлетворены правомерно, поскольку арендатор обязан своевременно вносить арендную плату, доказательств уплаты долга в материалы дела не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-17466/2009-АК, 09АП-19433/2009-АК по делу N А40-56580/09-130-191 Заявление о признании незаконным решения таможенного органа об аннулировании классификационного решения удовлетворено правомерно, поскольку оспариваемое решение противоречит таможенному законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-15682/2009-АК по делу N А40-61213/09-99-359 Иск о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения, выплаченного в связи с причинением ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворен правомерно, поскольку факт наступления страхового случая, наличие и размер ущерба подтверждены документально, а ответчик не представил доказательств выплаты страхового возмещения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-15289/2009-ГК по делу N А40-64399/06-138-456 В удовлетворении заявления о взыскании судебных издержек на оплату услуг представителя отказано правомерно, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства понесенных расходов в заявленном размере.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-15195/2009-ГК по делу N А40-64399/06-138-456 В удовлетворении заявления о взыскании судебных издержек на оплату услуг представителя правомерно отказано, так как, оценивая представленные заявителем доказательства по факту понесения расходов на оплату услуг представителя в виде расходного кассового ордера, суд первой инстанции обоснованно указал, что, принимая во внимание форму и содержание документа при отсутствии печати организации, кассовый ордер не обладает элементами отчетной бухгалтерской документации.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-14199/2009-ГК по делу N А40-13940/09-13-15 Иск о взыскании страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку страховой случай, предусмотренный договором страхования, наступил и у страховщика возникла обязанность произвести страхователю страховую выплату.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-10867/2007-АК, 09АП-17284/2007-АК по делу N А40-1644/07-149-15 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице удовлетворено правомерно, так как оспариваемые решения не соответствуют ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и нарушают права и законные интересы заявителей, поскольку заявления, поданные в регистрирующий орган, подписаны неуполномоченным лицом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 N 09АП-10130/2009-ГК по делу N А40-26527/03-113-261 В удовлетворении иска о признании решений общего собрания акционеров не имеющими юридической силы, ничтожными отказано правомерно, так как отсутствие у акционера информации об обстоятельствах, связанных с созывом и проведением собрания, не освобождает акционера, присутствовавшего на собрании, от обязанности по соблюдению предусмотренного п. 7 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" срока для обжалования решения собрания акционеров.


Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-4744/09 Представление налогоплательщиком всех документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, является основанием для получения налоговой выгоды, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны или противоречивы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 20.11.2009 по делу N А41-40050/09 Заявление прокурора о привлечении к административной ответственности за использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда удовлетворено, поскольку в действиях ответчика имеется состав вменяемого ему правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 20.11.2009 по делу N А41-36870/09 Исковые требования о взыскании задолженности в соответствии с договором купли-продажи, неустойки и расходов на оплату услуг представителя удовлетворены частично, поскольку ответчик не оплатил поставленный ему товар.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-36433/09 Дело о признании несостоятельным (банкротом) направлено на новое рассмотрение, так как в случае, если до назначенного судом заседания на рассмотрение арбитражного суда поступают заявления о признании должника банкротом от других лиц, все поступившие заявления рассматриваются арбитражным судом в качестве заявлений о вступлении в дело о банкротстве.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-29884/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании штрафа за непредставление в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано правомерно, поскольку в действиях заявителя отсутствует состав вмененного ему правонарушения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-28055/09 Анализ норм законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что действия сотрудников административных органов по изъятию имущества могут быть обжалованы гражданами и юридическими лицами в судебном порядке.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-27353/09 В удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано правомерно, поскольку в действиях заявителя имеется состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной ответственности соблюден.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-25956/09 Необходимость в принятии мер по обеспечению иска возникает, если непринятие их может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе в целях предотвращения причинения имущественного ущерба заявителю.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-24702/09 Заявление о признании незаконным постановления о назначении административного наказания за самовольное занятие земельного участка удовлетворено правомерно, так как ответчиком нарушен порядок привлечения заявителя к административной ответственности, а именно в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего уведомления законного представителя предприятия о месте и времени составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-24079/09 Заявление о признании незаконным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции удовлетворено правомерно, так как доказательства отсутствия правил продажи на информационном стенде в торговой точке общества налоговым органом не представлены, поскольку данный факт ответчиком надлежащим образом зафиксирован не был.


Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-24055/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по государственному контракту отказано правомерно, так как срок исполнения обязательства по оплате работ по государственному контракту не наступил, в связи с чем у истца не возникло право требования к ответчику спорной задолженности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 20.11.2009 по делу N А41-23645/09 Иск о взыскании страхового возмещения удовлетворен, так как документально подтверждены факты заключения страхового договора, возникновения страхового случая, выплаты страхового возмещения страхователю и суброгационные обязательства страховой компании, выступающей в роли ответчика.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-22624/09 Исковые требования о взыскании суммы задолженности по договору возмездного оказания услуг удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не представил надлежащих доказательств оплаты оказанных истцом услуг.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-21396/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании ущерба в пределах лимита ответственности страховщика по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств отказано правомерно, так как в материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих то, что гражданская ответственность за причинение вреда застрахована ответчиком.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-20746/08 Заявленные требования о признании недействительными актов налогового органа о взыскании налоговых платежей и штрафных санкций удовлетворены правомерно, поскольку решения налогового органа, на основании которых вынесены оспариваемые акты, отменены судебными актами, вступившими в законную силу.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-20043/09 Исковые требования о взыскании неустойки оставлены без рассмотрения, поскольку истцом не был соблюден претензионный порядок урегулирования спора в части предъявления требования о взыскании неустойки, так как в претензии определен размер неустойки, не указан период ее начисления, отсутствовало само требование о ее взыскании.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-18834/09 Анализ норм гражданского законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что подписание сторонами акта выполненных работ является основанием для возникновения у заказчика обязанности по оплате выполненных подрядчиком работ.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-18680/08 Требования об обязании произвести возврат излишне уплаченного налога на прибыль и пени удовлетворены правомерно, поскольку сумма излишне уплаченного налога подтверждается актом сверки, данными лицевого счета, а также представленными заявителем в материалы дела платежными поручениями и налоговыми декларациями, доказательств наличия недоимки по налогу на прибыль налоговым органом не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-17232/09 Представление налогоплательщиком всех документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, является основанием для получения налоговой выгоды, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны или противоречивы.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-15666/09 Заявление о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о количестве товаров, удовлетворено правомерно, поскольку постановление вынесено в отсутствие доказательств надлежащего извещения законного представителя заявителя о времени и месте рассмотрения дела.


Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-15355/09 Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами и поселениями, входящими в их состав, осуществляется на основании законов города федерального значения, которыми утверждаются перечни имущества, передаваемого в собственность поселений. Нормирование перечней передаваемого имущества возможно на основании согласительного процесса, основанного на добровольном волеизъявлении органов местного самоуправления заинтересованных муниципальных образований.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-14335/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании в субсидиарном порядке суммы денежных средств отказано правомерно, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства наличия связи между действиями органа исполнительной власти субъекта РФ по изъятию из хозяйственного ведения истца муниципального имущества и банкротством этого предприятия.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 по делу N А41-12350/09 В удовлетворении исковых требований о перерасчете арендной платы и внесении изменений в договор аренды отказано, так как материалами дела не подтверждается факт нарушения договора со стороны ответчика, размер ежегодной арендной платы определен сторонами по обоюдному согласию, договор подписан истцом без возражений.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2009 по делу N А40-99286/09-15-264 Иск о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворен, так как ответчик оплатил поставленный истцом товар с нарушением срока, предусмотренного договором поставки.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2009 по делу N А40-25050/09-73-58 Иск о взыскании основного долга, пени по договору поставки, расходов по уплате госпошлины удовлетворен, во встречном иске о признании договора поставки недействительной сделкой отказано, так как ответчик поставленный товар оплатил частично, доказательств в обоснование иска о признании договора поставки недействительным суду не представлено.

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2009 по делу N А40-116638/09-39-881 В удовлетворении заявления об отмене решения Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ по делу о взыскании денежных средств отказано, так как во время рассмотрения дела истец не высказал возражений относительно количественного состава арбитров, в связи с чем в силу ст. 4 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже" он считается отказавшимся от своего права на возражения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.11.2009 по делу N А40-106866/09-130-562 Заявление об отмене постановления таможенного органа по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, удовлетворено, так как указание в таможенной декларации "заниженного" размера подлежащей уплате таможенной пошлины, если это не сопряжено с заявлением при декларировании недостоверных сведений о количестве и свойствах товара, влияющих на его классификацию и применимую ставку пошлины, не может быть отнесено к деянию, образующему объективную сторону правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-5940/2009-ГК по делу N А40-85139/08-40-449 Иск о взыскании с должника и поручителя солидарно арендной платы и неустойки удовлетворен правомерно, так как ответчиками не исполнены обязательства по договору, размер взыскиваемых сумм подтверждается представленным истцом расчетом, правильность которого проверена судом и ответчиками посредством предоставления собственного контррасчета не опровергнута.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-23084/2009-ГК по делу N А40-48179/09-48-345 Дело о признании недействительными решения участников общества и записей о государственной регистрации, внесенных в ЕГРЮЛ, приостановлено правомерно, поскольку невозможно рассмотреть данное дело до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-23033/2009-АК по делу N А40-128698/09-84-885 Заявление о признании незаконными актов органа по контролю за использованием объектов недвижимости о прекращении производства по делам об административных правонарушениях возвращено правомерно, так как характер оснований и различия заявленных требований, относящихся к отдельным делам об административных правонарушениях, свидетельствуют о нецелесообразности их объединения в одном производстве, поскольку обжалование одного из оснований может затруднить их совместное рассмотрение.


Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22746/2009-ГК по делу N А40-80421/09-60-508 Несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором, в соответствии с п. 2 ст. 148 АПК РФ является основанием для оставления иска без рассмотрения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22734/2009-АК по делу N А40-70040/08-154-485 В удовлетворении заявления о признании недействительной записи в ЕГРЮЛ, касающейся сведений о юридическом лице, отказано правомерно, поскольку заявитель не доказал факт несоответствия оспариваемой государственной регистрации закону и нарушения указанной регистрацией его прав и законных интересов.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22711/2009-ГК по делу N А40-85525/09-150-586 Иск в части взыскания долга удовлетворен правомерно, так как обстоятельство выполнения истцом спорных работ подтверждается материалами дела, а факт наличия долга признан ответчиком в акте сверки.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22672/2009-АК по делу N А40-57531/09-79-304 В удовлетворении заявления о признании незаконным технического заключения на соответствие места размещения объекта правилам установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации отказано правомерно, поскольку заявителем не приведены конкретные нормы законодательства, которым не соответствует оспариваемое заключение, при этом избранный способ защиты не может восстановить те права, которые заявитель считает нарушенными.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22525/2009-ГК по делу N А40-66728/09-52-592 Иск о взыскании основного долга и пени по договору монтажа правомерно удовлетворен, так как, принимая во внимание длительность неисполнения ответчиком обязательств по оплате товара, отсутствие признаков несоразмерности взысканной судом первой инстанции неустойки нарушенному обязательству, апелляционный суд не нашел предусмотренных законом бесспорных оснований для переоценки выводов суда первой инстанции по спорному вопросу и снижения суммы неустойки.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22508/2009-ГК по делу N А40-64047/09-23-537 Иск о взыскании задолженности и пени по договору аренды нежилых помещений удовлетворен правомерно, поскольку факт неполучения истцом доходов от сдачи в аренду помещений подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22505/2009-ГК по делу N А40-85093/09-49-309 Иск о взыскании задолженности по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку истцом выполнена работа по договору подряда, что подтверждается соответствующими документами подписанными сторонами, ответчик обязательства по оплате выполненной истцом работы исполнил частично.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22499/2009 по делу N А40-58660/09-63-427 Требования о взыскании основного долга и пени по договору подряда удовлетворены правомерно, поскольку истец исполнил свои обязательства по договору, а ответчик не оплатил выполненные работы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22490/2009-ГК по делу N А40-67748/09-30-536 Иск о взыскании задолженности по договору субподряда удовлетворен правомерно, поскольку истец выполнил предусмотренные договором работы, которые были приняты ответчиком без претензий по качеству и не оплачены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22475/2009-ГК по делу N А40-62389/09-139-352 Иск о взыскании в порядке суброгации ущерба удовлетворен правомерно, так как ответчик не исполнил обязанности по выплате страхового возмещения, что подтверждается материалами дела.


Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22459/2009-АК по делу N А40-113754/09-94-746 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления органа власти о назначении административного наказания за непредставление информации в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков отказано правомерно, поскольку в действиях заявителя имеется состав вменяемого ему правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22445/2009-ГК по делу N А40-30042/09-50-241 Исковые требования о взыскании агентского вознаграждения по агентскому договору и процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно удовлетворены частично, поскольку при отсутствии мотивированных возражений ответчика отчеты истца считаются принятыми, а поручение - исполненным в объеме, указанном в отчетах истца, следовательно, истец вправе получить вознаграждение за выполненную работу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22438/2009-ГК по делу N А40-67069/09-51-590 Иск о взыскании задолженности за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда удовлетворен правомерно, поскольку ответчик нарушил сроки оплаты работ по договору, факт выполнения работ подтверждается актом приемки, подписанным сторонами, ответчик не оплатил работы, поэтому долг и проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22414/2009-АК по делу N А40-6665/07-114-32 Заявленные требования налогового органа о взыскании суммы штрафов за неуплату НДС, непредставление налоговой декларации по НДС, за неуплату налога на имущество удовлетворены правомерно, поскольку ошибочное трактование налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах РФ не может служить основанием для его освобождения от ответственности за совершение налогового правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22410/2009 по делу N А40-18448/09-143-46 Суд, принявший решение по заявлению лица, участвовавшего в деле, или по своей инициативе, вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения содержания решения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22386/2009-АК по делу N А40-100281/09-119-740 Исковые требования о взыскании задолженности и пени ввиду неисполнения ответчиком условий договора поставки правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате поставленного ему товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22376/2009-ГК по делу N А40-8642/09-135-88 Иск о взыскании задолженности за выполненную работу по договору, неустойки за просрочку оплаты выполненной работы удовлетворен правомерно, так как истец выполнил работу по договору, что подтверждается представленными истцом актами выполненной работы, техническими актами, подписанными ответчиком без замечаний, а также актом сверки взаимных расчетов и прочими документами.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22365/2009-ГК по делу N А40-1247/09-45-14 Иск в части взыскания дивидендов правомерно удовлетворен ввиду отсутствия неопровержимых доказательств, таких как платежные документы, подтверждающие выплату дивидендов. В удовлетворении иска о взыскании остальной части дивидендов обоснованно отказано, поскольку их выплата была прекращена эмитентом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22321/2009-ГК по делу N А40-61377/09-100-548 Иск в части взыскания основного долга и неустойки, с применением ст. 333 ГК РФ удовлетворен правомерно, так как ответчиком была произведена лишь частичная оплата полученного товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22282/2009-ГК по делу N А40-59039/09-159-537 Иск в части взыскания процентов за неисполнение решения Арбитражного суда и расходов по госпошлине удовлетворен правомерно, так как ответчик свои обязательства по исполнению вступившего в законную силу решения не исполнил, что подтверждается материалами дела.


Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22251/2009-АК по делу N А40-89057/09-76-552 Правомерность применения налоговых вычетов по НДС подтверждается налогоплательщиком путем представления в налоговый орган документов, предусмотренных НК РФ, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства и содержащих только достоверные сведения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22245/2009-АК по делу N А40-95557/09-149-618 Заявление о признании незаконным и отмене постановления природопользования и охраны окружающей среды о привлечении к административной ответственности удовлетворено правомерно, так как ответчиком нарушена процедура привлечения общества к административной ответственности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22236/2009-АК по делу N А40-87974/08-111-440 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения заявителя к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 НК РФ удовлетворено правомерно, так как факт неуплаты налога отсутствовал, недоимки у общества перед бюджетом не возникло.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22233/2009-АК по делу N А40-40139/09-51-369 Исковые требования в части взыскания задолженности и неустойки ввиду неисполнения ответчиком условий договора поставки удовлетворены, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате поставленного ему товара в полном объеме.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22226/2009-АК по делу N А40-83156/09-111-585 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов удовлетворены правомерно, поскольку обязательство по оплате поставленной продукции ответчиком не выполнено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22224/2009-АК по делу N А40-1917/09ип-76 Заявление о наложении на налоговый орган судебного штрафа за неисполнение решения суда удовлетворено правомерно, поскольку после перевода заявителя в другой налоговый орган обязанность по возврату НДС, не исполненная налоговым органом по прежнему месту налогового учета, не изменяется, не прекращается и возлагается на инспекцию по новому месту налогового учета.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22198/2009-АК по делу N А40-9605/09-98-38 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения своих обязательств по оплате поставленного товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22183/2009-ГК по делу N А40-45410/09-9-390 Исковое заявление о взыскании задолженности по договору строительного подряда правомерно удовлетворено, так как истцом не доказано выполнение работ с надлежащим качеством, заявленная истцом стоимость выполненных работ не подтверждена документально, сведения об использовании ответчиком результата выполненной работы отсутствуют.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22149/2009-ГК по делу N А40-28966/09-159-339 В удовлетворении иска об исключении ответчика из состава участников общества правомерно отказано, так как сам по себе конфликт интересов между участниками общества при отсутствии существенных доказательств грубого нарушения ответчиком своих обязанностей, а также имевшие место обоюдные неявки на собрания, созванные противоположной стороной, и противоположные мнения по вопросам повестки, не могут служить бесспорным основанием для исключения ответчика из числа участников общества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22144/2009-ГК по делу N А40-22438/09-159-260 Иск о взыскании долга за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору на выполнение проектных работ удовлетворен правомерно, поскольку ответчик нарушил сроки оплаты работ по данному договору.


Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22135/2009-АК по делу N А40-70746/09-44-361 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и пени правомерно удовлетворен частично, поскольку ответчик свои обязательства по оплате товара не исполнил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22131/2009-ГК по делу N А40-40458/09-85-336 По требованию арендодателя договор финансовой аренды (лизинга) может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату. Поскольку задолженность ответчиком не была погашена и составляет более двух периодов подряд, требования истца в части расторжения данного договора правомерно удовлетворены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22126/2009-ГК по делу N А40-53729/09-56-277 Иск о взыскании задолженности по договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по оплате госпошлины, судебных издержек удовлетворен правомерно, так как судом обоснованно не уменьшен размер процентов, поскольку их заявленный размер соразмерен последствиям нарушения обязательства в связи с значительной суммой основного долга, не погашенного ответчиком, и значительного периода просрочки исполнения обязательства.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22125/2009-АК по делу N А40-75477/09-17-469 Заявление о признании незаконным и отмене постановления таможни о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ удовлетворено правомерно, так как факты недостоверного декларирования обществом в ГТД сведений о количестве, свойствах и характеристиках товара, повлекшие указание в декларации ненадлежащего кода товарной номенклатуры, ответчиком не выявлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22114/2009-ГК по делу N А40-62456/09-28-427 Исковые требования о взыскании суммы задолженности по договору лизинга, о расторжении сделки, а также об истребовании у арендатора объекта аренды удовлетворены правомерно, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, подтверждающие тот факт, что поручитель исполнил в установленный срок обязательства по своевременному внесению лизинговых платежей, не исполненные должником.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22094/2009-АК по делу N А40-56324/09-106-359 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности на основании ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ за нецелевое использование бюджетных средств удовлетворено правомерно, поскольку в действиях заявителя отсутствует состав вмененного административного правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22093/2009-ГК по делу N А40-62570/09-79-341 Поскольку, задерживая оплату оказанных услуг по договору, ответчик фактически неосновательно пользуется не суммой, подлежащей перечислению в бюджет в виде налога, а денежными средствами истца, то основания для отказа в начислении неустойки на ту часть просроченной ответчиком суммы, которая приходится на сумму НДС, у суда отсутствуют.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22092/2009-ГК по делу N А40-61681/09-1-298 Исковые требования об освобождении земельного участка удовлетворены правомерно, поскольку на дату подачи иска ответчик доказательства оформления земельно-правовых отношений на земельный участок не представил, земельный участок не освободил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22089/2009-ГК по делу N А40-110497/09-125-637 В иске о взыскании убытков в порядке суброгации отказано правомерно, так как истцом не доказано, что у страховщика отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности, невозможность взыскания с него страхового возмещения также не доказана.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22085/2009-АК по делу N А40-60792/09-142-270 Обоснованность расходов, уменьшающих в целях налогообложения полученные доходы, не может оцениваться с точки зрения их целесообразности, рациональности, эффективности и полученного результата. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет ее самостоятельно на свой риск и вправе самостоятельно и единолично оценивать ее эффективность и целесообразность.


Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22071/2009-ГК по делу N А40-78900/08-65-691 В удовлетворении заявленных требований о взыскании судебных расходов отказано правомерно, поскольку истцом не было представлено доказательств, а также не усматривается из материалов дела, что именно лицо, с которым заключен договор возмездного оказания юридических услуг, оказывало юридические услуги, а также представляло его интересы в арбитражных судах первой, апелляционной и кассационной инстанций по настоящему делу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22061/2009-АК по делу N А40-92135/09-154-539 В удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 7.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отказано, так как срок привлечения к административной ответственности, предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ, истек.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22044/2009-ГК по делу N А40-29850/09-23-264 Иск о взыскании гарантийного депозита по договору субаренды и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, во встречном иске о взыскании задолженности по арендной плате по краткосрочному договору субаренды отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено, что помещение было освобождено истцом в срок окончания договора субаренды, однако сумма гарантийного депозита ответчиком не возвращена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22038/2009-АК по делу N А40-70808/09-108-488 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления недоимок по НДС и налогу на прибыль отказано правомерно, поскольку соответствие представленных документов требованиям закона в качестве обоснованности и правомерности затрат по налогу на прибыль и НДС обществом не доказано.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22030/2009-АК по делу N А40-74175/09-62-563 Иск о взыскании задолженности и пени по договору поставки удовлетворен правомерно, поскольку доказательств полной оплаты товара ответчиком не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-22029/2009-ГК по делу N А40-97772/09-154-599 Прекращение производства по делу об административном правонарушении на основании статьи 24.5 КоАП РФ не исключает вины водителя в произошедшем ДТП и причинении ущерба и, как следствие, не влечет освобождения ответчика от возмещения страховщику потерпевшего выплаченного страхового возмещения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21990/2009-ГК, 09АП-22050/2009-ГК, 09АП-22889/2009-ГК по делу N А40-35140/09-43-331 Иск об обязании заключить договор купли-продажи облигаций на условиях оферты, о взыскании солидарно стоимости облигаций и процентов удовлетворен правомерно, поскольку ответчик доказательств надлежащего исполнения своих обязательств в предусмотренный решением о выпуске ценных бумаг срок приобретения облигаций не представил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21986/2009-ГК по делу N А40-13668/08-54-115 При определении размера подлежащей взысканию неустойки суд руководствуется статьей 333 ГК РФ, и в случае несоразмерности заявленного стороной процента компенсации наступившим последствиям нарушения обязательства вправе уменьшить его.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21973/2009-АК по делу N А40-51637/09-70-167 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку ответчик принял поставленный товар, однако обязательства по оплате товара на условиях, установленных в товарной накладной, своевременно не исполнил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21957/2009-АК по делу N А40-59739/09-29-460 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору купли-продажи нефтепродуктов удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не в полном объеме исполнил свои обязательства по оплате поставленного ему товара.


Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21939/2009-ГК по делу N А40-62859/09-97-564 Иск об обращении взыскания на находящееся в собственности должника имущество, являющееся предметом договора залога, находящееся во владении залогодателя, удовлетворен правомерно, так как на основании договора залога, заключенного между залогодателем и залогодержателем, последний получил право в случае неисполнения должником обязательств по кредитному договору получить удовлетворение своих требований из стоимости заложенного имущества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21916/2009-АК по делу N А40-56653/09-71-213 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору купли-продажи отказано правомерно, поскольку истец пропустил срок исковой давности, установленный статьей 196 ГК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21899/2009-АК по делу N А40-20016/09-12-13 Заявление о признании незаконным и отмене постановления органа власти о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета удовлетворено правомерно, поскольку заявитель был дважды привлечен к административной ответственности за одно и то же правонарушение.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21635/2009-ГК по делу N А40-85795/09-125-457 Иск о взыскании долга на основании регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности удовлетворен правомерно, поскольку доказательства оплаты принятой по договору электрической энергии ответчиком не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21308/2009-ГК по делу N А40-58884/09-69-498 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору строительного подряда правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчик не в полном объеме исполнил свои обязательства по оплате выполненных работ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-21244/2009-ГК по делу N А40-67385/09-149-366 Иск о взыскании основного долга по договору оказания услуг, пени частично удовлетворен, так как истцом неверно рассчитан период просрочки платежа.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-20931/2009-ГК по делу N А40-78379/08-36-277Б В удовлетворении ходатайства о включении требования в реестр требований кредиторов ЗАО первой очереди отказано правомерно, так как в материалы дела расчетные документы, являющиеся основанием для зачисления денежных средств на счет в соответствии с действующим законодательством, не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-20900/2009-ГК по делу N А40-91695/08-39-799 Иск о взыскании страхового возмещения, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также расходов по уплате госпошлины правомерно удовлетворен частично, так как истцом доказан факт наступления страхового случая в связи с произошедшим событием - затоплением помещения от засора городской канализации, вместе с тем при расчете процентов за пользование чужими денежными средствами истец неверно определил начальную дату их начисления.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-20558/2009-ГК по делу N А40-38892/09-2-244 Иск о взыскании основного долга по договору поставки, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов на оплату услуг представителя частично удовлетворен правомерно, так как факт неоплаты поставленного товара истцом документально доказан и подтвержден. В части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами судом отказано ввиду того, что за одно и то же правонарушение не могут применяться одновременно две меры гражданско-правовой ответственности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-20363/2009-ГК по делу N А40-65649/09-73-243 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору на оказание информационных услуг по подбору персонала правомерно отказано, так как условие договора, предусматривающее обязанность исполнителя возвратить оплату за оказанные услуги в зависимости от исполнения подобранным им кандидатом своих обязанностей в течение девяноста календарных дней, является недействительным в силу ничтожности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-20335/2009-ГК по делу N А40-77280/09-111-516 Исковые требования о взыскании суммы основного долга и неустойки по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку материалами дела установлено отсутствие оплаты поставленного истцом товара, а также ответчиком документально не подтвержден факт включения истцом НДС в истребуемую сумму неустойки.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-20283/2009-ГК по делу N А40-51113/09-104-141 Суд оставил исковое заявление без рассмотрения, поскольку после его принятия к производству установил, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-20208/2009-ГК по делу N А40-25160/09-67-298 В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, поскольку истец договор на оказание услуг не подписал, ссылки на нарушение ответчиком его условий являются необоснованными и не входят в предмет доказывания по искам о взыскании неосновательного обогащения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-20083/2009-ГК по делу N А40-40670/09-89-398 В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения в виде дохода, который ответчик должен был извлечь от сданного по договору аренды имущества, отказано правомерно, так как ответчик является добросовестным приобретателем и законным собственником недвижимого имущества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-19945/2009-ГК по делу N А40-44683/09-105-368 Исковые требования о взыскании задолженности и пени по договору лизинга, а также возврате предмета лизинга удовлетворены правомерно, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнял обязательства по договору лизинга в части внесения лизинговых платежей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-19932/2009-ГК по делу N А40-36921/09-43-345 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по контракту на разработку и реализацию проекта по восстановлению и экологической реабилитации пруда отказано правомерно, поскольку истцом нарушены сроки выполнения работ, а также превышен объем и стоимость подлежащих выполнению работ, тогда как указанные изменения сроков, объема и стоимости не были согласованы сторонами в установленном договором порядке путем подписания соответствующих дополнительных соглашений.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-19615/2009-ГК по делу N А40-39290/09-65-437 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору займа отказано правомерно, поскольку ответчик в соответствии со статьей 147 ГК РФ выполнил свои обязательства векселедателя и оплатил предъявленный к платежу вексель.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-19479/2009-ГК по делу N А40-28422/09-157-195 В удовлетворении исковых требований о взыскании в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам финансовой аренды и поручительства просроченной арендной платы и неустойки отказано правомерно, поскольку ответчиком в соответствии с требованиями договора финансовой аренды уплачен аванс, но истец не передал ответчику в пользование объект аренды.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-19460/2009-АК по делу N А40-33755/08-111-78 В удовлетворении заявления о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам отказано правомерно, поскольку обстоятельства, указанные заявителем, не могут быть признаны основанием для пересмотра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам в порядке статьи 311 АПК РФ, так как не являются существенными для дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-18692/2009-ГК по делу N А40-51695/09-9-441 Неосновательное обогащение возникает в случае, если имело место увеличение стоимости имущества приобретателя, поскольку ответчик в полном объеме перечислил в федеральный бюджет денежные средства, полученные от истца в качестве налога на добавленную стоимость, неосновательного обогащения у него не возникло.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-18683/2009 по делу N А40-41190/09-30-442 Исковые требования о взыскании остатка денежных средств по договору банковского счета удовлетворены правомерно, так как ответчиком требование истца о перечислении денежных средств исполнено не было.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-18587/2009 по делу N А40-1960/09-158-23 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными решений годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества отказано правомерно, поскольку истцы не представили достаточных доказательств нарушения их прав и законных интересов, а также причинения им убытков решениями собрания.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-18443/2009-АК по делу N А40-82945/09-120-491 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления территориального органа финансово-бюджетного надзора о привлечении заявителя к административной ответственности на основании ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено наличие в действиях общества состава административного правонарушения, порядок и сроки давности привлечения к ответственности соблюдены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-17763/2009 по делу N А40-54363/09-46-418 Иск в части взыскания солидарно неустойки за нарушение сроков возврата основного долга, за нарушение сроков уплаты процентов по кредиту и за нарушение сроков уплаты комиссии удовлетворен, так как стороны согласовали наступление обстоятельств, которые предоставляют кредитору возможность изменить порядок и сроки исполнения обязательства путем объявления задолженности срочной к исполнению, при этом, объявление задолженности срочной к исполнению не является прекращением обязательств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-17612/2009-ГК по делу N А40-95105/08-60-615 В удовлетворении иска о признании недействительным (ничтожным) договора использования объектов электросетевого хозяйства отказано, так как установление судом факта ничтожности спорного договора и (или) применение последствий его недействительности не приведут к возникновению, изменению или прекращению каких-либо прав истца, поскольку истец не является обладателем каких-либо прав в отношении являющегося объектом указанного договора имущества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-17276/2009-ГК по делу N А40-89652/08-11-490 Исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате и пени по договору аренды правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения своих обязательств по внесению арендных платежей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-16973/2009 по делу N А40-30527/09-29-283 Исковые требования о взыскании солидарно суммы задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не представил надлежащих доказательств оплаты поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-15707/2008-ГК по делу N А40-36195/08-89-269 В удовлетворении заявленных требований об истребовании нежилых помещений из незаконного владения ответчика посредством выселения из помещений отказано, поскольку здание, в котором расположены спорные помещения, из федеральной собственности в установленном законом порядке не выбывало, в собственность истца не передавалось и на законных основаниях находится в пользовании ответчика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2009 N 09АП-14709/2009-ГК по делу N А40-8631/09-100-101 Суд правомерно оставил без рассмотрения исковые требования о расторжении договора облигационного займа на основании ст. 148 АПК РФ, поскольку истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, установленный ст. 452 ГК РФ.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-К2-3091/06 Вопрос по делу об оспаривании акта налогового органа и признании исполненной обязанности по уплате налогов направлен на новое рассмотрение, поскольку представленные в материалы дела доказательства являются существенными и могут привести к принятию судом иного решения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-К2-27773/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций отказано, поскольку в действиях заявителя имеется состав вменяемого ему правонарушения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-К2-22900/05 Производство по делу о признании юридического лица несостоятельным (банкротом) прекращено правомерно, поскольку в ходе проведения процедуры конкурсного производства в отношении должника третьим лицом произведено полное погашение требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-К1-25730/06 Требования о признании недействительным договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности и используемого для ведения предпринимательской деятельности, удовлетворены, поскольку ответчик не являлся собственником спорного земельного участка или лицом, уполномоченным на сдачу имущества в аренду, в связи с чем не мог распоряжаться спорным объектом.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-7343/09 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору подряда удовлетворены правомерно, поскольку денежные средства на оплату технического обслуживания имущества общего пользования с населения были удержаны, доказательств непоступления средств от населения, распределенных на покрытие взыскиваемого долга, ответчиком не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-6221/08 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части начисления налога на прибыль отказано правомерно, так как налогоплательщик надлежащим образом документально не подтвердил понесенные расходы, кроме того, документы, подтверждающие расходы общества, оформлялись на основании ничтожной сделки, не влекущей юридических последствий и недействительной с момента ее совершения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-5464/09 В удовлетворении заявления о признании недействительным распоряжения и незаконными действий должностных лиц миграционной службы, выразившихся в проверке соблюдения обществом режима пребывания иностранных граждан, привлечения и использования иностранных работников, отказано правомерно, поскольку оспариваемое распоряжение административного органа не повлекло нарушения прав заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-455/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, возникших в результате подготовки к строительству земельного участка, решение о предоставлении которого в дальнейшем было признано недействительным, отказано правомерно, поскольку на момент подписания акта приемки работ по подготовке земельного участка истец знал, что указанный объект недвижимости принадлежит другому лицу, и не предпринял возможных мер для предотвращения убытков.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-39604/09 Заявление о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности в виде пассажирских перевозок с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), удовлетворено, поскольку событие и факт совершения правонарушения подтверждаются материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-33753/09 Заявление о взыскании задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворено, поскольку ответчиком не представлено доказательств своевременной уплаты страховых взносов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-33742/09 Заявление о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворено частично, так как требования органа Пенсионного фонда о взыскании недоимки по страховым взносам за 2006 год и начисленных на нее пеней направлены в суд по истечении срока, предусмотренного статьей 48 Налогового кодекса РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-32822/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку материалами дела подтверждаются факт и размер причиненного ущерба в результате нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации лицом, гражданская ответственность которого застрахована ответчиком.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-31778/09 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью, удовлетворено, так как государственная регистрация указанных изменений была проведена по заявлению ненадлежащего физического лица, не имеющего полномочий выступать от имени общества.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-31517/09 Исковые требования о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в порядке суброгации удовлетворены, так как ответчик не оспорил в суде факт страхования им по полису обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств риска гражданской ответственности лица, виновного в причинении ущерба, размер причиненного ущерба, а также виновность лица, чья ответственность была им застрахована, в причинении ущерба.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-31417/09 Заявленные требования о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворены, поскольку материалами дела доказано наличие у ответчика задолженности по страховым взносам.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-31329/09 Заявление в части признания недействительными решения налогового органа о принятии обеспечительных мер и решения в части начисления налога на прибыль, НДС, пеней и штрафов за несвоевременную уплату налогов удовлетворено частично, поскольку у налогового органа отсутствовали законные основания для вынесения решения о принятии обеспечительных мер, кроме того, налоговым органом не доказан факт получения заявителем необоснованной налоговой выгоды.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-31225/09 Требования о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворены, поскольку документально подтверждено, что сумма страховых взносов не уплачена ответчиком в порядке и сроки, установленные законодательством о пенсионном страховании.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-30898/09 Заявление в части взыскания недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование удовлетворено, так как требование об уплате взыскиваемой суммы в добровольном порядке не исполнено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-30895/09 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика исполнить свои обязательства по договору подряда в натуре отказано, так как заказчик по договору избрал способ защиты своих прав, который не предусмотрен нормами Гражданского кодекса РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-30798/09 Требования о взыскании суммы недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворены, поскольку факт нарушения порядка и сроков уплаты страховых взносов в виде фиксированного платежа, предусмотренного статьей 28 ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-28724/09 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности за осуществление перевозок пассажиров по маршруту без наличия разрешения на право работы на маршруте и при отсутствии договора на право выполнения пассажирских перевозок отказано, поскольку в действиях заявителя имеются элементы состава вменяемого ему правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-28352/09 Заявление о взыскании недоимки и пени по страховым взносам на обязательное пенсионное обеспечение удовлетворено, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчиком не исполнена обязанность по внесению страховых платежей.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-27896/09 Исковые требования о взыскании задолженности по кредитному договору, договорных процентов и обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены, так как заемщик погасил лишь часть кредита.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-27412/09 Заявление органа Пенсионного фонда РФ о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное обеспечение удовлетворено, поскольку материалами дела подтверждается, что страхователем не исполнена обязанность по уплате страховых платежей.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-27013/08 Исковые требования о расторжении государственного контракта на выполнение работ и поставку оборудования и взыскании неустойки в виде штрафа удовлетворены правомерно, поскольку материалами дела доказаны факты нарушения ответчиком сроков сдачи работ, отсутствие конечного результата работ и невозможность его получения в установленный государственным контрактом срок.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-26979/09 В удовлетворении требования о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области отказано правомерно, поскольку документально подтверждено совершение заявителем данного правонарушения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-25282/09 Дело по иску о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком направлено на новое рассмотрение, поскольку возможность представить документы в подтверждение полномочий лица, подписавшего исковое заявление, у истца отсутствовала.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-23564/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и договорной неустойки удовлетворен, так как доказательств оплаты всей суммы задолженности ответчик в ходе производства по делу не представил, наличие и размер задолженности ответчиком не оспаривались.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-22604/09 Требования о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении суммы НДС и обязании возместить НДС удовлетворены правомерно, поскольку налоговый орган не доказал, что совокупность обстоятельств, которые установлены при проведении проверки и на которые он ссылается в отзыве на заявление, связана с наличием у налогоплательщика умысла, направленного на незаконное применение налоговых вычетов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-21156/09 В удовлетворении заявления об обязании подписать акт согласования границ земельного участка, поставить на государственный кадастровый учет земельный участок отказано, поскольку, по данным кадастрового учета, уже имеется наложение заявленных границ на сформированный и поставленный на кадастровый учет земельный участок, кроме того, заявителем пропущен процессуальный срок на обращение с заявлением об обжаловании ненормативного акта государственного органа.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-20760/09 Исковые требования о солидарном взыскании процентов за пользование займом удовлетворены правомерно, поскольку анализ представленных доказательств подтверждает факт неисполнения обязательств по уплате предусмотренного договором займа вознаграждения за пользование денежным займом со стороны ответчика.

Решение Арбитражного суда Московской области от 19.11.2009 по делу N А41-18342/09 В иске об установлении права хозяйственного ведения на имущество отказано, так как право хозяйственного ведения истца на спорное имущество в установленном законом порядке не зарегистрировано, кроме того, факт нахождения имущества на балансе предприятия не является основанием для признания балансодержателя единственным законным владельцем имущества.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-18170/09 В удовлетворении заявленных требований о признании права хозяйственного ведения государственного унитарного предприятия на объект недвижимости отказано правомерно, поскольку документально подтвержден факт отсутствия зарегистрированного права собственности на спорный объект недвижимости, находящийся на балансе субъекта РФ.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-17800/09 Заявление о признании незаконным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета удовлетворено, так как в нарушение требований КоАП РФ по восьми выявленным правонарушениям составлен один протокол об административном правонарушении.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-16925/09 В удовлетворении требований о взыскании суммы задолженности и неустойки по договорным отношениям отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, свидетельствующие о передаче результатов работ заказчику по сделке и подтверждающие факт передачи ответчику акта выполненных работ.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-16679/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка отказано правомерно, так как стороны в договоре аренды определили, что арендная плата исчисляется исходя из ставки земельного налога, а не из базовой арендной платы, следовательно, истцом неправомерно при расчете суммы задолженности применен иной порядок.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-16298/09 В удовлетворении исковых требований о прекращении права собственности на земельный участок отказано, поскольку документального подтверждения регистрации прав каких-либо лиц на помещения в жилом доме, находящемся на данном участке, истцом не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-15916/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены правомерно, поскольку покупатель не исполнил обязательств по оплате товара.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-15915/09 Исковые требования о взыскании суммы основного долга и неустойки по дилерскому договору удовлетворены правомерно, поскольку документально подтвержден факт неисполнения дилером обязательства по оплате переданного поставщиком товара.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-15024/09 Анализ норм налогового законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что нарушение налоговым органом срока направления решения о взыскании налоговых платежей не влечет недействительности данного акта.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-13928/09 Заявление о признании недействительными решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату НДФЛ и ЕСН удовлетворено правомерно, так как расходы на оплату услуг банка отнесены к оптовой торговле ввиду того, что розничная торговля, подпадающая под налогообложение ЕНВД, предполагает оказание услуг покупателям за наличный расчет.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-11989/09 В удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер отказано, поскольку заявителем не обоснованы невозможность и затруднительность исполнения судебного акта в случае непринятия обеспечения в виде запрета налоговому органу совершать регистрационные действия, связанные и не связанные с внесением изменений в учредительные документы общества.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А41-11703/09 Исковые требования о взыскании суммы задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору возмездного оказания услуг удовлетворены правомерно, поскольку подписанным между сторонами актом сверки расчетов был признан долг за ответчиком по оплате оказанных услуг по договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А40-96589/09-137-769 Иск о взыскании денежных средств в порядке суброгации, составляющих сумму страхового возмещения, частично удовлетворен правомерно, так как ущерб ответчиком возмещен только частично.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2009 по делу N А40-85785/09-40-648 Иск о взыскании задолженности и суммы неосновательного обогащения удовлетворен, так как истец доказал факт противоправного действия ответчика - пользования без правовых оснований принадлежащим истцу недвижимым имуществом.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2009 по делу N А40-80121/08-90-407 В удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 122 и п. 1 ст. 126 НК РФ, отказано, так как решение налогового органа вынесено при полном соблюдении требований, предъявляемых ст. 88 НК РФ к процедуре проведения камеральной налоговой проверки, и соответствует налоговому законодательству РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А40-65997/09-129-458 Иск о взыскании задолженности и неустойки за нарушение обязательств по оплате товара по дистрибьюторскому договору удовлетворен правомерно, так как ответчик, возражая против расчета истца по размеру задолженности, не представил доказательств, опровергающих представленные в материалы дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А40-30593/09-97-354 Иск о взыскании долга по кредитному соглашению, процентов за пользование кредитом, неустойки за просрочку возврата основного долга правомерно удовлетворен, так как материалами дела установлено ненадлежащее исполнение ответчиком договорных обязательств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 по делу N А40-27335/09-29-241 Иск о взыскании долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом и пеней за просрочку возврата основного долга удовлетворен в части правомерно, так как ответчиком неоднократно был нарушен график возврата кредита.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2009 по делу N А40-112043/09-153-549 В удовлетворении заявления о признании недействительным предписания отказано, так как оспариваемый ненормативный правовой акт соответствует закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-24086/2009-ГК по делу N А40-104864/09-97-826 По месту нахождения недвижимого имущества рассматриваются дела, в которых удовлетворение заявленного требования и его принудительное исполнение повлечет необходимость государственной регистрации возникновения, ограничения (обременения), перехода, прекращения прав на недвижимое имущество или внесение записи в Единый государственный реестр прав в отношении сделок, подлежащих государственной регистрации.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-23182/2009-ГК по делу N А40-96938/09-30-830 Производство по делу о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество прекращено правомерно в связи с отказом истца от заявленных требований, поскольку данный отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22496/2009-ГК по делу N А40-20938/09-103-58Б Заявление о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО требования удовлетворено, так как в соответствии со ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22409/2009-АК по делу N А40-29152/09-73-87 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворен правомерно, поскольку ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие об оплате поставленного истцом товара в установленные договором сроки и принятом порядке; на сумму имеющейся задолженности истцом в соответствии со ст. 330 ГК РФ и пунктом договора правомерно начислены пени в связи с ненадлежащим исполнением принятых по договору обязательств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22400/2009-АК по делу N А40-16334/09-4-71 Производство по делу по иску о взыскании задолженности по договору поставки и пени и по встречному иску о возмещении убытков прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, так как его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22394/2009-ГК по делу N А40-7862/08-79-100 Заявление о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя удовлетворено правомерно, поскольку представленные заявителем документы подтверждают несение расходов по оплате услуг представителя по данному делу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22384/2009-ГК по делу N А40-3967/07-74-10Б Суд правомерно возложил на заявителя выплату расходов за проведение процедур банкротства, выплату вознаграждения конкурсному управляющему, так как в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, понесенных конкурсным управляющим, заявитель обязан погасить указанные расходы в части, не погашенной за счет имущества должника.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22326/2009-ГК по делу N А40-59270/09-80-349 Иск о взыскании долга и пени по договору поставки удовлетворен частично, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил взятые на себя обязательства по данному договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22310/2009-ГК по делу N А40-78143/09-9-547 В иске о взыскании убытков по договору строительного подряда отказано правомерно, так как требование о взыскании убытков может быть заявлено после отказа заказчика от исполнения договора, а в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие об отказе от договора, либо о прекращении действия спорного договора, из чего следует, что у истца не возникало право требовать у ответчика возмещения причиненных убытков.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22263/2009-АК по делу N А40-68555/09-33-479 Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки правомерно удовлетворен частично, поскольку ответчик в нарушение данного договора, из которого следует, что оплата предусмотрена по факту поставки, произвел оплату с нарушением сроков, что подтверждается платежным поручением.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22259/2009-АК по делу N А40-91123/09-80-530 Отмена оспариваемого решения вышестоящим налоговым органом означает прекращение его действия на будущее с даты принятия решения, а признание судом оспариваемого решения недействительным свидетельствует о его незаконности и влечет признание его недействующим с момента вынесения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22248/2009-АК по делу N А40-104503/09-122-696 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления уполномоченного органа о привлечении общества к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ отказано правомерно, поскольку в действиях заявителя содержится состав вмененного ему правонарушения, процедура привлечения к административной ответственности соблюдена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22241/2009-АК по делу N А40-81436/09-80-425 Содержащееся в п. 63 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 N 263, положение об учете износа имущества противоречит федеральному законодательству, не предусматривающему ограничения страховой выплаты в связи с состоянием, в котором находилось имущество в момент причинения вреда, поэтому по вопросу о размере страховой выплаты арбитражный суд на основании ч. 2 ст. 13 АПК РФ руководствуется законом как актом, имеющим большую юридическую силу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22205/2009-ГК по делу N А40-36717/09-52-414 Иск о взыскании долга удовлетворен правомерно, так как ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по оплате выполненных истцом работ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22192/2009-АК по делу N А40-75579/09-8-578 Иск о взыскании ущерба на основании договора уступки права требования удовлетворен правомерно, так как доказательств оплаты убытков в полном размере на момент рассмотрения спора ответчиком не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22161/2009-ГК по делу N А40-28792/09-136-281 В удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и о применении последствий недействительности указанного договора отказано правомерно, поскольку обстоятельства, позволяющие сделать вывод о недействительности сделки по основаниям, предусмотренным ст. 179 Гражданского кодекса РФ, судом не установлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22152/2009-ГК по делу N А40-62221/09-29-487 В удовлетворении иска о взыскании суммы неосновательного обогащения отказано правомерно, так как истцом не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22151/2009-АК по делу N А40-55825/09-80-313 Обстоятельство, что потерпевший не предоставил транспортное средство страховщику для осмотра и проведения независимой экспертизы, не является безусловным основанием для отказа в выплате ему страхового возмещения, так как закон допускает предоставление страховщику потерпевшим в подтверждение причиненного ущерба от иной страховой компании счетов, смет и других документов, подтверждающих стоимость ремонта транспортного средства.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22147/2009-ГК по делу N А40-56919/09-43-505 Иск о признании недействительным в силу ничтожности договора на выполнение субподрядных работ удовлетворен правомерно, поскольку договор на выполнение субподрядных работ заключен без согласия собственника, что свидетельствует о том, что указанная сделка заключена с нарушением требований ст. 23 ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и в силу ст. 168 ГК РФ является ничтожной.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22099/2009 по делу N А40-79536/05-133-668 В удовлетворении заявления о взыскании расходов на оплату услуг представителей отказано правомерно, поскольку заявителем не доказаны фактически понесенные расходы на оплату данных услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22095/2009-ГК по делу N А40-11995/09-150-138 Иск о взыскании неотработанного аванса и неустойки за просрочку выполнения работ по договору строительного подряда частично удовлетворен правомерно, так как имеющиеся в деле акты о приемке выполненных работ, подписанные субподрядчиком в одностороннем порядке, не свидетельствуют о надлежащем исполнении ответчиком обязательств по договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22090/2009-АК по делу N А40-86913/09-129-505 Заявление об обязании налогового органа начислить и уплатить проценты за нарушение срока возврата НДС удовлетворено правомерно, поскольку материалы дела свидетельствуют о невыполнении налоговым органом возложенных на него обязанностей по своевременному возврату НДС.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22082/2009-АК по делу N А40-62683/09-15-129 Иск о взыскании задолженности за поставленный товар по договору поставки и неустойки частично удовлетворен, так как суд обоснованно пришел к выводу о нарушении ответчиком сроков оплаты товара, определенных договором, наличии оснований для применения ответственности, предусмотренной договором, а также положений ст. 333 ГК РФ для уменьшения размера договорной неустойки.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22079/2009-АК по делу N А40-50576/09-114-303 Заявление об обязании налогового органа возместить путем возврата из федерального бюджета НДС удовлетворено правомерно, поскольку представленные обществом счета-фактуры оформлены с соблюдением норм законодательства о бухгалтерском учете и подтверждают право общества на применение налоговых вычетов по операциям с контрагентами; инспекция не представила документальных доказательств того, что сведения, содержащиеся в документах, представленных обществом, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22062/2009-ГК по делу N А40-83484/09-114-487 Исковые требования о взыскании страхового возмещения и неустойки удовлетворены частично, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по возмещению ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в полном объеме.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22045/2009-ГК по делу N А40-71689/09-28-514 Иск о взыскании долга по договору финансовой аренды (лизинга) оборудования, пени, обязании возвратить предмет лизинга удовлетворен правомерно, так как ответчик не представил доказательств погашения задолженности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22034/2009-ГК по делу N А40-71435/09-49-286 Исковые требования о взыскании долга за выполненные работы по договору строительного субподряда удовлетворены правомерно, так как ответчиком его обязательства по оплате выполненных работ по договору субподряда исполнены не в полном объеме.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22033/2009-ГК по делу N А40-80326/09-50-584 Иск о взыскании страхового возмещения в порядке суброгации, составляющего сумму ущерба по страховому случаю, частично удовлетворен правомерно, так как суд установил, что необходимо исключить из суммы, подлежащей возмещению, стоимость работ по восстановлению части автомобиля, поскольку указанные повреждения не отражены в справке ГИБДД о ДТП и не могут быть отнесены к последствиям настоящего дорожно-транспортного происшествия.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22020/2009-ГК по делу N А40-60544/09-28-416 Исковые требования о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды нежилых помещений, истребовании объекта аренды посредством выселения арендатора из нежилых помещений удовлетворены правомерно, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по внесению арендной платы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22014/2009-АК по делу N А40-42814/09-38-196 Иск о взыскании долга за поставленный товар, процентов удовлетворен, так как ответчиком в материалы дела не представлено доказательств оплаты поставленного истцом товара, указанная задолженность им по существу не оспорена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22007/2009-АК по делу N А40-41558/09-95-169 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворен частично правомерно, поскольку ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие об оплате поставленного истцом товара в установленные договором сроки и порядке; кроме того, суд, оценивая размер начисленных истцом пеней, с учетом всех обстоятельств дела пришел к выводу о явной несоразмерности последствиям нарушения ответчиком обязательства вследствие чрезмерного высокого процента пеней.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22004/2009-АК по делу N А40-13421/09-13-51 В удовлетворении иска о взыскании суммы страхового возмещения отказано, поскольку ответчиком в добровольном порядке произведено возмещение убытков.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-22002/2009-АК по делу N А40-54237/09-20-335 Заявление о признании незаконным решения налогового органа в части привлечения к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122, ст. 126 НК РФ, начисления пени по налогу на прибыль, НДС, предложения уплатить недоимку по этим налогам, штраф, предложения уменьшить убыток правомерно удовлетворено, так как ненормативный акт налогового органа в оспариваемой обществом части является незаконным, нарушает права и законные интересы налогоплательщика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21999/2009-ГК по делу N А40-48606/09-100-438 Иск в части взыскания убытков и неустойки по договору комиссии правомерно удовлетворен, так как факт наличия задолженности и ее размер подтверждены материалами дела, доказательства погашения долга в материалах дела отсутствуют и ответчиком суду не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21993/2009-ГК по делу N А40-83423/09-50-614 Иск о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и неустойки удовлетворен правомерно, поскольку факт оказания истцом услуг ответчику по договору подтверждается актами сдачи-приемки услуг в порядке и в сроки, установленные договором, услуги ответчиком не оплачены, требование истца о взыскании с ответчика задолженности и применении мер ответственности, предусмотренных договором, правомерно.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21971/2009-ГК по делу N А40-20335/08-5-223 Иск о взыскании задолженности по договору поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку ответчик не исполнил надлежащим образом свои обязательства по поставке товара в срок, предусмотренный договором, в связи с чем истец правомерно отказался от исполнения договора и потребовал возврата остатка суммы, уплаченной за товар.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21961/2009-АК по делу N А40-84568/09-152-600 В удовлетворении иска о взыскании ущерба в части суммы, уже перечисленной ответчиком на счет заявителя, отказано, так как в материалах дела имеется представленное ответчиком платежное поручение о перечислении истцу страхового возмещения в указанной части.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21946/2009-ГК по делу N А40-43038/09-110-219 Иск в части взыскания неустойки по договору на оказание услуг частично удовлетворен, так как в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о направлении ответчику счетов на оплату задолженности, в связи с чем оснований полагать, что начальный период просрочки исполнения ответчиком обязательств по оплате документально подтвержден истцом, у суда не имеется.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21943/2009-ГК по делу N А40-54499/09-3-504 В удовлетворении иска о признании договора аренды недействительным (оспоримым), как совершенного под влиянием заблуждения, отказано правомерно, так как отсутствуют основания, предусмотренные п. 1 ст. 178 ГК РФ, для признания сделки недействительной.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21935/2009-ГК по делу N А40-46315/09-110-240 В удовлетворении иска о взыскании убытков в связи с продажей товара ненадлежащего качества правомерно отказано, так как истцом не представлено доказательств того, что товар, о некачественности которого заявляет истец, был приобретен у ответчика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21932/2009-АК по делу N А40-98111/09-79-529 Заявление о признании незаконным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ удовлетворено, поскольку в действиях общества отсутствует вина в совершении вмененного ему административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21926/2009-ГК по делу N А40-38659/09-62-281 Иск о взыскании долга за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору на выполнение проектных работ удовлетворен, поскольку ответчик нарушил сроки оплаты работ по договору, факт выполнения работ подтверждается актом приемки, подписанным сторонами, ответчик не оплатил работы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21905/2009-ГК по делу N А40-61586/09-138-465 Иск о взыскании задолженности по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик надлежащим образом не исполнил обязательства по договору подряда.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21901/2009-АК по делу N А40-95859/09-146-590 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии разрешения на работу правомерно отказано, так как судом на основании материалов дела установлен факт нарушения требований ст. 13.1 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", а также доказана вина общества в допущенном правонарушении.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21892/2009-АК по делу N А40-72651/09-12-470 Заявление о признании незаконными и отмене актов антимонопольного органа в части признания заявителя нарушившим ч. 1 ст. 15 ФЗ "О защите конкуренции" удовлетворено правомерно, так как акты антимонопольного органа являются незаконными, не соответствуют требованиям Федерального закона "О защите конкуренции", нарушают права и законные интересы заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21887/2009-АК по делу N А40-95868/09-152-709 В заявлении о признании незаконным акта миграционного органа о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина правомерно отказано, так как заявитель не проявил той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась при организации привлечения рабочей силы на строительных объектах и не принял все зависящие меры по соблюдению правил и норм, за нарушение которых предусмотрена ответственность.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21884/2009-ГК по делу N А40-96226/09-12-721 Иск о взыскании неустойки по государственному контракту удовлетворен правомерно, так как материалами дела установлено, что предусмотренные государственным контрактом работы выполнены, ответчиком приняты в установленном порядке, но не оплачены в надлежащий срок.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21883/2009-АК по делу N А40-59237/09-119-466 Заявление о признании незаконным и отмене постановления уполномоченного органа по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, удовлетворено правомерно, так как административным органом не доказаны обстоятельства, на основании которых ответчик пришел к выводу о совершении административного правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21881/2009-ГК по делу N А40-39108/08-67-314 В удовлетворении иска о защите прав на изобретение правомерно отказано, так как довод заявителя о том, что в препарате, выпускаемом ответчиком, использованы эквивалентные признаки каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте формулы изобретения по патенту истца, не принимается, так как данные доводы основаны на мнении специалиста, который не привлекался в таком качестве судом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21880/2009-ГК по делу N А40-72284/09-125-348 Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ удовлетворен правомерно, так как истец выполнил принятые на себя обязательства по договору полностью, однако ответчик свои обязательства по оплате оказанных ему услуг исполнил с просрочкой.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21879/2009-ГК по делу N А40-18241/09-27-136 Суд, принявший решение по заявлению лица, участвовавшего в деле, или по своей инициативе, вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения содержания решения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21877/2009-ГК по делу N А40-78168/09-5-531 Производство по делу о признании недействительным исключительного права на товарный знак по свидетельству и отмене решения о регистрации товарного знака прекращено правомерно, так как дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21870/2009-АК, 09АП-21871/2009-АК по делу N А40-52711/09-109-275 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, НДФЛ, пени и штрафа удовлетворено частично правомерно, так как налоговым органом не доказаны обстоятельства, на которые он ссылается, кроме того, при вынесении оспариваемого решения налоговым органом не учтено наличие у общества переплаты по налогам и пени.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21833/2009-АК по делу N А40-117624/09-153-632 Заявление о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ и назначении штрафа удовлетворено правомерно, так как наличие в действиях ответчика состава вмененного ему административного правонарушения доказано материалами дела, нарушения процедуры привлечения к ответственности отсутствуют.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21806/2009-ГК по делу N А40-18649/09-28-220 В иске о признании недействительным зарегистрированного права собственности субъекта РФ на нежилые помещения отказано правомерно, так как истец не доказал обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований и возражений, а именно - на отсутствие оснований для признания недействительной государственной регистрации права собственности на нежилое помещение.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21783/2009-АК по делу N А40-72257/09-21-554 Заявление об оспаривании решения таможенного органа и признании недействительным требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как спорные акты приняты без достаточных на то оснований, не соответствуют правилу 1 основных правил интерпретации ТН ВЭД и нарушают права и законные интересы общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21762/2009-ГК по делу N А40-28957/09-3-332 Иск о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно удовлетворен в связи с неисполнением договора возмездного оказания услуг исполнителем и отказом заказчика от договора; довод о том, что в претензии указана определенная дата возврата суммы, поэтому истец не вправе рассчитывать проценты ранее этой даты, отклонен, так как в силу закона проценты начисляются с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о неосновательном сбережении.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21760/2009-ГК по делу N А40-63172/09-63-479 Иск о взыскании задолженности, состоящей из возврата предоплаты за товар, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки частично удовлетворен правомерно, так как факт получения денег (аванса) ответчиком полностью подтвержден материалами дела. Суд правомерно снизил размер взыскиваемых пеней, поскольку он явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21758/2009-ГК по делу N А40-23195/09-131-264 Исковые требования о взыскании суммы долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не представил надлежащих доказательств оплаты поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21752/2009-АК по делу N А40-98937/09-106-604 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления территориального органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ отказано правомерно, так как оспариваемое постановление и порядок его принятия соответствуют закону, событие, состав правонарушения, вина в совершении вмененного правонарушения установлены материалами дела, процедура привлечения соблюдена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21725/2009-АК по делу N А40-22330/09-36-66 Производство по делу о взыскании задолженности по договору поставки прекращено в связи с заключением мирового соглашения, не нарушающего прав и законных интересов других лиц и не противоречащего закону.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21715/2009-ГК по делу N А40-79214/09-48-649 Встречное исковое требование о принуждении исполнения обязанности в натуре возвращено правомерно, поскольку оно не отвечает требованиям ч. 3 ст. 132 АПК РФ, в связи с чем отсутствуют основания для его принятия арбитражным судом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21675/2009-ГК по делу N А40-31032/09-31-184 Иск о взыскании денежных средств, составляющих задолженность по договору займа, удовлетворен правомерно, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнил обязательства по договору процентного займа.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21664/2009-АК по делу N А40-51623/09-152-362 В удовлетворении иска о признании недействительным решения таможенного органа об отказе в рассмотрении жалобы на действия таможенного органа по определению таможенной стоимости товара отказано правомерно, так как на момент подачи жалобы срок обжалования истек, а ходатайство о его восстановлении отсутствует.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21588/2009-ГК по делу N А40-58528/09-100-521 В удовлетворении иска о признании недействительным заявления о зачете взаимных требований в части отказано правомерно, так как заявленные к зачету обязательства имели встречный однородный характер, основанием требований был один и тот же договор, срок исполнения обязательств наступил, суд обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для признания зачета недействительным, как соответствующего требованиям статьи 410 ГК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21556/2009-ГК по делу N А40-33150/09-100-317 Иск о взыскании долга по договору на организацию работ по техническому содержанию и эксплуатации многоквартирного дома, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как суд первой инстанции обоснованно признал надлежащими доказательствами оказания услуг акты сдачи-приемки, указал, что ответчик уклонился от приемки оказанных услуг, претензий по объему и качеству не заявил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21274/2009-ГК по делу N А40-43704/09-30-461 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору займа отказано правомерно, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по возврату суммы займа.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-21124/2009-ГК по делу N А40-36084/09-55-354 Иск о взыскании основной задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как задолженность ответчика подтверждена материалами дела и ответчиком по существу не оспорена, доказательства оплаты суммы долга за поставленный товар на дату принятия судом решения ответчиком не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-20869/2009-ГК по делу N А40-16260/09-85-78 Иск об изменении условий договора аренды и установлении арендной платы без учета НДС, коммунальных платежей и эксплуатационных расходов удовлетворен правомерно, поскольку арендная плата по спорному договору не изменялась с момента его заключения, выводы суда первой инстанции относительно размера арендной платы не противоречат представленным в материалы дела доказательствам.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-20817/2009-ГК, 09АП-21335/2009-ГК, 09АП-21483/2009-ГК, 09АП-21799/2009-ГК по делу N А40-69216/08-53-571 Исковые требования об обязании органа власти подписать акт о результатах реализации инвестиционного проекта согласно инвестиционному контракту в редакции дополнительного соглашения по строительству многоэтажного гаража-стоянки правомерно удовлетворены частично, поскольку без подписания акта реализации оформление имущественных прав истца невозможно, что нарушает его права и законные интересы как лица, построившего и полностью оплатившего строительство объекта.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-20803/2009-ГК по делу N А40-71099/09-55-572 Иск о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен в части, так как ответчик оплатил задолженность за транспортно-экспедиционные услуги частично.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-20660/2009-ГК по делу N А40-52439/09-67-401 Иск о взыскании агентского вознаграждения и неустойки по агентскому договору удовлетворен частично, поскольку доказательств выплаты истцу данного вознаграждения ответчиком не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-20611/2009-АК по делу N А40-109427/09-139-690 Заявление о признании незаконным и отмене постановления управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.10 КоАП РФ, удовлетворено, поскольку на момент рассмотрения дела об административном правонарушении и вынесения оспариваемого постановления срок привлечения к ответственности истек, поэтому заявитель не мог быть привлечен к административной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 7.10 КоАП РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-20134/2009-АК по делу N А40-51390/08-94-439 В удовлетворении требования таможенного органа о взыскании задолженности по уплате таможенных платежей и пени за просрочку уплаты отказано правомерно, так как вступившим в законную силу судебным актом требование таможенного органа признано недействительным.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-20040/2009-ГК по делу N А40-71310/09-31-388 Исковые требования о расторжении договора, взыскании задолженности по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами и штрафных санкций правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчик свои обязательства по оплате в полном объеме принятых результатов работ не выполнил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19928/2009-ГК по делу N А40-44856/09-134-250 Иск о взыскании задолженности по договору подряда и пени за просрочку оплаты работ правомерно удовлетворен, так как суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что истцом выполнены для ответчика работы, которые оплачены ответчиком частично, выполнение работ подтверждается актом сдачи-приемки, доказательства оплаты работ ответчиком не представлены, договором за нарушение сроков оплаты работ установлена неустойка, поэтому иск подлежит удовлетворению.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19799/2009-АК по делу N А40-57345/09-119-440 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия уполномоченного органа, связанного с отсутствием организации и проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, отказано правомерно, так как согласно положениям Лесного кодекса РФ решение о выделении лесных участков, выставляемых на аукцион, и проведении такого аукциона уполномоченный орган принимает самостоятельно, а не по заявлению заинтересованных лиц.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19737/2009-АК по делу N А40-43130/09-2-276 Заявление о возврате излишне уплаченной таможенной пошлины, обязании возвратить сумму излишне уплаченной таможенной пошлины удовлетворено правомерно, поскольку к заявлению о возврате денежных средств были приложены документы, предусмотренные законодательством, следовательно, отказ в возврате излишне уплаченной таможенной пошлины противоречит положениям ТК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19719/2009-АК, 09АП-19626/2009-АК по делу N А40-10032/08-154-147 Заявление о признании недействительным акта органа местного самоуправления об установлении права пользования земельным участком удовлетворено правомерно, так как оспариваемый акт вынесен с нарушением требований ЗК РФ и нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку фактически лишает заявителя права на оформление земельных отношений.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19712/2009-АК по делу N А40-33649/09-141-132 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части отказа в подтверждении правомерности применения станки 0 процентов по НДС и обязании возместить НДС удовлетворено правомерно, так как заявитель в обоснование применения ставки 0 процентов по НДС за спорный период представил в налоговый орган все необходимые документы в соответствии со ст. 165 НК РФ, а также документально подтвердил свое право на получение возмещения НДС.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19669/2009-АК по делу N А40-57004/09-107-317 Иск о взыскании суммы ущерба в порядке суброгации, причиненного дорожно-транспортным происшествием, удовлетворен правомерно, поскольку согласно положениям статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит право требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19657/2009-АК по делу N А40-79291/09-147-484 Объективную сторону вменяемого заявителю правонарушения образует привлечение к трудовой деятельности либо допуск к труду иным образом в интересах заявителя гражданина иностранного государства, не имеющего полученного в установленном порядке разрешения на работу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19581/2009-ГК по делу N А40-48957/08-7-472 В удовлетворении иска о взыскании солидарно с ответчиков денежной суммы в качестве ответственности за неисполнение условий договора о задатке отказано правомерно, поскольку договор заключен в соответствии с Порядком и условиями проведения аукциона на получение права пользования недрами с целью геологического изучения цементного сырья.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19579/2009-ГК по делу N А40-23220/09-158-266 В удовлетворении иска о взыскании задолженности за отпущенную тепловую энергию отказано, поскольку порядок расчета тепловой энергии по приборам учета, установленным у абонентов, соответствует требованиям договора и статье 544 ГК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19577/2009-ГК по делу N А40-76242/09-53-511 В удовлетворении иска в части признания права собственности на объект недвижимости имущества (здание) отказано, так как факт нахождения истца в спорном объекте сам по себе не является основанием для удовлетворения иска о признании за истцом права собственности на спорный объект, поскольку истец владеет этим объектом на основании договора аренды, заключенного с ответчиком.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19423/2009-ГК по делу N А40-69264/08-61-589 Государством на субъект Российской Федерации возложена обязанность по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта льготным категориям граждан, а не по финансированию названных услуг, поэтому недостаточное выделение на эти цели денежных средств субъекту Российской Федерации в виде субвенций не исключает доплаты разницы за счет средств Российской Федерации.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19352/2009-АК по делу N А40-48572/09-68-408 Исковое заявление о взыскании задолженности по договору на поставку товара правомерно удовлетворено, так как материалами дела установлено, что ответчик поставил товар в нарушение условий договора относительно качества товара и существенно нарушил требования к качеству товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19277/2009-ГК по делу N А40-66643/09-29-533 Иск о солидарном взыскании долга по кредиту, процентов за пользование кредитом, процентов за несвоевременный возврат суммы кредита, повышенных процентов за несвоевременный возврат процентов за пользование кредитом, обращении взыскания на заложенное имущество, а также расходов по госпошлине правомерно удовлетворен, так как ответчики не представили доказательства оплаты долга.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-19192/2009-АК по делу N А40-53931/08-72-505 В удовлетворении требований о признании недействительными предписаний органа власти о приведении требований закрытого акционерного общества о выкупе ценных бумаг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации отказано правомерно, поскольку права и законные интересы заявителя не нарушены, так как определенные предписанием действия и введенные ограничения основаны на законе.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-18764/2009-АК по делу N А40-42439/09-120-226 В удовлетворении заявления о признании недействительным приказа в части исключения заявителя из списка туроператоров, имеющих право осуществлять деятельность по реализации соглашения между Правительством РФ и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках отказано правомерно, поскольку факт нарушения требований данного соглашения подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-18339/2009, 09АП-18340/2009 по делу N А40-17314/09-97-184 Дело по иску о взыскании задолженности по кредитному соглашению, неустойки, обращении взыскания на недвижимое имущество направлено по подсудности в суд для рассмотрения по существу, поскольку согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, если при пересмотре судебных актов суда первой инстанции обнаружено, что решение принято судом, которому оно неподсудно, такое решение должно быть отменено, а дело направлено по подсудности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-18195/2009-АК по делу N А40-77351/09-147-454 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и пени удовлетворен правомерно, так как факт получения ответчиком товара от истца документально подтвержден, поставленный истцом товар не оплачен в полном объеме, в связи с чем у ответчика образовалась задолженность перед истцом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-18147/2009 по делу N А40-49796/09-9-424 Производство по делу о взыскании долга по договору комиссии прекращено в связи с отказом истца от иска.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-17687/2009 по делу N А40-1938/09-46-23 Иск о взыскании задолженности, процентов за пользование займом и пени по договору займа удовлетворен частично, поскольку факт частичного погашения долга подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-17617/2009-ГК по делу N А-40-4680/06-124-13б В удовлетворении заявления о включении требований в реестр требований кредиторов должника отказано правомерно, поскольку заявителем не представлено надлежащих и бесспорных доказательств, подтверждающих права требования к должнику.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-17373/2009-ГК по делу N А40-28262/09-55-273 В удовлетворении исковых требований о взыскании суммы, составляющей стоимость поврежденного в процессе транспортировки оборудования, отказано, так как доказательств того, что груз пришел в упаковке, не имеющей механических повреждений, и что эти повреждения возникли не при перевозке, ответчиком не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-17263/2009-АК по делу N А40-49575/09-92-330 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства отказано правомерно, так как согласно ч. 4 ст. 46 ФЗ "Об исполнительном производстве" возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для нового предъявления документа к исполнению в пределах срока, исчисляемого в соответствии со ст. 14 ФЗ "Об исполнительном производстве".

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-16030/2009-АК по делу N А40-50698/09-72-313 В удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ за использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов отказано, так как на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции истек двухмесячный срок, установленный ст. 4.5 КоАП РФ для привлечения общества к административной ответственности по вменяемой норме.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-15995/2009 по делу N А40-80913/08-11-409 Продажа на публичных торгах организуется и проводится уполномоченным государственным органом, действующим в рамках осуществления своих публичных полномочий по реализации арестованного имущества в связи с принудительным исполнением судебных решений, поэтому обязанность возврата денежных средств покупателю в случае признания незаключенным подписанного по итогам публичных торгов договора должна возлагаться на лицо, подписавшее договор купли-продажи от собственного имени.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-15728/2009-АК по делу N А40-56321/09-21-372 В удовлетворении заявления о признании незаконным акта уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ, отказано правомерно, так как суд посчитал доказанным нецелевое использование бюджетных средств и соблюдение порядка привлечения к административной ответственности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2009 N 09АП-15442/2009-АК по делу N А40-73920/08-79-599 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения налогового органа о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения об обществе в учредительные документы, отказано правомерно, поскольку в материалах дела отсутствуют и заявителем не приведены доказательства, свидетельствующие о том, что оспариваемое по делу решение нарушает какие-либо права или законные интересы заявителя, создает иные препятствия для осуществления его деятельности.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-6759/09 Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-4607/09 Заявление о признании недействительным акта уполномоченного органа о предоставлении в аренду земельного участка удовлетворено правомерно, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, свидетельствующие о том, что предоставленный оспариваемым актом земельный участок не пересекает земельный участок, принадлежащий заявителю на праве постоянного (бессрочного) пользования, и не нарушаются его права и законные интересы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-38550/09 Иск о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию удовлетворен, так как ответчик в нарушение договорных обязательств не произвел оплату принятой электроэнергии по выставленным счетам, в связи с чем за ним образовалась задолженность, доказательств оплаты которой не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-3761/09 В удовлетворении исковых требований о признании незаконным постановления органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка в собственность за плату и признании недействительным договора купли-продажи данного участка отказано правомерно, так как истцом не представлено доказательств, подтверждающих принадлежность спорного земельного участка ему на праве аренды.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-35856/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку ответчик является страховой компанией, в которой на момент ДТП была застрахована гражданская ответственность владельца автомобиля, по вине водителя которого произошло ДТП.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-35851/09 Исковые требования о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, так как к истцу как страховщику, выплатившему страховое возмещение, перешло в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-34390/09 Требования о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, удовлетворены, поскольку ответчик, являясь страховой компанией, в которой на момент ДТП была застрахована автогражданская ответственность владельца транспортного средства, по вине которого произошло ДТП, обязан возместить вред, причиненный автомобилю.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-33983/09 Исковые требования о взыскании ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истец произвел выплату страхового возмещения и к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-33981/09 Исковые требования о взыскании ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истец произвел выплату страхового возмещения и к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-33898/09 Требования о взыскании штрафа за непредставление сведений, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, удовлетворены, поскольку задолженность по уплате штрафа за несвоевременное представление сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, ответчиком в добровольном порядке не погашена.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-33030/09 В удовлетворении требования в части признания незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов отказано, поскольку в действиях заявителя имеется состав вменяемого ему правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-32792/09 Иск о взыскании убытка, возмещенного в результате страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, удовлетворен, так как материалами дела подтверждены обстоятельства наступления страхового случая и выплаты истцом страхового возмещения в пределах установленного лимита, а также обстоятельства причинения ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия лицом, гражданская ответственность которого застрахована ответчиком.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-31242/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворен правомерно, поскольку ответчик в полном объеме стоимость товара не оплатил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-30747/09 Исковые требования о взыскании суммы недоимки и пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование удовлетворены, поскольку анализ представленных доказательств подтверждает факт невнесения ответчиком оспариваемых денежных сумм в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-30608/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, отказано, поскольку ответчик выплатил ущерб, возмещенный истцом своему страхователю.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-30593/09 Исковые требования о взыскании ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истец произвел выплату страхового возмещения и к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-29691/09 Исковые требования о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в порядке суброгации удовлетворены, так как риск гражданской ответственности причинителя вреда застрахован ответчиком в пределах 120 000 рублей, а разница между страховым возмещением и фактическим размером ущерба подлежит возмещению причинителем вреда.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-27716/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении общества к административной ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования отказано правомерно, поскольку в действиях заявителя содержится состав вмененного ему правонарушения, процедура и сроки привлечения к ответственности ответчиком соблюдены.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-27703/09 В удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования отказано правомерно, поскольку в действиях заявителя имеется состав административного правонарушения, а также соблюден порядок привлечения к административной ответственности.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-26865/09 Допущение индивидуальным предпринимателем иностранного гражданина, не имеющего разрешения на работу на территории РФ, к выполнению трудовых обязанностей ведет к нарушению требований действующего законодательства, следовательно, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-26807/09 Налогоплательщик вправе досрочно исполнить обязанность по уплате налогов. Указанное правило имеет в виду уплату налога при наличии соответствующей обязанности, но до наступления установленного законом срока.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-25940/09 Исковые требования о взыскании задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку не представлено доказательств полной оплаты товара покупателем.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-24073/09 Поскольку оспариваемое решение налогового органа является самостоятельным ненормативным правовым актом, спор о его законности рассматривается по правилам гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть с возложением соответствующего бремени доказывания наличия обстоятельств и законности оснований вынесения на налоговый орган.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-24004/09 Исковые требования о взыскании суммы основного долга по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку ответчик в нарушение принятых на себя обязательств выполненные истцом работы в полном объеме не оплатил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-23566/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения удовлетворены, поскольку документально подтверждены факты заключения страхового договора, возникновения страхового случая, выплаты страхового возмещения страхователю и суброгационные обязательства страховой компании, выступающей в роли ответчика.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-23356/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании суммы убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения обязательств по государственному контракту, и пени отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства приобретения или сбережения ответчиком имущества за счет истца без достаточных на то оснований.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-20430/09 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за неуплату налога на прибыль удовлетворено, так как расходы общества на юридические услуги являются экономически оправданными и соответствующими критериям ст. 252 НК РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-18858/09 Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства удовлетворено, так как в процессе наблюдения был проведен анализ финансового состояния должника, из которого следует, что последний имеет неудовлетворительную структуру баланса, предприятие неплатежеспособно, хозяйственная деятельность не ведется, должник не имеет реальной возможности восстановления платежеспособности в установленные законом сроки.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-18754/09 Иск о признании несостоятельным (банкротом) удовлетворен, так как за должником числится задолженность, просроченная свыше трех месяцев, что в силу п. 2 ст. 3 Закона РФ о банкротстве означает неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и является основанием для признания его банкротом.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-18726/09 Заявленные требования о признании незаконным решения судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора удовлетворены правомерно, поскольку материалами дела установлен факт осуществления оспариваемых действий уполномоченным лицом до вступления в законную силу судебного акта о привлечении общества к административной ответственности.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-18507/09 Заявленные требования о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неполную уплату НДС удовлетворены правомерно, поскольку документально подтвержден факт уплаты налогоплательщиком недостающей суммы налога до момента обнаружения налоговым органом факта неполного отражения сведений об НДС в налоговой декларации.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-17488/09 Исковые требования о взыскании суммы задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, поскольку представленным в материалах дела соглашением, подписанным сторонами, ответчик подтвердил наличие долга и обязался его погасить, однако доказательств перечисления денежных средств в полном объеме не имеется.

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.11.2009 по делу N А41-14154/09 Заявление о признании несостоятельным (банкротом) удовлетворено, так как в срок, установленный п. 3 ст. 207 Закона о банкротстве, индивидуальный предприниматель не представил доказательств удовлетворения требований кредиторов и в указанный срок не было заключено мировое соглашение.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-13862/09 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности на нежилые помещения и понуждении передать по передаточному акту в муниципальную собственность вышеуказанное имущество отказано правомерно, так как согласно закону спорное имущество в перечень имущества, переданного ответчику, не вошло.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-10703/09 В удовлетворении требований о взыскании неустойки в заявленном размере по договору поставки отказано, поскольку подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А41-10091/09 Исковые требования о взыскании задолженности за оказанные услуги удовлетворены правомерно, так как задолженность ответчика в заявленном размере подтверждена материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А40-92484/09-150-661 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку ответчик не исполнил обязательства по оплате товара.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2009 по делу N А40-91903/09-50-703 Иск о взыскании задолженности и пени за просрочку платежа удовлетворен частично, поскольку ответчик доказательств оплаты не представил, в его действиях усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что не допускается ст. 310 ГК РФ, поэтому данные требования к ответчику правомерны. Суд, считая размер неустойки несоразмерным последствиям нарушения обязательства, применил ст. 333 ГК РФ и уменьшил пени до 50% от заявленной суммы.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2009 по делу N А40-82208/09-89-597 В иске об обязании восстановить ограждения отказано, так как отсутствуют доказательства того, что ограждение находится на земельном участке, подлежащем безвозмездной передаче ТСЖ, возведение газона-стоянки вокруг жилого дома не является ни правом, ни охраняемым законом интересом, кроме того, нет доказательств выделения участка именно под стоянку, как и нет и договора аренды участка, однако имеется распоряжение главы местного самоуправления о демонтаже несанкционированных ограждений.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2009 по делу N А40-67603/09-50-453 В удовлетворении иска о взыскании суммы основного долга, суммы штрафных санкций по договорам о поставке нефтепродуктов, об оказании агентских услуг отказано, так как представленные в материалы дела документы по договорам не обладают необходимой доказательственной силой в подтверждение факта, в отсутствие первичной документации, оформленного надлежащим образом акта выполненных работ, доказательств направления счетов-фактур и иных дополнительных доказательств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А40-36407/09-134-198 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения совета директоров общества об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции отказано правомерно, поскольку законодательство не содержит требования об обязательном участии независимого оценщика при определении рыночной стоимости акций.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 по делу N А40-112363/09-48-874 Для споров, связанных с принадлежностью акций, установлена исключительная подсудность.

Дополнительное постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-9607/2009-ГК по делу N А40-12758/09-113-148 Согласно п. 5 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-8542/2009 по делу N А40-75538/08-109-315 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость оставлено без удовлетворения, поскольку оказанные заявителем услуги связаны с транспортировкой товара на экспорт и подпадают под регулирование подпункта 2 пункта 1 статьи 164 НК РФ, а налогоплательщик был не вправе применять ставку НДС 18 процентов.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-24069/2009-ГК по делу N А40-104952/09-123-365 Дело по иску о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество по договорам залога передано на рассмотрение по подсудности обоснованно, так как истец наряду с другими исковыми требованиями просит арбитражный суд обратить взыскание в том числе на находящееся в залоге по договору залога недвижимое имущество (газопровод, теплотрассу, канализацию и др.), расположенное в другом субъекте РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-23886/2009-ГК по делу N А40-81702/09-48-673 Дело о признании договора поставки недействительным передано по подсудности правомерно, поскольку данный спор относится к корпоративным спорам, указанным в статье 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-23354/2009-ГК по делу N А40-73349/09-23-627 В принятии встречного иска об обязании вернуть предмет лизинга по договору и о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в рамках настоящего дела обоснованно отказано, так как его принятие не приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22770/2009-ГК по делу N А40-101495/09-77-602 Нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ, регулирующие отношения в связи с предъявлением иска, не ставят вопрос о принятии к производству искового заявления в зависимость от того, каким образом прошиты и заверены копии документов, представленные истцом в обоснование своих требований.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22587/2008-ГК по делу N А40-24949/09-132-207 Исковые требования о взыскании неустойки по договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству удовлетворены правомерно, поскольку доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору и уплаты неустойки в материалы дела не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22543/2009-ГК по делу N А40-71810/09-29-578 Учитывая, что иск о взыскании денежных средств на основании договора поручительства поступил в суд и принят им к производству ранее введения в отношении должника процедуры наблюдения, у суда не имелось оснований для оставления иска без рассмотрения в соответствии с п. 4 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22407/2009-ГК по делу N А40-98883/09-158-443 Иск о взыскании в порядке суброгации суммы страхового возмещения правомерно удовлетворен, так как требования истца документально подтверждены и ответчик не представил доказательств выплаты страхового возмещения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22353/2009-АК по делу N А40-32954/09-70-101 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, так как ответчик не представил доказательств надлежащего исполнения обязательств по оплате товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22265/2009-ГК по делу N А40-75404/09-28-551 Процент подлежащей взысканию неустойки определяется судом в соответствии со статьей 333 ГК РФ, в случае несоразмерности заявленной суммы последствиям нарушения обязательств он может быть уменьшен судом ввиду того, что неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение обязательств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22228/2009-АК по делу N А40-53210/09-128-324 Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для соблюдения только при наличии в договоре согласованного сторонами условия, содержащего четкое указание на необходимость разрешения возникающих разногласий в таком порядке.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22188/2009-АК по делу N А40-91106/09-146-534 В удовлетворении исковых требований о взыскании суммы страхового возмещения отказано, поскольку срок исковой давности истек.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22175/2009-ГК по делу N А40-44858/09-136-417 Требования о взыскании основного долга по договору субподряда удовлетворены, поскольку факт наличия задолженности со стороны ответчика подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22163/2009-ГК по делу N А40-71618/09-29-577 Исковые требования о взыскании суммы задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество на основании кредитного договора удовлетворены правомерно, поскольку доказательства исполнения обязательств по возврату кредита и уплате процентов в размере и сроки, установленные договором, не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22155/2009-ГК по делу N А40-52789/09-123-199 Производство по делу о взыскании задолженности по договору поставки прекращено в связи с утверждением между сторонами мирового соглашения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22153/2009-ГК по делу N А40-62668/09-27-480 Требования о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства оплаты ответчиком поставленной истцом продукции.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22083/2009-АК по делу N А40-42670/09-87-124 Заявление о признании недействительными решений и требований налогового органа удовлетворено правомерно, поскольку занижения объекта налогообложения по налогу на прибыль и НДС при реализации товаров (работ, услуг) заявителем не допущено, правовые основания для привлечения заявителя к налоговой ответственности, доначисления налогов и соответствующих им пеней и штрафа отсутствуют.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22073/2009-АК по делу N А40-60838/09-36-259 Исковые требования о взыскании суммы задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку истцом поставлен товар по товарным накладным, ответчиком согласованный товар принят к учету, претензий не заявлено, возврат товара не произведен.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22041/2009-ГК по делу N А40-67030/09-23-561 В соответствии с АПК РФ если истец заявил ходатайство об отказе от иска, отказ не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, то отказ от иска принимается судом, а производство по делу прекращается.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22032/2009-ГК по делу N А40-93128/09-127-545 В удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба в порядке суброгации отказано правомерно, так как истец не доказал факт причинения вреда страхователем ответчика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22031/2009-ГК по делу N А40-83517/09-35-605 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации страхового возмещения удовлетворены правомерно, поскольку истец возместил вред страхователю, следовательно, к нему перешло право требования возврата выплаченной им суммы с виновного в совершении ДТП.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22015/2009-АК по делу N А40-94971/08-14-463 Требования о взыскании основного долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку факт неисполнения ответчиком обязательства по оплате поставленного истцом товара подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22010/2009-АК по делу N А40-83085/09-109-404 Исковые требования о взыскании основного долга по договору поставки товара удовлетворены правомерно, поскольку в материалы дела представлен акт сверки взаимных расчетов, которым ответчик подтвердил наличие у него задолженности перед истцом по спорному договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-22005/2009-АК по делу N А40-103831/09-87-642 В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсационной выплаты в порядке суброгации отказано правомерно, поскольку вступившим в законную силу судебным актом спорная сумма ущерба присуждена истцу, на основании чего выдан исполнительный лист.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21998/2009-АК по делу N А40-62944/09-80-382 Заявление о признании обязанности по уплате налога исполненной удовлетворено правомерно, поскольку платежным поручением общество исполнило реально возникшую у него обязанность по уплате авансового платежа по упрощенной системе налогообложения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21983/2009-АК по делу N А40-93758/09-50-721 Исковые требования о взыскании долга и неустойки по договору поставки удовлетворены правомерно, так как материалами дела подтверждены факты поставки истцом товара ответчику и неисполнения последним своих обязательств по его оплате в полном объеме.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21980/2008-АК по делу N А40-75274/09-29-613 Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, вправе предъявить иск о возмещении вреда как непосредственно к причинителю вреда, так и к страховщику последнего.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21968/2009-ГК по делу N А40-82511/09-143-574 В соответствии с АПК РФ если истец заявил ходатайство об отказе от иска, отказ не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, то отказ от иска принимается судом, а производство по делу прекращается.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21960/2009-АК по делу N А40-79696/09-13-650 Исковые требования о взыскании суммы страхового возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, удовлетворены правомерно, поскольку представленными оценочными документами организации, производившей ремонт поврежденного автомобиля, подтверждена стоимость восстановительного ремонта, то есть реальный ущерб, причиненный в результате происшествия.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21940/2009-ГК по делу N А40-36627/08-53-358 В удовлетворении требований о признании недействительным зарегистрированного права собственности закрытого акционерного общества на нежилое здание и исключении записи о регистрации из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним отказано правомерно, поскольку восстановление нарушенного права собственности невозможно путем заявления требования о признании недействительным зарегистрированного права ввиду отсутствия такого способа судебной защиты.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21938/2009-ГК по делу N А40-51701/09-110-282 Исковые требования о взыскании задолженности за выполненные работы удовлетворены правомерно, так как истцом представлены надлежащие доказательства выполнения работ, которые приняты ответчиком, но не оплачены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21936/2009-АК по делу N А40-81766/09-147-509 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления по делу об административном правонарушении отказано правомерно, так как факт недекларирования товаров, подлежащих декларированию, и непредставление акта фитосанитарного контроля на товары подтверждается материалами дела и доказан таможенным органом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21933/2009-ГК по делу N А40-1688/09-3-14 В удовлетворении исковых требований о взыскании суммы аванса по договору подряда отказано правомерно, поскольку в полном объеме сторонами обязательства по договору не исполнены, основания для прекращения срока действия договора отсутствуют.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21928/2009-АК по делу N А40-54330/09-14-292 Заявление о взыскании задолженности по договору поставки правомерно удовлетворено, так как претензионный порядок урегулирования спора можно признать установленным только в случае, если в договоре определены конкретные требования к форме претензии, порядку и срокам ее предъявления и рассмотрения, а потому указание в договоре на ведение переговоров в целях урегулирования возникших споров не может быть расценено установлением обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21919/2009-ГК по делу N А40-28704/09-125-196 В удовлетворении исковых требований о взыскании суммы неосновательного обогащения отказано правомерно, так как по платежным поручениям указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ответчика как возврат неотработанного аванса.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21882/2009-АК по делу N А40-95857/09-146-589 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина отказано правомерно, так как спорное постановление вынесено ответчиком с соблюдением процедуры и в пределах срока давности привлечения к административной ответственности при наличии законных оснований для привлечения заявителя к ответственности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21804/2009-АК по делу N А40-104504/09-130-539 В удовлетворении заявленных требований о признании незаконным акта уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ отказано правомерно, поскольку документально подтвержден факт нарушения обществом - резидентом РФ срока представления отчетности по валютным операциям, им осуществляемым.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21779/2009-ГК по делу N А40-57475/09-28-383 Производство по иску о расторжении договора внутреннего долгосрочного финансового лизинга и взыскании денежных средств, составляющих сумму аванса, и по встречному иску о взыскании убытков в виде неполученных лизинговых платежей и пени за просрочку уплаты лизинговых платежей прекращено в связи с отказом сторон от исков.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21772/2009-ГК по делу N А40-72742/09-48-574 Исковые требования о взыскании основного долга по договору подряда, уступленного по договору цессии, удовлетворены, поскольку ответчик в нарушение принятых на себя обязательств не произвел оплату принятых работ, а в материалы дела представлены доказательства того, что к истцу перешло право требования оплаты выполненных по договору работ в пределах всей суммы долга.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21735/2009-ГК по делу N А40-125624/09-81-912 Арбитражный суд вправе применить обеспечительные меры при наличии обоих оснований, указанных в части 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса РФ, как затруднительного характера исполнения судебного акта либо невозможности его исполнения, так и сохранения существующего состояния отношений между сторонами, если заявителем представлены доказательства их обоснованности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21657/2009-ГК по делу N А40-14954/09-85-62 Исковые требования о расторжении договора финансовой аренды и взыскании основного долга и неустойки по нему удовлетворены правомерно, поскольку неисполнение обязательств по внесению арендной платы существенно нарушает условия договора аренды, так как у арендатора имелось достаточно времени для устранения нарушений.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21646/2009-ГК по делу N А40-88816/08-31-892, А40-4431/09-97-52 Иск о взыскании денежных средств по банковской гарантии удовлетворен правомерно, поскольку доказательств выплаты бенефициару денежных средств по гарантии ответчиком не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21644/2009-ГК по делу N А40-45920/09-11-433 Иск о взыскании задолженности по лизинговым платежам по договору финансовой аренды, пени за просрочку уплаты лизинговых платежей, об обязании возвратить предмет лизинга удовлетворен правомерно, так как ответчик ненадлежащим образом исполнял условия договора в части внесения лизинговых платежей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21643/2009-АК по делу N А40-74822/09-154-374 Заявление о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации ликвидации закрытого акционерного общества удовлетворено правомерно, так как из представленных документов не усматривается наличие у заявителя задолженности перед бюджетом, факт наличия задолженности ответчик и третье лицо не доказали, следовательно, заявитель обоснованно указал в представленных документах сведения об отсутствии кредиторской задолженности и представленный ликвидационный баланс является достоверным.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21617/2009-АК по делу N А40-87880/09-146-503 Заявление о признании незаконным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, удовлетворено правомерно, поскольку антимонопольный орган не доказал обстоятельства, послужившие основанием для привлечения к административной ответственности, при этом порядок привлечения к ответственности не нарушен.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21598/2009-ГК по делу N А40-79061/09-6-628 Иск о взыскании задолженности по договору аренды и пени удовлетворен правомерно, так как ответчик принятое на себя обязательство по внесению арендной платы не исполнил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21559/2009-ГК по делу N А40-44697/09-23-397 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по оплате аренды транспортного средства с экипажем, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по оплате услуг представителя правомерно отказано, так как довод о том, что договор субаренды строительной техники с экипажем является заключенным, отклонен, поскольку по правилам ст. 607 ГК РФ в договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21528/2009-ГК по делу N А40-72386/09-30-576 Иск о солидарном взыскании основного долга по кредитному договору, процентов, неустойки, а также расходов по уплате государственной пошлины правомерно удовлетворен, так как доводы о том, что договор поручительства, заключенный в целях обеспечения исполнения обязательств по спорному договору, является недействительной сделкой, совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств, заявителем не доказаны.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21464/2009-ГК по делу N А40-21004/09-136-200 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как договор уступки права требования подписан председателем правления, тогда как его полномочия как председателя правления были прекращены, о чем свидетельствует протокол заседания правления.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21418/2009-ГК по делу N А40-73580/09-48-584 В удовлетворении иска о признании недействительным (ничтожным) договора об оказании охранных услуг отказано правомерно, так как у истца отсутствует материально-правовая заинтересованность в подаче иска.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21214/2009-ГК по делу N А40-65982/09-44-325 Иск о взыскании неосновательного обогащения оставлен без рассмотрения правомерно, поскольку истцом заявлено требование, которое подлежит рассмотрению в деле о банкротстве.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21120/2009-ГК по делу N А40-67898/09-56-385 Требования о взыскании задолженности по договору на транспортно-экспедиторское обслуживание удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не исполнил обязательства по оплате выполненных истцом услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21079/2009-ГК по делу N А40-1562/09-60-13 Исковые требования о выселении из нежилого помещения удовлетворены правомерно, так как договор аренды, на основании которого ответчик занимает спорные помещения, прекратил свое действие.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-21068/2009-АК по делу N А40-51606/09-151-337 Заявление о признании недействительным акта налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за непредставление в установленный срок испрашиваемых документов удовлетворено правомерно, поскольку не представлено доказательств невозможности ознакомления с затребованными документами на территории налогоплательщика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-20798/2009-ГК по делу N А40-29394/09-40-192 Передача земельного участка в аренду на небольшие сроки и отсутствие разрешения на строительство объекта, прочно связанного с земельным участком на срок, не ограниченный во времени, свидетельствует о том, что право собственности на недвижимое имущество ответчика не подлежало государственной регистрации в ЕГРП.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-20764/2009-ГК по делу N А40-2305/09-158-27 Дело о признании недействительными актов общества, оформленных протоколом, направлено на новое рассмотрение, так как анализ представленных доказательств подтверждает факт того, что оспариваемые требования вытекают из хозяйственной деятельности общества и связаны с осуществлением заявителем прав как членом совета директоров и генеральным директором акционерного общества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-20300/2009-ГК по делу N А40-6560/09-16-79 В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения отказано, поскольку ответчик вносил в бюджет земельные платежи в соответствии с имеющимся правом на земельный участок, а истец в спорный период уклонялся от передачи ответчику земельного участка в аренду, поэтому отсутствуют основания для вывода о наличии неосновательного обогащения ответчика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-20268/2009-АК по делу N А40-80021/09-126-596 При определении подлежащей возмещению суммы страхового возмещения одновременно нескольким потерпевшим устанавливается общая предельная сумма выплаты на всех потерпевших, которая выплачивается пропорционально отношению страховой суммы к сумме заявленных требований. Ограничение размера выплаты служит для защиты прав остальных потерпевших, поскольку не исключается вероятность их более позднего по сравнению с первым потерпевшим обращения за выплатой страхового возмещения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-20136/2009-ГК по делу N А40-82031/09-31-495 Производство по делу о взыскании задолженности по договору на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг прекращено, поскольку сторонами заключено мировое соглашение, утвержденное судом, как не противоречащее нормам закона и не нарушающее прав и законных интересов других лиц.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-20001/2009-АК по делу N А40-74542/08-147-589 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа в государственной регистрации права собственности на объект недвижимости отказано, поскольку оспариваемый отказ соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-19854/2009-ГК по делу N А40-24079/08-15-89 Иск о запрещении ответчику использовать в фирменном наименовании обозначение удовлетворен правомерно, так как материалами дела доказано, что ответчик осуществляет аналогичную деятельность и действует в одном сегменте рынка.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-19846/2009-ГК по делу N А40-101395/09-135-789 Необходимость в принятии мер по обеспечению иска возникает, если непринятие их может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе в целях предотвращения причинения имущественного ущерба заявителю.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-19755/2009-ГК по делу N А40-8658/07-135-94 В удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта отказано правомерно, поскольку нахождение на земельном участке имущества, принадлежащего истцу, не препятствует исполнению обязанности по передаче во владение земельного участка, что не относится к обстоятельствам, затрудняющим исполнение акта суда, так как в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие отказ ответчика от принятия земли по основаниям нахождения на нем имущества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-19599/2009-ГК по делу N А40-56107/09-151-390 Исковые требования о взыскании суммы основного долга по договору поставки и пени удовлетворены правомерно, поскольку доказательств полной оплаты товара ответчиком не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-19473/2009-АК по делу N А40-62422/09-154-233 Заявление о признании незаконным уведомления налогового органа об оставлении документов, поданных на государственную регистрацию, без рассмотрения удовлетворено правомерно, поскольку ответчиком при принятии оспариваемого уведомления нарушены нормы закона, а также права заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-19434/2009-ГК по делу N А40-5746/09-159-66 В удовлетворении требований об обязании выкупить принадлежащие истцу акции и о взыскании расходов по оценке акций отказано правомерно, поскольку в протоколе общего собрания акционеров общества об одобрении крупной сделки по продаже акций не содержатся реквизиты, перечисленные в пункте 4 статьи 79 ФЗ "Об акционерных обществах", а именно цена сделки, количество акций и конкретное лицо, выступающее покупателем.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-18763/2009-ГК по делу N А40-69663/09-1-361 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по оплате стоимости выполненных работ по договору подряда, неустойки за неисполнение обязательств по договору отказано правомерно, так как истцом не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, не подтверждена передача ответчику работ в полном объеме в установленный графиком производства работ срок.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-18727/2009-ГК по делу N А40-33752/09-60-214 Иск о взыскании переплаты по оплате коммунальных платежей, долга по арендной плате, процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ удовлетворен правомерно, так как у арендодателя образовалась задолженность перед субарендатором в связи с наличием переплаты по договору субаренды и после прекращения действия договора аренды у ответчика отсутствуют правовые основания для удержания излишне оплаченной истцом арендной платы по договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-17559/2009-ГК по делу N А40-56374/09-86-267 В удовлетворении ходатайства об отложении предварительного судебного заседания и о замене заинтересованных лиц отказано правомерно, так как оставлено без рассмотрения заявление об установлении факта несоответствия заявки на закрепление доли квоты добычи (вылова), поскольку в данном случае непосредственно возникает спор о праве, не подлежащий рассмотрению в рамках особого производства в предусмотренном главой 27 АПК РФ порядке.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-16437/2009-АК по делу N А40-56320/09-153-297 В удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств отказано правомерно, поскольку документально подтверждено совершение заявителем данного правонарушения, порядок привлечения к административной ответственности соблюден.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-15971/2009-ГК по делу N А40-21599/09-91-160 Иск о взыскании задолженности по арендной плате, пени, выселении из нежилого помещения удовлетворен правомерно, поскольку доказательства, подтверждающие погашение всей задолженности, в материалах дела отсутствуют и ответчиком суду не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-15889/2009-ГК по делу N А40-83715/09-67-769 В удовлетворении иска о признании недействительным патента отказано правомерно, так как авторы вели работы по изобретению как во время работы в ФГУП, правопреемником которого является истец, так и во время работы у ответчика, между ФГУП и авторами заключен договор, по которому производится оплата вознаграждения автора, авторы не оспаривают права ответчика как правообладателя патента.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-12129/2009 по делу N А40-78605/08-134-608 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными решений участника общества отказано, так как истцом не доказаны наличие у него статуса участника общества, а также то обстоятельство, что он является заинтересованным лицом в рассматриваемом споре вследствие нарушения его прав и законных интересов.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2009 N 09АП-11185/2009-АК, 09АП-21843/2009-АК по делу N А40-54513/08-119-230 Ходатайство о взыскании судебных расходов правомерно удовлетворено частично, поскольку заявитель не доказал, что оплата юридических услуг является разумной.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-К2-12848/07 В удовлетворении заявленных требований о признании незаконным бездействия судебных приставов-исполнителей, выразившегося в отказе в передаче земельного участка взыскателю, отказано, поскольку спорный участок принадлежит на праве собственности другим лицам, о чем свидетельствует запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-9452/08 Иск о признании недействительным акта налогового органа удовлетворен частично, так как по ряду пунктов оспариваемого акта имеются преюдициальные судебные решения, которыми установлена неправомерность выводов налогового органа, в подтверждение части заявленных налоговых вычетов заявителем представлены необходимые документы, доказательств получения им необоснованной налоговой выгоды налоговым органом не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-3567/09 В удовлетворении требований о взыскании в солидарном порядке задолженности и пени по контракту отказано правомерно, поскольку основанием для осуществления инвестором платежа в соответствии с контрактом является акт о готовности установки к отгрузке, доказательств подписания сторонами данного акта в материалы дела не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-35421/09 В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на принадлежащий ответчику земельный участок отказано правомерно, поскольку доказательств наличия оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ, истец в материалы дела не представил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-35011/09 Заявление о взыскании штрафа за нарушение установленного срока представления сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, удовлетворено, так как ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование была подана юридическим лицом с нарушением установленного законом срока.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-3371/09 В удовлетворении исковых требований в части возмещения убытков по договору поставки отказано, так как в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, подтверждающие факт несения истцом убытков в связи с принятием товара ненадлежащего качества на ответственное хранение и обосновывающие размер заявленной суммы.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-32119/09 Право на применение налогового вычета у налогоплательщика возникает в том налоговом периоде, когда выполнены все обязательные условия, необходимые для возникновения права на налоговый вычет.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-31802/09 Заявление пенсионного фонда о взыскании штрафа за нарушение срока представления сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета, удовлетворено, поскольку заявитель доказал факт нарушения ответчиком установленного законом срока представления сведений в пенсионный фонд.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-31653/09 Заявление пенсионного фонда о взыскании штрафа за нарушение срока представления сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета, удовлетворено, поскольку заявитель доказал факт нарушения ответчиком установленного законом срока представления сведений в пенсионный фонд.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-30522/09 Иск о взыскании основного долга по оплате тепловой энергии, поставленной в соответствии с договором теплоснабжения, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку доказательств уплаты взыскиваемой задолженности ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-29840/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным акта таможенного органа о привлечении к административной ответственности за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ отказано, поскольку выданная заявителю лицензия на право импорта товара устанавливает ограничения на ввоз товара, которые выражены в установлении количества вида товара по соответствующему артикулу, однако ввезенный товар не соответствует лимитированному разрешением количеству товара.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-29737/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору лизинга и возврате предмета лизинга удовлетворены, поскольку ответчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по оплате лизинговых платежей.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-29705/09 Иск о взыскании ущерба в порядке суброгации удовлетворен, поскольку страховой случай наступил и у ответчика возникла обязанность по выплате ущерба, причиненного действиями застрахованных лиц.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-29470/09 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору поставки отказано, поскольку истцом не представлено доказательств перехода к нему права требования задолженности по договору цессии.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-29460/09 Исковые требования о взыскании задолженности за оказанные услуги по снабжению тепловой энергией и электроэнергией и пени удовлетворены, так как доказательств погашения взыскиваемой задолженности ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-28609/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворены, поскольку ответчиком не представлено доказательств поставки топлива на сумму перечисленной истцом предоплаты по договору.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-27713/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям и назначении наказания в виде штрафа отказано, поскольку заявитель не представил доказательств отсутствия у него возможности по соблюдению правил и норм, за нарушение которых установлена административная ответственность, а также принятия всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-27700/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания отказано, так как факт административного правонарушения и вина общества в его совершении подтверждаются материалами административного дела и не оспариваются заявителем, постановление вынесено полномочным органом с соблюдением процедуры привлечения к административной ответственности, срок привлечения не нарушен.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-27280/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета отказано, поскольку в действиях заявителя имеется состав вменяемого ему правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-26662/09 Заявление о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.20 КоАП РФ за пользование условно выпущенными товарами, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, удовлетворено, поскольку не доказано событие административного правонарушения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-25578/09 Встречное исковое заявление о признании факта прекращения договора возмездного оказания услуг и о признании незаконными действий унитарного предприятия по выставлению в адрес индивидуального предпринимателя счетов по указанному договору направлено на новое рассмотрение, поскольку встречный и первоначальный иски взаимосвязаны и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-25537/09 Исковые требования о взыскании ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истец выплатил страховое возмещение и к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-23820/09 В удовлетворении заявления об отмене мер по обеспечению иска в виде запрета налоговому органу вносить изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, отказано, поскольку сведения в ЕГРЮЛ вносятся на основании решений участников общества, а налоговый орган проверку законности принятых решений при внесении сведений в реестр не осуществляет.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-23175/09 Производство по делу об обязании внести изменения в учредительные документы юридического лица приостановлено правомерно, так как оспариваемые требования по настоящему делу предъявлены на основании договора купли-продажи доли общества, оспариваемого в рамках другого дела, следовательно, настоящее дело не может быть рассмотрено по существу до разрешения указанного дела.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-2310/09 Деятельность объекта общественного питания направлена не на извлечение дохода, а на создание работникам организации более комфортных условий для осуществления трудовой деятельности на основании коллективного договора, следовательно, отнесение данной деятельности к облагаемой ЕНВД является неправомерным.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-22885/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки товара удовлетворены, поскольку во исполнение условий договора истец поставил ответчику товар, который последним принят без замечаний по качеству и количеству товара, что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными, доказательств своевременной оплаты поставленного товара ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-22882/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, поскольку представленными в материалы дела товарными накладными подтверждается, что товар ответчиком принят без предъявления претензий по качеству и количеству, доказательств оплаты товара ответчиком не представлено, размер неустойки снижен судом в связи с ее необоснованным завышением.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-22019/08 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными торгов отказано правомерно, так как отсутствие государственной регистрации права собственности должника на объект недвижимости само по себе не является основанием для признания недействительным заключенного по итогам публичных торгов договора купли-продажи, если такое право возникло до момента вступления в силу ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-17517/08 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности и выделении долей в натуре отказано правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие ввод спорного объекта в эксплуатацию, что является необходимым условием для регистрации права на созданный объект недвижимого имущества.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-17238/09 Исковые требования о взыскании основного долга по договору подряда удовлетворены правомерно, так как ответчиком в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих ненадлежащее выполнение истцом работ по контракту, при этом задолженность ответчика в заявленном размере подтверждена материалами дела, доказательств ее погашения не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-17216/08 Заявленные требования о признании незаконным акта уполномоченного органа об отказе в предоставлении в собственность земельного участка и обязании заключить договор купли-продажи спорного участка удовлетворены правомерно, поскольку материалами дела установлен факт необоснованного истребования указанным органом документов, не установленных законодательством РФ в качестве обязательных и необходимых для предоставления земельных участков в собственность.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-16374/08 В удовлетворении требований о возмещении расходов в заявленном размере на проведение процедур банкротства отказано, поскольку расходы конкурсного управляющего по договору возмездного оказания услуг, договору аренды оргтехники, оборудования и других технических средств нельзя признать обоснованными, так как в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения данных договоров.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-14978/09 Отсутствие финансирования не освобождает орган исполнительной власти субъекта РФ от обязанности по оплате образовавшейся задолженности по договорным отношениям.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-13475/09 Требования о взыскании основного долга и пени по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 17.11.2009 по делу N А41-12531/09 Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) удовлетворено, поскольку из представленного временным управляющим отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника установлено, что восстановить платежеспособность должника не представляется возможным, средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А41-11757/09 Требования о взыскании задолженности по соглашению о реструктуризации долга, пени и процентов за пользование коммерческим кредитом удовлетворены правомерно, поскольку доказательств погашения задолженности ответчиком в материалы дела не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А40-65840/09-152-527 Иск о взыскании в порядке суброгации ущерба вследствие дорожно-транспортного происшествия удовлетворен частично, так как обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.11.2009 по делу N А40-57180/09-156-500 Иск о взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость фактически выполненных истцом работ, и процентов за пользование чужими денежными средствами частично удовлетворен, так как между сторонами возникли фактические правоотношения строительного подряда, доказательств уплаты задолженности за выполненные работы ответчиком не представлено, расчет истца подтвержден представленными по делу документами.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 по делу N А40-52682/09-44-240 В удовлетворении иска о взыскании долга и неустойки по договору поставки отказано, так как ответчик ни в одной из представленных товарных накладных получателем товара или плательщиком не является, товар принимался представителями покупателей по выданным ими доверенностям.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-23839/2009-ГК по делу N А40-112686/09-100-675 Судебный акт о передаче дела по подсудности отменен, вопрос направлен на новое рассмотрение, так как настоящий спор о взыскании денежных средств в размере номинальной стоимости облигаций и накопленного купонного дохода не является корпоративным, предусмотренным ст. 225.1 АПК РФ, поскольку не связан с эмиссией облигаций, а вытекает из правоотношений по договору займа, правила об исключительной подсудности о рассмотрении дела по месту нахождения эмитента в данном случае неприменимы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-23113/2009-ГК по делу N А40-84772/08-71-290"Б" Производство по делу о признании должника несостоятельным (банкротом) прекращено правомерно, поскольку требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов должника, удовлетворены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22760/2009-ГК по делу N А40-121175/09-92-731 Общее правило территориальной подсудности определено статьей 35 АПК РФ, согласно которой иск предъявляется в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22594/2009 по делу N А40-80174/09-61-650 Анализ норм АПК РФ позволяет сделать вывод о том, что встречный иск может быть возвращен судом в том случае, если рассмотрение встречного иска одновременно с первоначальным не приведет к более правильному и быстрому рассмотрению дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22220/2009-АК по делу N А40-52359/08-98-156 При оказании услуг по транспортировке товаров по территории РФ без пересечения таможенной границы РФ и вывоза данных товаров на территорию иностранного государства российской организации согласно статье 164 НК РФ следует применять ставку НДС в размере 18 процентов.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22197/2009-АК по делу N А40-98938/09-122-635 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ отказано правомерно, так как материалами дела подтверждено наличие состава административного правонарушения, нарушения со стороны ответчика при производстве по делу отсутствуют.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22129/2009-АК по делу N А40-9484/09-14-25 Исковые требования о взыскании основного долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку документально подтверждено ненадлежащее исполнение покупателем обязательств по оплате поставленного товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22104/2009-АК по делу N А40-84822/09-129-489 Анализ норм налогового законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что плательщики НДС вправе применять налоговые вычеты вне зависимости от того, имелась ли в соответствующем налоговом периоде реализация товаров (работ, услуг).

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22072/2009-АК по делу N А40-102852/09-76-729 Требования об обязании начислить и выплатить проценты за несвоевременный возврат суммы НДС удовлетворены правомерно, поскольку факт просрочки возврата налоговым органом НДС подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22053/2009-ГК по делу N А40-14872/09-38-43"Б" Требования кредитора включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника правомерно, поскольку обоснованность заявленных требований подтверждена вступившим в законную силу судебным актом о взыскании образовавшейся у ответчика задолженности в пользу кредитора.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22052/2009-ГК по делу N А40-14872/09-38-43"Б" Требования о включении в реестр требований кредиторов должника суммы задолженности удовлетворены правомерно, поскольку представлены доказательства обоснованности и наличия оснований для включения указанных требований в реестр.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22051/2009-ГК по делу N А40-14872/09-38-43"Б" Заявление о включении требований в реестр требований кредиторов должника удовлетворено правомерно, поскольку в материалы дела представлены доказательства, подтверждающие основание и размер заявленных требований.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-22036/2009-ГК по делу N А40-43439/09-135-348 Иск о взыскании долга по оплате работ, выполненных по договору подряда, и пени правомерно удовлетворен частично, поскольку факт задолженности подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21992/2009-ГК по делу N А40-73492/09-157-489 Требования о взыскании пени по договору аренды и суммы затрат на оплату услуг телефонной связи удовлетворены правомерно, поскольку факты просрочки арендных платежей и неоплаты ответчиком услуг телефонной связи подтверждены материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21972/2009-АК по делу N А40-83438/09-99-579 Заявленные требования об обязании налогового органа возвратить излишне уплаченный земельный налог удовлетворены правомерно, поскольку документально подтверждено, что заявитель не является плательщиком земельного налога.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21966/2009-АК по делу N А40-109674/09-48-849 В удовлетворении требований о взыскании суммы компенсационной выплаты отказано правомерно, поскольку до отзыва лицензии истец обратился в суд с требованием о возмещении убытков в порядке суброгации и нарушенное право истца на получение страховой выплаты было восстановлено, следовательно, оснований для повторного восстановления права за счет ответчика не имеется.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21927/2009-ГК по делу N А40-77162/09-35-525 Производство по делу о взыскании суммы задолженности по договору возмездного оказания услуг прекращено в связи с утверждением мирового соглашения, поскольку материалы дела свидетельствуют о доказанности факта соответствия данного процессуального действия законодательству РФ, условия примирительных процедур не нарушают прав и законных интересов других участников судопроизводства.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21912/2009-АК по делу N А40-97505/09-76-665 Требования о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии в установленный законом срок решения о возврате суммы излишне уплаченного налога на прибыль, удовлетворены правомерно, поскольку факт переплаты и отсутствие недоимки подтверждены материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21848/2009-АК, 09АП-22753/2009-АК по делу N А40-71386/09-87-422 Действующим законодательством о налогах и сборах РФ установлено, что налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21839/2009-АК по делу N А40-75338/09-112-455 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21829/2009-ГК по делу N А40-44932/09-68-387 Иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как отсутствуют доказательства уплаты ответчиком процентов за пользование чужими денежными средствами.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21821/2009-ГК по делу N А40-49428/08-41-484 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным (ничтожным) договора аренды земельного участка отказано правомерно, поскольку документально подтверждено, что оспариваемый договор соответствует требованиям закона и не нарушает права и законные интересы истца.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21740/2009-ГК по делу N А40-53934/09-32-396 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору фрахтования, процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как ответчиком исполнены обязательства путем зачета встречных однородных требований.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21686/2009-ГК по делу N А40-67512/09-139-403 Производство по делу о взыскании суммы задолженности по договору на охрану объектов материальных ценностей и неустойки в связи с утверждением мирового соглашения прекращено, так как заключенное между сторонами мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21676/2009-ГК по делу N А40-56800/09-23-472 Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору соинвестирования удовлетворены правомерно, так как договор расторгнут, денежные средства, перечисленные ответчику по настоящему договору, удерживаются им без наличия на то правовых оснований.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21663/2009-АК по делу N А40-55899/09-128-358 Статья 165 НК РФ содержит исчерпывающий перечень документов, представляемых налогоплательщиком для подтверждения применения налоговой ставки ноль процентов, в который не входят документы, подтверждающие обоснованность отгрузки товара в адрес третьего лица.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21652/2009-АК по делу N А40-92813/09-154-541 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ, отказано правомерно, так как у антимонопольного органа имелись законные основания для привлечения заявителя к административной ответственности, ответчиком был соблюден установленный порядок привлечения к ответственности, сроки давности привлечения к административной ответственности не истекли.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21636/2009-ГК по делу N А40-70171/09-77-484 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков по договору финансовой аренды отказано правомерно, поскольку истец не представил доказательств того, что им понесены расходы, связанные с ремонтом предмета лизинга вследствие его повреждения, за которое истцу полагалось бы страховое возмещение и которое ему не было выплачено в связи с неисполнением ответчиком своего обязательства по страхованию предмета лизинга.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21632/2009-ГК по делу N А40-4293/09-105-50 Иск о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку доказательства оплаты за выполненные истцом работы по договору ответчиком не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21594/2009 по делу N А40-51614/09-102-501 Иск о взыскании основного долга по договору строительного подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как истец выполнил свои обязательства по договору, тогда как ответчиком выполненные работы оплачены не полностью.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21560/2009-ГК по делу N А40-57806/09-28-385 Иск о солидарном взыскании долга по лизинговым платежам в соответствии с договором лизинга, неустойки удовлетворен правомерно, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнял обязанность по внесению лизинговых платежей, в результате чего у него образовался долг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21549/2009 по делу N А40-51067/09-105-431 Требования о взыскании основного долга по договору возмездного оказания услуг и пени удовлетворены правомерно, поскольку факт уклонения ответчика от оплаты оказанных истцом услуг подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21542/2009-ГК по делу N А40-57890/09-26-509 Иск о взыскании задолженности удовлетворен правомерно, так как услуги по договору истцом не оказаны, истец лицензию для ответчика не получил, совершение истцом отдельных действий не может рассматриваться как основание для оплаты задолженности, поскольку не был достигнут результат - получение лицензии для ответчика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21518/2009-АК по делу N А40-70452/09-17-422 Заявленные требования о признании незаконными решения таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД РФ и требования об уплате таможенных платежей удовлетворены правомерно, поскольку документально подтвержден факт соответствия классификационного кода, заявленного декларантом при ввозе товара на территорию РФ, коду, принятому в стране вывоза данного товара, на уровне первых шести знаков.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21511/2009-АК по делу N А40-108808/09-152-859 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления миграционного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ, за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу отказано правомерно, поскольку действия заявителя образуют состав вменяемого ему правонарушения, а ответчиком соблюден порядок привлечения к ответственности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21474/2009-ГК по делу N А40-32182/09-23-293 Исковые требования о взыскании задолженности по договору соинвестирования и процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно удовлетворены частично, поскольку в нарушение условий договора инвестор-застройщик осуществлял нецелевое несогласованное перераспределение и использование инвестиционных средств, перечисленных соинвестором, с целью постройки иных объектов недвижимости.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21430/2009 по делу N А40-40170/09-18-131 Исковые требования о взыскании основного долга по договору возмездного оказания услуг удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств оплаты оказанных истцом услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21253/2009 по делу N А40-69313/09-53-442 Основанием возложения ответственности в виде взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации являются неосновательное получение денежных средств и их неправомерное удержание.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21239/2009-ГК по делу N А40-52852/08-53-473 В удовлетворении иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения отказано правомерно, поскольку истец обратился в суд по истечении установленного законом срока для защиты нарушенного права.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21194/2009-ГК по делу N А40-95312/09-147-659 Иск о взыскании основного долга по договору о межсетевом взаимодействии и пени правомерно удовлетворен, так как довод ответчика о том, что он не был своевременно извещен о времени и месте судебного разбирательства, необоснован, так как суд первой инстанции к началу судебного заседания располагал данными об извещении ответчика по всем известным адресам.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-21009/2009-ГК по делу N А40-53194/09-127-287 Иск о взыскании страхового возмещения удовлетворен правомерно, так как суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии бездействия ответчика по выплате страхового возмещения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-20986/2009-АК по делу N А40-93575/09-152-684 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ, за несоблюдение порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, поскольку ответчиком установлены событие и состав правонарушения, вина заявителя в его совершении.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-20895/2009-ГК по делу N А40-53754/09-97-479 При решении вопроса об уменьшении неустойки необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-20705/2009-АК по делу N А40-24005/09-112-117 Предприятие вправе прекратить начисление амортизации по передаваемому имуществу с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию права собственности только при условии фактической передачи указанного имущества и списания его с баланса.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-20613/2009-ГК по делу N А40-40747/09-89-399 Исковые требования о понуждении ответчика заключить договор купли-продажи нежилого помещения удовлетворены правомерно, поскольку истец непрерывно с момента заключения договора аренды более двух лет арендует спорное имущество, надлежащим образом исполняет свои обязательства по перечислению арендной платы, а у ответчика отсутствуют основания для отказа в заключении указанного договора.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-20612/2009-АК по делу N А40-43466/09-98-188 Заявление об обязании налогового органа возместить путем возврата налог на добавленную стоимость, начислить и уплатить проценты правомерно удовлетворено частично, поскольку налогоплательщик обратился к ответчику с заявлением о возврате налога, однако налоговым органом нарушен предусмотренный пунктом 10 статьи 176 НК РФ срок возврата НДС.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-20602/2009-ГК по делу N А40-73579/09-97-594 Иск о взыскании основного долга по договору подряда и пени за просрочку оплаты выполненных работ удовлетворен частично, поскольку ответчиком обязательства по оплате выполненных истцом работ исполнены ненадлежащим образом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-20289/2009-ГК по делу N А40-14665/09-7-92 Иск о взыскании неосновательного обогащения частично удовлетворен, так как в результате частичной оплаты выполненных истцом услуг на стороне ответчика образовалось неосновательное обогащение, сумма которого и подлежит взысканию с ответчика, поскольку доказательств ее погашения ответчик не представил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-20224/2009 по делу N А40-51053/09-26-459 Иск о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения своих обязательств, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-20076/2009-ГК по делу N А40-15354/09-11-178 При досрочном прекращении обязательств по договору финансовой аренды в связи с его расторжением в силу ст. 1102 ГК РФ арендатор вправе требовать возврата арендодателем аванса, внесенного в счет арендной платы, согласованный срок уплаты которой приходится на период после расторжения договора.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19962/2009-ГК по делу N А40-20689/09-97-229 Исковые требования о взыскании суммы займа и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства возврата суммы неосновательного обогащения, что не оспаривается самим ответчиком, а истцом документально подтверждены факты перевода денежных средств и получения их ответчиком.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19938/2009-ГК по делу N А40-3787/07-135-37, А40-1499/09ИП-135 Заявление об изменении способа и порядка исполнения судебного акта, которым удовлетворены требования истца об обязании снести самовольные постройки и назначить истца лицом, обязанным совершить исполнительные действия, удовлетворено правомерно, поскольку ответчик после предоставления ему отсрочки в исполнении судебного акта действий по сносу самовольной постройки не совершил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19831/2009-АК по делу N А40-56373/09-152-416 Наличие спора между субъектами арбитражного процесса является одним из условий для возбуждения производства по делу, поэтому при установлении судом отсутствия спора между сторонами в силу того, что как заявитель просит признать недействительными собственные ненормативные правовые акты, производство по делу должно быть прекращено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19742/2009-ГК по делу N А40-75062/08-91-279 Требования о взыскании с ответчика судебных издержек в связи с расходами на оплату услуг представителя удовлетворены правомерно, поскольку расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19630/2009-ГК по делу N А40-37264/09-158-304 Иск о взыскании основного долга по договору об оказании консультационных услуг по управлению проектом строительства инженерных сетей и дорог удовлетворен правомерно, так как ответчик не предпринял действий по исполнению обязательств по договору, а именно подписанию актов либо своевременному представлению мотивированного отказа от приемки услуг или перечня замечаний и недостатков по услугам, а потому данные услуги считаются оказанными и принятыми.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19474/2009-ГК по делу N А40-31805/09-46-315 В удовлетворении иска в части солидарного взыскания задолженности, процентов за пользование кредитом и пени по договору кредитной линии и договорам поручительства отказано правомерно, поскольку увеличение ставки за пользование кредитом повлекло увеличение ответственности поручителей без их согласия, так как в материалах дела отсутствуют доказательства о наличии в договоре поручительства прямо выраженного согласия поручителя отвечать в соответствии с измененными условиями основного договора.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19457/2009-ГК по делу N А40-47668/09-85-399 Иск о взыскании солидарно задолженности по лизинговым платежам и пени за по договору лизинга удовлетворен правомерно, поскольку доказательств оплаты данной суммы задолженности ответчик не представил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19439/2009-ГК по делу N А40-51254/09-32-369 Производство по делу о признании недействительным договора строительного подряда прекращено, поскольку истец отказался от иска, отказ принят судом, так как не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19429/2009-ГК по делу N А40-19949/09-105-234 Иск об обязании осуществить вывоз нестационарного объекта мелкорозничной торговли удовлетворен правомерно, так как актом суда по другому делу установлено, что на момент выдачи индивидуальному предпринимателю предписания у последнего отсутствовала разрешительная документация на размещение нестационарного объекта; также оснований полагать, что адвокат, представивший в подтверждение полномочий представителя ответчика ордер адвокатского образования, являлся неуполномоченным лицом, отсутствуют.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19354/2009-АК по делу N А40-40665/09-33-187 Исковые требования о взыскании суммы задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки правомерно удовлетворены частично, поскольку в установленные договором сроки оплата поставленного товара в полном объеме ответчиком не была произведена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19311/2009-ГК по делу N А40-58398/09-28-392 Исковые требования о взыскании суммы долга и об изъятии предмета лизинга по договору лизинга удовлетворены правомерно, поскольку анализ представленных доказательств подтверждает факт наступления условий для одностороннего расторжения сделки, следовательно, при прекращении соглашения предмет лизинга должен быть возвращен истцу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19271/2009, 09АП-19272/2009 по делу N А40-17296/09-97-183 Решение арбитражного суда по делу о взыскании задолженности, неустойки, процентов по кредитному соглашению, обращении взыскания на заложенное имущество подлежит отмене, а дело - направлению по подсудности, если установлено, что недвижимое имущество, об обращении взыскания на которое заявлено истцом, находится в Московской области и указанное дело неподсудно Арбитражному суду г. Москвы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19132/2009-АК по делу N А40-40499/09-17-284 Заявление о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за представление недостоверных сведений о таможенной стоимости товара, повлекших занижение размера таможенных пошлин и налогов, удовлетворено правомерно, поскольку ответчиком допущено существенное нарушение процедуры привлечения к ответственности, так как заявитель не был надлежащим образом извещен о рассмотрении дела об административном правонарушении.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19131/2009-ГК по делу N А40-86667/08-134-679 В удовлетворении иска об обязании заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии отказано правомерно, так как материалами дела подтверждается наличие договорных отношений на те же услуги с другим лицом; сети переданы ответчиком ОАО в субаренду.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19110/2009-АК по делу N А40-44263/09-152-293 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за неиспользование земельного участка, предоставленного на основании договора аренды для научно-исследовательских работ и сельскохозяйственного назначения, удовлетворено правомерно, поскольку ответчик не доказал, что оспариваемое постановление вынесено в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-19057/2009 по делу N А40-60716/08-74-208 Заявление об установлении факта владения и пользования закрытым акционерным обществом, как своим собственным, недвижимым имуществом правомерно оставлено без рассмотрения, поскольку установление данного факта связано с необходимостью разрешения судом спора о праве.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-18989/2009-АК по делу N А40-36609/09-92-209 Заявление о признании недействительным предписания удовлетворено правомерно, так как оспариваемое предписание не соответствует законодательству и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-18982/2009-АК по делу N А40-87575/09-112-590 Иск о взыскании штрафа за нарушение срока представления индивидуальных сведений об уплачиваемых страховых взносах на основании статьи 17 ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" удовлетворен правомерно, так как факт нарушения индивидуальным предпринимателем законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете и его вина доказаны, что подтверждается материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-18585/2009 по делу N А40-14732/09-135-155 В удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательного обогащения, образовавшегося в связи с излишней оплатой тепловой энергии, отказано, поскольку ответчик обоснованно применил к периоду, когда фиксировались ошибки, расчетный метод учета, что соответствует положениям пунктов 24 и 25 Методики определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-17856/2009-ГК, 09АП-18233/2009-ГК по делу N А40-79818/09-61-647 В удовлетворении иска о взыскании штрафа отказано, так как, взыскав данный штраф в пользу перевозчика, за действия по принятию к перевозке запрещенного груза, допущенные самим перевозчиком, суд по сути поощрил истца за перевозку запрещенного груза.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-17573/2009 по делу N А40-88338/08-56-734 В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, состоящих из стоимости акций, отказано правомерно, поскольку истцом пропущен срок исковой давности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-17433/2009-ГК по делу N А40-6514/09-7-1 Решение суда первой инстанции в части взыскания задолженности за тепловую энергию изменено, поскольку суд неверно оценил акт проверки учета тепловой энергии как документ, устанавливающий нарушение режима, условий работы узла учета либо выход узла учета из строя применительно к п. п. 9.9, 9.10 Правил от 25.09.1995 N 954.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-17177/2009 по делу N А40-33441/08-27-375 В удовлетворении заявления о рассрочке исполнения исполнительного документа отказано правомерно, поскольку заявителем не представлено доказательств наличия обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-16711/2009-ГК по делу N А40-26901/08-97-181 Иск о солидарном взыскании задолженности по генеральному договору факторингового обслуживания удовлетворен, поскольку в соответствии с условиями договора ответчик обязан возвратить истцу денежные средства, так как материалами дела подтверждается, что ответчиком не исполнены надлежащим образом обязательства по договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-16709/2009-ГК по делу N А40-14952/09-97-159 Иск о солидарном взыскании основного долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом, пени за просрочку основного долга, пени за просрочку уплаты процентов, расходов по государственной пошлине правомерно удовлетворен, так как материалами дела подтверждается факт неисполнения обществом своих обязательств по кредитному договору, поскольку за спорный период погашение суммы основного долга не производилось.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-16592/2009-ГК по делу N А40-42518/09-135-343 Иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно удовлетворен частично, поскольку ответчиком доказательств правомерного удержания денежных средств не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-16136/2009 по делу N А40-27787/09-139-89 Исковые требования о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств полной оплаты поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-15886/2009 по делу N А40-17681/09-32-201 Исковые требования о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору транспортной экспедиции, удовлетворены правомерно, поскольку экспедитор не представил доказательств того, что им приняты исчерпывающие меры по обеспечению сохранности груза, а также что порча груза произошла вследствие непредотвратимых обстоятельств, которые он не мог предвидеть.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-15063/2009 по делу N А40-2695/09-105-31 Иск о взыскании задолженности по оплате работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей по договору, расходов на оплату услуг представителя удовлетворен правомерно, во встречном иске о взыскании неотработанного по договору аванса отказано правомерно, так как истец выполнил ремонтные работы по указанным в иске заказам-нарядам, однако ответчик от полной оплаты принятых работ необоснованно уклонился.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2009 N 09АП-14665/2009-АК по делу N А40-56323/09-84-303 Заявление о признании незаконным и отмене постановления административного органа о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ удовлетворено, поскольку материалами дела подтверждается, что отсутствует вина заявителя в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.14 КоАП РФ, и, как следствие, отсутствует состав вменяемого правонарушения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-8747/09 В удовлетворении заявления о включении требований в реестр требований кредиторов должника отказано правомерно, так как договор перевода долга фактически является мнимой сделкой в силу ст. 170 ГК РФ и совершен с целью причинения вреда имущественным правам и интересам кредиторов, а также уполномоченного органа.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-8230/09 Производство по делу о расторжении договоров субаренды нежилых помещений прекращено в связи с отказом истца от иска, который признан не противоречащим закону и не нарушающим прав других лиц.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-8216/09 Иск о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворен, поскольку ответчик не доказал факт возникновения у истца перед ответчиком денежных обязательств, подлежащих прекращению в порядке взаимозачета.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-7603/09 Иск о взыскании задолженности по договору энергоснабжения на отпуск тепловой энергии и пеней удовлетворен правомерно, так как факт исполнения теплоснабжающей организацией своих обязательств по поставке тепловой энергии и принятия ее ответчиком подтверждается документально, однако ответчик поставленную энергию не оплатил.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-6351/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего исполнения ответчиком обязательств по оплате поставленного в рамках договора товара.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-37401/09 Заявление о признании предприятия несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении его конкурсного производства удовлетворено, поскольку стоимость имущества должника, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов и юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном ст. 224 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-36452/09 Заявление о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), удовлетворено, поскольку в действиях ответчика имеется состав вменяемого ему правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-36210/09 Заявление о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворено, так как юридическим лицом не исполнено обоснованное требование органа Пенсионного фонда РФ о взыскании недоимки.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-35903/09 Требования о взыскании страхового возмещения удовлетворены, поскольку риск гражданской ответственности водителя транспортного средства на момент причинения имущественного вреда был застрахован по страховому полису ответчика.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-35751/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности за заявление декларантом при декларировании товаров недостоверных сведений о них отказано, поскольку в действиях заявителя имеется состав вменяемого ему правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-34877/09 Статьей 16.15 КоАП РФ установлена ответственность за представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, влекущая предупреждение или наложение административного штрафа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-34870/09 Объективную сторону правонарушения по ст. 16.14 КоАП РФ образуют действия (бездействие), в результате которых нарушаются требования нормативно-правовых актов таможенного регулирования, устанавливающих публично-правовые требования и условия помещения товаров на СВХ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-34764/09 В удовлетворении заявления о признании незаконными постановлений о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, отказано, поскольку факт несоблюдения установленных законом сроков представления подтверждающих документов в уполномоченный банк подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-34454/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, отказано, поскольку материалами дела установлено, что сведения о стоимости товара заявлены при декларировании товара недостоверно, что повлекло занижение размера подлежащих уплате таможенных пошлин.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-33851/09 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора поручительства с даты его подписания, заключенного во исполнение обязательств по договору о кредитной линии, отказано, поскольку порядок принятия решения об одобрении спорной сделки советом директоров открытого акционерного общества был соблюден.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.10.2009 по делу N А41-32698/09 Исковые требования о взыскании штрафа за несвоевременное представление сведений, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, удовлетворены, так как задолженность по уплате штрафа за непредставление сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, ответчиком не погашена.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-31643/09 Заявление органа Пенсионного фонда РФ о взыскании штрафа за несвоевременное представление сведений, необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, удовлетворено, так как материалами дела подтверждается нарушение юридическим лицом срока представления указанных сведений.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-31273/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации суммы страхового возмещения удовлетворены, так как к истцу в порядке ст. 965 ГК РФ перешло право требования к ответчику, застраховавшему риск гражданской ответственности лица, причинившего вред имуществу.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-30523/09 В удовлетворении заявления о привлечении общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ отказано, так как срок для привлечения к административной ответственности согласно части 2 статьи 4.5 КоАП РФ составляет два месяца с момента обнаружения административного правонарушения, и по данному делу он истек.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-30509/09 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недостоверное формирование таможенной стоимости задекларированного товара отказано, так как таможенным органом были представлены доказательства наличия события указанного правонарушения, поскольку заявленные сведения о стоимости товара повлекли занижение размера подлежащей уплате таможенной пошлины.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-30503/09 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недостоверное формирование таможенной стоимости задекларированного товара отказано, так как таможенным органом были представлены доказательства наличия события указанного правонарушения, поскольку заявленные сведения о стоимости товара повлекли занижение размера подлежащей уплате таможенной пошлины.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-30286/09 Заявление о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ удовлетворено правомерно, поскольку в действиях заявителя отсутствует состав вменяемого ему правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-29088/09 Заявление о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворено, так как юридическим лицом не исполнено обоснованное требование органа Пенсионного фонда РФ о взыскании недоимки.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-28179/09 В удовлетворении о признании незаконным постановления государственного органа о привлечении к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ отказано, так как факт несоблюдения обществом Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, судом установлен, в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что у общества отсутствовали возможности своевременно исполнить возложенные на него обязанности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-28115/09 Заявление о признании незаконным отказа в установлении цены выкупа земельного участка и обязании заключить договор купли-продажи земельного участка удовлетворено, поскольку заявитель имеет право на выкуп в собственность земельного участка, так как недвижимое имущество, расположенное на испрашиваемом им земельном участке, приобретено им из государственной собственности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-27910/09 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка, пеней отказано, так как у истца отсутствуют основания для требования от ответчика уплаты арендной платы по новому размеру, поскольку им не представлены доказательства соблюдения требования законодательства о согласовании существенного условия договора (размера арендной платы и механизма его исчисления), а также государственной регистрации изменений в договор.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-27309/09 В удовлетворении требований о взыскании штрафных санкций за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета, отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, подтверждающие факт извещения ответчика о рассмотрении материалов проверки.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-25835/09 Заявление о признании незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение контрольно-кассовой техники правомерно удовлетворено, так как в нарушение ст. 8 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" контрольная покупка товара, которая относится к оперативно-розыскным мероприятиям, произведена должностными лицами налогового органа, не наделенными правом проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-25577/08 Исковое заявление об истребовании из незаконного владения и пользования нежилого помещения удовлетворено правомерно, поскольку в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, подтверждающие факт возвращения ответчиком истцу объекта недвижимости, переданного по недействительному договору аренды.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-25239/08 В удовлетворении исковых требований о признании незаконным отказа в согласовании границ земельного участка отказано правомерно, так как границы испрашиваемого земельного участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, частично расположены на землях государственного лесного фонда.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-25202/09 Анализ норм налогового законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что требования уполномоченных органов об уплате обязательных платежей, предъявленные после введения процедуры конкурсного производства, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-247/09 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления НДС, земельного налога, пеней, предложения уменьшить убыток при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, уменьшить предъявленный к возмещению из бюджета НДС, привлечения к налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ удовлетворено правомерно, так как ненормативный правовой акт не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-24530/09 Требования об отмене постановления о привлечении к ответственности за нарушение валютного законодательства РФ удовлетворены правомерно, поскольку заявителем для обеспечения надлежащего исполнения покупателем обязательств по оплате товара предприняты меры по получению валютной выручки на свой счет в уполномоченном банке, что свидетельствует о его стремлении выполнить публично-правовую обязанность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-24522/09 Иск о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя, связанных с составлением акта ареста (описи) имущества, и признании незаконным акта ареста удовлетворен, так как арестованное (описанное) имущество не подлежало аресту как имущество, принадлежащее должнику (обществу), поскольку рассматриваемый иностранный товар подлежал вывозу с территории Российской Федерации, то есть являлся реэкспортируемым товаром.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-22205/08 Производство по делу в части требования о признании распоряжения в части утверждения прейскуранта и распоряжения в части утверждения приложения N 1 (вопрос 2) к протоколу и вопроса 7 протокола не соответствующими законодательству прекращено, так как на момент обращения заявителей в суд с заявлением все оспариваемые нормативные правовые акты не действовали.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-22175/09 В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер отказано правомерно, поскольку заявителем не представлены доказательства того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в деле о банкротстве должника.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-22145/09 В удовлетворении иска о переводе на истца прав и обязанностей покупателей по сделкам по переходу права собственности на акции общества; обязании произвести в реестре акционеров соответствующие изменения в виде операции по закрытию лицевого счета и переводе на лицевой счет акций ЗАО отказано правомерно, так как истец не мог не знать о том, что ответчики стали акционерами общества, что подтверждается материалами дела. В части исковых требований к ОАО производство прекращено правомерно.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-21752/09 В удовлетворении иска о признании крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного как юридическое лицо, признании земельного участка имуществом хозяйства, признании истцов участниками хозяйства и признании за ними права совместной собственности на имущество отказано правомерно, поскольку истцы не обосновали, какие права и законные интересы нарушены действиями ответчиков, вследствие чего истцы вынуждены обращаться в суд с иском, и, как следствие, истцы фактически не обосновали свое право на иск.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21469/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истец возместил вред страхователю, следовательно, к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21448/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истец возместил вред страхователю, следовательно, к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21442/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истец возместил вред страхователю, следовательно, к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21441/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истец возместил вред страхователю, следовательно, к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21440/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истец возместил вред страхователю, следовательно, к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21438/09 К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21435/09 К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21425/09 К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21423/09 К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-21270/09 К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-20843/08 В удовлетворении требования о взыскании суммы неосновательного обогащения отказано, поскольку документально подтверждено, что ответчик израсходовал поступившие денежные средства не в собственных интересах, а в интересах истца.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-19542/09 Иск о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию по договору энергоснабжения удовлетворен правомерно, так как доказательств оплаты потребленной в спорный период электроэнергии в материалах дела не имеется.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-19491/09 Иск в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно удовлетворен, так как, принимая во внимание период просрочки по основной задолженности по оплате тепловой энергии, допущенный ответчиком, погашение долга в полном объеме уже только после предъявления в суд иска, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о доказанности истцом заявленных требований как по праву, так и по размеру, и об отсутствии правовых оснований для применения ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-19352/08 Заявление о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности за недостоверное декларирование товаров удовлетворено правомерно, так как вина общества в совершении вменяемого административного правонарушения не доказана, событие административного правонарушения отсутствует.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-19176/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным отказа в выкупе земельного участка отказано правомерно, так как не представлены документы, подтверждающие расположение на испрашиваемом земельном участке объекта недвижимости, находящегося в собственности заявителя, и не подтверждена площадь земельного участка, необходимого для обслуживания указанного объекта.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-18945/09 Требования о взыскании задолженности по договору на оказание услуг по очистке артезианской питьевой воды и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку отсутствуют доказательства оплаты ответчиком исполненных истцом услуг.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-18224/09 Суд, удовлетворяя иск о взыскании основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов по уплате госпошлины, снизил размер взыскиваемой госпошлины с учетом положения ч. 1 ст. 110 АПК РФ, предусматривающего отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, и того, что исковые требования удовлетворены в размере 99 процентов от заявленной цены иска.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-17975/09 Требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда удовлетворены правомерно, поскольку доказательств оплаты выполненных истцом работ в материалы дела не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-17422/09 Требования о взыскании задолженности за поставленный по договору купли-продажи товар и неустойки удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не произвел оплату полученного товара в установленные договором сроки.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-17175/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод удовлетворены, так как ответчиком не исполнены обязательства по оплате оказанных истцом услуг.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-16629/09 Иск о взыскании убытков, связанных с выплатой страхового возмещения, удовлетворен, так как материалами дела подтверждаются факт и размер причиненного ущерба в результате нарушения Правил дорожного движения РФ лицом, гражданская ответственность которого застрахована ответчиком.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-16414/09 Иск о взыскании задолженности, процентов за пользование займом и пени за просрочку возврата суммы займа удовлетворен правомерно, так как в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения ответчиком своих договорных обязательств.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-16357/09 Требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены, поскольку в случае нарушения денежного обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение этого обязательства, проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взыскиваются не с этих лиц, а с должника на тех же основаниях, что и за собственные нарушения, если законом не установлено, что такую ответственность несет третье лицо, являющееся непосредственным исполнителем.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-15528/09 В удовлетворении иска о признании недействительным протокола внеочередного общего собрания акционеров отказано правомерно, так как материалами дела установлено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит информацию о порядке ознакомления акционеров с документами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к собранию, в связи с чем довод истца о непредоставлении ему списка кандидатов на должность генерального директора общества является несостоятельным.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-15085/09 Иск о взыскании задолженности по договорам теплоснабжения удовлетворен правомерно, так как доказательством того, что теплоснабжающей организацией поставлялась тепловая энергия ненадлежащего качества, являются документы, подтверждающие, что последней допущено не только нарушение температуры воды, подаваемой в сеть абонента, но и отсутствие установленного давления, обеспечивающего нормальное функционирование системы.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-14635/09 Иск в части взыскания суммы основного долга удовлетворен правомерно, так как ответчик свои обязательства по оплате выполненных истцом работ надлежащим образом не исполнил, в результате чего у него образовалась задолженность, факт наличия которой не оспаривается.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-13918/09 В удовлетворении иска о признании права собственности на самовольно возведенное строение отказано правомерно, так как расположение на земельном участке спорного объекта недвижимого имущества не соответствует целевому назначению земельного участка.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-13676/09 Иск о взыскании долга за выполненные работы по договору и неустойки удовлетворен в части правомерно, так как ответчик выполненные истцом работы оплатил не в полном объеме, задолженность в добровольном порядке не погашена, при взыскании неустойки обоснованно применена ст. 333 ГК РФ, размер штрафных санкций снижен; в удовлетворении встречного иска отказано правомерно, так как в материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих ненадлежащее исполнение истцом условий договора.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-13659/09 В удовлетворении исковых требований о применении последствий недействительности сделки в силу ничтожности договора и признании права оперативного управления на жилую квартиру отказано, так как истцом пропущен срок, установленный пунктом 1 статьи 181 ГК РФ, для обращения в суд с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки и не представлено доказательств, подтверждающих, что спорный объект недвижимого имущества был закреплен за ним на праве оперативного управления.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-13404/09 Заявление в части взыскания основного долга, неустойки, расходов по оплате услуг представителя и расходов по уплате госпошлины удовлетворено правомерно, так как задолженность в заявленном размере подтверждена материалами дела, при этом доказательств ее погашения ответчиком не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-13301/08 В иске о признании неправомерными действий (бездействия) органа местного самоуправления относительно обращений по оформлению права собственности на земельный участок, занимаемый объектом недвижимости, обязании утвердить границы земельного участка отказано правомерно, так как отсутствует сам объект купли-продажи - земельный участок с установленными границами; орган местного самоуправления не имел права согласовывать границы земельного участка без необходимого согласия смежных землепользователей.

Решение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2009 по делу N А41-13210/09 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о взыскании земельного налога удовлетворено, поскольку налоговым органом производится взыскание налога, начисленного в соответствии с решением об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, следовательно, у ответчика отсутствовали правовые основания для вынесения оспариваемого решения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-12724/09 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, протокола общего собрания участников общества, государственной регистрации устава и изменений в сведения о юридическом лице отказано, поскольку при заключении договора воля истца была определенно выражена и направлена на достижение именно того результата, который был достигнут подписанием договора.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-11816/09 Ходатайство об установлении факта владения и пользования обществом как своим собственным недвижимым имуществом оставлено без рассмотрения правомерно, так как вступившими в законную силу судебными актами подтвержден факт наличия в отношении указанного имущества спора о праве.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-11532/08 Иск в части взыскания процентов за пользование заемными денежными средствами удовлетворен, так как проценты, предусмотренные ст. 809 ГК РФ, являются платой за пользование заемными денежными средствами и не могут быть снижены судом с применением норм статьи 333 ГК РФ.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А41-11013/09 В удовлетворении иска о признании недействительными решений внеочередного общего собрания участников ООО, а также о признании незаконными регистрационных действий по внесению сведений в ЕГРЮЛ и их отмене отказано правомерно, так как доказательств причинения убытков оспариваемым решением истцом не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А40-82742/09-99-570 Заявление о признании незаконными актов налогового органа об отказе в возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению, об отказе в привлечении к налоговой ответственности, о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения удовлетворено правомерно, поскольку отраженные в оспариваемых актах обстоятельства и документы получили судебную оценку, правомерность заявленной к возмещению суммы НДС подтверждена вступившим в законную силу судебным актом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А40-69647/09-76-332 Иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи товаров удовлетворен правомерно, так как материалами дела установлено, что ответчиком не исполнены обязательства по оплате за поставленный товар.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А40-68504/09-58-508 Исковые требования в части взыскания основного долга по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку истцом исполнены все обязательства по договору и внесена сумма предоплаты, однако товар ответчиком поставлен не был.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А40-49275/09-143-306 Исковые требования о взыскании неустойки по договору поставки правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчиком нарушены сроки оплаты поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 по делу N А40-33912/09-129-123 Исковые требования о взыскании основного долга и пени по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не исполнены обязательства по оплате поставленного истцом товара.

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 16.11.2009 по делу N А40-124103/09-131-429 Производство по делу о солидарном взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.11.2009 по делу N А40-103045/09-120-666 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета оставлено без удовлетворения, так как совершение заявителем административного правонарушения полностью подтверждается материалами дела, постановление принято в пределах предусмотренного срока давности - одного года со дня совершения административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.11.2009 по делу N А40-101830/09-120-658 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ, отказано, поскольку материалами дела подтверждается совершение заявителем административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.11.2009 по делу N А40-101388/09-141-718 Заявление об обязании начислить и уплатить проценты за нарушение сроков возврата излишне взысканных налогов в порядке ст. 79 НК РФ удовлетворено, так как в ходе судебного заседания представитель налогового органа законности бездействия по своевременному самостоятельному начислению налогоплательщику процентов на весь срок просрочки надлежащим образом не обосновал.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-22695/2009-АК по делу N А40-87475/09-149-531 Ходатайство о приостановлении производства по делу о признании недействительным требования о внесении таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку предметом спора по другому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда, является решение таможенного органа о классификации товаров, на основании которого выставлено оспариваемое по настоящему делу требование.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-22692/2009-АК по делу N А40-91882/09-149-575 Производство по делу о признании недействительным требования о внесении таможенных платежей приостановлено правомерно, поскольку предметом спора по другому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда, является решение таможенного органа о классификации товаров, на основании которого выставлено оспариваемое по настоящему делу требование.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-22390/2009-АК по делу N А40-60262/09-116-380 Требования о взыскании основного долга по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку доказан факт наличия задолженности ответчика перед истцом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-22382/2009-АК по делу N А40-52068/09-18-225 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не исполнены обязательства по оплате поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-22335/2009-АК по делу N А40-86067/09-149-512 Ходатайство о приостановлении производства по делу о признании недействительным требования о внесении таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку предметом спора по другому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда, является решение таможенного органа о классификации товаров, на основании которого выставлено оспариваемое по настоящему делу требование.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-22315/2009-АК по делу N А40-86069/09-149-513 Ходатайство о приостановлении производства по делу о признании недействительным требования таможенного органа о внесении таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку невозможно рассмотреть данное дело до разрешения другого, в котором подлежит проверке законность начисления таможенных платежей, и решение арбитражного суда может повлиять на выводы о законности оспариваемого требования по настоящему делу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-22238/2009-АК по делу N А40-55183/09-21-351 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку факт того, что истец не выставил счета на оплату товара, не является основанием для освобождения ответчика от обязанности по его оплате.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-22227/2009-АК по делу N А40-62665/09-159-577 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств исполнения обязательств по полной оплате поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-22103/2009-АК по делу N А40-51780/09-5-499 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств исполнения обязательств по полной оплате поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21954/2009-АК по делу N А40-114061/09-153-577 Заявление о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 15.25 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты удовлетворено правомерно, поскольку в действиях заявителя отсутствует состав вменяемого ему правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21950/2009-ГК по делу N А40-67635/09-77-459 Иск о взыскании долга и неустойки по договору на эксплуатацию объекта недвижимости удовлетворен правомерно, так как на момент перехода права требования к истцу у ответчика имела место быть задолженность, а также просрочка по ее оплате.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21897/2009-ГК по делу N А40-52815/09-62-390 Исковые требования о взыскании неустойки по договору подряда правомерно удовлетворены частично, поскольку материалами дела установлено, что ответчиком работа к сроку, указанному в договоре, в полном объеме не выполнена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21872/2009-ГК по делу N А40-28392/09-140-111 Исковые требования в части взыскания неустойки удовлетворены правомерно, так как, учитывая значительную сумму долга, длительный срок неисполнения обязательств, а также принимая во внимание, что размер штрафных санкций был утвержден контрактом на поставку и ввод в эксплуатацию высокотехнологичного комплекса электронного оборудования, подписанным обеими сторонами, оснований для снижения размера неустойки не имеется.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21866/2009-АК по делу N А40-61311/09-96-343 Заявление о признании незаконным письма налогового органа об отказе в возврате денежных средств удовлетворено правомерно, поскольку установлено, что списание денежных средств со счета заявителя произведено ответчиком с нарушением порядка, установленного Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", следовательно, его отказ в возврате данных денежных средств является незаконным.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21858/2009-ГК по делу N А40-48635/09-132-423 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным третейского соглашения отказано правомерно, поскольку истцом не доказано наличие злонамеренного соглашения между сторонами третейского соглашения, а также был установлен факт пропуска срока исковой давности со стороны истца для обращения в суд с указанными требованиями.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21856/2009-АК по делу N А40-90052/09-45-632 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации суммы ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены частично, поскольку наличие, размер ущерба и вина страхователя ответчика в его причинении подтверждены документально и ответчиком до подачи указанного иска в суд была оплачена часть ущерба.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21854/2009-ГК по делу N А40-2128/09-ип-155 В удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве по делу о взыскании авансового платежа за аренду помещения отказано, поскольку на момент рассмотрения судом первой инстанции заявления взыскателя о процессуальном правопреемстве правоотношения между взыскателем и должником прекратились надлежащим исполнением.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21851/2009-АК по делу N А40-66556/09-112-358 Статьей 176 НК РФ регулируется порядок возмещения НДС, и в случае, если налоговый орган осуществляет не камеральную, а выездную проверку правильности применения налоговых вычетов налога, законом не установлено иного порядка для возмещения налога, в том числе и уплаты процентов за просрочку возврата НДС.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21850/2009-АК по делу N А40-106938/09-114-784 Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено правомерно, поскольку заявителем представлены доказательства, свидетельствующие о том, что непринятие судом этих мер может причинить значительный ущерб, а также затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21849/2009-АК по делу N А40-116975/09-92-676 Заявление о признании незаконным постановления административного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды правомерно удовлетворено, так как административным органом не доказано, что нарушение установленных правовыми актами г. Москвы условий производства подготовительных, земляных, строительных и иных работ в ночное время, повлекшее превышение допустимого уровня шума, допущено заявителем.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21846/2009-АК по делу N А40-24205/09-143-83, А40-91949/09-75-648 Инвестиционные взносы физических лиц не являются объектом налогообложения по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21845/2009-АК по делу N А40-94715/09-99-710 Законодательством о налогах и сборах Российской Федерации не предусмотрено приостановление течения установленного ст. 93 НК РФ срока для исполнения налогоплательщиком требования налогового органа о представлении документов, полученного до приостановления выездной налоговой проверки.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21838/2009-АК по делу N А40-40768/09-14-157 В удовлетворении иска в части взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательств отказано, так как истец, являясь страховщиком и не являясь потерпевшим, не имеет права требовать уплаты неустойки в соответствии со статьей 13 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", поскольку данная норма направлена на защиту прав именно потерпевшего, а не страховщика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21837/2009 по делу N А40-52397/09-159-481 Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21835/2009-АК по делу N А40-72109/09-139-454 Налоговое законодательство не связывает право налогоплательщика на применение налоговых вычетов по НДС с участием в уставном капитале иных организаций, в т.ч. и являющихся его поставщиками товаров (работ, услуг). Участие налогоплательщика в уставном капитале других организаций не является нарушением ни налогового, ни гражданского законодательства.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21831/2009 по делу N А40-45988/09-132-403 Иск о взыскании основного долга по договору на эксплуатацию объекта недвижимости и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку факт просрочки оплаты услуг подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21830/2009-ГК по делу N А40-74923/09-93-577 Исковое заявление о взыскании долга по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено правомерно, так как непредставление истцом технической и исполнительной документации не является основанием для неоплаты выполненных истцом работ, кроме того, ответчик не доказал факт обращения к истцу с указанием на то, что отсутствие указанных документов препятствует ответчику осуществить оплату выполненных работ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21826/2009-ГК по делу N А40-47847/09-100-431 Иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи электрической энергии и мощности удовлетворен правомерно, поскольку доказательства погашения задолженности ответчиком в материалы дела не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21825/2009-АК по делу N А40-104485/09-130-538 Административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, относится к административным правонарушениям с формальным составом, поскольку указанное правонарушение считается оконченными с момента невыполнения правил, предусмотренных законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21814/2009-АК по делу N А40-73380/09-118-597 Обоснованность получения налоговой выгоды по НДС не может быть поставлена в зависимость от способов привлечения капитала для осуществления экономической деятельности или от эффективности использования капитала.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21811/2009-АК по делу N А40-37476/09-36-159 Иск о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору купли-продажи правомерно удовлетворен частично, поскольку ответчик выполнил принятые по договору обязательства не в полном объеме.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21794/2009-АК по делу N А40-46422/09-112-282 В силу пп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ и п. 1 ст. 236 НК РФ объектом налогообложения ЕСН признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21788/2009-АК по делу N А40-107831/09-84-605 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.31 КоАП РФ, отказано правомерно, поскольку факт совершения заявителем административного правонарушения ответчиком доказан и подтвержден материалами дела, при этом порядок и срок давности привлечения заявителя к административной ответственности, установленные КоАП РФ, антимонопольным органом соблюдены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21786/2009-АК по делу N А40-85862/09-129-497 Право налогоплательщика на налоговые вычеты по НДС и условия для реализации данного права прямо предусмотрены ст. ст. 171, 172 НК РФ и не могут быть поставлены в зависимость от прибыльности деятельности налогоплательщика в определенном налоговом периоде.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21777/2009-ГК по делу N А40-24313/09-155-227 В удовлетворении исковых требований о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество отказано правомерно, так как истцом пропущен срок исковой давности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21776/2009-ГК по делу N А40-58646/09-54-472 В удовлетворении заявленных требований о признании действующим охранно-арендного договора отказано правомерно, поскольку заявитель не представил доказательств того, что ответчик нарушает его права и между сторонами существует спор о наличии или отсутствии договорных отношений.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21775/2009-ГК по делу N А40-44688/09-155-416 Иск о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору оказания услуг удовлетворен правомерно, поскольку ответчик не представил доказательства выставления счета на оплату второго платежа, а также не доказал возвращение истцу неосновательно сбереженных денежных средств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21773/2009-ГК по делу N А40-69649/09-49-270 Иск о взыскании долга и неустойки по договору строительного подряда правомерно удовлетворен частично, поскольку доказательств погашения указанной задолженности ответчиком не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21770/2009-ГК по делу N А40-46008/09-7-397 Иск о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствам по договору на эксплуатацию объекта недвижимости удовлетворен правомерно, поскольку доказательств оплаты оставшейся задолженности ответчик не представил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21767/2009-ГК по делу N А40-37966/09-132-346 В удовлетворении исковых требований о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, поскольку сделка по заключению договора оказания услуг по техническому обслуживанию соответствует закону и является действительной, а оплата по ничтожному договору не может рассматриваться как неосновательное обогащение при условии фактического оказания услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21764/2009-ГК по делу N А40-63561/09-93-461 Иск о запрещении использования обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары и взыскании компенсации удовлетворен частично правомерно, так как у иного лица имеется свидетельство о государственной регистрации товарного знака в отношении спорного товара, которое не оспорено в установленном ст. 1248 ГК РФ порядке.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21754/2009-ГК по делу N А40-71151/09-139-445 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не исполнил надлежащим образом обязательства по поставке товара, в связи с чем истец вправе требовать возврата суммы предварительной оплаты.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21753/2009-ГК по делу N А40-77474/09-149-417 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств оплаты поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21750/2009-АК по делу N А40-95999/09-152-713 Заявление о признании незаконным и отмене постановления антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП РФ, за нарушение законодательства о рекламе удовлетворено правомерно, поскольку в действиях заявителя отсутствует состав вменяемого ему правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21749/2009-ГК по делу N А40-94508/09-32-704 Иск о взыскании основного долга по договору транспортной экспедиции удовлетворен правомерно, поскольку по условиям договора оплата транспортно-экспедиторского обслуживания производится согласно выставленным счетам, стоимость указанных в счете услуг ответчиком оплачена частично. Производство по делу в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами прекращено правомерно в связи с отказом истца от иска.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21732/2009-ГК по делу N А40-67511/09-139-402 Производство по делу о взыскании задолженности и неустойки по договору на охрану объектов и материальных ценностей прекращено, поскольку стороны заключили мировое соглашение, которое соответствует требованиям закона, предъявляемым к форме и содержанию, не противоречит нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем утверждено арбитражным судом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21731/2009-ГК по делу N А40-46725/09-18-183 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки товара удовлетворены правомерно, поскольку во исполнение принятых обязательств истец поставил ответчику товар, что подтверждается имеющимися в материалах дела товарными накладными с отметкой ответчика о получении товара; надлежащих доказательств оплаты поставленного товара ответчиком не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21728/2009-ГК по делу N А40-38774/09-18-119 Исковые требования о взыскании задолженности, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчик не исполнил надлежащим образом обязательства по поставке товара, в связи с чем истец вправе требовать возврата суммы предварительной оплаты.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21720/2009-ГК по делу N А40-33267/09-159-386 В удовлетворении исковых требований об исключении ответчика из состава участников общества с ограниченной ответственностью отказано правомерно, поскольку истцом не представлено надлежащих доказательств недобросовестных действий ответчика по изготовлению протокола и назначению себя на должность генерального директора общества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21717/2009-АК по делу N А40-72264/09-106-541 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку оспариваемое решение ответчика о классификации товара, а также требование об уплате таможенных платежей не соответствуют требованиям таможенного законодательства и нарушают права и законные интересы заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21713/2009-ГК по делу N А40-55446/09-116-331 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены правомерно, поскольку наличие, размер ущерба подтверждены документально, а истцом страхователю была оплачена стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21701/2009-ГК по делу N А40-77682/09-115-461 Заявление о взыскании в доход бюджета судебного штрафа за неявку в судебное заседание удовлетворено правомерно, поскольку истец не обеспечил явку своего представителя в судебное заседание и не представил необходимые документы во исполнение судебного акта.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21700/2009-ГК по делу N А40-46507/09-115-250 Иск о взыскании основного долга за оказанные услуги по государственному контракту и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку задолженность ответчика подтверждена первичными документами.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21697/2009-ГК по делу N А40-70484/09-56-403 Заявление о взыскании убытков, причиненных в результате уплаты штрафа по причине утраты средства идентификации, а также утраты товаров, следовавших в режиме внутреннего таможенного транзита, и внесения таможенных платежей, удовлетворено правомерно, поскольку ответчик в нарушение требований закона не обеспечил сохранность запорно-пломбировочных устройств после приема вагона от перевозчика, вследствие чего должен нести ответственность.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21696/2009 по делу N А40-72804/09-13-574 Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что исковое заявление подписано лицом, не имеющим права подписывать его.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21690/2009-АК по делу N А40-79298/09-109-370 Заявление о взыскании процентов удовлетворено правомерно, так как право на возмещение процентов за несвоевременно возмещенный налог предусмотрено положениями статьи 176 Налогового кодекса РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21680/2009-АК по делу N А40-85883/09-141-527 В случае если отрицательная курсовая разница признается расходом, связанным с деятельностью, облагаемой ЕНВД, то и положительная курсовая разница должна признаваться доходом, связанным с этой деятельностью.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21679/2009-АК по делу N А40-68891/09-128-491 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды по НДС.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21665/2009-АК по делу N А40-66077/09-141-476 Законодательством о налогах и сборах не предусмотрено, что применение права на налоговые вычеты по НДС обусловлено экономической обоснованностью затрат налогоплательщика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21662/2009-АК по делу N А40-70041/08-154-486 В удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов, понесенных в связи с оплатой услуг адвоката, отказано правомерно, поскольку ответчиком не доказана обоснованность заявленных расходов представленными документами при наличии в них противоречий.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21661/2009-ГК по делу N А40-35434/09-23-323 Основанием, позволяющим арендодателю требовать досрочного расторжения договора аренды нежилого фонда, является невнесение арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21659/2009-АК по делу N А40-104489/09-152-816 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о назначении административного наказания за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, поскольку оспариваемое постановление соответствует закону, вина заявителя в совершении вмененного правонарушения установлена и подтверждается материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21658/2009-ГК по делу N А40-83968/09-137-633 Иск о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и процентов по ст. 395 ГК РФ правомерно удовлетворен частично, поскольку в действиях ответчика усматривается необоснованный односторонний отказ от исполнения обязательства.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21655/2009-АК по делу N А40-84726/09-17-579 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку ответчиком не доказано наличия оснований для вынесения оспариваемого решения и классификации товара по коду в соответствии с п. п. 1, 6 Основных правил интерпретации ТН ВЭД.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21651/2008-АК по делу N А40-68673/09-79-404 Заявление о признании недействительным решения таможенного органа о самостоятельном проведении корректировки таможенной стоимости природного газа, поставленного на экспорт, удовлетворено правомерно, поскольку заявителем были представлены все необходимые расчеты и документы в подтверждение указанной им в таможенной декларации таможенной стоимости природного газа, а оспариваемое решение ответчика не соответствует статье 323 ТК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21647/2009-АК по делу N А40-108861/09-17-824 В удовлетворении заявления о принятии мер по обеспечению заявления о возложении обязанности заключить новый договор аренды земельного участка отказано правомерно, так как заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что в случае непринятия обеспечительных мер могут возникнуть последствия, указанные в ч. 2 ст. 90 АПК.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21641/2009-АК по делу N А40-67471/09-79-388 В удовлетворении заявления о признании недействительным приказа государственного органа о реорганизации его территориального управления отказано правомерно, поскольку принят ответчиком в пределах предоставленной ему компетенции, при этом его право реорганизовывать территориальные управления предусмотрено действующим законодательством.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21640/2009-ГК по делу N А40-60146/09-62-421 В удовлетворении исковых требований в части расторжения договора подряда, взыскания пеней отказано правомерно, поскольку истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о периоде просрочки выполнения работ, а имеющим преюдициальное значение для настоящего дела решением суда не установлено в действиях ответчика существенных нарушений условий указанного договора.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21639/2009-ГК по делу N А40-32809/09-89-334 В иске о взыскании задолженности по договору аренды отказано правомерно, так как доказательств нахождения ответчика в спорных помещениях истцом не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21634/2009-ГК по делу N А40-67510/09-139-401 Производство по делу о взыскании задолженности, неустойки по договору на охрану объектов и материальных ценностей прекращено, поскольку стороны заключили мировое соглашение, которое не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, в связи с чем утверждено арбитражным судом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21631/2009-ГК по делу N А40-70427/09-48-552 В удовлетворении иска о применении последствий недействительности (ничтожности) договора об оказании охранных услуг и обязании возвратить денежные средства правомерно отказано, так как судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что общество одобрило спорный договор, приняв по актам оказанные услуги и оплатив их, поскольку при заключении спорного договора третье лицо действовало не как орган юридического лица, а как лицо, не имеющее полномочий.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21625/2009-ГК по делу N А40-40796/09-136-389 Исковые требования о взыскании долга по договору энергоснабжения правомерно удовлетворены частично, поскольку обязательства по оплате потребленной в спорный период электрической энергии и мощности выполнены ответчиком ненадлежащим образом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21622/2009-АК по делу N А40-76234/09-72-628 Заявление о признании незаконным и отмене постановления департамента природопользования и охраны окружающей среды о привлечении к административной ответственности правомерно удовлетворено, так как отсутствуют доказательства того, что общество является природопользователем, который осуществляет хозяйственную или иные виды деятельности с использованием природных ресурсов, и на него распространяются требования постановления исполнительного органа субъекта РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21620/2009-АК по делу N А40-62610/09-141-442 Заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности за неуплату налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, поскольку заявителем представлены все необходимые документы, подтверждающие право на применение налоговых вычетов по НДС, а ответчиком не доказано, что главной целью, преследуемой заявителем, являлось получение дохода исключительно или преимущественно за счет налоговой выгоды.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21619/2009-АК по делу N А40-103467/09-79-605 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 16.2 КоАП РФ, за представление недостоверного документа, без представления которого выпуск товара не был бы разрешен, отказано правомерно, поскольку материалами дела установлена вина заявителя в совершении вменяемого ему правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21614/2009-АК по делу N А40-45816/09-115-242 Представленные в налоговый орган документы, содержащие в нарушение требований закона недостоверные сведения, не могут быть признаны первичными учетными документами, подтверждающими понесенные налогоплательщиком расходы и право на применение налоговых вычетов по НДС.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21609/2009-АК по делу N А40-70449/09-17-421 Заявление об оспаривании решения таможенного органа о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, так как оспариваемые ненормативные акты таможенного органа не соответствуют требованиям таможенного законодательства РФ и нарушают права и законные интересы заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21581/2009-АК по делу N А40-20019/09-90-45 Заявление об обязании налогового органа возместить из федерального бюджета налог на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, поскольку материалами дела подтверждается, что заявитель выполнил все установленные законодательством условия для подтверждения законности применения налоговой ставки 0 процентов и применения вычета по НДС.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21574/2009-АК по делу N А40-30409/09-58-254 Исковые требования о солидарном взыскании основного долга и пени по договору поставки правомерно удовлетворены частично, поскольку доказательств оплаты поставленного товара не представлено, а поручительство прекратилось в момент внесения изменений в обеспечиваемое обязательство и у кредитора отсутствовали основания для предъявления требований к поручителям.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21573/2009-АК по делу N А40-97648/09-114-656 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены правомерно, поскольку наличие страхового случая, размер ущерба и вина страхователя ответчика в его причинении подтверждены материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21568/2009-АК по делу N А40-47731/09-107-300 Заявление об обязании налогового органа начислить и уплатить проценты правомерно удовлетворено частично, поскольку материалами дела установлено и документально подтверждено, что ответчиком возврат налога на добавленную стоимость был произведен с нарушением срока, установленного статьей 176 НК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21564/2009-АК по делу N А40-84087/09-57-337 В удовлетворении исковых требований о взыскании ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, отказано правомерно, поскольку установлено, что ДТП совершено на внутренней территории организации, в связи с чем причиненный вред возмещается непосредственно виновной в происшествии стороной в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21562/2009-АК по делу N А40-81796/09-45-550 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации суммы страхового возмещения, выплаченного в связи с причинением ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены частично, поскольку материалами дела подтверждены наличие страхового случая, размер ущерба и факт выплаты истцом страхового возмещения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21555/2009-АК по делу N А40-86343/09-118-701 Заявление о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость удовлетворено правомерно, поскольку заявителем представлены все необходимые документы, подтверждающие право на применение налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов по НДС.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21553/2009-ГК по делу N А40-65014/09-124-148 Иск о взыскании задолженности за неисполненные обязательства по оплате стоимости выполненных работ, пени, командировочных расходов в связи с исполнением договора, расходов, связанных с привлечением третьего лица для исполнения договора, частично удовлетворен правомерно, так как истцом не представлены доказательства надлежащего исполнения положений договора в части предварительного письменного согласования с ответчиком как с заказчиком по договору дополнительных расходов.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21551/2009-ГК по делу N А40-64731/07-102-597 В удовлетворении иска о взыскании долга отказано правомерно, так как ответчик является вновь созданным юридическим лицом и не является лицом, принявшим на себя обязательства по погашению долга другого юридического лица; соглашение о переводе долга по имущественным обязательствам в установленном порядке не заключалось.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21550/2009-ГК по делу N А40-62928/08-39-605 Исковые требования о взыскании суммы страхового возмещения правомерно удовлетворены частично, поскольку истцом выполнены требования договора о представлении документов в связи с наступлением страхового случая, а ответчиком не представлены доказательства надлежащего исполнения обязательства по выплате страхового возмещения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21544/2009-ГК по делу N А40-74690/08-32-673 Первоначальный иск о взыскании основного долга по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами частично удовлетворен правомерно, во встречном иске о признании договора об оказании транспортных услуг незаключенным правомерно отказано, так как судом установлен факт приемки ответчиком результата оказанных транспортных услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21534/2009-АК по делу N А40-98120/09-106-592 Заявление об оспаривании постановления таможни по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, удовлетворено правомерно, так как действующим законодательством установлена административная ответственность за заявление недостоверных сведений, а не за занижение размера таможенных платежей, следовательно, в данном случае несогласие таможни с заявленной таможенной стоимостью не является основанием для привлечения общества к административной ответственности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21520/2009-АК по делу N А40-65693/09-94-394 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований противопожарной безопасности отказано правомерно, поскольку факт совершения заявителем административного правонарушения установлен и подтвержден материалами дела, в том числе актом проверки, протоколом об административном правонарушении.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21517/2009-ГК по делу N А40-85646/09-125-455 Иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи электрической энергии удовлетворен правомерно, поскольку доказательства полной оплаты приобретенной в спорный период энергии и мощности в материалах дела отсутствуют, ответчиком не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21516/2009-АК по делу N А40-48280/09-17-350 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и пени удовлетворен правомерно, поскольку оплата поставленного истцом товара не была произведена ответчиком.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21515/2009-АК по делу N А40-74934/09-17-459 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, отказано правомерно, поскольку таможенным органом доказаны обстоятельства, послужившие основанием для привлечения акционерного общества к данной ответственности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21512/2009-АК по делу N А40-55242/09-122-320 В удовлетворении заявления о признании недействительными решения антимонопольного органа и вынесенного на его основании предписания за нарушение законодательства о размещении заказов отказано правомерно, поскольку заявителем не представлено доказательств, подтверждающих факт нарушения указанными ненормативными правовыми актами его прав и законных интересов.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21505/2009-ГК по делу N А40-56986/09-39-469 Иск о взыскании страхового возмещения в результате похищения застрахованного имущества удовлетворен правомерно, поскольку ответчиком страховое возмещение выплачено не в полном размере.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21497/2009-ГК по делу N А40-51411/09-11-487 Исковые требования о взыскании обеспечительного платежа по соглашению об обеспечении обязательств по предварительному договору удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не исполнил обязательства по предварительному договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21496/2009-ГК по делу N А40-43911/09-86-169 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору на предоставление услуг отказано правомерно, так как в материалы дела не представлено доказательств согласования сторонами существенных условий договора и, следовательно, наличия у ответчика перед истцом неисполненных обязательств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21495/2009-ГК по делу N А40-62897/09-58-453 Иск о взыскании задолженности по договору займа и процентов за пользование займом удовлетворен правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств исполнения обязательств по данному договору в добровольном порядке.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21494/2009-ГК по делу N А40-66372/09-157-415 Иск о взыскании суммы задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по соглашению о зачете депозита правомерно удовлетворен частично, поскольку ответчик не представил доказательств возврата остатка денежной суммы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21487/2009-ГК по делу N А40-38633/09-23-348 Иск о взыскании задолженности по договору аренды удовлетворен правомерно, поскольку ответчик обязательства по внесению арендных платежей и по оплате за услуги связи надлежащим образом не исполнял.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21476/2009-ГК по делу N А40-85008/08-53-730 В удовлетворении иска о признании права собственности на помещения отказано правомерно, поскольку спор о праве собственности при наличии притязания на спорные нежилые помещения лица, который должен выступать в качестве ответчика, не подведомствен арбитражному суду в силу ч. ч. 1, 2 ст. 27 АПК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21472/2009-ГК по делу N А40-66552/09-50-445 Иск о взыскании расходов на подъем судна, понесенных истцом во исполнение указаний ответчика по договору страхования судна, и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку в рассматриваемом случае к спорным отношениям применим общий срок исковой давности в три года.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21462/2009 по делу N А40-45778/09-47-288 Иск о взыскании долга по кредитному договору, процентов за пользование кредитом и пени удовлетворен правомерно, поскольку ответчик не представил в материалы дела доказательств исполнения своих обязательств по данному договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21455/2009-ГК по делу N А40-51039/09-17-379 Заявление о взыскании задолженности, пени и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору на охранные услуги удовлетворено частично, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате оказанных услуг в полном объеме.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21447/2009-ГК по делу N А40-66036/09-3-594 Исковые требования о взыскании обязательного (гарантийного) платежа, процентов за пользование чужими денежными средствами по договору краткосрочной субаренды нежилого помещения удовлетворены правомерно, поскольку договор краткосрочной аренды расторгнут и ответчик не имел права удерживать арендную плату на более длительный срок.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21436/2009-АК по делу N А40-100660/09-130-503 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. Приведенные заявителем обстоятельства не могут быть расценены судом в качестве уважительных причин для восстановления пропущенного процессуального срока, установленного ч. 2 ст. 208 АПК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21427/2009-АК по делу N А40-91305/09-149-571 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о таможенной стоимости природного газа, решения о корректировке таможенной стоимости и требований об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку оспариваемые акты не соответствуют таможенным нормам и правилам и нарушают права и законные интересы заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21412/2009-АК по делу N А40-117230/09-35-832 Арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требований конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его выводы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21357/2009-АК по делу N А40-46618/09-129-260 К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21298/2009-ГК по делу N А40-43812/08-59-309 Производство по делу в части признания недействительным ничтожного договора купли-продажи недвижимости прекращено правомерно, так как имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, в части применения последствий недействительности сделки производство прекращено в связи с отказом истца от исковых требований в указанной части.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-21036/2009-АК по делу N А40-93573/09-152-683 В удовлетворении заявления о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по соблюдению установленного порядка и сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, так как вина заявителя в совершении вмененного правонарушения установлена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20807/2009-ГК по делу N А40-17145/09-3-192 Ответчик вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Поскольку судебный акт судом первой инстанции уже принят, дело рассмотрено по существу, то рассмотрение встречного иска совместно с первоначальным невозможно в связи с отсутствием процессуальных оснований.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20773/2009-ГК по делу N А40-42654/09-40-314 Решение суда первой инстанции в части взыскания задолженности по договору аренды, процентов за пользование чужими денежными средствами изменено, поскольку из представленного ответчиком в суд расходного кассового ордера следует, что генеральным директором общества была получена от ответчика часть денежной суммы в качестве оплаты аренды.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20490/2009-ГК по делу N А40-21834/09-82-249 Исковые требования о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения правомерно удовлетворены частично, поскольку при проведении профилактического осмотра помещения истцом установлено, что ответчиком была утеряна часть переданного ему оборудования, а ответчиком не представлено доказательств возврата стоимости утраченного имущества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20481/2009-АК по делу N А40-75911/09-17-471 Определение суда о возвращении заявления о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа по делу об административном правонарушении подлежит отмене, если установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, были устранены заявителем полностью.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20332/2009-АК, 09АП-20414/2009-АК по делу N А40-83671/09-12-606 Если представленное уведомление о проведении стимулирующей лотереи и приложенные к нему документы удовлетворяют всем требованиям Федерального закона "О лотереях", у налогового органа возникает обязанность по внесению в соответствующий реестр лотерей информации о проведении стимулирующей лотереи с присвоением лотерее государственного регистрационного (регистрационного) номера.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20204/2009-АК по делу N А40-66889/09-141-481 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств полной оплаты поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20189/2009-АК по делу N А40-32725/09-94-133 Иск о признании незаконным отказа в исключении из реестра субъектов естественных монополий на транспорте и обязании исключить общество из реестра субъектов естественных монополий удовлетворен правомерно, так как действия ФСТ России по отказу противоречат федеральному законодательству и нарушают права и законные интересы общества.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20160/2009-АК по делу N А40-71567/09-121-369 Производство по делу о признании недействительными постановления ответчика о проведении оперативно-розыскного мероприятия и действий должностных лиц по его проведению прекращено правомерно, поскольку указанный спор не подведомствен арбитражному суду.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20124/2009-АК по делу N А40-44412/09-154-174 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств полной оплаты поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20087/2009-ГК по делу N А40-39556/09-89-389 Иск о взыскании просроченной арендной платы за пользование объектом аренды и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору аренды удовлетворен правомерно в связи с ненадлежащим исполнением обязательств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20033/2009-ГК по делу N А40-20180/08-45-199 Иск о взыскании задолженности за выполненные работы и пени за нарушение сроков оплаты работ по договору удовлетворен, так как факт наличия задолженности подтвержден, в частности, актом сверки расчетов по договору, письмом, в котором ответчик подтверждает объемы работ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-20027/2009-АК по делу N А40-83586/09-120-500 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору поставки отказано правомерно, поскольку ответчик не произвел предоплату продукции, а у истца не имелось оснований для ее запуска в производство, товар находится на складе завода-изготовителя, в связи с чем у ответчика отсутствует задолженность перед истцом по договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19839/2009-АК по делу N А40-8320/09-152-8 В удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия государственного органа, выразившегося в отказе внести изменения в лицензию на эфирное радиовещание, отказано правомерно, поскольку письмо ответчика по своей сути не является отказом во внесении изменений в лицензию, а представляет собой разъяснение порядка обращения с соответствующим заявлением.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19817/2009-ГК по делу N А40-60056/09-152-465 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными договора поставки, договора поручительства, применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, поскольку вступившим в законную силу судебным актом было установлено, что между истцом и третьим лицом были заключены оспариваемые договоры, а доказательств, подтверждающих, что они в последующем не одобрили сделки, представлено не было.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19812/2009-АК по делу N А40-86099/09-12-630 Заявление о приостановлении производства по делу о признании недействительным требования таможенного органа об уплате таможенных платежей до вступления в законную силу судебного акта по другому делу удовлетворено правомерно, поскольку заявленные по данным делам требования взаимосвязаны и данное дело невозможно рассмотреть до разрешения другого дела, которое уже находится в производстве суда.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19740/2009-АК по делу N А40-56113/09-72-404 Исковые требования о признании недействительным решения уполномоченного органа об отказе в предоставлении в собственность земельного участка, обязании заключить договор купли-продажи удовлетворено правомерно, поскольку доказательств того, что спорный земельный участок изъят из оборота или в отношении него существует запрет на приватизацию, ответчиком не представлено, а законных оснований для отказа у ответчика не имелось.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19694/2009-АК по делу N А40-42489/09-151-241 Денежная компенсация за весь основной отпуск (в пределах 28 календарных дней) при сохранении трудовых отношений между работником и работодателем трудовым законодательством не предусмотрена и, соответственно, не подпадает под перечень компенсационных выплат, установленных ст. 238 НК РФ, который является исчерпывающим.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19685/2009-АК по делу N А40-74358/09-121-400 Отсутствие в рекламной статье предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции является нарушением требований ч. 3 ст. 21 Федерального закона "О рекламе".

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19652/2009-АК по делу N А40-72675/08-14-312 Представление полного пакета документов, соответствующих требованиям ст. 165 НК РФ, не влечет автоматического применения налоговой ставки 0 процентов и возмещения НДС, а является лишь условием, подтверждающим факт реального экспорта, в связи с чем при решении вопроса о применении данной ставки учитываются результаты проведенных контрольных мероприятий налоговых органов, достоверность, комплектность и непротиворечивость представленных документов.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19624/2009-ГК по делу N А40-45995/09-135-367 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами на основании договора на эксплуатацию объекта недвижимости удовлетворены, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате оказанных истцом услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19597/2009-ГК по делу N А40-617/09-46-7 В случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу. В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19505/2009-АК по делу N А40-83393/09-48-691 В ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" не содержится указаний на то, что страховая выплата производится с учетом износа транспортного средства. Подобное ограничение противоречило бы положению гражданского законодательства о полном возмещении убытков вследствие повреждения имущества потерпевшего, поскольку необходимость расходов, которые он должен будет произвести для восстановления имущества, вызвана причинением вреда.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19455/2009-ГК по делу N А40-19688/09-156-229 С учетом предусмотренных федеральными законами способов защиты права (требование об образовании земельных участков, требование об исправлении кадастровой ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости), а при наличии не оспоренных в судебном порядке договоров аренды заявленное истцом требование об обязании ответчика подписать описание согласования границ смежных землепользователей не может быть удовлетворено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19344/2009-ГК по делу N А40-55953/09-53-328 При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19273/2009-АК по делу N А40-66411/09-38-268 Арбитражный суд прекратил производство по делу в связи с утверждением судом мирового соглашения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19270/2009-ГК по делу N А40-95821/08-19-691 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора уступки прав требования отказано правомерно, поскольку вступившим в законную силу судебным актом было установлено, что оспариваемая сделка является крупной для общества с ограниченной ответственностью, была одобрена общим собранием учредителей, а истцом не представлено доказательств нарушения его прав указанным договором.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19264/2009 по делу N А40-48012/09-125-294 Заявленные требования о взыскании долга в порядке субсидиарной ответственности по государственным контрактам удовлетворены правомерно, поскольку заявителем подтверждено, что собственником выполненных заявителем работ является ответчик, который несет субсидиарную ответственность в порядке статьи 120 ГК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19262/2009-ГК по делу N А40-36379/09-97-409 Исковые требования о взыскании суммы займа, процентов за пользование займом, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по погашению займа и процентов за его пользование в сроки, оговоренные в договоре.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19188/2009-ГК по делу N А40-46382/09-147-320 Исковые требования о взыскании задолженности по договору на оказание услуг связи удовлетворены, поскольку отсутствие доказательств направления ответчику счетов, актов приемки-сдачи работ, как и претензии в его адрес, не может служить основанием к освобождению ответчика от исполнения принятой по договору обязанности оплатить полученные услуги связи.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19137/2009-ГК по делу N А40-13562/09-27-83 В удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки по отчуждению исключительного права на товарный знак отказано правомерно, поскольку истец не является стороной по оспариваемой сделке, не является заинтересованным лицом, а значит, не является надлежащим истцом по данному требованию, а также отсутствуют основания для признания данной сделки недействительной по статье 169 ГК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19069/2009-ГК по делу N А40-31682/09-113-282 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по оплате услуг истца, оказанных по агентскому договору, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку надлежащих доказательств, подтверждающих факт исполнения истцом договоров агентирования по привлечению соинвесторов, в материалы дела не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-19019/2009-АК по делу N А40-63017/09-94-359 В удовлетворении заявления о признании незаконными решения и предписания антимонопольного органа о нарушении законодательства о размещении заказов отказано правомерно, поскольку обжалуемые решение и предписание приняты в полном соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и не нарушают прав и интересов заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-18889/2009-ГК по делу N А40-46014/09-104-103 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору возмездного оказания услуг удовлетворены правомерно, поскольку факт оказания истцом услуг по договору подтвержден материалами дела, а ответчиком не исполнены обязательства по их оплате.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-18780/2009-ГК по делу N А40-34298/09-35-174 В удовлетворении иска о взыскании денежных средств отказано правомерно, так как истец документально не обосновал возникновение у ответчика обязательств по оплате не предусмотренных договором и фактически не оказанных истцом услуг по подбору персонала.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-18371/2009-ГК по делу N А40-573/09-53-7 В удовлетворении заявления о признании права собственности на нежилое помещение отказано, поскольку материалами дела установлено, что договор купли-продажи является ничтожным, так как не соответствует требованиям законодательства о приватизации, в связи с чем к заявителю не перешло право собственности на указанный объект недвижимости.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-17927/2009-ГК по делу N А40-31785/09-157-235 Производство по делу о взыскании задолженности и неустойки по договору поставки прекращено, поскольку стороны заключили мировое соглашение, которое не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, в связи с чем утверждено арбитражным судом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-17913/2009-ГК по делу N А40-67982/09-77-463 Производство по делу о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами прекращено, поскольку истец отказался от иска, отказ принят судом, так как не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-17688/2009-ГК по делу N А40-35600/09-60-226 Исковые требования о расторжении договора аренды, взыскании задолженности, пени, выселении ответчика из нежилого помещения удовлетворены, поскольку материалами дела установлено, что ответчиком ненадлежащим образом исполнялись обязательства по внесению арендной платы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-17685/2009-ГК по делу N А40-103680/09-53-792 Ходатайство о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и имущество ответчика удовлетворено правомерно, поскольку документально подтверждено, что принятие данных обеспечительных мер имеет целью предотвращение значительного ущерба для заявителя, а их непринятие затруднит исполнение судебного акта.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-17578/2009-ГК по делу N А40-44359/07-93-440 Исковые требования о запрещении использовать товарный знак удовлетворены правомерно, поскольку истец доказал, что ответчик нарушает его исключительные авторские права.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-17526/2009-АК по делу N А40-3362/09-103-113 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие об оплате поставленного истцом товара в установленные договором сроки.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-17498/2009-АК по делу N А40-81947/09-92-529 Заявление о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по изъятию у заявителя и передаче взыскателю части земельного участка удовлетворено правомерно, поскольку факт нахождения на изъятой части земельного участка имущества, принадлежащего заявителю, был установлен материалами дела, в связи с чем оспариваемые действия ответчика не соответствуют Закону "Об исполнительном производстве" и нарушают права и интересы заявителя.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-17196/2009-ГК по делу N А40-68842/09-29-553 Исковые требования о взыскании задолженности и неустойки на основании договора займа правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по возврату заемных средств в установленный договором срок.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-16838/2009-ГК по делу N А40-37781/09-155-369 При прекращении договора финансовой аренды (лизинга) арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-16120/2009-ГК по делу N А40-45312/08-9-510 Исковые требования о взыскании суммы неиспользованного аванса, пени по смешанному договору, содержащие элементы договоров поставки и подряда, удовлетворены правомерно, поскольку доказательства, подтверждающие факт поставки оборудования, не представлены, а фактические обязательства сторон по договору прекращены в связи с правомерным отказом заказчика от их исполнения, в связи с чем у ответчика отсутствуют основания для удержания денежных средств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-15574/2009-АК по делу N А40-58950/09-21-407 Заявление об отмене постановлений судебного пристава-исполнителя о привлечении к административной ответственности за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, удовлетворено правомерно, поскольку административным органом нарушена процедура привлечения заявителя к административной ответственности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-14827/2009-ГК, 09АП-23659/2009-ГК по делу N А40-96024/08-40-554 В удовлетворении заявления о расторжении государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд, взыскании аванса, неустойки отказано правомерно, поскольку установлен факт неисполнения истцом обязательств по сотрудничеству, явившийся существенной причиной, по которой подрядчик не сдал в срок объекты в эксплуатацию, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2009 N 09АП-13124/2009, 09АП-13285/2009 по делу N А40-48653/08-54-379 Нарушение закона, имевшее место при передаче не завершенного строительством объекта, является основанием для предъявления заинтересованным лицом денежного требования и не может рассматриваться в качестве основания для признания за истцом права собственности на другую недвижимость - достроенный впоследствии объект.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-9919/09 Заявление о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к ответственности за неуплату налога на прибыль удовлетворено правомерно, поскольку ответчиком не доказано, что расходы заявителя, уменьшающие сумму доходов от реализации, завышены на сумму затрат на приобретение товаров для ведения деятельности по оказанию услуг общественного питания, так как указанная деятельность не является предпринимательской.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-8649/09 Исковые требования о расторжении договора аренды земельного участка удовлетворены правомерно, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по внесению арендных платежей.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-8151/08 Правомерность применения налоговых вычетов по НДС подтверждается налогоплательщиком путем представления в налоговый орган документов, предусмотренных НК РФ, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства и содержащих только достоверные сведения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-38695/09 Заявление о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за неисполнение установленной законом обязанности о применении контрольно-кассовой техники при наличных денежных расчетах с покупателем удовлетворено, так как ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" право на осуществление проверочной закупки как мероприятия оперативно-розыскной деятельности налоговым органам не предоставлено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-35454/09 Иск о взыскании недоимки и пени по страховым взносам удовлетворен, так как материалами дела установлено, что в сроки, установленные законодательством, ответчик не выполнил обязанность по уплате страховых взносов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-35452/09 Иск о взыскании недоимки и пени по страховым взносам удовлетворен, так как материалами дела установлено, что в сроки, установленные законодательством, ответчик не выполнил обязанность по уплате страховых взносов.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-33059/09 Иск о погашении записи в ЕГРП о праве на объект недвижимости, признании права муниципальной собственности на самовольно реконструированное нежилое здание частично удовлетворен, так как сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Внесение уполномоченным органом записи о праве на основании вступившего в законную силу решения суда на объект погашает ранее существовавшую запись о праве на тот же объект в ЕГРП.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-32981/09 Иск о признании права собственности на самовольно построенное здание удовлетворен, поскольку материалами дела подтверждено то, что самовольно построенное здание соответствует строительным нормам и правилам, требованиям противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, а также постройка не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-32424/09 Иск о взыскании основного долга по договору поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по госпошлине удовлетворен, так как ответчик принял поставленный товар по ценам, указанным в товарных накладных, и не исполнил в полном объеме обязательства по оплате, за ним образовался долг, который правомерно заявлен к взысканию, равно как и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-32414/09 Иск о взыскании действительной стоимости доли в уставном капитале общества удовлетворен, так как ссылка общества на применение пункта 8 статьи 23 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" необоснованна, поскольку уставом общества предусмотрен шестимесячный срок для осуществления обществом выплаты участнику действительной стоимости его доли в случае выхода из состава участников.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-32365/09 Иск о взыскании задолженности по договору об оказании услуг связи, неустойки, стоимости переданного оборудования, стоимости доступа к сети передачи данных с доступом к сети Интернет, госпошлины удовлетворен, так как на день проведения судебного заседания доказательств оплаты оказанных услуг, а также возврата оборудования либо компенсации его стоимости, а также оплаты стоимости доступа к сети передачи данных с доступом к сети Интернет ответчиком не представлено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-32245/09 Иск о взыскании суммы задолженности по договору оказания услуг, а также суммы неустойки удовлетворен частично, так как ответчик свои обязательства по оплате оказанных услуг до настоящего времени не исполнил, что подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-32242/09 Иск о взыскании суммы задолженности по арендной плате в соответствии с договором аренды земельного участка, а также суммы пени удовлетворен, так как ответчик свои договорные обязательства надлежаще не исполнил, чем нарушил требования ст. ст. 307 и 309 ГК РФ, что подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-32240/09 Иск о взыскании суммы задолженности по арендной плате в соответствии с договором аренды земельного участка, а также суммы пени удовлетворен, так как ответчик свои договорные обязательства надлежаще не исполнил, чем нарушил требования ст. ст. 307 и 309 ГК РФ, что подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-31975/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафных санкций отказано, так как предусмотренная законом обязанность физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, представлять страховой номер индивидуального лицевого счета, фамилию, имя и отчество, сумму уплаченных страховых взносов обязательного пенсионного страхования и другие сведения, необходимые для правильного назначения трудовой пенсии, не обусловлена каким-либо сроком.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-31852/09 Иск о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворен, так как материалами дела подтверждено наличие недоимки, требование об уплате которой в установленный срок исполнено не было.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-31850/09 Иск о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворен правомерно, так как ответчиком требование об уплате в установленный срок исполнено не было.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-31842/09 Иск о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворен, так как ответчиком требование об уплате денежной суммы в установленный срок исполнено не было, что подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-30421/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку факт долга подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-30420/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку факт долга подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-30419/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, так как поставленный товар не был оплачен ответчиком, в связи с чем образовалась задолженность.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-30418/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, так как поставленный товар не был оплачен ответчиком, в связи с чем образовалась задолженность.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-30417/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку факт долга подтвержден материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-30416/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, так как поставленный товар не был оплачен ответчиком, в связи с чем образовалась задолженность.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-30415/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, так как ответчиком не оплачен полученный от истца товар, претензии по качеству и количеству товара отсутствуют.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-29827/09 Заявленные требования о взыскании недоимки и пени по страховым взносам удовлетворены, так как ответчик обязанность по уплате страховых взносов не выполнил.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-29770/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления административного органа о привлечении к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ, за осуществление строительства жилого дома без соответствующего разрешения, полученного в установленном порядке, отказано правомерно, поскольку в действиях заявителя имеется состав вменяемого ему правонарушения, а ответчиком соблюден порядок привлечения к ответственности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-29255/09 Заявление о взыскании недоимки и пени по страховым взносам удовлетворено, так как в сроки, установленные законодательством, ответчик обязанность по уплате страховых взносов не выполнил, в связи с чем ему были начислены пени; требование об уплате недоимки и пени ответчик добровольно не исполнил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-28963/09 Заявление о взыскании недоимки и пени по страховым взносам удовлетворено, так как в сроки, установленные законодательством, ответчик обязанность по уплате страховых взносов не выполнил, в связи с чем ему были начислены пени, требование об уплате которых ответчик добровольно не исполнил.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-28538/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано правомерно, поскольку у ответчика, являющегося физическим лицом, самостоятельно уплачивающим страховые взносы, и не являющегося страхователем, отсутствует обязанность ежегодно представлять указанные сведения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-28190/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано правомерно, поскольку у ответчика, являющегося физическим лицом, самостоятельно уплачивающим страховые взносы, и не являющегося страхователем, отсутствует обязанность ежегодно представлять указанные сведения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-28153/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано правомерно, поскольку у ответчика, являющегося физическим лицом, самостоятельно уплачивающим страховые взносы, и не являющегося страхователем, отсутствует обязанность ежегодно представлять указанные сведения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-28143/09 Иск о взыскании задолженности по договору удовлетворен, так как из материалов дела следует, что ответчик свои обязательства по оплате оказанных услуг исполнил ненадлежащим образом, доказательств погашения задолженности суду не представил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-28109/09 Иск о взыскании задолженности по оплате поставленного товара, пеней удовлетворен, так как материалами дела доказано ненадлежащее исполнение ответчиком денежных обязательств по договору.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-28099/09 Иск о взыскании задолженности по оплате товара удовлетворен, так как ответчик свои денежные обязательства не исполнил, что подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-26385/09 Иск о взыскании задолженности по оплате за оказанные охранные услуги, расходов на оплату услуг представителя удовлетворен, так как ответчик не исполнил обязательства по оплате оказанных охранных услуг, за ним образовался долг.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-25915/09 Иск о взыскании задолженности по оплате за поставленный товар по муниципальному контракту, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, так как ответчик не исполнил в полном объеме обязательства по оплате поставленного товара, за ним образовался долг.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-25601/09 Иск о взыскании задолженности по кредиту, процентов за пользование кредитом и комиссии за ведение ссудного счета, об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворен, так как ответчиком обязательства по кредитному договору в полном объеме не исполнены, кредит не возвращен, а значит, заявленные требования являются правомерными, так как основаны на законе, договорах и подтверждены материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-25600/09 Иск о взыскании задолженности по кредиту, процентов за пользование кредитом и комиссии за ведение ссудного счета, об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворен, так как ответчиком обязательства по кредитному договору в полном объеме не исполнены, кредит не возвращен, а значит, заявленные требования являются правомерными, так как основаны на законе, договорах и подтверждены материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-25597/09 Иск о взыскании задолженности по кредиту, процентов за пользование кредитом, комиссии за ведение ссудного счета, об обращении взыскания на заложенное имущество по договору залога движимого имущества удовлетворен, так как ответчиком обязательства по кредитному договору в полном объеме не исполнены, кредит не возвращен.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-25494/09 Правомерность применения налоговых вычетов по НДС подтверждается налогоплательщиком путем представления в налоговый орган документов, предусмотренных НК РФ, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства и содержащих только достоверные сведения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-25493/09 Правомерность применения налоговых вычетов по НДС подтверждается налогоплательщиком путем представления в налоговый орган документов, предусмотренных НК РФ, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства и содержащих только достоверные сведения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-25406/09 Иск о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных издержек удовлетворен, поскольку ответчик не исполнил в полном объеме обязательства по оплате оказанных услуг.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-24813/09 Иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи, расходов на оплату услуг представителя, расходов по госпошлине удовлетворен, поскольку ответчик не исполнил обязательства по оплате поставленного по накладным товара, за ним образовался долг, который правомерно заявлен к взысканию; решение соответствует положениям закона, договора и материалам дела; несение истцом указанных судебных расходов в заявленной сумме подтверждено представленными в материалы дела доказательствами.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-24635/09 Иск о взыскании задолженности по оплате за оказанные охранные услуги по государственному контракту удовлетворен, поскольку ответчик не исполнил обязательства по оплате оказанных охранных услуг, за ним образовался долг, который заявлен истцом правомерно к взысканию; решение соответствует положениям закона, контракту и материалам дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-24309/09 Иск о взыскании задолженности по оплате поставленного по договору товара, неустойки частично удовлетворен, так как ответчик не исполнил обязательства по оплате поставленного товара; снижен размер подлежащей взысканию неустойки, поскольку заявленная сумма явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-23921/09 Производство по делу о признании должника банкротом и о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов должника прекращено, поскольку должником представлены доказательства погашения имеющейся у него недоимки по обязательным платежам и штрафным санкциям, полного удовлетворения требований уполномоченного органа, а сведений о том, что имеются иные заявления о признании должника банкротом, в материалы дела не представлено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-23818/09 Иск в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, так как за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств; производство по делу в части суммы основной задолженности прекращено в связи отказом истца от иска в указанной части.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-23281/09 Заявление о признании незаконным и отмене решения налогового органа о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний удовлетворено правомерно, поскольку ответчиком пропущен установленный статьей 70 НК РФ срок выставления требования об уплате недоимки, следовательно, им нарушена процедура принятия оспариваемого решения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-22715/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки газа и расходов по уплате госпошлины удовлетворен, так как ответчик сумму задолженности не оспаривал, доказательств погашения долга в ходе производства по делу не представил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-22714/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен, поскольку поставленный истцом товар не был оплачен ответчиком.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-22710/09 Иск о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворен, поскольку ответчик не произвел оплату поставленного истцом товара в полном объеме.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-22511/09 Исковые требования о признании права муниципальной собственности на объекты недвижимости удовлетворены, так как истец надлежащим образом исполнил обязательства по инвестиционному контракту, жилой дом со спорными помещениями построен и введен в эксплуатацию, истцу переданы спорные объекты недвижимости.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-22328/09 Иск о признании права собственности на здание удовлетворен, поскольку представленными в материалы дела инвентаризационными карточками подтверждается, что спорное имущество находится на балансе истца, который несет бремя содержания объектов имущественного комплекса.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-21931/09 В удовлетворении заявления о признании общества с ограниченной ответственностью банкротом и введении в отношении него как должника процедуры банкротства - наблюдения - отказано, поскольку должник не отвечал признакам банкротства, так как не имел соответствующих обязательств, не исполненных им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-21570/09 Иск о взыскании задолженности по договору аренды нежилых помещений и пени удовлетворен, поскольку доказательств, свидетельствующих об уплате указанной суммы задолженности в установленном порядке, ответчиком в порядке ст. 65 АПК РФ не представлено.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-21459/08 В удовлетворении заявленных требований об обязании ответчика подписать акт реализации инвестиционного проекта и выделить в натуре доли сторон по результатам реализации инвестиционного контракта отказано правомерно, поскольку представленный заявителем акт реализации инвестиционного проекта не соответствует условиям инвестиционного контракта, так как актом не предусмотрено фактическое распределение нежилой площади, инженерных сетей и распределение общей нежилой площади, передаваемой в собственность инвестора.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-21306/09 Иск о взыскании страхового возмещения в порядке суброгации, судебных издержек, расходов по госпошлине удовлетворен, так как ответчик является страховой компанией, в которой на момент ДТП была застрахована автогражданская ответственность владельца автомобиля, по вине водителя которого произошло ДТП, значит, он обязан возместить вред, причиненный страхователем другому автомобилю, в пределах страховой суммы; материалами дела подтверждены судебные издержки в заявленном размере.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-21300/09 Иск о взыскании страхового возмещения в порядке суброгации, судебных издержек, расходов по госпошлине удовлетворен, так как ответчик является страховой компанией, в которой на момент ДТП была застрахована автогражданская ответственность владельца автомобиля, по вине водителя которого произошло ДТП, значит, он обязан возместить вред, причиненный страхователем другому автомобилю, в пределах страховой суммы; материалами дела подтверждены судебные издержки в заявленном размере.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-21293/09 Иск о взыскании страхового возмещения в порядке суброгации удовлетворен, так как ответчик является страховой компанией, в которой на момент ДТП была застрахована автогражданская ответственность владельца автомобиля, по вине водителя которого произошло ДТП, следовательно, он в силу закона обязан возместить вред, причиненный страхователем другому транспортному средству, в пределах установленной договором страхования страховой суммы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-21290/09 Иск о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворен, так как ответчик является страховой компанией, в которой на момент ДТП была застрахована автогражданская ответственность владельца автомобиля, по вине водителя которого произошло ДТП, следовательно, он в силу ст. ст. 931, 965 ГК РФ обязан возместить вред в пределах установленной договором страхования страховой суммы.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-21097/08 Иск о взыскании стоимости объектов недвижимого имущества, переданных по договорам купли-продажи недвижимого имущества, признанных недействительными удовлетворен, правомерно, поскольку доказательства, подтверждающие, что неисполнение ответчиком обязанности по возмещению истцу стоимости объектов недвижимого имущества оказалось невозможным именно вследствие обстоятельств, указанных в п. 2 ст. 167 ГК РФ, в материалах дела отсутствуют.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-20734/09 В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения отказано правомерно, поскольку истцом не представлены надлежащие доказательства расторжения договора аренды и возврата ответчику арендованного имущества после прекращения срока действия указанного договора.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-19131/09 Иск о взыскании суммы задолженности за поставленный и не оплаченный ответчиком товар в соответствии с договором поставки, а также суммы неустойки удовлетворен, так как ответчик обязательства исполнил ненадлежащим образом, что подтверждается материалами дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-18878/09 В удовлетворении иска о признании недействительным решения годового общего собрания ООО, оформленного протоколом в части избрания генеральным директором общества, отказано, так как истец не доказал обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований по иску.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-18533/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано правомерно, поскольку у ответчика, являющегося физическим лицом, самостоятельно уплачивающим страховые взносы, и не являющегося страхователем, отсутствует обязанность ежегодно представлять сведения индивидуального учета.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-18398/09 Заявление о признании недействительным договора аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, применении последствий недействительности сделки удовлетворено правомерно, поскольку установлено, что указанный договор был подписан без согласия собственника недвижимого имущества и без проведения конкурса.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-18295/09 Правомерность применения налоговых вычетов по НДС подтверждается налогоплательщиком путем представления в налоговый орган документов, предусмотренных НК РФ, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства и содержащих только достоверные сведения.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-15927/08 В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ отказано правомерно, поскольку ответчик выполнил работы на сумму, превышающую стоимость перечисленного аванса, а до представления истцом исходной документации ответчик не мог исполнить своего обязательства в полном соответствии с условиями договора, что не является нарушением срока исполнения обязательств.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-14762/09 Законодателем не предусмотрено право правообладателя требовать от нарушителя его исключительных прав на средство индивидуализации выплаты компенсации вместо возмещения убытков.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-14578/09 В удовлетворении заявления о признании незаконным решения ответчика об отказе в реализации преимущественного права на приобретение недвижимого имущества, находящегося в аренде, отказано правомерно, поскольку не доказано, что заявитель являлся арендатором спорного имущества непрерывно в течение трех лет, следовательно, преимущественное право на приобретение в собственность указанного недвижимого имущества у заявителя не возникло.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-11228/09 В удовлетворении иска о взыскании убытков отказано, поскольку истец не доказал представленными документами тот факт, что истцу были причинены убытки в связи с проводимыми со стороны ответчика работами и с использованием принадлежащего ответчику оборудования.

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.11.2009 по делу N А41-11054/09 В иске о взыскании убытков отказано, так как в материалах дела отсутствует обоснованный расчет убытков и документальное обоснование его размера.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А41-10572/09 В удовлетворении иска о взыскании компенсации за привлеченные денежные средства банка и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, поскольку обязанность ответчика по компенсации понесенных истцом расходов в полном объеме не наступила.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.2009 по делу N А40-92501/09-105-681 В соответствии со ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить арендную плату за пользование имуществом. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А40-71184/09-7-556 Исковые требования о взыскании основного долга и неустойки по договору поставки правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчиком не исполнены обязательства по оплате за поставленный товар.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.2009 по делу N А40-55861/09-122-331 Заявление о признании незаконным и отмене решения Пенсионного фонда РФ о привлечении к ответственности удовлетворено, так как доказательства извещения заявителя о времени и месте рассмотрения акта не представлены и в материалах дела отсутствуют, что свидетельствует о нарушении ответчиком процедуры рассмотрения акта.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А40-50830/07-138-335 В удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора доверительного управления недвижимым имуществом отказано правомерно, поскольку истец не доказал, какие его права как акционера общества нарушены, какие неблагоприятные последствия повлекла для него оспариваемая сделка, что в результате ее заключения он лишился корпоративного контроля над обществом и что переданное в доверительное управление имущество может быть отчуждено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А40-49142/09-116-272 В удовлетворении исковых требований о взыскании штрафа за сверхнормативный простой цистерны отказано, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства простоя железнодорожной цистерны у ответчика сверх нормы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 по делу N А40-38216/09-57-191 В удовлетворении исковых требований о признании недействительными форвардных сделок, применении последствий их недействительности отказано правомерно, поскольку данные сделки содержат все существенные условия, а истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что они являются крупными для акционерного общества или убыточными.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-23640/2009-ГК по делу N А40-91117/09-137-711 Вопрос о передаче по подсудности дела о взыскании денежных средств направлен на новое рассмотрение, так как спор о взыскании денежных средств не является корпоративным спором, поскольку не связан с эмиссией облигаций, а вытекает из правоотношений по договору займа между эмитентом (заемщиком) и держателем облигации (заимодавцем), и, соответственно, правила об исключительной подсудности о рассмотрении дела по месту нахождения эмитента в данном случае неприменимы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-23510/2009-АК по делу N А40-113316/09-153-561 В случае, если оспаривается постановление таможенного органа по делу об административном правонарушении, совершенном филиалом юридического лица, то дело о признании незаконным и отмене указанного постановления должно рассматриваться по месту нахождения соответствующего административного органа.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-23012/2009-ГК по делу N А40-1345/09-73-2Б Вопрос о включении задолженности в реестр требований кредиторов направлен на новое рассмотрение, так как судебный акт, которым требования кредитора возвращены заявителю, нельзя признать законным и обоснованным, так как заявитель не знал об оставлении его требования без движения, а соответственно и не мог устранить обстоятельства, указанные в судебном акте об оставлении заявления без движения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-22047/2009-ГК по делу N А40-70063/09-42-139 Дело о взыскании основного долга по договору подряда на выполнение опытно-конструкторских работ передано на новое рассмотрение, поскольку установлено, что исковое заявление по данному делу принято Арбитражным судом г. Москвы с нарушением правил о подсудности, установленных статьей 37 АПК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21964/2009-ГК по делу N А40-15947/09-71-40Б Заявление о включении суммы задолженности в третью очередь реестра требований кредиторов должника удовлетворено правомерно, поскольку требования предъявлены в установленный законом срок, подтверждены необходимыми документами, а также договорами.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21913/2009-ГК по делу N А40-48812/09-83-372 Иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов удовлетворен, так как ответчиком не доказан факт приостановки им работ по договору подряда в соответствии с п. 2 ст. 328, ст. 719 ГК РФ, как и факт уведомления истца о том, что работы он приостановил, а заказчик (истец) явно выразил свою волю на отказ от исполнения договора, для которого не требуется наличие вины в действиях подрядчика.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21906/2009-ГК по делу N А40-931/09-138-11 Исковые требования в части взыскания задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не оплатил выполненные работы, кроме того, данные ответчиком ответы на претензии истца носят общий характер, без указания конкретных причин неоплаты работ исполнителя и конкретных недостатков.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21873/2009-АК по делу N А40-41725/09-130-29 Иск о взыскании ущерба в порядке суброгации удовлетворен, поскольку истец возместил ущерб страхователю в полном объеме, следовательно, к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21867/2009-ГК по делу N А40-22684/09-64-140 Исковые требования о взыскании долга по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств полной оплаты поставленного истцом товара.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21853/2009-АК по делу N А40-66161/09-63-509 Иск о взыскании ущерба в порядке суброгации удовлетворен правомерно, поскольку факт наступления страхового случая ответчиком не оспорен, правомерность предъявления иска в порядке суброгации установлена, размер суммы ущерба подтвержден представленными в материалы дела доказательствами.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21832/2009-ГК по делу N А40-81106/09-50-590 Иск о взыскании долга по договору на разработку проектной документации, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных издержек на оплату услуг представителя частично удовлетворен правомерно, так как в порядке и сроки, установленные договором, выполненные работы не оплачены, расходы на оплату услуг представителя были взысканы в разумных пределах.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21824/2009-ГК по делу N А40-63323/09-129-434 В иске о взыскании задолженности за оказанные охранные услуги отказано правомерно, так как отсутствуют доказательства, подтверждающие факт оказания данных услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21817/2009-АК по делу N А40-62017/09-138-473 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации убытков, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены правомерно, поскольку факт наступления страхового случая, размер убытков и вина страхователя ответчика в их причинении подтверждены документально, а ответчик не произвел выплату страхового возмещения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21785/2009-ГК по делу N А40-71277/09-93-534 Исковое заявление о взыскании долга по договору строительного подряда и неустойки за нарушение срока оплаты работ, расходов по госпошлине удовлетворено правомерно, так как материалами дела установлено, что в нарушение условий сделки, норм действующего законодательства принятые заказчиком работы ответчиком не оплачены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21778/2009-ГК по делу N А40-45721/09-64-316 Иск о взыскании просроченной арендной платы, неустойки, расторжении договора финансовой аренды и истребовании объекта аренды удовлетворен правомерно в связи с ненадлежащим исполнением обязательств.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21774/2009-ГК по делу N А40-2908/09-3-27 Заявление о взыскании арендной платы по договору аренды недвижимого имущества, неустойки, расторжении договора и истребовании объекта аренды посредством выселения арендатора удовлетворено правомерно, поскольку ответчик не исполнял свои обязательства по внесению арендных платежей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21769/2009-ГК по делу N А40-46106/09-7-398 Иск о взыскании основного долга по договору возмездного оказания услуг, процентов за пользование чужими денежными средствам, расходов по госпошлине удовлетворен правомерно, так как истец выполнил предусмотренные договором обязательства по уборке помещений, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ, а также двусторонним актом сверки взаимных расчетов, подписанными сторонами, в свою очередь, ответчик обязательства по оплате оказанных ему услуг в полном объеме не исполнил.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21763/2009-ГК по делу N А40-34860/09-159-400 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, поскольку истец не доказал факт сдачи результатов работ по дополнительным соглашениям, в связи с чем у ответчика не возникли обязательства по оплате работ; встречный иск удовлетворен правомерно, поскольку ответчик отказался от договора, в связи с чем основания для удержания денежных средств, перечисленных ответчиком, отпали, деньги подлежат возврату.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21756/2009-ГК по делу N А40-7977/09-36-15 Заявление о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки по договору удовлетворено правомерно, так как наличие задолженности подтверждено материалами дела, неустойка рассчитана на основании заключенного сторонами договора.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21743/2009-ГК по делу N А40-38118/08-63-454 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение отказано правомерно, поскольку заявителем не представлено доказательств наличия существенных для дела обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявителю на момент рассмотрения дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21724/2009-АК по делу N А40-67964/09-33-472 В удовлетворении иска о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, так как ответчиком исполнена обязанность по оплате товара и оснований для взыскания перечисленной ответчиком суммы и начисленных на данную сумму процентов не имеется.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21722/2009-ГК по делу N А40-51082/09-5-491 Иск о взыскании основного долга и неустойки за просрочку обязательств удовлетворен в части правомерно, так как ответчиком не представлено доказательств надлежащего выполнения работ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21712/2009-ГК по делу N А40-71410/09-15-194 Иск о взыскании в порядке суброгации суммы ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, правомерно удовлетворен частично, поскольку ответчиком частично произведена выплата страхового возмещения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21708/2009-ГК по делу N А40-87425/08-89-725 Встречный иск о признании договора соинвестирования в части поручительства незаключенным удовлетворен правомерно, поскольку в данном договоре отсутствуют указания о том, кто является по договору поручительства кредитором, исполнение какого именно обязательства и в каком объеме гарантируется, за кого выдано поручительство.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21706/2009-ГК по делу N А40-58788/09-134-350 Суд прекратил производство по делу в связи с отказом истца от иска, который не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21705/2009-ГК по делу N А40-51831/09-150-395 Иск о взыскании долга и неустойки по договору на выполнение субподрядных работ правомерно удовлетворен частично, поскольку истцом выполнены работы, которые были приняты и не оплачены ответчиком, что подтверждено материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21699/2009-ГК по делу N А40-42923/09-65-464 В удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, поскольку между истцом - взыскателем по исполнительному листу и должником возникли отношения, не основанные на нормах обязательственного права.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21695/2009-АК по делу N А40-77625/09-50-557 Суд, удовлетворяя иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи и неустойки, снизил размер взыскиваемой неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21694/2009-ГК по делу N А40-57295/09-159-524 В удовлетворении иска о взыскании долга по государственному контракту на выполнение работ по текущему ремонту и ремонтно-восстановительных работ, по водоснабжению, дренажу, электроснабжению объекта отказано правомерно, поскольку работы по контракту ответчиком были выполнены надлежащим образом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21688/2009-АК по делу N А40-47017/09-35-289 Исковые требования о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, так как факт поставки истцом товара ответчику и неисполнения последним своих обязательств по его оплате в полном объеме подтвержден доказательствами, представленными в материалы дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21671/2009-ГК по делу N А40-21116/09-46-235 В удовлетворении иска в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, так как законом не предусмотрена возможность одновременного изменения основания и предмета иска.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21669/2009-АК по делу N А40-44698/09-107-266 Иск о взыскании предварительной оплаты за непоставленную партию товара по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно удовлетворен частично, поскольку ответчик обязанность осуществить поставку оплаченного товара исполнил частично.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21633/2009-АК по делу N А40-81211/09-109-383 Правомерность применения налоговых вычетов по НДС и обоснованность затрат, отнесенных на расходы при исчислении налога на прибыль, подтверждаются налогоплательщиком путем представления в налоговый орган документов, предусмотренных НК РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21629/2009-АК по делу N А40-72653/08-151-345 Заявление о признании недействительными требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа удовлетворено правомерно, поскольку обжалуемые требования направлены заявителю с нарушением трехмесячного срока со дня выявления недоимки.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21623/2009-ГК по делу N А40-81210/09-12-571 Иск о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, поскольку доказательства оплаты задолженности ответчиком перед истцом не представлены.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21565/2009-АК по делу N А40-62799/09-141-443 Отсутствие реализации в отчетном налоговом периоде не может служить основанием для отказа в применении налоговых вычетов по НДС, поскольку наличие реализации в том же периоде, в котором заявлены налоговые вычеты, не является обязательным условием для возмещения налога.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21557/2009-АК по делу N А40-77116/09-154-404 В удовлетворении заявления о признании незаконным распоряжения уполномоченного органа о закреплении федерального имущества на праве хозяйственного ведения за предприятием правомерно отказано ввиду пропуска заявителем трехмесячного срока на обращение с данным заявлением в суд, предусмотренного частью 4 статьи 198 АПК РФ, и отсутствия оснований для его восстановления.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21529/2009-АК по делу N А40-66891/09-141-482 Иск о взыскании суммы долга по договору поставки товара, а также процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно, так как доказательства оплаты ответчиком поставленного истцом товара в материалах дела отсутствуют.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21526/2009-ГК по делу N А40-26596/09-157-177 Иск о расторжении договора лизинга, взыскании долга по лизинговым платежам, пеней, изъятии у ответчика и передаче истцу предмета лизинга частично удовлетворен правомерно, так как ответчик не представил доказательств оплаты долга по лизинговым платежам.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21503/2009-ГК по делу N А40-48222/09-105-407 Иск о взыскании просроченной арендной платы в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору аренды удовлетворен правомерно, поскольку ответчиком доказательств внесения арендной платы за указанный период не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21499/2009-ГК по делу N А40-47147/09-23-420 Иск об изъятии у ответчика в пользу истца предмета лизинга удовлетворен правомерно, поскольку сторонами расторгнут договор лизинга, в связи с чем ответчик обязан был вернуть истцу предмет договора.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21482/2009-ГК по делу N А40-54478/09-105-479 Иск о взыскании задолженности по лизинговым платежам, неустойки удовлетворен правомерно, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчиком нарушены обязательства по внесению лизинговых платежей в сроки, оговоренные в договоре.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21478/2009-ГК по делу N А40-37525/09-157-287 Иск о взыскании суммы задолженности и пени по договору лизинга удовлетворен правомерно, поскольку ответчик не представил доказательств оплаты долга.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21473/2009-ГК по делу N А40-28127/09-155-264 Иск о взыскании оплаты за выполненные работы, неустойки, убытков в виде уплаченных процентов и штрафов по договору генерального подряда удовлетворен правомерно, поскольку ответчиком обязательства по оплате выполненных истцом работ исполнены ненадлежащим образом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21471/2009-ГК по делу N А40-95511/09-12-716 Исковые требования о взыскании солидарно задолженности за выполненные строительные подрядные работы по государственному контракту, процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов в виде оплаты услуг представителя удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не доказал отсутствие задолженности, кроме того, истец доказал наличие расходов на оплату услуг представителя и их соразмерность оказанным услугам.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21466/2009-ГК по делу N А40-56728/09-82-297 Иск о взыскании суммы долга и пени по договору лизинга правомерно удовлетворен частично, поскольку ответчик обязательства по уплате лизинговых платежей исполнял ненадлежащим образом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21465/2009-ГК по делу N А40-16031/09-89-184 В удовлетворении иска о взыскании задолженности по соглашению об аренде недвижимого имущества по окончании строительства и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно, поскольку в предварительном договоре сторонами предусмотрен платеж, являющийся способом обеспечения обязательства арендатора и арендодателя по заключению в будущем договора аренды недвижимости.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21463/2009-ГК по делу N А40-57667/09-39-474 В случаях когда сумма долга уплачена должником с просрочкой, также подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами, размер которых определяется существующей в месте жительства (нахождения) кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения обязательства или его соответствующей части.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21443/2009-ГК по делу N А40-57222/09-52-495 В удовлетворении иска о взыскании страхового возмещения по договору страхования в связи с наступлением страхового случая с застрахованным имуществом отказано правомерно, поскольку истцом нарушены условия страхования.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21442/2009, 09АП-21439/2009 по делу N А40-35149/08-136-321 Законодательство устанавливает обязанность акционерного общества предоставить по требованию акционера копии определенных документов, содержащих информацию о его деятельности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21435/2009-АК по делу N А40-62407/09-152-493 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД России и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку ответчик не доказал наличие оснований для вынесения данного решения, а также правомерность выводов о классификации товара на основании правил 1, 6 Основных правил интерпретации ТН ВЭД России.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21434/2009-АК по делу N А40-114631/09-153-592 Заявление о привлечении ответчика к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок предписания уполномоченного органа удовлетворено правомерно, поскольку действия ответчика образуют состав вменяемого ему правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21432/2009-ГК по делу N А40-56622/09-135-451 Исковые требования о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчиком его обязательства по оплате выполненных истцом работ исполнены ненадлежащим образом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21426/2009-ГК по делу N А40-46768/09-7-402 Исковые требования о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате оказанных ему услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21419/2008-АК по делу N А40-71744/09-21-551 В удовлетворении заявления об отмене постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на дебиторскую задолженность общества отказано правомерно в связи с наличием у судебного пристава-исполнителя законных оснований, предусмотренных Федеральным законом "Об исполнительном производстве" для вынесения оспариваемого постановления.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21417/2009-ГК по делу N А40-33322/09-26-383 В удовлетворении исковых требований об уменьшении договорной неустойки отказано правомерно, поскольку стороны не представили договор по оказанию услуг по бронированию гостиничных мест, которым устанавливалась спорная неустойка, у суда отсутствуют основания для проверки заявленных требований.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21416/2009-ГК по делу N А40-70609/09-118-564 Исковые требования о взыскании задолженности по договорам на оказание услуг связи удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате оказанных ему услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21413/2009-ГК по делу N А40-44384/09-3-389 Исковые требования о взыскании солидарно задолженности и пени по договору лизинга, обязании вернуть имущество удовлетворены правомерно, поскольку ответчики не исполнили надлежащим образом свои обязательства по внесению лизинговых платежей, что является существенным нарушением условий договора, влекущим его расторжение и изъятие предмета лизинга на основании статей 450, 622 Гражданского кодекса РФ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21411/2009-АК по делу N А40-92280/09-146-547 Заявление о признании незаконным и отмене постановления таможенного органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ правомерно удовлетворено, так как задекларированные заявителем изделия не обладают свойствами готового изделия, а представляют собой лишь заготовки для их изготовления, в связи с чем в действиях заявителя отсутствует состав вмененного ему административного правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21407/2009-ГК по делу N А40-40461/09-91-351 Иск о взыскании задолженности по лизинговым платежам удовлетворен правомерно, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик обязательства по уплате лизинговых платежей исполнял ненадлежащим образом.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21404/2009-ГК по делу N А40-45793/09-136-423 Исковые требования о взыскании основного долга по договору энергоснабжения удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлены доказательства полной оплаты потребленной им электрической энергии и мощности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21402/2009-ГК по делу N А40-40833/09-136-390 Исковые требования о взыскании основного долга по договору энергоснабжения удовлетворены правомерно, поскольку ответчиком не представлены доказательства оплаты потребленной им электрической энергии и мощности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21393/2009-ГК по делу N А40-64719/09-82-366 В удовлетворении иска о расторжении договора аренды правомерно отказано; так как при заключении все договоры субаренды были согласованы с балансодержателем, то у истца отсутствуют правовые основания для расторжения спорного договора аренды.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21392/2009-АК по делу N А40-72254/09-154-344 Заявление о признании незаконными решения таможенного органа о классификации товаров и требования о внесении таможенных платежей удовлетворено правомерно, поскольку оспариваемое решение ответчиком принято без достаточных на то оснований, не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21386/2009-АК по делу N А40-59714/09-142-261 Начисление процентов на сумму излишне взысканного налога является компенсацией экономических потерь налогоплательщика в связи с неправомерным изъятием денежной суммы, то есть восстановлением нарушенного права налогоплательщика. В связи с этим право налогоплательщика на выплату процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога, не может ставиться в зависимость от формы возмещения сумм налога (возврат или зачет).

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21383/2009-ГК по делу N А40-47839/09-91-416 В удовлетворении исковых требований об обязании заменить товар ненадлежащего качества (автомобиль) на аналогичный товар надлежащего качества отказано правомерно, поскольку истцом не представлено доказательств наличия существенного нарушения требований к качеству спорного товара, то есть обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21382/2009-ГК по делу N А40-18035/09-155-147 Исковые требования о взыскании долга по договору аренды удовлетворены правомерно, поскольку ответчик ненадлежащим образом исполнял условия договора в части внесения арендной платы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21369/2009-АК по делу N А40-62971/09-13-481 Исковые требования о взыскании авансового платежа и процентов за пользование чужими денежными средствами по договору купли-продажи удовлетворены правомерно, поскольку доказательств надлежащего исполнения обязательств по представлению всех необходимых для применения оборудования документов в порядке, предусмотренном договором, ответчиком не представлено, следовательно, удержание им перечисленных истцом денежных средств незаконно.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21304/2009-ГК по делу N А40-66060/09-50-505 Ходатайство об отмене обеспечения иска правомерно оставлено без удовлетворения, так как, повторно проверив основания для принятия обеспечительных мер и установив, что обстоятельства, являющиеся основаниями для обеспечения исковых требований, не отпали, при этом дело не рассмотрено по существу, суд правомерно пришел к выводу, что меры, принятые в целях обеспечения иска, отмене не подлежат.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21236/2009-АК по делу N А40-84052/09-119-585 Заявление о признании недействительными решения и требования таможенного органа об уплате таможенных платежей, выставленных в связи с принятием решения о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД, удовлетворено правомерно, поскольку решение и требование таможенного органа приняты без достаточных на то оснований, не соответствуют правилу 1 Основных правил интерпретации ТН ВЭД и нарушают права и законные интересы общества в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21183/2009-АК по делу N А40-95905/09-122-596 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления органа власти о привлечении к административной ответственности за непредставление информации в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков отказано правомерно, поскольку в действиях заявителя имеется состав вменяемого ему правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21090/2009-ГК по делу N А40-27589/08-74-86Б Определение суда об оставлении без рассмотрения заявления о признании несостоятельным (банкротом) закрытого акционерного общества и введении процедуры наблюдения отменено и вопрос направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку на дату принятия обжалуемого определения задолженность по исполнительным листам судебных приставов-исполнителей так и не была погашена должником в полном объеме.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-21087/2009-ГК по делу N А40-54426/09-56-281 Исковые требования о взыскании задолженности за оказанные услуги по договору возмездного оказания услуг удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате оказанных услуг.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-20883/2009-ГК по делу N А40-25020/09-7-221 В удовлетворении исковых требований об обязании ответчика демонтировать и вывезти с занимаемой территории объект строительства отказано правомерно, поскольку материалами дела установлено наличие исходно-разрешительной документации, необходимых согласований и разрешений на производство строительно-монтажных работ по спорному объекту, в связи с чем данный объект не обладает признаками самовольного строительства и не подлежит демонтажу.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-20874/2009-ГК по делу N А40-77292/09-137-595 В удовлетворении исковых требований о признании договора энергоснабжения для потребителей тепловой энергии в горячей воде незаключенным отказано правомерно, поскольку договор и приложения к нему подписаны сторонами без разногласий, в связи с чем все существенные условия договора сторонами согласованы, кроме того, фактическое исполнение сделки подтверждается подписанным сторонами актом сверки расчетов.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-20799/2009-ГК по делу N А40-30288/09-60-323 Исковые требования о расторжении договора финансовой аренды (лизинга), взыскании задолженности, неустойки удовлетворены правомерно, поскольку факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по внесению лизинговых платежей подтвержден материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-20785/2009-ГК по делу N А40-78361/09-52-708 Иск о взыскании долга по договору подряда удовлетворен правомерно, поскольку ответчик не представил доказательств оплаты долга.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-20382/2009-ГК по делу N А40-48087/09-150-368 Исковые требования о взыскании неосновательного обогащения по государственному контракту на выполнение работ удовлетворены частично, поскольку ответчик не согласовал с истцом привлечение на выполнение работ субподрядчиков, в связи с чем стоимость работ завышена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19884/2009-ГК по делу N А40-50979/09-125-311 Поскольку ответственность поручителя ограничена неисполнением эмитентом обязательств по выплате суммарной номинальной стоимости облигаций и по выплате совокупного купонного дохода, оснований для взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ не имеется.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19640/2009-АК по делу N А40-61104/09-130-256 Заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности за использование средств федерального бюджета, полученных на выполнение государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, на цели, не предусмотренные нормативными актами, удовлетворено правомерно, исходя из малозначительности вменяемого правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19498/2008-АК по делу N А40-64491/09-46-511 В удовлетворении исковых требований о взыскании ущерба в порядке суброгации, возникшего в результате дорожно-транспортного происшествия, отказано, поскольку на момент вынесения решения суда первой инстанции у ответчика отсутствовала задолженность в заявленном размере.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19396/2009-ГК по делу N А40-36392/09-30-410 Иск о солидарном взыскании задолженности по генеральному договору об осуществлении финансирования под уступку денежного требования (факторинга) удовлетворен правомерно, поскольку ответчики не представили доказательств погашения образовавшегося долга.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19375/2009-АК по делу N А40-24235/09-127-101 Иск о взыскании задолженности по договору поставки удовлетворен правомерно, так как доказательства оплаты ответчиком поставленного истцом товара в материалах дела отсутствуют.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19225/2009-АК по делу N А40-86203/09-122-493 В удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления органа власти о привлечении к административной ответственности за несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям отказано правомерно, поскольку заявитель не доказал отсутствие в своих действиях состава вменяемого ему правонарушения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19152/2009-ГК по делу N А40-68079/09-13-530 Иск о взыскании задолженности по договору перевода долга по договору строительного подряда удовлетворен правомерно, так как в материалах дела нет и ответчиком не представлено доказательств оплаты задолженности либо мотивированных возражений против ее оплаты.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19081/2009-АК по делу N А40-79407/09-20-507 Потерпевший вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу в пределах страховой суммы. Поскольку в данном случае истец возместил ущерб страхователю в полном объеме, к нему перешло право требования возмещения вреда к его причинителю в пределах выплаченной суммы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19040/2009-АК по делу N А40-81780/09-1-457 Заявление о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворено правомерно, так как истец поставил ответчику товар, что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными с отметками ответчика о принятии, однако ответчик свою обязанность по оплате не исполнил, в связи с чем у него образовалась задолженность.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-19028/2009-ГК по делу N А40-57293/09-158-390 Судебный акт о прекращении производства по делу о признании сделки недействительной отменен, вопрос направлен на новое рассмотрение, так как на указанные требования, в том числе между физическими лицами, по отчуждению акций с утратой статуса акционера распространяется специальная подведомственность, в связи с чем надлежит рассмотреть вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего ответчика, при необходимости предложить сделать это истцу и с учетом его мнения рассмотреть дело.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-18959/2009-ГК по делу N А40-40929/09-64-277 Исковые требования о взыскании задолженности по договору лизинга правомерно удовлетворены частично, поскольку ответчик в нарушение принятых на себя обязательств не в полном объеме оплатил лизинговые платежи.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-18942/2009-АК по делу N А40-71800/09-48-566 Иск о взыскании долга и пени удовлетворен правомерно, так как доказательств оплаты долга по договору ответчиком не представлено.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-18805/2009 по делу N А40-13315/09-131-148 Иск о признании договора незаключенным удовлетворен в связи с отсутствием в договоре согласованных сторонами существенных условий, а именно сроков начала и окончания работ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-18622/2009-ГК по делу N А-40-7352/09-40-86 В удовлетворении иска в части взыскания пени отказано, поскольку оснований для взыскания суммы пени согласно договору за нарушение сроков оплаты работ в размере 0,01 процентов от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки не установлено в связи с незаключенностью договора подряда.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-17716/2009-АК по делу N А40-61916/09-41-591 Иск о взыскании ущерба в порядке суброгации удовлетворен правомерно, поскольку факт причинения вреда имуществу страхователем ответчика в результате дорожно-транспортного происшествия подтвержден документально материалами дела.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-16348/2009-АК по делу N А40-56325/09-119-425 Нормативные акты не содержат прямого запрета на приобретение по соответствующему коду классификации расходов дезинфекционных средств, предназначенных для обеспечения процесса оказания медицинской помощи.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-16338/2009-АК по делу N А40-74414/09-154-369 Заявление о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), удовлетворено правомерно, поскольку факт совершения ответчиком административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, доказан, процедура привлечения предприятия к ответственности не нарушена.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2009 N 09АП-13683/2009-ГК по делу N А40-11865/09-134-83 Законом не предусмотрен такой способ защиты нарушенного права, как обязание налогового органа исключить из ЕГРЮЛ запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью, при этом истцом не доказано уклонение органа власти от совершения регистрационных действий.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2009 по делу N А41-К2-3096/07 В удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта по делу о признании недействительным решения налогового органа отказано правомерно, поскольку установлено, что заявитель ссылается лишь на конкретные обстоятельства по другому делу, а не на изменившееся толкование закона.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2009 по делу N А41-К1-4695/08 Исковые требования о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью удовлетворены правомерно, поскольку ответчиками не представлено надлежащих доказательств того, что спорный договор заключен с соблюдением требований Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", так как ими не получено согласие остальных участников общества на уступку доли третьим лицам.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2009 по делу N А41-9977/09 Исковые требования о взыскании пени по договору поставки удовлетворены правомерно, поскольку представлены доказательства, свидетельствующие о нарушении ответчиком сроков оплаты поставленного истцом товара.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2009 по делу N А41-8767/09 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления органа власти о передаче земельного участка в собственность кооперативу, признании недействительным договора купли-продажи земельного участка и применении последствий недействительности сделки отказано правомерно, поскольку оспариваемый ненормативный правовой акт соответствует требованиям законодательства, следовательно, отсутствуют правовые основания для признания недействительности договора купли-продажи.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2009 по делу N А41-7681/09 В удовлетворении иска об обязании предоставить право прохода через принадлежащий истцу земельный участок путем установления бессрочного частного сервитута отказано правомерно, поскольку доказательств, безусловно свидетельствующих о невозможности организации въезда-выезда на территорию истца иначе, чем через территорию ответчика, в материалах дела не имеется.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2009 по делу N А41-5825/09 Исковые требования в части взыскания убытков, возникших ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору энергоснабжения, удовлетворены правомерно, поскольку при применении в расчетах между сторонами коэффициента, основанного на неправильных данных, стоимость оказанных истцом услуг была занижена, а ответчик получил выгоду, следовательно, истцом документально подтверждены наличие у него убытков и вина ответчика в их возникновении.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-37696/09 Исковые требования о признании права собственности на объекты недвижимости удовлетворены, так как самовольно возведенные объекты не нарушают градостроительные правила, построены истцом за свой счет на земельных участках, предоставленных с целевым назначением - под размещение производственно-складской базы, а признание права собственности не нарушает права и законные интересы третьих лиц, не создает угрозы жизни и здоровью граждан.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-35230/09 Заявление о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного органа по получению разрешения на ввод в эксплуатацию объекта удовлетворено, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях юридического лица состава административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-35225/09 Заявление о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного органа по получению разрешения на ввод в эксплуатацию объекта удовлетворено, так как материалами дела подтверждается наличие в действиях юридического лица состава административного правонарушения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-34531/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа отказано, так как у физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обусловленная каким-либо сроком обязанность ежегодно представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в ПФ РФ, а ведомости уплаты страховых взносов не указаны в перечне сведений, представляемых физическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-34151/09 В удовлетворении заявления о взыскании с индивидуального предпринимателя штрафа по решению пенсионного фонда за непредставление сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано, поскольку перечень сведений, представляемых физическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы, является исчерпывающим, ведомости уплаты страховых взносов в нем не указаны.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-33701/09 Заявление о взыскании суммы штрафа за непредставление в установленный срок сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, удовлетворено, поскольку материалами дела подтвержден факт совершения ответчиком правонарушения, за которое предусмотрена ответственность ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-33685/09 Заявление налогового органа о взыскании недоимки по налогу на имущество удовлетворено, так как налогоплательщиком было признано наличие вменяемой недоимки, требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, выставленные налоговым органом, налогоплательщиком в установленном порядке не исполнены и не оспорены.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-33267/09 Заявление о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение контрольно-кассовой техники удовлетворено, так как в материалах дела отсутствуют доказательства извещения заявителя о составлении протокола об административном правонарушении.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-32696/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано, так как органом Пенсионного фонда РФ были допущены грубые нарушения процедуры привлечения к ответственности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-32522/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки и неустойки удовлетворены, так как ответчиком не в полном объеме оплачен полученный товар, размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-32319/09 В удовлетворении исковых требований о признании права собственности на нежилое здание отказано, поскольку истцом не доказано приобретение им спорного имущества на основании договора купли-продажи.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-32234/09 Иск о взыскании суммы задолженности по договору купли-продажи оборудования, а также неустойки удовлетворен, так как, несмотря на полное выполнение истцом своих договорных обязательств, ответчик свои обязательства по договору не исполнил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-32132/09 Иск о взыскании дебиторской задолженности по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации удовлетворен, так как материалами дела установлено, что оказанные по договору услуги ответчиком оплачены не были.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-31865/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору оказания охранных услуг и неустойки удовлетворены, так как ответчиком не в полном объеме оплачены оказанные истцом услуги, неустойка снижена на основании ст. 333 ГК РФ из-за ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-31707/09 Иск о взыскании денежных средств, связанных с выплатой страхового возмещения, удовлетворен, поскольку материалами дела подтверждается факт и размер причиненного ущерба в результате нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации лицом, гражданская ответственность которого застрахована ответчиком.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-31612/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано, так как органом Пенсионного фонда не представлено доказательств наличия у индивидуального предпринимателя, самостоятельно уплачивающего страховые взносы, обязанности по представлению указанных сведений.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-31611/09 У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 01 марта сведения персонифицированного учета в орган Пенсионного фонда РФ. Их обязанность представлять сведения, необходимые для правильного назначения трудовой пенсии, не обусловлена каким-либо сроком, следовательно, за ее нарушение неприменима ответственность, предусмотренная ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-31518/09 Исковые требования о взыскании в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, удовлетворены, поскольку истцом доказаны и подтверждены материалами дела факт и размер причиненного ущерба в результате нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации лицом, гражданская ответственность которого застрахована ответчиком.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-31185/09 У физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять до 01 марта сведения персонифицированного учета в орган Пенсионного фонда РФ. Их обязанность представлять сведения, необходимые для правильного назначения трудовой пенсии, не обусловлена каким-либо сроком, следовательно, за ее нарушение неприменима ответственность, предусмотренная ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-31061/09 Исковые требования о признании права собственности на объекты недвижимого имущества удовлетворены, поскольку сохранение спорных построек не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-30686/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору поставки товара и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик признал исковые требования.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-30517/09 Заявление о признании недействительным постановления надзорного органа о привлечении к административной ответственности за нарушение правил обращения с пестицидами удовлетворено, так как протокол осмотра принадлежащего заявителю склада, в котором хранились пестициды с истекшим сроком гарантийного хранения, надзорным органом не составлялся, акт проверки составлен в отсутствие понятых, следовательно, событие правонарушения зафиксировано актом, не соответствующим требованиям КоАП РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-30307/09 Заявление налогового органа об аннулировании лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции удовлетворено, поскольку заинтересованным лицом в установленный срок не устранены выявленные нарушения (не направлено в адрес лицензирующего органа заявление о переоформлении лицензии в связи со сменой адреса).

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-29882/09 В удовлетворении заявления о признании недействительным постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного производства отказано, так как предъявленный судебному приставу исполнительный лист соответствует требованиям ст. 13 ФЗ "Об исполнительном производстве". Таким образом, у судебного пристава отсутствовали основания к отказу в возбуждении исполнительного производства на основе указанного исполнительного листа.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-29519/09 В удовлетворении заявления о взыскании с индивидуального предпринимателя штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано, поскольку у физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно до 1 марта представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда РФ.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-29433/09 Заявление органа Пенсионного фонда РФ о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворено, поскольку протоколом к ведомости уплаты страховых взносов подтверждается наличие недоимки, доказательств уплаты которой страхователем не представлено.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-29418/09 Иск о взыскании недоимки по платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворен, так как суду не представлено доказательств оплаты индивидуальным предпринимателем недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, образовавшейся у страхователя за спорный период.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-29309/09 Иск о взыскании недоимки по платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворен, так как суду не представлено доказательств оплаты недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, образовавшейся у страхователя.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-29244/09 Требования о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворены, поскольку документально подтверждено, что сумма страховых взносов не уплачена ответчиком в порядке и сроки, установленные законодательством о пенсионном страховании.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28967/09 Заявление о взыскании штрафа за несвоевременное предоставление сведений, необходимых для индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, удовлетворено частично, поскольку судом учтены смягчающие обстоятельства: совершение правонарушения впервые, пропуск срока предоставления сведений является незначительным, отсутствие значительных негативных последствий.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28962/09 Иск о взыскании недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и пени удовлетворен, так как суду не представлено доказательств оплаты недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, образовавшейся у страхователя.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28875/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования, отказано, поскольку предприниматель является физическим лицом, самостоятельно уплачивающим страховые взносы, в связи с чем у него отсутствует вмененная обязанность, кроме того, заявителем нарушена процедура привлечения к ответственности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28382/09 Исковые требования о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг телефонной связи удовлетворены, поскольку ответчиком не представлено доказательства погашения задолженности, подтвержденной детализациями телефонных соединений, представленными в материалы дела.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28379/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору оказания услуг телефонной связи удовлетворены, поскольку ответчик свои денежные обязательства исполнил ненадлежащим образом, оказанные истцом услуги не оплатил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28374/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору оказания услуг телефонной связи удовлетворены, так как ответчиком не оплачены оказанные истцом услуги.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28372/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору оказания услуг телефонной связи удовлетворены, поскольку ответчик свои денежные обязательства исполнил ненадлежащим образом, оказанные истцом услуги не оплатил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28370/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору оказания услуг телефонной связи удовлетворены, поскольку ответчик свои денежные обязательства исполнил ненадлежащим образом, оказанные истцом услуги не оплатил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28140/09 Исковые требования о взыскании задолженности по муниципальному контракту на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации систем воздушного отопления и вентиляции, а также пени удовлетворены, так как ответчиком не оплачены оказанные истцом услуги.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-28139/09 Иск о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг по муниципальному контракту, пеней удовлетворен, так как доказательств погашения задолженности по оплате оказанных услуг ответчик суду не представил.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-27884/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору энергоснабжения, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены, поскольку ответчик не представил доказательств погашения задолженности.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-27853/09 Исковые требования о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг удовлетворены, так как ответчик свои обязательства по оплате оказанных ему услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора и приложения к нему не выполнял.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-27668/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в Пенсионный фонд РФ сведений индивидуального (персонифицированного) учета в установленные сроки отказано, поскольку у физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-27667/09 В удовлетворении заявления о взыскании штрафа за непредставление в Пенсионный фонд РФ сведений индивидуального (персонифицированного) учета в установленные сроки отказано, поскольку у физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, отсутствует обязанность ежегодно представлять сведения индивидуального (персонифицированного) учета в орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-27340/09 Заявление о взыскании недоимки и пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование удовлетворено, поскольку материалами дела подтверждено, что ответчиком не исполнена обязанность по внесению страховых платежей.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-27308/09 Требования о взыскании суммы недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование удовлетворены, поскольку анализ представленных доказательств подтверждает факт неисполнения ответчиком требования об уплате взыскиваемой суммы в установленный законодательством РФ срок, что подтверждается реестром поступления платежей от страхователей.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2009 по делу N А41-25496/09 Правомерность применения налоговых вычетов по НДС подтверждается налогоплательщиком путем представления в налоговый орган документов, предусмотренных НК РФ, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства и содержащих только достоверные сведения.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-25401/09 Если определенный в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ размер (ставка) процентов, уплачиваемых при просрочке исполнения денежного обязательства, явно несоразмерен последствиям просрочки исполнения денежного обязательства, суд, учитывая компенсационную природу процентов, применительно к статье 333 Гражданского кодекса РФ вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2009 по делу N А41-24562/08 Поскольку земельный участок относится к федеральной собственности, в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса РФ перевод земель из одной категории в другую в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, осуществляется Правительством Российской Федерации.

Решение Арбитражного суда Московской области от 12.11.2009 по делу N А41-23578/09 Заявление о признании незаконным отказа органа местного самоуправления в предоставлении заявителю в собственность земельного участка удовлетворено, так как заявитель является собственником объектов недвижимого имущества, расположенных на спорном земельном участке, и имеет право приобрести спорный земельный участок по льготной цене.