Решения, постановления, определения и приговоры апелляционных, федеральных арбитражных и прочих судов за 2008 год. Часть 181
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А65-10715/07 Поскольку ответчиком не исполнены обязательства по договору подряда, суд взыскал с ответчика сумму перечисленного истцом аванса, проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойку за нарушение срока выполнения работ. Довод ответчика о неисполнении договора по вине истца, который не предоставил необходимые для выполнения работ сведения, отклонен судом, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства обращения ответчика с просьбой о предоставлении необходимой документации.Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А65-10375/07 Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что она подана по истечении установленного законом срока и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-9752/06 Для применения вычетов по НДС налогоплательщик обязан доказать правомерность своих требований. При этом документы, представленные налогоплательщиком, в том числе и счет-фактура, должны отвечать установленным требованиям и содержать достоверные сведения об обстоятельствах, с которыми законодательство связывает правовые последствия.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-7944/05 Определение суда об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу подлежит отмене с передачей дела на новое рассмотрение, поскольку при утверждении мирового соглашения арбитражным судом не выяснена возможность нарушения данным мировым соглашением прав других лиц.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-597/07 Налогоплательщик правомерно отнес к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль, затраты на оплату питьевой воды для своих сотрудников, так как данные расходы направлены на обеспечение нормальных условий труда. Поскольку местным законодательным актом обязанность по исчислению, уплате и перечислению в бюджет налога на рекламу возложена на налогового агента, что не противоречит нормам федерального законодательства, то не имеется оснований для доначисления указанного налога налогоплательщику.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-2739/07 Поскольку заявитель подтвердил право на применение налоговой ставки по НДС в размере 0 процентов, отказ налогового органа в возмещении НДС неправомерен.
Определение ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-2630/07-6 Поскольку нарушения, допущенные при подаче кассационной жалобы и послужившие основанием для оставления жалобы без движения, не были устранены в установленный срок, суд возвратил кассационную жалобу на основании п. 4 ч. 1 ст. 281 АПК РФ. Устранение нарушений может быть признано осуществленным в срок только тогда, когда необходимые доказательства их устранения получены судом к названному в определении сроку. При этом именно заявитель кассационной жалобы должен учитывать почтовый пробег.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-24370/05-15-40 В соответствии со ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии. Поскольку тепловая энергия ответчиком принята, но не оплачена, суд правомерно удовлетворил иск о взыскании суммы долга.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-2031/07 Дело по иску о взыскании стоимости недопоставленной продукции и суммы штрафа, уплаченного истцом за задержку вагонов, передано на новое рассмотрение, поскольку судами первой и апелляционной инстанций не исследовались вопросы, связанные с хранением первым ответчиком вагонов с грузом до выдачи их истцу. Кроме того, не исследованы вопросы, связанные с соблюдением истцом правил приемки продукции по количеству, предусмотренных договором поставки и Инструкцией N П-6 от 15.06.1965.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-1903/07-20 Иск о признании решения общего собрания недействительным подлежит удовлетворению, если допущенные нарушения требований ФЗ "Об акционерных обществах", иных правовых актов или устава общества ущемляют права и законные интересы акционера, голосовавшего против этого решения или не участвовавшего в общем собрании акционеров.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-1577/07 Поскольку жалоба на акты антимонопольного органа подана обществом в пределах срока на внесудебное обжалование, установленного пунктом 2 статьи 57 ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд", заявление о признании недействительным решения о возвращении жалобы удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-14068/06-38 Дело об истребовании имущества из чужого незаконного владения и взыскании доходов, полученных в результате незаконного использования имущества, передано на новое рассмотрение, поскольку в нарушение требований закона суд констатировал факт истечения срока исковой давности, не дав какой-либо правовой оценки тому, когда истцу стало известно о нарушении его права.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-13235/06 В признании недействительным права собственности Российской Федерации на объекты недвижимости отказано, поскольку спорные здания являются частью памятника культурного наследия федерального значения и правомерно включены в реестр федерального имущества.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А57-12079/06-17 Дело по заявлению о возврате страховых взносов в виде фиксированного платежа на накопительную часть трудовой пенсии передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя требования заявителя, суд не учел, что взносы уплачивались непосредственно членом крестьянского хозяйства, а не крестьянским хозяйством, следовательно, последнее не вправе претендовать на их возврат.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-8612/2007 Установив факт осуществления ответчиком работ по строительству жилого дома без надлежащей документации - разрешения на строительство, суд удовлетворил заявление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.5 КоАП РФ. Довод ответчика о малозначительности правонарушения отклонен судом, поскольку данное правонарушение содержит существенную угрозу охраняемым общественным отношениям в области строительства и может создать неблагоприятные последствия.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-7925/07 Дело в части признания недействительным решения налогового органа по начислению налога на прибыль на не включенные внереализационные доходы в налогооблагаемую базу, начислению НДС, соответствующих пени и штрафа направить на новое рассмотрение, поскольку выводы в судебных актах по единовременным платежам претендентов на приобретение статуса адвоката не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-7082/2007 Поскольку основания исковых требований о признании недействительным договора уступки прав требования, заключенного между ответчиками, не предусмотрены действующим законодательством для признания сделки недействительной, а самостоятельно изменить заявленное основание иска арбитражный суд не вправе, в удовлетворении указанных исковых требований отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-6811/07-51 Поскольку заявитель не выполнил обязанность подтверждения обоснованности налогового вычета, которая лежала на нем, налоговый орган обоснованно не принял заявленный налоговый вычет.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-5052/2007 Лицо, владеющее векселем с бланковым индоссаментом, не обязано доказывать существование и действительность своих прав в отношении данного векселя.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-4232/2007 Поскольку спорный договор аренды расторгнут и в спорный период не действовал, истцом не доказано право на взыскание арендных платежей, в удовлетворении иска о взыскании задолженности по арендной плате в связи с несвоевременным возвратом арендованного оборудования отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-3674/07 В связи с невыполнением ответчиком условий договора подряда перечисленный истцом аванс является неосновательным обогащением и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-34843/2005 Арбитражный суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительным свидетельства о праве бессрочного пользования на земельный участок, поскольку он находится в собственности граждан, права которых зарегистрированы в установленном законом порядке.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-14694/2007-29 При наличии данных о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, в целях установления оснований для возбуждения уголовного дела начальником органа внутренних дел (органа милиции) или его заместителем выносится мотивированное постановление о назначении проверки, ревизии по установленной форме.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-14367/2007 При наличии данных о влекущем уголовную ответственность нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, в целях установления оснований для возбуждения уголовного дела начальником органа внутренних дел (органа милиции) или его заместителем выносится мотивированное постановление о назначении проверки, ревизии по установленной форме.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-13374/2006 Согласно статье 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных продавцом сумм НДС к вычету или возмещению. Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных пунктами 5 и 6 названной статьи, не может являться основанием для отказа в принятии налога к вычету.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-1168/07 Обществу доначислен налог на прибыль и авансовые платежи по доле прибыли, распределенной между участниками простого товарищества, поскольку договор о совместной деятельности нельзя считать заключенным ввиду отсутствия взноса средств в совместную деятельность одним из участников простого товарищества.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-11449/07 В соответствии с п. 8 ст. 149 и п. 2 ст. 162 НК РФ налогоплательщики при получении авансового платежа под предстоящую реализацию (по договорам купли-продажи) жилых домов, жилых помещений, а также долей в них и передаче доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации квартир на полученную сумму авансового платежа вправе не начислять НДС.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-10049/07-53 Вопрос о порядке исчисления срока подачи налогоплательщиком в суд заявления о возврате излишне уплаченного налога должен решаться с учетом того, что такое заявление должно быть подано в течение трех лет со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о факте излишне уплаченного налога.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А55-10048/07 Поскольку истец в полном объеме доказал свое право на применение налоговых вычетов и, кроме того, имеется вступивший в законную силу судебный акт о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возмещении НДС, требования об обязании налогового органа возместить в установленном порядке НДС, заявленный к возмещению в налоговой декларации по ставке 0%, удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А49-2611/06-143А/13 Само по себе представление полного пакета документов не влечет автоматического применения налогового вычета по налогу на добавленную стоимость, поскольку данное обстоятельство является лишь условием возможного права на применение налогового вычета.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А49-2547/06-255Б/10 Расчеты с кредитором по текущим платежам могут производиться путем уступки права требования, в этом случае положения статьи 140 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не применяются, поскольку указанная норма регулирует отношения по расчетам с конкурсными кредиторами.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-9902/06 Во взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности по долгам муниципального унитарного предприятия отказано, поскольку истцом не представлены доказательства каких-либо действий собственника имущества должника либо его обязательных указаний, которые вызвали банкротство предприятия.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-8257/07-С65 Дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении обществу НДС, налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафа направлено на новое рассмотрение, поскольку суд сделал вывод относительно осуществления обществом реальной хозяйственной деятельности с организациями без учета всех обстоятельств и доказательств, имеющихся в материалах дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-7679/07-С22 Дело по заявлению о признании незаконными действий органа местного самоуправления и обязании принять решение о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, передано на новое рассмотрение, поскольку явные противоречия в документах, представленных в деле, а также их неполная оценка привели к вынесению судебных актов с неполным исследованием всех обстоятельств по делу, что является основанием для отмены обжалуемых судебных актов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-6997/07 Налогоплательщик имеет право не вести раздельный учет сумм НДС, если в налоговом периоде доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-6321/07 В результате межевания земельного участка произошло разграничение находящихся в государственной собственности земель, фактически был разрешен вопрос о правах органа местного самоуправления в отношении земельного участка без установленной процедуры, в связи с чем действия управления Роснедвижимости по постановке земельного участка на государственный кадастровый учет, а также приказ указанного органа в части утверждения материалов межевания земельного участка признаны недействительными.
Определение ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-5446/06-С16 В соответствии с п. 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в том числе арбитражным судом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-5083/07-С45 Дело по заявлению о признании недействительным требования о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду направлено на новое рассмотрение, так как судом неполно исследованы все обстоятельства по делу и не дана правовая оценка самому оспариваемому требованию - не определено, каких платежей оно касается.
Определение ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-35066/05-С64 Заявленный отказ от кассационной жалобы закону не противоречит, права других лиц не нарушает и в силу части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражным судом кассационной инстанции принят, производство по делу прекращено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-17597/06-С60 Пунктом 2 ст. 387 НК РФ закреплено право на установление налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков при установлении налога нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Поскольку постановлением органа местного самоуправления (на основании которого принят закон субъекта) установлено предоставление налогоплательщику льготы по земельному налогу, начисление земельного налога произведено налоговым органом неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-15051/07 Постановление по делу о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за ненадлежащее оформление сопроводительных документов отменено, производство по делу прекращено вследствие малозначительности, поскольку суд принял во внимание отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, иных нарушений требований законодательства и наличие на момент проверки всех необходимых документов, подтверждающих легальность оборота реализуемой им алкогольной продукции.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А12-12594/07 Использование обществом с ограниченной ответственностью вместо контрольно-кассовой техники автомата по приему платежей, представляющего собой программно-технический комплекс, соответствующий требования ГОСТа, не образует состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5. КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А06-687/07 Арбитражный суд, установив, что должник отвечает признакам отсутствующего должника и что отсутствие у последнего какого-либо имущества не позволяет покрыть расходы по делу о банкротстве, а также полностью или частично удовлетворить требования уполномоченного органа, являющегося единственным выявленным в ходе процедуры наблюдения кредитором, прекратил производство по делу о признании должника несостоятельным (банкротом).
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А06-4224/2007-24 Поскольку администратором поступлений в бюджеты Российской Федерации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование является Федеральная налоговая служба, отказ налогового органа произвести зачет излишне уплаченных страховых взносов является незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 07.02.2008 по делу N А06-2794/07 Временный ввоз транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации с полным освобождением от уплаты таможенных платежей допускается лишь при условии, если транспортное средство зарегистрировано за иностранным лицом и (или) на территории иностранного государства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А65-5623/07 После истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и с этого момента не подлежат начислению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А65-26011/2007-СА3-44 В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А65-19129/07 Валютные операции между резидентами и нерезидентами непосредственно не относятся к числу запрещенных валютных операций или операций, в отношении которых установлены какие-либо ограничения. Валютное законодательство прямо не обязывает нерезидентов обращаться в уполномоченные банки и открывать на территории Российской Федерации банковские счета в валюте Российской Федерации, в том числе с целью получения заработной платы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А57-4159/07-22 Вычет, заявленный в налоговой декларации, не влечет для налогоплательщика правовых последствий в виде возмещения из бюджета НДС. Поскольку у общества отсутствует обязанность по уплате НДС при осуществлении операций по реализации лома и отходов черных металлов, то уменьшение НДС на сумму налоговых вычетов не порождает негативных правовых последствий для бюджета в виде неуплаты налога.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А57-3866/07 Существенными условиями договора о залоге являются предмет залога и его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условие о том, у какой из сторон (залогодателя или залогодержателя) находится заложенное имущество (п. 1 ст. 339 ГК РФ). Если сторонами не достигнуто соглашение хотя бы по одному из названных условий либо соответствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А57-11858/06-7 Дело об обжаловании решений налогового органа передано на новое рассмотрение, поскольку требования заявителя о признании незаконными первого решения в части начисления сумм пени и штрафа и второго в части взыскания сумм штрафов оставлены судом по существу без рассмотрения, хотя последнее решение является самостоятельным ненормативным правовым актом и его законность должна была быть проверена судом в связи с заявленными требованиями.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А55-8073/07 Поскольку материалами дела подтверждается факт невозможности определения таможенной стоимости товара методами, предшествующими резервному, в удовлетворении исковых требований о признании незаконными действий таможенного органа по корректировке таможенной стоимости товаров, ввезенных истцом, и решения по определению таможенной стоимости товаров по резервному методу отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А55-6796/2007-53 Если арендодатель не осуществляет реализацию коммунальных услуг и не имеет, соответственно, выручки от этой операции, то сумма возмещения коммунальных расходов не является объектом обложения НДС и, соответственно, общество не вправе включать в состав налоговых вычетов НДС, уплаченные арендодателю в составе суммы компенсации затрат по оплате коммунальных услуг.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А55-6127/2007 В соответствии с пунктом 3.1.5 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Минтопэнерго РФ от 12.09.1995 N Вк-4936, узел учета тепловой энергии и параметров теплоносителя оборудуется на принадлежащем потребителю тепловом пункте, максимально приближенном к головным задвижкам. При отсутствии учета тепловой энергии объем определяется в соответствии с установленными нормативами на дом определенной группы, независимо от наличия у жителей индивидуальных приборов учета.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А55-5517/07 Авансовые платежи являются собственностью внесшего их лица. Таможенные органы не наделены правом на списание неизрасходованных авансовых платежей в федеральный бюджет, истечение трехгодичного срока возврата авансовых платежей со дня их внесения на счет таможенного органа не изменяет правовой режим денежных средств, не является основанием прекращения права собственности на них и не препятствует распоряжению ими другими способами, в частности путем подачи таможенной декларации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А55-4518/07 Ввиду представления предпринимателем недостоверных сведений, касающихся года выпуска транспортного средства, приведших к определению неверного кода товара, ввезенного на территорию Российской Федерации, требования таможенного органа о взыскании доначисленных таможенных платежей, определенных в соответствии с подлежащим применению кодом ТН ВЭД, являются правомерными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А55-4272/2007-12 Согласно п. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Определение ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А55-17317/2007 Обжалование определения арбитражного суда о принятии искового заявления к производству действующим законодательством не предусмотрено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А55-14085/07 Ответственность на основании пункта 1 статьи 122 НК РФ наступает только в случае неуплаты или неполной уплаты налога на прибыль по результатам налогового периода.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А55-12336/07 Неправильная квалификация совершенного правонарушения является безусловным основанием для отказа в удовлетворении требования о привлечении к административной ответственности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А49-4079/07 Неприменение юридическим лицом ККМ при осуществлении наличных денежных расчетов вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работником не является обстоятельством, освобождающим юридическое лицо от ответственности за административное правонарушение по ст. 14.5 КоАП РФ. Названное правонарушение посягает на установленный порядок общественных отношений в сфере торговли и финансов, правила государственной разрешительной системы и не может быть признано малозначительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А49-2845/07 Поскольку заявителем не представлено доказательств, подтверждающих осуществление реальных затрат на приобретение и оплату товара у поставщика, решение налогового органа в части начисления налогоплательщику НДС, НДФЛ, а также ЕСН соответствует НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А12-9076/07 Дело о признании недействительным решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ и по п. 1 ст. 126 НК РФ и предложении уплатить НДС и пени направлено на новое рассмотрение, поскольку суд без исследования имеющихся в материалах дела первичных документов и их надлежащей правовой оценки необоснованно подтвердил право налогоплательщика на налоговый вычет.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А12-15818/07-С19 Постановление о привлечении общества к административной ответственности по статье 7.1 КоАП РФ признано незаконным и отменено, поскольку порядок привлечения к ответственности административным органом нарушен в части составления протокола об административном правонарушении.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А12-15249/07 Реклама банковских, страховых и иных услуг не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которые понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа.
Постановление ФАС Поволжского округа от 06.02.2008 по делу N А12-10691/07 Решение антимонопольного органа в части признания рекламы ненадлежащей является законным, поскольку реклама, размещенная заявителем в средствах массовой информации, содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А72-5367/07-11/296 С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника. Это положение применяется как к требованиям, подлежащим включению в реестр требований кредиторов, так и к текущим требованиям, возникшим до открытия конкурсного производства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А72-4059/07-10/208 Судом установлено, что ответчик, выдавая кадастровый план земельного участка с указанием на лиц - правообладателей, действовал в рамках своих полномочий, предоставленных ему действующим законодательством, следовательно, в удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия должностных лиц ответчика, выразившегося в отказе в выдаче кадастрового плана земельного участка без указания в нем правообладателей - физических лиц, отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А72-3940/07 Экономическая обоснованность расходов, понесенных налогоплательщиком, определяется не фактическим получением им прибыли в конкретном налоговом периоде, а направленностью произведенных расходов на получение прибыли.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А72-3653/07 Статья 242.4 Бюджетного кодекса РФ предусматривает порядок исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета субъекта РФ по денежным обязательствам бюджетных учреждений субъекта РФ. Основанием для возвращения исполнительного документа без исполнения является невозможность идентифицировать указанное в исполнительном документе лицо в качестве взыскателя и получателя бюджетных средств.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А72-3650/07 Поскольку решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика не препятствовали последнему выполнять обязанность по перечислению в бюджет удержанного НДФЛ, в удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части начисления пени по НДФЛ отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А72-3564/07-18/155 Учитывая факт просрочки исполнения денежного обязательства по договору возмездного оказания услуг и требования ст. 314 ГК РФ, суд взыскал с ответчика проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ.
Определение ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А72-2876/2005 В связи с тем, что определение о возвращении апелляционной жалобы отменено и дело направлено в апелляционный суд для разрешения вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, производство по кассационной жалобе на указанное определение апелляционной инстанции подлежит прекращению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А72-1013/07 Поскольку у продавца доли недвижимого имущества договор аренды земельного участка признан незаключенным, у покупателя недвижимого имущества также не возникло права аренды доли этого земельного участка и, следовательно, не возникло неосновательного обогащения в виде сэкономленной арендной платы, исчисленной исходя из указанного размера земельного участка.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-5564/07 Поскольку заявителем представлены все документы, соответствующие требованиям статей 164, 165, 176 НК РФ, данные документы являются основанием для возмещения НДС и подтверждают факт совершения налогоплательщиком реальных хозяйственных операций, отказ налогового органа в возмещении НДС неправомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-3953/2007 В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ заявление о признании незаконными действий должностных лиц государственных органов может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении ее прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд сослался на пропуск указанного срока и отсутствие оснований для его восстановления.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-28667/06-СА2-11 По общему правилу, установленному п. 1 ст. 172 НК РФ, вычету подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг) на территории РФ, после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг). Для получения налогового вычета необходима совокупность трех условий: наличие счетов-фактур, документов, подтверждающих фактическую уплату НДС, а также принятие указанных товаров (работ, услуг) на учет.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-25209/06 Суд, установив факты заключения сторонами договора имущественного страхования автотранспортного средства, наступления страхового случая и размер стоимости ущерба экспертным путем, правомерно удовлетворил иск о взыскании страхового возмещения и взыскал проценты за пользование чужими денежными средствами.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-20898/2006-СГ3-15 Поскольку предпринимателем по договору был приобретен сборно-разборный павильон, не относящийся к объектам недвижимого имущества, требования же по делу предъявлены о признании права собственности на объект недвижимого имущества, судом правомерно не найдено правовых оснований для удовлетворения предъявленных требований о признании права собственности на указанный объект.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-20551/2007-СГ2-6 Поскольку отношения сторон по договору аренды на момент рассмотрения спора правомерно признаны прекращенными, при этом условия договора исполнены, обязательства ответчика по внесению гарантийного взноса и уплаты неустойки отсутствуют.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-19109/07 Поскольку налоговым органом не представлено доказательств недобросовестности налогоплательщика при реализации последним права на применение налоговых вычетов, решение налогового органа в части доначисления налогоплательщику НДС является незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-1727/2007-СГ1-18 В случаях, когда учредителем (участником) хозяйственного общества, созданного и зарегистрированного до 08.12.1994, выступал государственный орган или орган местного самоуправления, после введения в действие ГК РФ его учредителем (участником) признается соответственно Российская Федерация или муниципальное образование.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-16905/2007-СА3-48 Согласно статье 15.1 КоАП РФ нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в неоприходовании в кассу денежной наличности, влечет наложение административного штрафа. Поскольку состав данного административного правонарушения является формальным, то незначительность неоприходованной суммы не свидетельствует о малозначительности совершенного правонарушения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-15782/07-СА2-41 Поскольку при отсутствии у налогоплательщика раздельного учета суммы НДС вычету не подлежат и в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, не включаются, заявитель, который не вел раздельного учета по ЕНВД и по общему режиму налогообложения, не мог воспользоваться правом на вычет НДС.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-14141/07 Отклоняя довод ответчика об уменьшении суммы пени, суд правомерно исходил из того, что фактически задолженность ответчика перед истцом сложилась за весь отопительный сезон, до обращения истцом в суд ответчик не принимал мер к погашению задолженности, а также ответчик и ранее допускал просрочки платежей по договору, следовательно, взыскание пеней в заявленной сумме правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-1394/07 Дело о признании недействительным решения налогового органа о взыскании с общества налоговых санкций по п. 2 ст. 119 и п. 1 ст. 122 НК РФ направлено на новое рассмотрение, поскольку доводы налогоплательщика о том, что им применялась в спорный период общая система налогообложения, не были предметом рассмотрения в судах первой и апелляционной инстанций.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-13694/2007 В соответствии со статьей 172 НК РФ по истечении трехлетнего срока после окончания соответствующего налогового периода налогоплательщик утрачивает право на возмещение налога из бюджета.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-13282/07 Привлечение общества к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ суд признал правомерным, поскольку у общества отсутствовала печать к товарно-транспортной накладной в разделе "Б" справки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-1241/07-СГ4-26 В ходе конкурсного производства были предприняты исчерпывающие меры к поиску имущества должника и установлено отсутствие денежных средств и имущества, в связи с чем суд правомерно завершил конкурсное производство.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-1206/2007-СА3-47 Нарушение контрагентами порядка регистрации ККТ не может служить основанием для непринятия в качестве расходов, уменьшающую налоговую базу по упрощенной системе налогообложения, фактически произведенных налогоплательщиком затрат.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-11959/07 Поскольку налогоплательщик перешел на упрощенную систему налогообложения, а в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ организации, применяющие данный налоговый режим, не являются плательщиками НДС, суд признал недействительным решение налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неуплату НДС, непредставление налоговой декларации по названному налогу и в части начисления пени по статье 75 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-11270/07-37 Налоговые органы вправе проводить налоговые проверки в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, которым предусмотрен порядок и формы налогового контроля, проводимого должностными лицами налогового органа, и регламент проведения камеральных и выездных налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-10119/07 Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование арендованным имуществом. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должник обязан уплатить кредитору денежную сумму - неустойку (штраф, пени).
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-10117/2007-СГ2-4 Отклонив довод ответчика об ошибочном порядке исчисления истцом неустойки за несвоевременную уплату лизинговых платежей, суд взыскал с ответчика пени в размере, рассчитанном в соответствии с договором, так как при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А65-10095/07 В удовлетворении заявления о признании постановлений налогового органа о взыскании задолженности по налогам и сборам за счет имущества и справок к ним незаконными и не подлежащими исполнению отказано в связи с пропуском заявителем срока, предусмотренного частью 4 статьи 198 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А57-603/07-10-7 Для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, физическим показателем в целях исчисления ЕНВД является площадь торгового зала (в квадратных метрах) и базовая доходность в месяц. В силу ст. 346.27 НК РФ площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание покупателей, не относится к площади торгового зала.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А57-5741/07-6 Распространение рекламы на транспортных средствах и с их использованием ФЗ "О рекламе" не запрещено. Ограничения, установленные ст. 20 названного Закона, заключаются в запрете использования транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций. Эксплуатация оборудования, установленного на транспортном средстве и непосредственно не связанного с участием транспортного средства в дорожном движении, не является использованием транспортного средства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А57-5312/06 Поскольку в период вынесения оспариваемых постановлений орган местного самоуправления был правомочен осуществлять распоряжение земельными участками, в удовлетворении заявления о признании недействительными постановлений органа местного самоуправления по распоряжению земельными участками отказано. Кроме того, заявителем пропущен установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ срок на подачу заявления.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А57-4953/07-32 Заявление уполномоченного органа о признании должника несостоятельным (банкротом) возвращено на том основании, что заявитель не представил доказательства невозможности исключения недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в административном порядке, а также обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А57-3520/2007-9 В требовании налогового органа об уплате пеней должны быть указаны не только суммы недоимки по конкретным налогам и сроки их уплаты, но и период, за который начисляются пени, ставка пени.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А57-15314/06-4-13 Удовлетворяя требования о взыскании долга, суд исходил из того, что признание договора строительного подряда незаключенным не освобождает заказчика от оплаты выполненных работ, так как он их принял от подрядчика и пользуется результатом. Ходатайство о проведении строительно-технической экспертизы отклонено судом, поскольку некачественное выполнение подрядчиком работ может быть предметом доказывания в рамках самостоятельного судебного спора при заявлении соответствующего иска.
Определение ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А57-12283/06-19 Определение арбитражного суда о разъяснении постановления суда кассационной инстанции подлежит отмене, вопрос о рассмотрении заявления о разъяснении постановления направлен на новое рассмотрение, поскольку в резолютивной части определения не указан вывод суда по вопросу разъяснения решения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-9557/07 За задержку принадлежащих перевозчику вагонов, контейнеров под погрузкой, выгрузкой в местах необщего пользования более чем на 24 часа сверх технологических сроков оборота вагонов, контейнеров, установленных договором, наступает ответственность владельцев путей, предусмотренная статьями 99, 100, 101 Устава железнодорожного транспорта РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-9301/07 При наличии на грузовых таможенных декларациях отметок о вывозе товара за пределы таможенной территории Российской Федерации некачественность копий в незначительной части товаросопроводительных документов не может служить основанием для признания неправомерным применения налоговой ставки 0 процентов по НДС.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-9094/07-40 Согласно п. 2 Постановления от 08.10.1998 N 13/14 "О практике применения положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами" проценты начисляются до момента фактического исполнения денежного обязательства, определяемого исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений ст. 316 ГК РФ о месте исполнения денежного обязательства, если иное не установлено законом либо соглашением сторон.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-8810/07 Основанием для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции является нарушение или неправильное применение норм процессуального права. Суд апелляционной инстанции вправе устранить указанные нарушения, несмотря на то, что они не перечислены в части 4 статьи 270 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-8710/2007 Поскольку заявитель не является ни юридическим лицом, ни индивидуальным предпринимателем, производство по делу по заявлению о признании решения налогового органа недействительным в силу ст. 150 АПК РФ подлежит прекращению ввиду неподведомственности спора арбитражному суду
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-8352/2007-47 В удовлетворении иска о взыскании суммы убытков, возникших в результате невыполнения ответчиком гарантийных обязательств, отказано, поскольку суд пришел к выводу, что доводы истца о выполнении ответчиком работ ненадлежащего качества безосновательны.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-7142/07-43 Поскольку общество ведет раздельный учет расходов по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС, в результате чего по приобретенным товарам (работам, услугам) имеется реальная возможность определения их прямого использования при совершении облагаемых операций, а учет сумм НДС, предъявленных продавцами указанных товаров, производится в соответствии с абзацем 3 п. 4 ст. 170 НК РФ - они принимаются к вычету в полном объеме.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-6242/2007-21 Поскольку договор простого товарищества признан недействительным в силу ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации как не соответствующий ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации, в удовлетворении иска о признании права пользования земельным участком отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-5200/07 Рассмотрение заявлений собственников объектов недвижимости о приобретении земельных участков в собственность для исполнительных органов государственной власти является обязательным. В случаях, когда соответствующий исполнительный орган государственной власти не направляет заявителю проект договора купли-продажи земельного участка, последний может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании действий (бездействия) этого органа незаконными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-475/07-46 В силу пункта 3 части 1 статьи 264 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что жалоба подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного в названном Кодексе, и в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-4427/07 Учитывая, что реконструкция объекта была произведена за счет собственных средств истца на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, при этом сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан, суд удовлетворил исковые требования о признании права собственности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-2948/2007 Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-2288/07 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода признается необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и что ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-1909/2007 Решение о привлечении к налоговой ответственности за неполную уплату земельного налога признано недействительным, поскольку налоговым органом доказательств нахождения территории спорного земельного участка в границах населенного пункта не представлено, следовательно, применение при исчислении суммы налога ставок налога на землю по населенным пунктам, входящим в границы муниципального образования, установленных постановлением органа местного самоуправления, неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-1711/07 Налоговые агенты перечисляют в бюджет только удержанный из доходов налогоплательщика налог, а если налог не удержан, то подлежащий уплате налогоплательщиком в бюджет налог за счет средств налогового агента не допускается, в связи с чем решение налогового органа о доначислении налога на доходы физических лиц является неправомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-14340/2007 Продажа товаров в организациях торговли либо в иных организациях, осуществляющих реализацию товаров, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин влечет наложение административного штрафа. Полномочия налоговых органов по осуществлению проверок выдачи кассовых чеков организациями и индивидуальными предпринимателями основаны на федеральном законе.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-11517/07-51 Отказывая в привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, суд указал, что представленные налоговым органом в обоснование заявленных требований копия протокола и копии документов не могут считаться надлежащими доказательствами по данному делу, поскольку законом предусмотрено представление подлинника протокола об административном правонарушении. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения ответчика о дате и времени составления протокола.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-10697/07 В соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ (в редакции, действовавшей в спорный период) организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета НДС и налога с продаж не превысила в совокупности один миллион рублей.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А55-10245/2007 Поскольку строительство спорных объектов недвижимого имущества осуществлено с соблюдением установленных законодательством обязательных норм и правил, их дальнейшая эксплуатация не создает угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает прав и законных интересов других лиц и соответствует материалам дела и установленным обстоятельствам, исковое требование о признании права собственности удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А49-4731/2007-204А/16 Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), эти документы (информацию). Отказ лица от представления запрашиваемых документов или непредставление их в установленные сроки признаются налоговым правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную статьей 129.1 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А49-1033/07 Поскольку факты экспорта, уплаты НДС поставщикам товаров (работ, услуг), принятия к учету товаров и получения оплаты по экспортной операции подтверждаются материалами дела и не оспариваются налоговым органом, у последнего отсутствовали правовые основания для отказа налогоплательщику в подтверждении налоговой ставки 0 процентов по экспортной операции и для отказа в возмещении налогового вычета.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05 - 12.02.2008 по делу N А12-9243/07 Дело по заявлению о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями судебного пристава-исполнителя по списанию денежных средств с расчетного счета истца, прекращено правомерно как не подлежащее рассмотрению в арбитражном суде, в данном случае заявление должника об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя подведомственно суду общей юрисдикции.
Определение ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-8962/07-С28 Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, подавшего ее, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-8152/2000 В удовлетворении заявления о восстановлении пропущенного срока для предъявления к исполнению исполнительного листа о частичном взыскании суммы задолженности, срок исполнения по которой истек, отказано, так как отсутствуют уважительные причины пропуска срока, в части восстановления срока по взысканию оставшейся суммы задолженности производство по делу прекращено, так как на день обращения истца с указанным заявлением установленный законом срок не был пропущен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-7647/07-С64 Исковые требования в части признания дополнительного соглашения к договору поставки недействительным удовлетворены правомерно, так как указанное соглашение было подписано лицом, не имеющим полномочия на совершение данной сделки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-6422/07-С68/5/11 Поскольку факт поставки, объем поставки, тарифы и сумма долга за поставку тепловой энергии ответчиком не оспорены, арбитражный суд правомерно удовлетворил иск о взыскании долга и процентов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-5377/07 Условие взыскания налога за счет имущества налогоплательщика предусматривает отсутствие денежных средств на счетах налогоплательщика или отсутствие информации о счетах налогоплательщика. Налоговый орган в соответствии со ст. 47 НК РФ вправе обратить взыскание налога за счет имущества налогоплательщика - организации в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со ст. 46 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-4220/2007 Поскольку между заявителем и заинтересованным лицом в отношении имущества, установление факта владения и пользования которым является предметом судебного разбирательства, возник спор о праве на данное недвижимое имущество, который может быть разрешен только в исковом порядке, заявление об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом на праве собственности подлежит оставлению без рассмотрения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-16012/07 В постановлении о привлечении к административной ответственности в качестве лица, рассмотревшего дело, указано должностное лицо, которое фактически не рассматривало дело об административном правонарушении, что свидетельствует о существенном процессуальном нарушении при производстве по административному делу, в связи с чем заявление о признании недействительным постановления налогового органа о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-13809/07-С22 Нормативными актами ЦБ РФ такие документы, как справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, справка о расчетах через счета за рубежом, справка о поступлении валюты РФ не отнесены к категории документов, являющихся формами учета и отчетности по валютным операциям. Следовательно, несвоевременное представление обществом в уполномоченный банк справки о поступлении валюты РФ не образует состава правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-13670/07 Поскольку доказательством надлежащего извещения законного представителя юридического лица о составлении протокола об административном правонарушении может служить лишь выданная им доверенность на участие в конкретном административном деле и наличие общей доверенности не является доказательством надлежащего извещения о времени и месте составления протокола по делу об административном правонарушении, постановление о привлечении заявителя к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ признано незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-12994/07 Заявление об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 15.19 КоАП РФ удовлетворено правомерно, поскольку административным органом был пропущен установленный законом двухмесячный срок привлечения к административной ответственности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-12902/07 Согласно ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-11915/06-С30 Поскольку истцом не представлено доказательств нарушения установленного порядка выхода учредителя из состава членов некоммерческой организации, в удовлетворении иска о признании недействительными решений общего собрания учредителей отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-11508/2007-С36 Неотражение поставщиком сумм налога на добавленную стоимость в налоговой отчетности не является достаточным основанием для вывода о недобросовестности самого налогоплательщика, предъявившего к вычету налог на добавленную стоимость, уплаченный по сделкам с данным поставщиком.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А12-10720/07-С60 Поскольку требования налогового органа об уплате налогов и пеней выставлены на основании решений, впоследствии признанных судом недействительными, заявление налогоплательщика о начислении в соответствии со ст. 79 НК РФ процентов на сумму налогов, перечисленных на основании названных требований, удовлетворено. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А06-6140/07-4 Дело по заявлению о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ за нарушение правил обязательной сертификации передано на новое рассмотрение, поскольку рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А06-5781/2007-19 Дело об оспаривании постановления налогового органа о привлечении общества к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ направлено на новое рассмотрение, поскольку факт наличия в действиях общества состава правонарушения не оспаривается заявителем.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А06-5153/07 Неисполнение юридическим лицом требований Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работником не является обстоятельством, освобождающим само юридическое лицо от ответственности, установленной ст. 14.5 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А06-5145/2007 Постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ признано незаконным и отменено в связи с отсутствием доказательств события административного правонарушения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А06-3629/07-9 Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А06-2376/07 Дело об обжаловании решений о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции передано на новое рассмотрение, поскольку суд, удовлетворяя заявленные требования со ссылкой на недоказанность факта нарушения заявителем лицензионных требований, не дал оценки вступившему в законную силу судебному акту, которым установлен факт привлечения работника заявителя к административной ответственности в связи с отсутствием медицинской книжки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.02.2008 по делу N А65-36922/05 Поскольку к моменту обращения истца с иском в арбитражный суд осужденные граждане не исполняли свои должностные обязанности в связи с возбуждением в отношении них уголовного преследования и участие в судебном процессе по делу не принимали, суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований, предусмотренных п. 3 ст. 311 АПК РФ, для пересмотра судебного акта.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.02.2008 по делу N А65-3192/07 Суд отказал страховой компании во взыскании убытков, вызванных выплатой страхового возмещения по договору добровольного страхования транспортного средства, поскольку истцом не представлены доказательства необходимости замены запасных частей, не указанных в акте осмотра поврежденного автомобиля.
Определение ФАС Поволжского округа от 04.02.2008 по делу N А65-10695/2007 Поскольку ликвидация ответчика, являющегося стороной по делу, произошла после рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций, арбитражный суд кассационной инстанции прекратил производство по кассационной жалобе на основании п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.02.2008 по делу N А55-9347/07 Поскольку истцом в качестве ответчика по данному делу определено лицо, право которого на объект недвижимости зарегистрировано на основании судебного акта арбитражного суда, то правовых оснований для удовлетворения исковых требований к ответчику о признании недействительным зарегистрированного права собственности на объект недвижимости не имелось, в связи с чем в удовлетворении иска отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.02.2008 по делу N А55-91/2007-24 Дело о взыскании задолженности за услуги по очистке и перекачке стоков и о взыскании пени направлено на новое рассмотрение, поскольку вывод суда относительно того, что истец не направлял в адрес ответчика оферту с предложением внести изменения в действующий договор, сделан без оценки имеющихся доказательств, представленный истцом расчет не оценен, не применены подлежащие применению положения статей 424, 426 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.02.2008 по делу N А55-4254/07-21 Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения, полученной ответчиком в качестве платы за использование нежилых помещений, направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо исследовать доказательства, подтверждающие факт передачи нежилых помещений в пользование предпринимателя, оценить обстоятельства пользования имуществом по договору аренды до его подписания, установить общий объем внесенных предпринимателем платежей.
Постановление ФАС Поволжского округа от 04.02.2008 по делу N А06-6936/06 Во взыскании стоимости оказанных услуг отказано, поскольку услуга инициирования вызова является составной частью услуг по пропуску трафика, цена на которые была согласована сторонами. Последующее изменение законодательства и установление предельной цены на отдельные оказываемые истцом услуги без указания уполномоченного органа о распространении его на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров, само по себе не влечет изменения прав и обязанностей сторон по заключенному договору.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А65-6673/2007 Поскольку заявитель полностью выполнил условия применения налогового вычета, доказательств наличия каких-либо взаимоотношений между заявителем и его поставщиком, преследующих цель получения налоговой выгоды и незаконного возмещения налога из бюджета налоговым органом не представлено, отказ в применении налоговых вычетов по НДС и доначисление налога неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А65-28098/06 Поскольку действующим законодательством не предусмотрено право налоговых органов на проведение выездных налоговых проверок в отношении кредитной организации по вопросам исполнения решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков в банке, исковые требования о признании недействительным решения налогового органа о привлечении истца к налоговой ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А65-26526/2006 Судами установлено, что предприниматель подтвердил ведение раздельного учета операций, облагаемых НДС (оптовая торговля) и не облагаемых НДС (розничная продажа), в связи с чем доначисление налоговым органом НДС, пени и штрафа неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А65-24250/07 Дело по заявлению о признании постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ недействительным направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо учесть, что изменения, внесенные во внешнеэкономический контракт путем заключения дополнительного соглашения, распространяются только на те отношения, которые возникли после его подписания.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А65-13140/2007-СГ2-4 Поскольку при определении кадастровой стоимости земельных участков законодатель уже применил коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка, и повторное применение коэффициента при определении размера подлежащей внесению платы за фактическое пользование земельным участком незаконно, исковое требование о признании незаконным применения исполнительным комитетом повышающего коэффициента к базовым ставкам арендных платежей удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А55-8806/2007 Налоговый кодекс РФ не предусматривает права налогового органа направлять требование об уплате налога с указанием итоговых сумм (сальдо) на дату направления требования, так как обязанность по уплате налога в определенной сумме возникает на основании декларации, а не на основании внутренних документов налогового органа по ведению учета начисленных и поступивших платежей. Названное требование направляется налогоплательщику за каждый налоговый период отдельно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А55-2612/07 Поскольку при исчислении налога на прибыль налоговый орган в нарушение действующего законодательства определил доход заявителя без исключения суммы НДС, уплаченной им поставщикам, заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления налога на прибыль, штрафа и пени удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А55-2579/2007 Общество, являясь плательщиком земельного налога в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ, не представило налоговые декларации в установленный срок, поэтому привлечение заявителя к налоговой ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 119 НК РФ, является правомерным, также подлежат уплате налог на землю, пени и штраф за несвоевременную уплату обществом налога на землю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А55-14277/07 В случае использования организацией или индивидуальным предпринимателем вместо контрольно-кассовой машины иных указанных в Законе от 22.05.2003 N 54-ФЗ видов контрольно-кассовой техники названные лица не могут быть привлечены к ответственности за неприменение контрольно-кассовой машины.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А55-13803/07 Установив, что водитель, допустивший правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.5 КоАП РФ, не состоит в трудовых отношениях с заявителем, суд пришел к правильному выводу о том, что заявитель не является субъектом указанного правонарушения, и признал незаконным постановление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5. КоАП РФ, за неприменение ККМ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А55-13269/07-51 Отказывая в привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, суд исходил из того, что юридическое лицо привлечено к ответственности не за отсутствие документов, свидетельствующих о легальности алкогольной продукции, а за предъявление проверяющему справок, в разделе "Б" которых отсутствовала подпись и печать собственника товара, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 3 названной статьи КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А49-5364/2007 Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявитель был надлежащим образом извещении о времени и месте составления в отношении него протокола об административном правонарушении, суд правомерно, несмотря на наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.5. КоАП РФ, признал оспариваемое постановление о привлечении к административной ответственности незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А12-5951/07-С25 Дело о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, поскольку фактически суд поставил в преимущественное положение ответчика перед истцом, принимая его возражения о недоказанности заявленных требований.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А12-17796/06 Арбитражный суд апелляционной инстанции правомерно отменил определение суда о прекращении производства по делу в части отказа в признании недействительным и не подлежащим исполнению акта документальной проверки органа Пенсионного фонда РФ и передал дело на новое рассмотрение, поскольку вывод суда о неподведомственности данного спора арбитражному суду не соответствует нормам права.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А06-2757/07-18 Поскольку таможенный орган без надлежащего обоснования отнес экспортированный товар к иному коду ТН ВЭД, доначисление таможенных платежей в отношении спорного товара является неправомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А06-1532/2007 Заявитель не является стороной исполнительного производства, поэтому он не может обратиться с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, поскольку в соответствии с положениями п. 1 ст. 90 ФЗ "Об исполнительном производстве" жалоба на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного документа, выданного арбитражным судом, может быть подана только взыскателем или должником в десятидневный срок со дня совершения действия.
Постановление ФАС Поволжского округа от 01.02.2008 по делу N А06-1001/06 Дело по иску о взыскании неустойки по договору финансирования обязательного медицинского страхования передано на новое рассмотрение, поскольку судом не дана оценка тому, что замена стороны в обязательстве по договорам страхования, отношения по которым не урегулированы (передача страхового портфеля), невозможна без одновременной замены стороны в обязательстве по договорам финансирования.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А72-2932/07 Арбитражный суд исходя из положений ст. ст. 309, 779 ГК РФ правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании долга по договорам, поскольку факт оказания истцом услуг подтвержден материалами дела и истцом выполнен предусмотренный условиями договоров досудебный порядок урегулирования спора.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А72-2913/07 Согласно п. 4 ст. 79 НК РФ сумма излишне взысканного налога возвращается с начисленными на нее процентами за счет общих поступлений в бюджет, в который была зачислена сумма излишне взысканного налога.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А72-1155/07 Поскольку истцом в нарушение статей 65, 66 АПК РФ не представлены доказательства, свидетельствующие о перерыве течения срока исковой давности в силу ст. 203 ГК РФ, в удовлетворении иска о взыскании задолженности по договору долгосрочных инвестиций в строительство жилых микрорайонов и процентов отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А72-10633/05-19/67-Б В случае отстранения арбитражного управляющего арбитражным судом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей вознаграждение арбитражному управляющему может не выплачиваться.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-9707/2007-СГ1-18 Оплата за питьевую воду, полученную теплоснабжающей организацией (которой является истец) для централизованного горячего водоснабжения и на собственные нужды, производится за весь фактически полученный объем питьевой воды, определяемый по показаниям средств измерений, теплоснабжающая организация оплачивает также сброс собственных сточных вод в систему канализации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-9479/2007-СГ2-4 В признании недействительными договора аренды земельных участков и государственной регистрации этого договора отказано, поскольку оспариваемая сделка соответствует закону.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-8716/2007-СА3-38 Согласно ст. 9 ФЗ "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель обязан принять к исполнению исполнительный документ и возбудить исполнительное производство, если не истек срок предъявления исполнительного документа к исполнению и данный документ соответствует требованиям, предусмотренным законом. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-794/07 Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-7462/2007 Определение арбитражного суда о возвращении апелляционной жалобы по мотиву неустранения в установленный срок обстоятельств, послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, отменено, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие направление арбитражным судом и вручение заявителю определения об оставлении апелляционной жалобы без движения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-6060/07-СГ5-28 Поскольку обнаруженные недостатки поставленного товара не являются существенными, оснований для возврата его стоимости не имеется, в удовлетворении иска о взыскании стоимости оплаченного товара по договору и расходов по хранению оборудования отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-4737/2007-СА2-22 Поскольку деятельность по ведению реестра акционеров является услугой и в связи с этим не подпадает под действие пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ и подлежит обложению НДС на основании ст. 146 НК РФ, у налогового органа отсутствовали основания для отказа в возмещении НДС.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-4152/07 Поскольку результаты кадастровой оценки земель поселений субъекта РФ утверждены компетентным органом в пределах его полномочий и с соблюдением процедуры, установленной Земельным кодексом РФ, земельным кодексом субъекта РФ и правилами проведения государственной кадастровой оценки земель, в удовлетворении заявления о признании недействительными расчетов государственной кадастровой оценки и внесении в Государственный земельный кадастр сведений о кадастровой стоимости земель отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-41028/2005-СГ1-5 Арбитражный суд, установив проведение собрания акционеров с соблюдением установленного ФЗ "Об акционерных обществах" порядка, отказал в удовлетворении иска о признании недействительными решений общего собрания акционеров ЗАО.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-3630/07 Своевременное принятие решения о возврате НДС, подлежащего возмещению на основании соответствующего заявления налогоплательщика при отсутствии у него недоимки, является обязанностью налогового органа, обеспечивающей право налогоплательщика на своевременный возврат НДС. Нарушение прав налогоплательщика влечет ответственность, предусмотренную ст. 176 НК РФ, в виде выплаты процентов, начисленных на сумму, подлежащую возврату, исходя из ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-27959/2006 Поскольку договор поручительства по своей правовой природе является способом обеспечения исполнения обязательства и к нему не могут быть применены нормы статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", устанавливающие требования, предъявляемые к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность общества, в удовлетворении исковых требований о признании договора в части поручительства недействительным отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-27958/2006-СГ1-10 При рассмотрении исков о признании сделки с заинтересованностью недействительной истец должен представить доказательства, которые подтверждают обстоятельства, позволяющие сделать вывод о наличии у совершенной акционерным обществом сделки признаков сделки с заинтересованностью. Если будет установлено, что другая сторона не знала и не должна была знать об их наличии и несоблюдении установленного порядка ее совершения, сделка не может быть признана недействительной.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-27854/2006-СА2-34 Доначисление налога на прибыль произведено налоговым органом необоснованно, поскольку налогоплательщиком соблюдены все установленные ст. 275.1 НК РФ условия признания для целей налогообложения убытка в спорной сумме от деятельности обслуживающих производств и хозяйств.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-23955/2007 Наличие у предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки, договора по осуществлению регулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по городским (муниципальным) автобусным маршрутам и соответствующего расписания движения маршрута свидетельствует об отсутствии события вменяемого предпринимателю административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-23628/2007 Исковые требования о взыскании задолженности за отпущенный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не исполнил обязательство по оплате переданного ему товара.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-2362/2006 Суд отказал в удовлетворении требований заявителя о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности по ст. 134 НК РФ исходя из того, что на дату проведения операции по вновь открытому счету у налогоплательщика задолженность перед бюджетом по НДС была погашена.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-22320/06 Договор о совместном строительстве жилого дома признан недействительным, поскольку земельный участок, выделенный под строительство, является исключительно федеральной собственностью и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти решения об изъятии и внесении участка в качестве доли в строительство не принимал.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-22136/06 Договор о совместном строительстве жилого дома признан недействительным, поскольку земельный участок, выделенный под строительство, является исключительно федеральной собственностью и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти решения об изъятии и внесении участка в качестве доли в строительство не принимал.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-19550/2007-СГ5-54 Обжалование определения суда об оставлении искового заявления без движения Арбитражным процессуальным кодексом РФ не предусмотрено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-19002/2007 Поскольку ни трудовым, ни коллективным договорами заявителя не предусмотрена выплата заработной платы путем перечисления денежных средств в валюте РФ на банковские счета работника - иностранного гражданина - в уполномоченных банках и не установлена обязанность нерезидента открывать такой счет для получения заработной платы резидента, то выплата работнику заработной платы наличными денежными средствами в валюте РФ не является нарушением действующего законодательства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-17720/07 Если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с ранее действовавшими условиями, то в течение первых четырех лет своей деятельности указанные субъекты подлежат налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их государственной регистрации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-14361/07 В удовлетворении исковых требований о признании незаключенным соглашения о зачете затрат ответчика по оформлению документов, необходимых для заключения договора купли-продажи, в счет оплаты по указанному договору отказано правомерно, поскольку указанные затраты, произведенные ответчиком, подтверждаются материалами дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-13714/07 Поскольку стоимость имущества по договору залога, заключенного между ответчиками, не превышает 25 процентов основных средств залогодателя, указанный договор не может быть признан крупной сделкой, совершение которой возможно только по решению собрания акционеров, а следовательно, оснований для признания договора залога недвижимого имущества недействительным не имеется.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-13281/2007 Поскольку обстоятельства извещения административным органом о времени и месте составления протокола об административном правонарушении законного представителя общества не установлены, постановление о привлечении общества к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ признано незаконным и отменено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-12737/2007-СА2-9 Перечень предусмотренных пунктом 1 статьи 112 Налогового кодекса Российской Федерации смягчающих ответственность обстоятельств не является исчерпывающим. Именно суду принадлежит право признать какое-либо обстоятельство смягчающим.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-12727/06-СГ2-24 В соответствии со статьей 622 ГК РФ, если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-11265/07-СГ1-10 Поскольку истец представил суду допустимые доказательства оказания им услуг ответчику в спорный период, которые подлежали оплате ответчиком, иск о взыскании стоимости услуг за указанный период удовлетворен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А65-10015/2007-СА3-44 Неприменение юридическим лицом контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работником не является обстоятельством, освобождающим само юридическое лицо от ответственности за административное правонарушение по ст. 14.5 КоАП РФ.
Определение ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А57-901Б/02-31 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А57-6488/07 В случае если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А57-6435/07 Поскольку в соответствии с действующим законодательством справка о подтверждающих документах, представляемая субъектами предпринимательской деятельности в банк, в котором оформлен паспорт внешнеэкономической сделки, не относится к формам учета и отчетности, несвоевременное представление данной справки и прилагающихся к ней документов не образуют состава правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А57-5824/06-9-45 Действующим законодательством установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора с налогоплательщиком до обращения налогового органа в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Арбитражный суд оставляет заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А57-30336/05-42 Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А57-2471/04-1 Поскольку при принятии обжалуемого решения об отмене определения суда об утверждении мирового соглашения и взыскании денежных средств с ответчиков, в отношении которых введена процедура конкурсного производства, судом нарушены нормы статей 126, 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и главы 28 АПК РФ, спорное решение суда отменено, дело передано на новое рассмотрение.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А57-1605/07-45 Негативное воздействие на окружающую среду является платным. Плата, внесение которой является необходимым условием получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями права осуществлять деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, определяется в качестве индивидуально-возмездного платежа на основе дифференцированных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, с тем чтобы обеспечивалось возмещение ущерба и затрат на ее охрану и восстановление.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А57-15012/06-41 Исковые требования о взыскании стоимости недостающих резинотехнических изделий в рамках договора поставки удовлетворены, так как суд пришел к выводу, что поскольку продукция была поставлена по двум товарным накладным и необходимость проверки количества изделий в каждом тарном месте отсутствовала, то факт обнаружения недостачи заактирован надлежащим образом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А57-11865/06 Суд возвратил апелляционную жалобу заявителю, поскольку к жалобе не приложены доказательства направления ее копии лицам, участвующим в деле.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-9559/2007-49 Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в части взыскания задолженности по арендной плате и договорной неустойки соразмерно последствиям нарушения обязательств ответчиком. Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-9298/2007-3 Поскольку представленные налоговым органом доказательства свидетельствуют о мнимости заключенных сделок и отсутствии реальных хозяйственных операций с участием заявителя, последний не вправе воспользоваться установленным налоговым законодательством правом на применение налоговых вычетов и возмещение НДС.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-8820/07 Арбитражный апелляционный суд возвращает апелляционную жалобу, если она подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы и в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-8789/2007 В силу п. 4 ст. 142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования об уплате обязательных платежей, возникшие после открытия конкурсного производства, независимо от срока их предъявления удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника. Данная норма не содержит специального регулирования в отношении каких-либо налогов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-8566/2007-19 Поскольку оспариваемый договор субаренды не имеет отношения к государственным или муниципальным нуждам и прошел государственную регистрацию, в удовлетворении иска о признании указанного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-7977/2007 В удовлетворении исковых требований о взыскании пени по договору на выполнение корректировки проекта жилого дома, затрат, необходимых для устранения замечаний пожарного надзора, убытков и упущенной выгоды отказано правомерно, поскольку документация, корректировка которой входит в обязанности ответчика, не предусматривает корректировку раздела "Пожарная безопасность", следовательно, затраты на устранение замечаний по пожарной безопасности не могут быть возложены истцом на ответчика.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-6967/07 Исчисление подлежащей взносу в бюджет суммы НДС не зависит от формы расчетов между продавцом и покупателем, поскольку оно основано на общем правиле определения добавленной стоимости как разницы между стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) и стоимостью материальных затрат на их производство и реализацию. При расчетах путем зачета встречных требований суммы НДС, предъявленные покупателю, считаются уплаченными и подлежат вычету на общих основаниях.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-6798/07 Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога. В силу п. 7 ст. 46 НК РФ право на взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика в соответствии со ст. 47 НК РФ может возникнуть только при недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика или отсутствии информации о счетах налогоплательщика.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-6583/2005 Поскольку правовые основания для взыскания с заявителя задолженности отпали в связи с отменой судебного акта, на основании которого был выдан исполнительный лист, заявление о прекращении исполнительного производства удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-6528/07 Отказывая во взыскании стоимости недостающих частей поставленного по договору товара, суд исходил из условий договора поставки, согласно которым передача прав покупателя по договору возможна только с письменного согласия поставщика, поставка автомобилей в адрес третьего лица не является переменой лиц в обязательстве и не дает права третьему лицу на приемку товара и предъявление претензий по факту поставки некомплектного товара.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-5858/2007-33 Материалами дела установлено, что обществом произведена выплата дивидендов акционеру (истцу) в сроки, установленные уставом общества, в связи с чем во взыскании дивидендов с общества отказано, оснований для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами также не имеется, поскольку с иском о взыскании дивидендов акционер обратился преждевременно. Во взыскании морального вреда отказано, так как имущественные права акционера обществом нарушены не были.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-5844/2007-14 Дело по иску о взыскании стоимости забракованной продукции передано на новое рассмотрение, поскольку вывод суда об отсутствии в материалах дела доказательств направления истцом претензий с требованием возмещения стоимости забракованной продукции и в связи с этим о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора является ошибочным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-5625/07 К внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном (налоговом) периоде, суммы безнадежных долгов. При отсутствии нарушений порядка представления налоговых деклараций по налогу на рекламу привлечение к налоговой ответственности по п. 2 ст. 119 НК РФ неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-5197/07 Согласно пункту 2 статьи 69 ФЗ "Об акционерных обществах" единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе совершает сделки от имени общества.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-5024/07 Поскольку деятельность заявителя не была направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей, и налогоплательщик подтвердил свое право на применение налоговой ставки 0 процентов, решение налогового органа по доначислению НДС, штрафа и пени признано незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-4927/2007 Сделка приватизации государственного предприятия в части включения в уставный капитал акционерного общества, созданного в ходе приватизации, здания общежития является ничтожной в силу того, что не соответствует требованиям закона и не требует признания ее недействительной судом. Срок исковой давности о применении последствий недействительности ничтожной сделки установлен в три года со дня, когда началось исполнение этой сделки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-4004/07 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-3743/2007 Осуществив на свой страх и риск при неблагоприятных агрометеорологических условиях посев озимой пшеницы, истец тем самым способствовал возникновению убытков, что исключает право истца требовать страхового возмещения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-3537/03-40 Поскольку суд не установил факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения конкурсным управляющим обязанностей, повлекших причинение или возможность причинения убытков кредиторам, судом правомерно применен п. 1 ст. 145 Закона о банкротстве и отказано в удовлетворении жалобы на действия арбитражного управляющего и отстранении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-2406/2007 Поскольку ответчик в установленный срок свои обязанности по обеспечению изготовления и утверждения проекта границ земельного участка не исполнил, проявив незаконное бездействие, нарушающее права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности, заявление о признании незаконным бездействия ответчика удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-18727/2006-3 Факт оплаты товара заемными средствами сам по себе не может служить основанием для отказа налогоплательщику в праве на вычет НДС.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-15324/2007 Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг в организациях торговли либо в иных организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин влечет наложение административного штрафа.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-13393/07-7 Поскольку ответчиком не представлено доказательств участия законного представителя общества при составлении протокола об административном правонарушении либо его надлежащего извещения о времени и месте составления протокола, а также о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, привлечение общества к административной ответственности по ст. 7.9 КоАП РФ неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-1291/2006 Суд удовлетворил требования истца о взыскании страхового возмещения, однако требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами истцом первоначально не заявлялось и потому не подлежало удовлетворению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-12337/2007-51 Отказывая в привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, суд исходил из того, что юридическое лицо привлечено к ответственности не за отсутствие справки к товарно-транспортной накладной на алкогольную продукцию, а за предъявление проверяющему справок, в разделе "Б" которых отсутствовала подпись и печать собственника товара, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 3 названной статьи КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-12068/2007 Нарушение правил заполнения справки к товарно-транспортной накладной в виде отсутствия печати получателя алкогольной продукции не является реализацией алкогольной продукции, легальность производства и оборота которой не доказаны.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-11796/07-40 В соответствии с пунктом 5 статьи 64 ГК РФ требования кредиторов, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А55-10903/07 Арбитражный суд установил, что в действиях общества отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, согласно которой предприятие привлекается к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции без справки к товарно-транспортной накладной, а не за ненадлежащее оформление раздела "Б" к этой же товарно-транспортной накладной.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-7130/2006 Совокупность смягчающих обстоятельств по делу, в том числе отсутствие вредных последствий, не может свидетельствовать о малозначительности административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, поскольку указанное правонарушение посягает на установленные порядок общественных отношений в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции и правила разрешительной системы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-5714/2007-269ОП/16 Поскольку легальность оборота реализуемой алкогольной продукции и отсутствие иных нарушений требований законодательства, регулирующего продажу данной продукции, подтверждаются материалами дела и исключают причинение какого-либо вреда охраняемым общественным интересам, что свидетельствует о малозначительности совершенного административного правонарушения, суд отменил постановление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной п. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-5670/07-242ОП/19 При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-4881/06 Шестидесятидневный срок, предусмотренный ст. 46 НК РФ, применяется ко всей процедуре принудительного взыскания налога и пеней, осуществляемого в бесспорном порядке, как за счет денежных средств, так и за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента, поскольку ст. 47 НК РФ подлежит применению во взаимосвязи с п. 7 ст. 46 НК РФ.
Определение ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-4380/07 Поскольку ликвидация юридического лица, завершенная после внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи, является обстоятельством, не позволяющим продолжить производство по делу, производство по кассационной жалобе подлежит прекращению применительно к пункту 5 части 1 статьи 150 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-430/2007-98/5 Поскольку ответчик пользовался объектом недвижимости без надлежаще оформленного договора аренды и не оплачивал соответствующие суммы за пользование имуществом, у истца возникло безусловное право на взыскание сумм неосновательного обогащения в виде арендной платы и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-3940/2007 Поскольку документы, полученные от поставщиков и представленные налогоплательщиком в подтверждение обоснованности произведенных расходов, содержат недостоверные и противоречивые сведения, что свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика, суд признал необоснованным включение сумм, уплаченных данным поставщикам, в состав расходов и отказал в признании незаконным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату ЕСН и его начислении.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-3737/07 Арбитражный суд правомерно признал недействительным решение налогового органа о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества по заявлению лица, полномочия которого истекли, поскольку лицо, чьи полномочия как руководителя организации прекращены, не вправе без доверенности действовать от имени юридического лица.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-3633/07-137АО/25 Дело о признании недействительным решения общего собрания участников общества направлено на новое рассмотрение, поскольку суду следовало привлечь к участию в деле лиц, права и обязанности которых были затронуты оспоренным решением.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А49-2312/2007-58/26 Поскольку договор аренды от имени ответчика был заключен неуполномоченным лицом и, кроме того, на момент заключения указанного договора в отношении ответчика было введено внешнее управление, суд правомерно удовлетворил встречные исковые требования о признании договора аренды недвижимого имущества недействительным, отказав в удовлетворении первоначального иска о взыскании арендной платы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-9242/07 Меры принудительного исполнения исполнительных документов определяются судебным приставом-исполнителем, при этом принудительное исполнение осуществляется без согласия должника. Поэтому инкассовое поручение, направленное в кредитную организацию судебным приставом-исполнителем с приложением исполнительного документа, является установленным законом основанием для списания банком денежных средств со счета клиента без согласия последнего.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-8581/07 Заявитель незаконно привлечен к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, поскольку налоговый орган в ходе проведения выездной налоговой проверки не располагал достаточной информацией в отношении налогоплательщика, позволяющей определить фактический размер налоговой базы и соответственно правильно исчислить размер суммы НДС. Кроме того, налоговый орган принял решение с нарушением требований, предъявляемых к производству по делу о налоговом правонарушении.
Определение ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-8507/07 Поскольку ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей, у суда отсутствует возможность рассмотреть кассационную жалобу по делу, стороной по которому является ликвидированное юридическое лицо, в связи с чем производство по кассационной жалобе применительно к пункту 5 части 1 статьи 150 АПК РФ подлежит прекращению, государственная пошлина, уплаченная при подаче кассационной жалобы, подлежит возврату согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-7886/07 Несоблюдение экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов влечет ответственность, предусмотренную статьей 8.1 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-7666/2006 Дело по иску о взыскании убытков, понесенных вследствие предоставления льгот за оказываемые коммунальные услуги, направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо, обеспечив законные права участвующих в деле лиц на ознакомление с представленными истцом доказательствами, дать оценку возражениям ответчика о недоказанности истцом факта предоставления льгот имеющим на них право лицам, размера понесенных убытков и факта правопреемства истца по заявленным требованиям.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-7320/07-С65 Налогоплательщик необоснованно привлечен к ответственности по п. 7 ст. 366 НК РФ за установку и снятие с учета игровых автоматов без регистрации в налоговом органе, поскольку на момент проверки помещения, занимаемого игровыми автоматами налогоплательщика, количество объектов налогообложения соответствовало зарегистрированному количеству игровых автоматов, то есть изменение количества объектов налогообложения налоговым органом не установлено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-5099/07-С67 Поскольку факт задолженности ответчика по договору аренды подтвержден документально, иск о взыскании суммы долга и неустойки за просрочку платежа удовлетворен правомерно. В порядке ст. 333 ГК РФ суд уменьшил заявленную сумму процентов в соответствии с установленными по делу обстоятельствами, сложившимися между сторонами правоотношениями.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-3894/07 Налоговый кодекс РФ не содержит положений, предусматривающих освобождение государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, выступающих в суде от имени публично-правового образования, от уплаты государственной пошлины при совершении соответствующих процессуальных действий по делам, по которым данные органы или соответствующее публично-правовое образование выступают в качестве ответчика.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-3120/07-С35 Поскольку факт поставки истцом ответчику ювелирных изделий подтвержден материалами дела и судом установлено наличие у ответчика задолженности по оплате полученных изделий, исковые требования о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-17443/06 Отказывая в признании права на получение помещений в жилом доме после сдачи его в эксплуатацию, суд исходил из вступившего в законную силу судебного акта, согласно которому договор долевого участия в строительстве вышеназванного дома, заключенный между заявителем и ответчиком, признан недействительным, стороны возвращены в первоначальное положение.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-15169/2007-С19 Дело об обжаловании постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя заявленные требования, суд пришел к ошибочному выводу о нарушении административным органом прав и законных интересов заявителя. Фактические обстоятельства дела и правомерность привлечения к административной ответственности судом не устанавливались, имеющиеся в материалах дела доказательства не исследовались.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-13611/01 Обязанность суда взыскивать судебные расходы, понесенные при рассмотрении дела, с лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг, и тем самым - на реализацию требования ст. 17 (ч. 3) Конституции РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-12593/07 Поскольку протокол об административном правонарушении составлен без участия законного представителя общества, доказательств надлежащего уведомления общества о составлении протокола и обеспечения ему возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 28.2 КоАП РФ, таможней не представлено, привлечение общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-12587/05 Поскольку на собрании кредиторов по предложению уполномоченного органа было принято решение об отложении рассмотрения вопроса о порядке, сроках, условиях продажи имущества должника, суд обоснованно сделал вывод об отсутствии на момент обращения в суд разногласий между конкурсным управляющим и кредиторами и прекратил производство по заявлению об утверждении порядка реализации имущества должника.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-12316/07-С45 Поскольку нарушение установленного законом трехдневного срока представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, сведений об изменении паспортных данных не может относиться к категории длящихся правонарушений, а оспариваемое постановление о привлечении к административной ответственности по п. 3 ст. 14.25 КоАП РФ вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, данное постановление признано недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-10492/07 Согласно пункту 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение по налоговой ставке 0 процентов производится при реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта, при условии их фактического вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации и представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А12-10155/2007-С65 Поскольку налогоплательщиком представлен полный пакет документов, предусмотренный статьей 165 НК РФ, и подтверждена правомерность применения налоговой ставки 0 процентов, отказ налогового органа в возмещении сумм налога на добавленную стоимость не соответствует действующему законодательству.
Постановление ФАС Поволжского округа от 31.01.2008 по делу N А06-1764/2007 Отказывая во взыскании долга по договорам аренды торговых мест, суд пришел к выводу о незаключенности данных договоров в связи с отсутствием в них данных, позволяющих определенно установить имущество, являющееся объектом аренды. Суд установил, что какое-либо имущество ответчику во исполнение договоров не передавалось, указанные в договорах торговые места не были специально оборудованы, ответчику фактически передана часть земельного участка.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А72-6738/06-23/400 Поскольку право собственности на самовольную постройку может быть признано за лицом, осуществившем ее, а доказательств того, что здание мастерской было создано истцом и является самовольной постройкой, последний не представил, в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на самовольную постройку отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А72-144/2001-Х11 В соответствии с частью 4 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по каждому судебному акту выдается один исполнительный лист.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А65-6530/2007-СГ3-12 Учитывая, что четыре из пяти объектов недвижимого имущества, являющихся предметом договора купли-продажи, не были переданы истцом ответчику и что стоимость переданного объекта была ответчиком оплачена в полном размере, оснований для расторжения указанного договора купли-продажи, предусмотренных статьей 450 ГК РФ, не имеется.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А65-5262/2007-СГ2-3 Возврат апелляционной жалобы является процессуальным действием (ст. 264 АПК РФ). Соответственно, непроцессуальный возврат апелляционной жалобы (неуполномоченным лицом) не влечет юридических последствий и не может служить основанием для отказа в восстановлении пропущенного процессуального срока.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А65-4288/07 Учитывая отсутствие сведений о способе транспортировки товара, отсутствие подписей уполномоченных лиц по его приемке в товарных накладных, в актах приемки, отсутствие транспортных средств у поставщика и отсутствие персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность, суд пришел к правильному выводу о недобросовестности налогоплательщика и наличии у него цели на получение налоговой выгоды в виде незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А65-19208/05 Действия судебного пристава-исполнителя по реализации арестованного имущества признаны незаконными в связи с существенным занижением рыночной стоимости указанного имущества, кроме того, судом указано, что заявление подано истцом не в рамках исполнения исполнительного документа, а в связи с требованием о признании отчета пристава-исполнителя как ненормативного акта недействительным и действий незаконными, следовательно, к нему применим трехмесячный срок для обращения в суд.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А65-12850/07-СА3-38 Правила декларирования розничной продажи алкогольной продукции федеральным законодательством не определяются и не вводятся, следовательно, и вопросы установления административной ответственности за нарушение таких правил в ведении федерального законодателя не находятся и относятся к компетенции соответствующего субъекта Российской Федерации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А65-12410/07-СА1-42 Поскольку факт переплаты по налогу на прибыль подтверждается материалами дела и налоговым органом не оспаривается, заявление налогоплательщика о возврате излишне уплаченного налога удовлетворено. Довод налогового органа об истечении трехлетнего срока на возврат излишне уплаченного налога на прибыль отклонен судом, поскольку пунктом 7 статьи 78 НК РФ определен лишь срок, в течение которого может быть подано заявление о возврате излишне уплаченного налога, - три года со дня его уплаты.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А57-22290/05-35-7-45, А57-22291/05-35-7-45 Решение налогового органа о доначислении НДС признано незаконным, поскольку заявитель в обоснование своего права на налоговый вычет представил все необходимые документы, подписанные надлежащим лицом, доказал реальность затрат на уплату НДС поставщику, кроме того, суд указал, что налогоплательщик не несет ответственность за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-9897/07 Взыскание пеней ранее, чем основной суммы задолженности по налогу, противоречит положениям ст. 75 Налогового кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-7933/2007-3 Срок, предусмотренный в ст. 46 НК РФ, применяется ко всей процедуре принудительного взыскания налога и пеней, осуществляемого в бесспорном порядке, как за счет денежных средств, так и за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента, поскольку ст. 47 НК РФ подлежит применению во взаимосвязи с п. 7 ст. 46 названного Кодекса.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-6716/07-5 Признавая недействительными требование об уплате налога, пени и штрафа и решение об их взыскании за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, суд исходил из того, что названное требование не соответствует положениям ст. 69 НК РФ, в нем отсутствуют сведения о сумме недоимки, на которую начислены пени, о сроке ее уплаты и периоде образования, не приведены конкретные основания начисления налогов, а также расчет сумм пеней.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-4017/07 Судом установлено, что представленные в налоговый орган документы свидетельствуют о получении заявителем экспортной выручки от иностранного покупателя, в связи с чем оснований для отказа в применении 0 ставки налога у ответчика не имеется. Отказ в возмещении НДС также признан неправомерным, поскольку весь необходимый пакет документов был представлен в налоговый орган и недобросовестность налогоплательщика не доказана.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-2835/2007 Страховая организация вправе обратиться в территориальный фонд ОМС за предоставлением субвенций при недостатке средств для оплаты медицинских услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Определение ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-2724/05-36 Поскольку ликвидация ответчика исключает возможность рассмотрения кассационной жалобы, производство по кассационной жалобе третьего лица согласно п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ подлежит прекращению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-2197/07 Постановление административного органа об утверждении проекта границ земельного участка и предоставлении в собственность земельного участка признано законным, поскольку в деле отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что оспариваемый заявителем ненормативный правовой акт нарушает права и законные интересы последнего.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-1461/2007 Учитывая, что комитет по управлению имуществом своим письмом одобрил договор купли-продажи, заключенный муниципальным предприятием, которому спорное имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, в удовлетворении исковых требований о признании указанного договора недействительным отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-14168/07 Поскольку все торговые операции проводятся от имени юридического лица, то именно юридическое лицо несет ответственность за неприменение продавцом контрольно-кассовой машины в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-13223/06 Дело по заявлению о признании недействительным решения о привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, доначислении НДС и пени передано на новое рассмотрение, поскольку арбитражным судом указания суда кассационной инстанции грубо проигнорированы - поставленные вопросы не были проанализированы и не получили надлежащей правовой оценки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-132/2007 Дело об установлении сервитута направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо на основании всех представленных суду сторонами доказательств установить факт возможности или невозможности использования истцом его земельного участка иным путем помимо установления сервитута в целях обеспечения права прохода и проезда к нему через земельный участок ответчика.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-12518/07 Прекращая производство по делу о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ за нарушение условий лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, суд указал, что КоАП РФ содержит специальную норму, предусматривающую ответственность за нарушение иных правил розничной продажи алкогольной продукции, общая норма ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ применению не подлежит, а в соответствии с надлежащей квалификацией рассмотрение дела не отнесено к подведомственности арбитражного суда.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А55-11371/07 Исходя из того, что у общества имелись справки к грузовой таможенной декларации на алкогольную продукцию, квалификация налоговым органом действий общества по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ является неправомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А12-15722/06 Постановление о привлечении к административной ответственности отменено, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований для привлечения общества к ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ за завышение тарифов на перевозку пассажиров.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А12-14015/07 Перевозка груза, осуществляемая на открытом подвижном составе навалом без посторонних вложений, является обстоятельством, освобождающим железную дорогу от ответственности за полную или частичную утрату груза, уменьшение массы, повреждение, порчу или снижение по другим причинам качества груза, принятого к перевозке.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А12-12284/07 Поскольку нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров, правил хранения и реализации просроченного продовольственного товара, а также отсутствие на отдельных видах товара необходимой информации о нем подтверждаются материалами дела и заявителем не оспариваются, в удовлетворении заявления об отмене постановления в части привлечения заявителя к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А12-11536/07-С59 Установив, что кассовая книга предприятия ведется автоматизированным способом, при этом разница между показателями контрольно-кассовой техники и кассовой книги отсутствует, суд пришел к выводу о недоказанности административным органом обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности по статье 15.1 КоАП РФ за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций.
Постановление ФАС Поволжского округа от 30.01.2008 по делу N А12-11102/07-С49-5/27 Дело о признании несостоятельным (банкротом) должника направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, поскольку ст. 269 АПК РФ не предусматривает права апелляционной инстанции при отмене решения суда, принятого по существу рассматриваемых требований, направлять дело на новое рассмотрение в первую инстанцию арбитражного суда.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А72-8521/06 Поскольку требования, заявленные в порядке статьи 49 АПК РФ, являются новыми требованиями (самостоятельными исками), а суд неправомерно принял заявление истца об изменении основания и предмета иска, в удовлетворении иска в части взыскания основного долга и расходов по госпошлине отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А72-5612/06 Поскольку в спорный период на арендованном истцом земельном участке было расположено недвижимое имущество, принадлежащее ответчику на праве собственности, а вступившим в законную силу судебным актом обязанность по внесению платы за пользование участком земли возложена на истца, суд пришел к выводу о том, что истец обязан исполнить названный судебный акт, а ответчик - возместить истцу убытки, возникшие в результате неисполнения ответчиком обязанности по внесению платы за землю арендодателю.
Определение ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А72-4867/02-Х320-Б Поскольку, по мнению судебной коллегии, какая-либо неясность в принятом судом кассационной инстанции судебном акте отсутствует, судом правомерно указано, что доводы заявителя фактически направлены на предрешение обстоятельств, подлежащих исследованию судом первой инстанции при новом рассмотрении, то в удовлетворении заявления о разъяснении постановления суда отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А72-4019/2007 Поскольку в нарушение п. 3 ст. 101 НК РФ в решении налогового органа о привлечении к налоговой ответственности не изложены обстоятельства совершенного налогового правонарушения, выразившегося в неперечислении в бюджет НДФЛ, и иные сведения, подтверждающие данную задолженность, суд на основании материалов дела пришел к выводу о том, что задолженность дважды предъявлена к уплате в бюджет, что не соответствует требованиям ст. 89 НК РФ, и признал названное решение недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А72-2558/2007 Дело по иску о взыскании убытков, вызванных прекращением ответчиком подачи электроэнергии, направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо установить, на основании каких прав и какие именно помещения были заняты ответчиком, и в зависимости от данного факта дать оценку правовой природе взаимоотношений сторон в части снабжения электроэнергией и наличию у ответчика обязанности по передаче истцу электроэнергии и права на прекращение ее подачи.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А72-2549/07 В соответствии с пунктами 2, 5 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. В силу п. 3 ст. 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А72-1784/2007-25/97 В признании недействительными договора купли-продажи ценных бумаг и передаточного распоряжения отказано, поскольку вступившим в законную силу судебным актом по делу с участием тех же лиц истцу отказано в признании произведенной ответчиком в реестре акционеров записи о переходе права собственности на спорные акции незаконной, в рамках указанного дела установлено, что истцом не доказан факт неподписания им договора купли-продажи и передаточного распоряжения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-9891/2001-СА2-26 Согласно п. 1 ст. 115 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий не реже одного раза в месяц представляет отчет о ходе конкурсного производства собранию кредиторов или комитету кредиторов; поскольку обязанность направления отчета о ходе конкурсного производства каждому кредитору лично вышеуказанным законом не предусмотрена, конкурсный управляющий обязан созвать собрание кредиторов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-8297/07 Досрочное освобождение арендатором арендуемого имущества (до прекращения в установленном порядке действия договора аренды) не является основанием прекращения обязательств арендатора по внесению арендной платы, следовательно, факт неиспользования после ремонта арендованного судна не освобождает ответчика от обязательств по внесению арендной платы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-6267/2007 Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В соответствии со ст. 316 ГК РФ должник вправе возложить исполнение обязательства на третье лицо.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-4583/2007 Поскольку истец в полном объеме доказал свое право на применение налоговых вычетов и, кроме того, действующее налоговое законодательство не ставит право налогоплательщика на налоговый вычет в зависимость от добросовестности его непосредственных поставщиков и их контрагентов, требование о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС, пени и штрафа удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-4531/2007-СГ5-52/7 Поскольку акт выполненных работ по договору субподряда подписан истцом без замечаний, при этом уменьшение суммы по акту состоялось по согласованию сторон по причине невыполнения части работ в связи с изменением проекта, требование о взыскании задолженности за выполненные работы удовлетворено частично.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-4143/07 Отсутствие документа о праве пользования землей, получение которого зависит исключительно от волеизъявления самого пользователя, не может служить основанием для освобождения его от уплаты налога на землю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-28100/06-СГ2-6 Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения, полученной в результате использования нежилых помещений, направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду следует определить размер арендной платы по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается в данном регионе, применить положения законодательства о солидарном обязательстве должников.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-26530/2006-СГ1-18 При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Поскольку спорным договором на оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг предусмотрена солидарная, а не субсидиарная ответственность должников, исковые требования о взыскании долга за выполненные услуги удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-25397/2007-СА3-43 Валютные операции между резидентами и нерезидентами непосредственно не относятся к числу запрещенных валютных операций или операций, в отношении которых установлены какие-либо ограничения. Валютное законодательство прямо не обязывает нерезидентов обращаться в уполномоченные банки и открывать на территории Российской Федерации банковские счета в валюте Российской Федерации, в том числе с целью получения заработной платы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-25390/07 Валютные операции между резидентами и нерезидентами непосредственно не относятся к числу запрещенных валютных операций или операций, в отношении которых установлены какие-либо ограничения. Валютное законодательство прямо не обязывает нерезидентов обращаться в уполномоченные банки и открывать на территории Российской Федерации банковские счета в валюте Российской Федерации, в том числе с целью получения заработной платы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-23204/2007-СА1-29 В силу пункта 4 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-22950/07-СА3-38 Поскольку налоговым органом не представлено доказательств, подтверждающих неприменение заявителем ККМ при осуществлении наличных денежных расчетов, а протокол об административном правонарушении и постановление о назначении административного наказания в нарушение п. 2 ст. 28.2 КоАП РФ не содержат точных данных о времени совершения административного правонарушения, оспариваемое постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ признано незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-16282/07 Использование обществом с ограниченной ответственностью при осуществлении расчетов с населением вместо контрольно-кассовой техники автоматического терминала в виде программно-технического комплекса не образует состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.5 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-15632/07 Дело по иску об обязании предоставить доступ аудиторской фирмы к бухгалтерским документам направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо предложить истцу уточнить, какие конкретно действия, когда и где должен совершить ответчик, а также учесть, что действующее законодательство праву участника общества о проведении аудиторской проверки корреспондирует обязанность общества представить бухгалтерскую документацию выбранному им аудитору.
Определение ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-14834/07 Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от жалобы и отказ принят судом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-13263/2007-СА3-47 Поскольку налогоплательщиком налог на игорный бизнес в спорный период уплачен при отсутствии обязанности по уплате данного налога, требования заявителя о признании недействительным решения налогового органа об отказе в возврате излишне уплаченного налога на игорный бизнес удовлетворены обоснованно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-12381/2007 Признавая недействительным постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности, суд исходил из того, что нормативно-правовая база, устанавливающая основания применения ст. 14.5 КоАП РФ в случаях осуществления денежных расчетов через автоматы самообслуживания (терминалы), на момент проведения налоговым органом проверки отсутствовала, а нормы юридической ответственности не подлежат расширительному толкованию.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-11662/07 В соответствии с п. п. 2, 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ основаниями для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае являются: рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, и принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-10754/07 Решение налогового органа о привлечении предпринимателя к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 НК РФ, доначислении ЕНВД и начислении пени признано недействительным, поскольку налоговая база правильно исчислена предпринимателем исходя из физического показателя "торговое место".
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А65-10375/07 Поскольку нормами АПК РФ не предусмотрена возможность подачи лицом, участвующим в деле, одновременно нескольких апелляционных жалоб на один и тот же судебный акт и к тому же вторая апелляционная жалоба не соответствовала требованиям ст. 260 АПК РФ, суд обоснованно возвратил апелляционную жалобу заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А57-7504/06-21 Поскольку ФЗ от 28.12.2004 N 184-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации" действие ст. 11 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" на 2005 год приостановлено, требования истца о взыскании убытков, понесенных в период приостановления обязательств государства по финансированию льгот, удовлетворению не подлежат.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А57-690/07 Административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ, не может быть признано малозначительным, поскольку имеет формальный состав, предусматривающий привлечение к ответственности независимо от наступления вредных последствий. Извещение представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, о времени и месте рассмотрения административного дела не может рассматриваться как извещение законного представителя.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А57-6283/07 Отсутствие финансирования на проведение противопожарных мер не освобождает заявителя, являющегося муниципальным образованием, от соблюдения требований закона и не является основанием для освобождения от административной ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности.
Определение ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А57-5535/07-45 Арбитражный суд кассационной инстанции возвращает кассационную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству установит, что не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационной жалобы без движения, в срок, установленный в определении суда.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А57-2157/07-21 В государственной регистрации прав может быть отказано при отсутствии правоустанавливающего документа об объекте недвижимого имущества или при отсутствии документов, необходимых для государственной регистрации права.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А57-1807/07 Налоговым законодательством не предусмотрено включение расходов на транспортировку полезных ископаемых в состав расходов, непосредственно связанных с их добычей, в случае отсутствия реализации добытого полезного ископаемого его расчетная стоимость определяется налогоплательщиком самостоятельно на основании данных налогового учета.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А57-15555/06-15 Во взыскании долга по договору купли-продажи отказано, поскольку сторонами не определен предмет договора, а именно не согласовано наименование и количество подлежащей поставке продукции, следовательно, договор купли-продажи является незаключенным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А57-15141/07-3 В случае наложения ареста в порядке обеспечения иска на имущество, не являющееся собственностью должника и не принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, собственник имущества (законный владелец) вправе обратиться с иском об освобождении имущества от ареста.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-9331/07 В соответствии со ст. 120 ГК РФ учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. Интересы казны области в силу ст. ст. 124, 125, 1071 ГК РФ представляют соответствующие финансовые органы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-9329/2007 В удовлетворении заявленных требований о признании недействительным акта, которым на исследование (экспертизу) направлен паспорт транспортного средства, отказано на том основании, что работник автоинспекции действовал в пределах предоставленных ему полномочий, оспоренный ненормативный акт соответствует действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-8329/07-48 Поскольку ответчиком доказательств полной оплаты оказанных ему истцом услуг по присоединению сетей электросвязи не представлено, требование о взыскании долга и пени удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-8122/07 Дело по заявлению о признании незаконными отказов регистрирующего органа от регистрации договоров аренды земельных участков передано на новое рассмотрение, поскольку судом не решен вопрос о привлечении заинтересованных лиц к участию в деле и не устранены противоречия в части присвоения кадастровых номеров земельных участков.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-8049/2007 Поскольку налоговым органом не приведено доказательств неправильного указания налогоплательщиком кода вида транспортных средств и неправильного применения налоговой ставки, начисление налоговым органом транспортного налога, пени и штрафа неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-7998/07 Отсутствие у должника денежных средств, необходимых для уплаты долга по обязательству, связанному с осуществлением им предпринимательской деятельности, не является основанием для освобождения от уплаты процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ. Основанием для уменьшения процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства, может служить только установление явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-7387/2007 Не установив в действиях налогоплательщика нарушений налогового законодательства при отнесении расходов по приобретению ГСМ для пожарных машин на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, суд пришел к выводу о том, что НДС по счетам-фактурам, выставленным за приобретаемый для пожарных машин бензин, должен быть принят к вычету.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-7354/07-5/26 В удовлетворении заявления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования ответчика земельным участком отказано, поскольку ответчик состоит в договорных отношениях по строящемуся дому с другими лицами - инвесторами строительства, и прекращение права пользования земельным участком нарушит права указанных лиц.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-7352/07 Согласно п. 2 ст. 16 Закона РФ "О таможенном тарифе" при отсутствии данных, подтверждающих правильность определения декларантом таможенной стоимости, либо при наличии оснований полагать, что представленные декларантом сведения не являются достоверными и (или) достаточными, таможенный орган может самостоятельно определить таможенную стоимость товара, последовательно применяя методы определения таможенной стоимости, с корректировкой, осуществляемой в соответствии с данным Законом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-6672/2007 Решение о взыскании с предпринимателя ЕНВД, пеней и штрафа признано недействительным, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, из которых бы следовало, что фактически используемая предпринимателем торговая площадь не соответствует торговой площади, указанной в правоустанавливающих документах (договорах аренды).
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-6058/07 Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей осуществляется на основании письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-5966/07 Удовлетворяя исковые требования о расторжении договора и взыскании денежных сумм, суд правомерно исходил из того, что договор подлежит расторжению в связи с допущенными ответчиком существенными нарушениями условий договора, а требования о взыскании перечисленных ответчику денежных средств во исполнение условий договора - удовлетворению, поскольку последний не исполнил обязательства, принятые по договору, в предусмотренные сторонами сроки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-5961/2007 Непредставление документов, подтверждающих исключительность права на заключение договора аренды земельного участка, правомерно явилось основанием для отказа в государственной регистрации договора аренды, поскольку обнаружение нарушений действующего законодательства при подаче заявления о государственной регистрации является основанием приостановления регистрации, а при отсутствии действий заинтересованных лиц по устранению допущенных нарушений - основанием для отказа в регистрации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-5726/2007 Арбитражный суд сделал вывод о фактическом исполнении экспортной операции со стороны общества, что дает право на применение нулевой ставки по НДС, нарушений требований ст. 165 НК РФ судом не установлено, в связи с чем отказ налогового органа в возмещении НДС, а также доначисление указанного налога неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-5530/2007-14 Судом правомерно не включена в текст спорного договора энергоснабжения ссылка на Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, поскольку данными Правилами регулируются отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг. Энергоснабжающая организация (ответчик) не является ни потребителем, ни исполнителем данных услуг.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-5193/2005-20 В силу ч. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. Судом установлено, что оспариваемый договор займа с залоговым обеспечением прикрывает сделку купли-продажи и является ничтожной сделкой в части займа. Дополнительное соглашение и соглашение об отступном относятся к изменению и прекращению несуществующих обязательств по ничтожному договору займа, следовательно, данные сделки также являются ничтожными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-4827/2007 При нарушении налоговым органом сроков возврата НДС на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из одной трехсот шестидесятой ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-3941/2007-7 Материалами дела подтверждено ненадлежащее исполнение обязательств покупателем по оплате приобретенной продукции, в связи с чем исковое требование о взыскании долга по договору купли-продажи удовлетворено. Размер неустойки снижен в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-304/07-45 Арбитражный суд, определив размер страхового возмещения по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и установив, что сумма ущерба страхователя меньше установленной договором безусловной франшизы, отказал в удовлетворении иска о взыскании страхового возмещения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-3003/2007-30 Решение о взыскании с предпринимателя ЕНВД, пеней и штрафа в соответствии с п. 1 ст. 122 и п. 2 ст. 119 НК РФ признано недействительным, поскольку налоговым органом не доказан факт занижения налогоплательщиком размера торговой площади, используемой для осуществления розничной торговли.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-14266/2007 Поскольку доказательством надлежащего извещения законного представителя юридического лица о составлении протокола об административном правонарушении может служить лишь выданная им доверенность на участие в конкретном административном деле и наличие общей доверенности не является доказательством надлежащего извещения о времени и месте составления протокола по делу об административном правонарушении, постановление о привлечении заявителя к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ признано незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-14260/05 В силу п. 3 ст. 24 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом, имеет право привлекать для обеспечения осуществления своих полномочий на договорной основе иных лиц с оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено указанным Федеральным законом, собранием кредиторов или соглашением кредиторов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-14176/2007-5 Поскольку административным органом нарушен порядок привлечения к административной ответственности, постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ за реализацию животноводческой продукции без ветеринарно-сопроводительных документов признано незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-12288/2007 Изменения, внесенные в НК РФ, касающиеся установления момента начала исчисления 180 дней для представления налогоплательщиками документов для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов при реализации товаров (работ, услуг), указанных в подпунктах 1 - 3 и 8 п. 1 ст. 164 НК РФ, не затрагивают право налогоплательщика на применение нулевой ставки в отношении услуг по перевозке экспортных грузов и не лишают его права представления соответствующих документов в течение 180 дней.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-1226/2007-31 Доначисление НДС произведено налоговым органом неправомерно, поскольку согласно пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ в редакции, действовавшей в спорный период, местом реализации услуг признавалась территория Российской Федерации в случае передачи неисключительных прав покупателю в собственность, а в рассматриваемом случае лицензированный продукт иностранным контрагентом в собственность заявителя не передавался.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-11125/2007-36 Поскольку уполномоченным органом не представлено доказательств принятия мер по проведению в отношении должника процедуры исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, кроме того, имущества должника недостаточно для покрытия расходов по делу о банкротстве и в дело не поступили заявления иных кредиторов, готовых нести данные расходы, арбитражный суд правомерно прекратил производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-11056/07 Поскольку, зная о том, что в стоимость контракта включены услуги по монтажу, стоимость инструментов и вспомогательных материалов, декларант, тем не менее, не осмотрел ввозимые на таможенную территорию РФ товары при наличии такой возможности и не задекларировал названные товары, таможенный орган правомерно привлек заявителя к административной ответственности, установленной частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-10904/07-51 Представление обществом необходимых документов после составления протокола не свидетельствует о том, что у него отсутствуют документы, подтверждающие легальность оборота алкогольной продукции, а лишь подтверждает нарушение им правил продажи отдельных видов товаров, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А55-10094/05 Поскольку вступившим в законную силу судебным актом, имеющим преюдициальное значение для данного дела, решение налогового органа о доначислении НДС признано незаконным, требования налогового органа о взыскании недоимки по НДС удовлетворению не подлежат.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А49-5523С/2006-284А/28 Оценив объем оказанных заявителю юридических услуг со стороны представителя, представительство последнего в судах различных инстанций, продолжительность судебных разбирательств и принимая во внимание требование закона о разумности размеров взыскиваемых судебных расходов, суд пришел к правильному выводу о необходимости частичного удовлетворения исковых требований о возмещении судебных издержек в качестве возмещения расходов на оплату услуг представителя.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А49-4893/07-288ИП/17 На стадии исполнительного производства возможен взаимозачет встречных однородных требований, и поскольку исполнительное производство заканчивается фактическим исполнением исполнительного документа, зачет встречного однородного требования представляет собой основание для прекращения обязательства, то есть судебный пристав-исполнитель в данном случае обязан вынести постановление об окончании производства по исполнительному листу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 05.02.2008 по делу N А49-4643/07 Поскольку обществом не были предприняты необходимые меры по соблюдению законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля, привлечение общества к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А49-2961/07 В силу п. 2 ст. 350 ГК РФ по просьбе залогодателя суд вправе в решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его продажу с публичных торгов на срок до одного года. Отсрочка не затрагивает права и обязанности сторон по обязательству, обеспеченному залогом этого имущества, и не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора и неустойки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А49-2669/07 Распоряжение об условиях приватизации государственного унитарного предприятия признано недействительным, поскольку издано с нарушением законодательства, регулирующего основания и порядок возникновения имущественных прав на объекты недвижимости, а также земельного законодательства, поскольку распоряжение объектом недвижимости, расположенным на земельном участке, ограничивает заявителя в реализации его законных прав на землю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-9650/2007-С2 Дело по иску о признании недействительным договора безвозмездного пользования и применении последствия недействительности ничтожной сделки направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо выяснить, в связи с чем произошло переименование одного из ответчиков и дать надлежащую оценку представленным сторонами доказательствам.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-9165/07-С28 Дело по иску о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо учесть, что в спорный период у ответчика отсутствовали как трансформаторные подстанции, так и электролинии к ним, а также установить количество и стоимость электроэнергии, потребленной в спорный период непосредственно ответчиком.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-9151/07 Принимая во внимание фактические обстоятельства землепользования, организационно-правовую форму предприятия и функциональное использование объектов (спортивный корпус и дом культуры), суд пришел к выводу, что при определении кадастровой стоимости спорных земельных участков в качестве удельного показателя необходимо учитывать земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-8577/07 В соответствии со ст. 24 ФЗ "Об исполнительном производстве" по приостановленному или прекращенному исполнительному производству никакие исполнительные действия не допускаются.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-7029/07-С40-5/С46 Дело о взыскании долга по арендной плате и договорной пени направлено на новое рассмотрение, поскольку, разрешая спор, арбитражный суд нарушил правила статей 71, 168 АПК РФ, апелляционная инстанция, в свою очередь, не устранила нарушения, вопреки правилам статей 268, 270 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-6961/07-С59 Поскольку акты освидетельствования мест рубок леса истцом не составлялись, а протоколы о лесонарушении оформлены истцом без соблюдения установленных требований, в удовлетворении исковых требований о привлечении к ответственности за допущенные нарушения в сфере лесопользования и взыскании неустойки отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-6300/07 Поскольку подрядчиком не представлены доказательства выполнения работ по муниципальному контракту в установленный срок, а также сдачи отчетной документации, предусмотренной условиями контракта, арбитражный суд, учитывая вступивший в законную силу судебный акт, согласно которому спорный контракт был признан расторгнутым, удовлетворил исковые требования заказчика о взыскании суммы предоплаты по контракту и неустойки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-35465/05-С45-5/С5 Поскольку истец не представил суду ни копий документов, свидетельствующих о наличии льгот у лиц, указанных им как льготники, ни заверенных в установленном порядке уполномоченным на то органом списков льготников, в удовлетворении иска о взыскании убытков в связи с предоставлением в спорный период гражданам льгот отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-23601/05-С53 Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-22450/04-С55 Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие количество и стоимость потребленной должником тепловой энергии, а представленные заявителем счета-фактуры как односторонние документы не могут служить доказательством наличия задолженности, в удовлетворении заявления о включении задолженности по тепловой энергии в реестр требований кредиторов отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-17581/06-С62 Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-16421/06 Срок действия решения о предварительном согласовании места размещения объекта строительства, установленный п. 8 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, может быть продлен по заявлению заинтересованного лица. Закон не предусматривает последствий истечения данного срока.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-13551/07-С30 Истечение срока давности привлечения к административной ответственности в силу п. 6 ст. 24.5 КоАП Российской Федерации является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-13137/07 Учитывая то, что автомат самообслуживания (терминал) снабжен устройством, позволяющим контролировать оборот наличных денежных средств, что не нарушает охраняемые общественные интересы, а также то, что данный автомат относится к разносной мелкорозничной торговле, при которой контрольно-кассовая техника может не применяться, судом правомерно сделан вывод об отсутствии в действиях заявителя состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-12755/07-С15 Поскольку Федеральным законом от 02.07.2005 N 80-ФЗ из п. 1 ст. 17 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" исключен такой вид деятельности, как обращение с опасными отходами, и добавлен новый вид деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, ответчик правомерно отказал истцу в переоформлении лицензии на вид деятельности, который не подлежит лицензированию, и продлении срока действия такой лицензии.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-12476/04 Согласно ч. 4 ст. 319 АПК РФ по каждому судебному акту выдается один исполнительный лист, если настоящей статьей не установлено иное. Таким образом, требование о выдаче нового исполнительного листа в связи с установлением процессуального правопреемства противоречит названной норме права.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-1232/2007-С28 Дело по иску о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо установить факт отсутствия либо наличия у ответчика полномочий управляющей компании в отношении жилых домов, явившихся объектом энергоснабжения истца.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-12239/07-С37 ФЗ РФ "Об исполнительном производстве" не содержит нормы, предусматривающей право судебного пристава-исполнителя по своей инициативе без соответствующего заявления взыскателя и при наличии не отмененного постановления об окончании исполнительного производства возбуждать исполнительное производство повторно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-12168/07-С35 Поскольку полученные должником требования судебного пристава-исполнителя о добровольной уплате долга, в которых указаны суммы долга, номера и даты исполнительных производств, время, предоставленное для добровольного исполнения исполнительных документов, в течение длительного времени должником не были исполнены, судебный пристав-исполнитель правомерно применил к должнику принудительные меры исполнения исполнительных документов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-11180/07-С24 Постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ отменено, поскольку судом установлено, что в день проверки в кассу истца была возвращена взятая под отчет сумма, которая ошибочно была оприходована кассовым ордером, выписанным на сумму, состоящую из выручки и возврата подотчетной суммы. Данная ошибка была исправлена до составления налоговым органом протокола об административном правонарушении и вынесения обжалуемого постановления.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-10453/07-С65 Поскольку исправленные счета-фактуры не являются основанием для отказа в принятии сумм НДС к вычету, решение налогового органа о доначислении НДС признано недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-10451/07-С29 Поскольку исправленные счета-фактуры являются основанием для принятия сумм НДС к вычету, решение налогового органа о доначислении НДС признано недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А12-10449/07 Поскольку исправленный счет-фактура в соответствии с налоговым законодательством является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету, и налоговым органом не представлены доказательства недобросовестности налогоплательщика, отказ в возмещении сумм НДС является незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01 - 05.02.2008 по делу N А06-7788/06 Налогоплательщик может воспользоваться правом на налоговый вычет в более поздний налоговый период, чем тот, в котором возникло данное право, принимая во внимание, что все условия на применение вычета соблюдены, кроме того, судом признано право налогоплательщика списывать дебиторскую задолженность в связи с истечением срока исковой давности ее взыскания независимо от обращения в суд, следовательно, налоговый орган неправомерно отказал в уменьшении налога на прибыль на сумму указанного списания.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-6726/07 Согласно п. 1 ст. 259 АПК РФ апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения, если иной срок не установлен названным Кодексом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-4975/2007 Установив факт реализации алкогольной продукции без надлежащим образом оформленных документов, суд пришел к выводу о наличии в действиях заявителя признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, однако признал данное правонарушение малозначительным, поскольку оно не представляет большой общественной опасности с учетом фактических обстоятельств его совершения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-4947/2007-15 Доказательством надлежащего извещения законного представителя юридического лица, привлекаемого к ответственности, о составлении протокола об административном правонарушении может служить выданная доверенность на участие в конкретном административном деле. Наличие общей доверенности на представление интересов лица без указания на полномочия по участию в конкретном административном деле само по себе доказательством надлежащего извещения не является.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-4885/07 Постановление о привлечении к ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения признано незаконным, поскольку на момент заключения соглашения административной ответственности за вменяемое правонарушение не существовало, статья 14.32 внесена в КоАП РФ и вступила в действие после заключения договора. Кроме того, на момент возбуждения дела об административном правонарушении названные нарушения антимонопольного законодательства были устранены.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-4085/07 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в непредставлении в ходе декларирования сертификата соответствия на ввезенный товар, поскольку именно таможенные органы выпускают товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию РФ. Не будучи наделенным правом принимать решение о выпуске товара, лицо не может отвечать за выпуск, санкционированный таможенным органом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-4077/07 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в непредставлении в ходе декларирования сертификата соответствия на ввезенный товар, поскольку именно таможенные органы выпускают товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию РФ. Не будучи наделенным правом принимать решение о выпуске товара, лицо не может отвечать за выпуск, санкционированный таможенным органом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-4049/07 Заявление о признании незаконным решения комиссии по организации пассажирских перевозок о невозможности открытия автобусного маршрута и обязании открытия такого маршрута удовлетворено, поскольку спорное решение комиссии противоречит утвержденному постановлением главы муниципального образования положению об организации и корректировке автобусных маршрутов на пассажирских перевозках в городе.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-2758/07 Ненормативные акты о доначислении таможенных платежей в отношении экспортированного товара признаны недействительными, поскольку у таможенного органа без надлежащего обоснования отнесения спорного товара к иному коду ТН ВЭД отсутствовали достаточные правовые основания для принятия классификационного решения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-2525/2007 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа, вынесенного по результатам выездной налоговой проверки по вопросу соблюдения правильности исчисления, удержания, полноты и своевременности перечисления в бюджет НДФЛ, передано на новое рассмотрение, поскольку вывод суда первой инстанции о неправомерном доначислении спорной суммы налога и необоснованном привлечении заявителя к ответственности противоречит фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.
Определение ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-2370/2007-22 В соответствии с п. 1 ст. 282 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-1406/07-22 Поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих оказание им услуг, в удовлетворении иска о взыскании долга по договору возмездного оказания услуг отказано. Встречный иск о признании вышеуказанного договора недействительным удовлетворен, так как судом сделан вывод о превышении председателем товарищества собственников жилья полномочий, определенных уставом товарищества, что является нарушением ст. 174 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 29.01.2008 по делу N А06-1146/1-8/06 Поскольку обществом не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих оказание услуг гражданам, как и доказательств того, что оказанные обществом услуги оплачивались гражданами с учетом получаемых последними субсидий, в удовлетворении иска о возмещении затрат по предоставлению субсидируемых услуг отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А72-7723/05 Определение, которым удовлетворено заявление о замене взыскателя по исполнительному производству, возбужденному на основании решения по делу о взыскании задолженности, отменено, дело передано на новое рассмотрение, поскольку судом не было учтено, что на момент замены взыскателя задолженность по исполнительному листу частично погашена должником.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А72-375/07 В удовлетворении иска страховой компании о взыскании денежных средств в порядке суброгации отказано, поскольку истцом не представлено надлежащих доказательств, указывающих на признание ответчиком своей вины в повреждении автомобилей страхователей и на факт возникновения ущерба в результате работ ответчика на теплотрассе.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А72-3533/06 Возможность апелляционного обжалования решения суда первой инстанции у лица, не принимавшего участия в рассмотрении дела, может иметь место в случае отсутствия процедуры апелляционного и кассационного обжалования.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А65-26798/06 Дело по иску о взыскании действительной стоимости доли имущества в связи с выходом истца из состава участников ООО передано на новое рассмотрение, поскольку проверка и оценка судом представленных сторонами отчетов об оценке рыночной стоимости имущества ответчика произведены в нарушение требований процессуальных норм - при несогласии с выводами эксперта суду следовало назначить повторную экспертизу, поручив ее проведение другому эксперту, либо обосновать свою позицию другими доказательствами.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А65-26569/05 Дело по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника суммы, затраченной заявителем на проведение работ по устранению аварии, возникшей в результате противоправных действий ответчика, передано на новое рассмотрение, поскольку судом не в полной мере исследованы все доказательства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, в частности не дано оценки доказательствам, подтверждающим виновность ответчика в причинении вреда заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А57-6687/2006-13-44-39 ООО обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале ООО, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого передано указанное заявление. Согласно п. 2 ст. 14 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" действительная стоимость доли участника ООО должна соответствовать части стоимости чистых активов общества, пропорционально размеру его доли.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А55-6395/2007 В соответствии со ст. 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок исполнения которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А55-5246/07 Ни гражданским, ни земельным законодательством при продлении арендных отношений не предусмотрено принятие нового решения органами местного самоуправления о предоставлении земельного участка.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А55-17075/06-24(38) В соответствии со ст. 622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Если арендатор не возвратил арендуемое имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А12-8376/07-С63 Поскольку сторонами по делу был согласован порядок и условия изменения установленной сторонами цены товара по договору поставки и условия договора о цене соответствуют требованиям действующего законодательства, суд правомерно пришел к выводу о возможности взыскания установленной договором увеличенной цены за поставленный товар при нарушении согласованных сроков его оплаты.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А12-35861/04-С53 Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А12-20368/06-С64-5/27 Поскольку требование заявителя по денежным обязательствам, основанное на гражданско-правовой сделке и требованиях статей 807, 810 ГК РФ, подтверждено представленными документами, заявление о включении в реестр требований кредиторов должника удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 28.01.2008 по делу N А12-16770/05-С14 Дело по иску конкурсного управляющего о взыскании долга по договору на жилищно-коммунальное обслуживание передано на новое рассмотрение для исследования части экспертного заключения о проведении зачета требований истца и ответчика.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А72-9200/05-21/129 Судом установлена незаключенность договора купли-продажи нежилых помещений, поскольку сторонами не определен однозначно предмет договора, что противоречит ст. ст. 432, 554 ГК РФ, в связи с чем в удовлетворении иска о признании права собственности на недвижимое имущество отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А72-3622/05-21/14-Б Дело по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения арбитражного суда о замене конкурсного кредитора в третьей очереди реестра требований кредиторов муниципального предприятия согласно договорам уступки права требования направлено на новое рассмотрение, поскольку суд, отказывая в удовлетворении заявления, не учел, что сделки по отчуждению имущества унитарного предприятия требуют согласования с собственником имущества.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А65-7971/07-СА2-11 Поскольку предусмотренный налоговым законодательством пакет документов при применении ставки 0 процентов представлен заявителем в полном объеме, отказ налогового органа в возмещении НДС неправомерен. В части требований о признании недействительным решения налогового органа о доначислении НДС по эпизоду, связанному с проведением взаимозачетов заявителя со своим контрагентом, дело направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду следует истребовать дополнительные документы и сведения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А65-25395/07 Поскольку порядок выплаты заработной платы независимо от того, является ли работник резидентом или нерезидентом Российской Федерации, регулируется трудовым законодательством, привлечение заявителя к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ за осуществление незаконных валютных операций является незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А65-1506/06 Выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных финансовым органом или другим уполномоченным государственным органом или их должностными лицами в пределах их компетенции, в силу ст. 111 НК РФ, является обстоятельством, исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А57-15261/06-9 Протокол об административном правонарушении, составленный административным органом с нарушением требований ст. 28.2 КоАП РФ, не может служить основанием для привлечения к административной ответственности и влечет за собой отмену постановления о привлечении к административной ответственности независимо от наличия или отсутствия вины лица, привлекаемого к административной ответственности, в совершении вменяемого ему административного правонарушения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А57-14673/06-16 Дело о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности передано на новое рассмотрение, поскольку, отказывая в удовлетворении требований и признавая факт занижения НДС, суд сослался на документальную неподтвержденность налогоплательщиком включенных в налоговые вычеты сумм налога, однако данный вывод основан на неполно исследованных обстоятельствах дела.
Определение ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А57-1048/07 По ходатайству лица, обратившегося с кассационной жалобой, пропущенный срок подачи кассационной жалобы может быть восстановлен арбитражным судом кассационной инстанции, если ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта и арбитражный суд кассационной инстанции признает причины пропуска срока уважительными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А55-6717/07 Поскольку налоговым органом не представлены доказательства, подтверждающие сведения о сумме и дате образования недоимки, не приведены конкретные основания начисления налогов и пеней, оспариваемые требование и решение налогового органа о взыскании налога, сбора, а также пени за счет денежных средств налогоплательщика являются незаконными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А55-5736/2007 Поскольку установленные законом основания, свидетельствующие о возникновении у истца права собственности на нежилые здания - одноэтажные кирпичные гаражи боксового типа, по делу не приведены, отказ в удовлетворении исковых требований о признании права собственности правомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А55-19441/06-19 Поскольку истец не представил доказательств, подтверждающих, что он добросовестно, открыто и непрерывно владеет спорным имуществом как своим собственным в течение 15 лет, суд правомерно отказал в удовлетворении иска о признании права собственности на спорный объект недвижимости в силу приобретательной давности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А49-4644/2007 Отсутствие ценника на алкогольную продукцию влечет административную ответственность по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Оснований для квалификации данного правонарушения в качестве малозначительного не имеется, так как указанное правонарушение посягает на порядок общественных отношений в сфере оборота алкогольной продукции, затрагивает интересы граждан в области торговли и оказания услуг.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А49-3939/07 Поскольку право на налоговые вычеты не подтверждено предпринимателем надлежащими документами, вывод налогового органа о занижении предпринимателем подлежащего уплате НДФЛ, а также привлечение его к налоговой ответственности по ч. 1 ст. 122 НК РФ являются правомерными.
Определение ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А49-3551/07 В соответствии со ст. 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А12-9858/06-С44 Поскольку материалами дела доказано, что причиной пожара явилось нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования в занимаемом ответчиком помещении и ответчик является лицом, ответственным за нарушение требований пожарной безопасности и технического состояния электроустановок, электротехнических изделий, удовлетворение исковых требований о взыскании убытков является правомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А12-7431/06 Дело о взыскании долга по арендной плате и пеней передано на новое рассмотрение для исследования вопроса о фактических пользователях арендованного имущества в спорный период. Данный вопрос имеет существенное значение для правильного разрешения спора, так как ответственность по долгам ООО может быть возложена на его учредителя только при доказанности неправомерных действий последнего, в том числе неисполнения обязанности по оплате находящегося в аренде муниципального имущества.
Определение ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А12-2177/07 В соответствии с п. 3 ст. 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А12-12464/07 В соответствии с ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ завышение или занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен, завышение или занижение установленных надбавок к ценам, нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования влечет наложение административного штрафа.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А12-1032/07-С16 В соответствии со ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А06-81/2-9/2006НР Поскольку истец не обращался в суд с требованием установить порядок пользования и владения спорным имуществом - стеной здания, данный порядок пользования и владения стеной, находящейся в общей долевой собственности, для осуществления ее ремонта в установленном законом порядке не определен и ответчик имеет равные с истцом права на указанную стену, его действия по защите прав на общую стену не могут быть расценены как действия по нарушению прав на нее иных лиц.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А06-4081/07-14 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в непредставлении в ходе декларирования сертификата соответствия на ввезенный товар, поскольку именно таможенные органы выпускают товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию РФ. Не будучи наделенным правом принимать решение о выпуске товара, лицо не может отвечать за выпуск, санкционированный таможенным органом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А06-4078/07 Поскольку на момент ввоза на территорию Российской Федерации товар уже был сертифицирован и у заявителя на него имелся сертификат, который таможенным органом не истребовался, привлечение заявителя к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ за оформление товара в таможенном режиме выпуска для внутреннего потребления без представления сертификата является незаконным ввиду отсутствия события правонарушения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А06-4076/07-14 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в непредставлении в ходе декларирования сертификата соответствия на ввезенный товар, поскольку именно таможенные органы выпускают товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию РФ. Не будучи наделенным правом принимать решение о выпуске товара, лицо не может отвечать за выпуск, санкционированный таможенным органом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А06-4054/07 Заявление о признании недействительным постановления о привлечении предпринимателя к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ за несвоевременное представление сведений об изменении адресных данных удовлетворено, поскольку на момент вынесения оспариваемого постановления истек установленный законом двухмесячный срок привлечения к административной ответственности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А06-2403/2007-14 Дело по заявлению о признании незаконным бездействия таможенного органа, выраженного в отказе внести изменения в разрешение на переработку на таможенной территории, передано на новое рассмотрение, поскольку таможенным органом не была проведена идентификация отходов, возникших в результате переработки товаров.
Постановление ФАС Поволжского округа от 25.01.2008 по делу N А06-2006/2007 Регистрация судна в Российском бербоут-чартерном реестре и его плавание под флагом Российской Федерации не только не влекут исключение судна из реестра судов иностранного государства, в котором иностранное судно было зарегистрировано до смены флага, но и невозможны без наличия регистрационных документов страны основного реестра.
Определение ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А72-9032/03-А538 Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от жалобы и отказ принят судом.
Определение ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А72-8197/06-20/141-Б Пункт 2 ч. 1 ст. 281 АПК РФ предусматривает возвращение кассационной жалобы при отказе суда в восстановлении пропущенного срока. Поскольку суд не признал уважительными указанные заявителем причины пропуска процессуального срока, возвращение кассационной жалобы является правомерным.
Определение ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А72-8197/06-20/141-Б Пункт 2 ч. 1 ст. 281 АПК РФ предусматривает возвращение кассационной жалобы при отказе суда в восстановлении пропущенного срока. Поскольку суд не признал уважительными указанные заявителем причины пропуска процессуального срока, возвращение кассационной жалобы является правомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А72-6608/07-4/350 В соответствии с пунктом 6 статьи 24.5 КоАП РФ истечение двухмесячного срока привлечения в административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А72-4510/07 Общество пользовалось товарами в нарушение таможенного режима, под который они помещены, следовательно, привлечение его к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.19 КоАП РФ обосновано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А72-4013/07 Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в ч. 1 статьи 12 Федерального закона N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" не допускается.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А72-2763/07 Заявление налогового органа о включении в реестр требований кредиторов должника оставлено без удовлетворения, поскольку подано за пределами пресекательного срока, предусмотренного п. 3 ст. 48 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А72-2589/07-18/116 Дело о взыскании задолженности по договору поставки алкогольной продукции направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не дана оценка письму ответчика об отказе от исполнения договора и вызове представителя для участия в проверке качества продукции.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А72-2519/07 Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения передано на новое рассмотрение, поскольку, суд, удовлетворяя исковые требования, указал на непредставление ответчиком доказательств обоснованности получения от истца денежных средств, так как договор на оказание консультационных услуг подписан неуполномоченными лицами и не может порождать гражданско-правовых обязанностей, однако данный вывод суда основан на неполно исследованных обстоятельствах дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-6813/07 Согласно ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Иск об истребовании имущества может быть удовлетворен только в отношении лица, у которого это имущество находится фактически в настоящее время.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-5757/06 В соответствии со статьей 449 ГК договоры, заключенные по результатам торгов, могут быть признаны недействительными лишь в случае признания самих торгов недействительными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-3578/2007-СГ5-54 Поскольку ответчиком не представлено доказательств оплаты товара, полученного по договору поставки, исковые требования о взыскании долга и процентов удовлетворены.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-28694/2006 Учитывая отсутствие доказательств подписания спорных счетов-фактур лицами, не имеющими на то полномочий, и отсутствие доказательств недобросовестности заявителя, суд признал неправомерным отказ в принятии предъявленных сумм НДС к вычету. Поскольку первичные документы на получение и оплату товара от поставщиков оформлены с соблюдением норм законодательства о налогах и сборах, уменьшение заявителем суммы доходов на сумму подтвержденных расходов правомерно и соответствует требованиям ст. 252 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-28468/06 Поскольку вступившим в законную силу судебным актом, имеющим преюдициальное значение по настоящему делу, в удовлетворении требований истца в части взыскания долга за оказанные услуги по оценке арестованного имущества в рамках исполнительного производства отказано, исковое заявление о взыскании этой же суммы долга удовлетворению не подлежит.
Определение ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-26028/2004-СГ4-26 В удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по делу об обжаловании действий конкурсного управляющего по вновь открывшимся обстоятельствам отказано, поскольку указанные заявителем обстоятельства не существовали и не могли быть известны на момент рассмотрения дела. Кроме того, указанные обстоятельства установлены Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при рассмотрении конкретного дела, что не может являться прецедентом для рассмотрения настоящего дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-25478/2007 Поскольку ни трудовым, ни коллективным договором юридического лица не предусмотрена выплата заработной платы путем перечисления денежных средств в валюте РФ на банковские счета работника - иностранного гражданина в уполномоченных банках, не установлена обязанность нерезидента открывать такой счет для получения заработной платы от юридического лица - резидента, то выплата работнику заработной платы наличными денежными средствами в валюте РФ соответствует действующему законодательству.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-21363/2007-СА3-48 Поскольку факт административного правонарушения в виде нарушения правил благоустройства муниципальных районов и городских округов установлен протоколом об административном правонарушении, привлечение общества к административной ответственности правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-18392/07 Поскольку в соответствии с действующим законодательством справка о подтверждающих документах, предоставляемая субъектами предпринимательской деятельности в банк, в котором оформлен паспорт внешнеэкономической сделки, не относится к формам учета и отчетности, несвоевременное представление данной справки и прилагающихся к ней документов не образуют состава правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-17492/07-44 Поскольку из представленных материалов дела не усматривается фактическое обращение заявителем с отходами производства с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее негативные последствия в области охраны окружающей среды, заявление о признании незаконным и отмене постановления о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 8.21, ст. 8.2 КоАП РФ удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-16350/06 Дело по иску в части взыскания задолженности по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами и в части зачета взаимных требований направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо дать надлежащую оценку акту приема-передачи выполненных работ, отсутствию претензий по качеству выполненных работ и условиям договора, предусматривающего срок гарантии на работы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-15691/2007-СА2-34 Налоговым законодательством не предусматривается обязанность налогового органа отзывать инкассовые поручения из банка в случае принятия им решения о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика.
Определение ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-1512/2007-СГ1-17 Споры между участниками хозяйственных товариществ и обществ, если хотя бы один из них является гражданином, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, не подлежат рассмотрению в арбитражном суде, за исключением случаев, когда указанные споры связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью указанных хозяйственных товариществ и обществ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-11787/2007-СА3-47 Поскольку налоговым органом пропущен шестимесячный срок обращения в суд с заявлением о взыскании обязательных платежей и санкций, в удовлетворении заявления о взыскании налоговых санкций за неуплату налога на игорный бизнес отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-1107/07-СА1-19 Налогоплательщик обоснованно при определении налоговой базы по налогу на прибыль включил расходы, связанные с простоем цеха, в состав внереализационных расходов, поскольку отсутствие сырья для производства относится к внешним причинам, вызвавшим простой. Убытки, связанные с оплатой времени простоя, не зависят от воли организации и не могут рассматриваться как экономически не оправданные.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-10481/07 Общество правомерно привлечено налоговым органом к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ, так как факт административного правонарушения доказан материалами проверки, нарушений установленного порядка привлечения к административной ответственности не установлено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А65-10181/07-СГ2-24 Требование о взыскании арендной платы, основанное на незаключенном договоре, удовлетворению не подлежит.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А57-6489/2007-22 Поскольку доказательством надлежащего извещения законного представителя юридического лица о составлении протокола об административном правонарушении может служить лишь выданная им доверенность на участие в конкретном административном деле и наличие общей доверенности не является доказательством надлежащего извещения о времени и месте составления протокола по делу об административном правонарушении, постановление о привлечении заявителя к административной ответственности признано незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А57-5997/06-39 Поскольку выполнение истцом дополнительных работ по договору подряда было вызвано необходимостью ликвидировать аварийное состояние здания, суд правомерно удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности за выполненные по договору строительного подряда дополнительные работы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А57-5534/07-45 Объект обложения налогом на игорный бизнес считается выбывшим с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации изменения количества объектов налогообложения. При выбытии указанного объекта до 15 числа текущего налогового периода сумма налога по этому объекту за этот налоговый период исчисляется как произведение количества данных объектов налогообложения и одной второй ставки налога, установленной для этих объектов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А57-1140/07-39 Учитывая отсутствие зависимости рассмотрения настоящего дела по иску о признании недействительным решения собрания акционеров ЗАО от рассмотрения требований истца по другому делу, суд отменил обжалуемый судебный акт о приостановлении производства по делу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А57-11141/05-4 Определение суда об утверждении мирового соглашения отменено, дело направлено в суд для рассмотрения требований по существу, поскольку заключенное мировое соглашение является крупной сделкой для ответчика, доказательства наличия согласия собственника имущества на заключение сделки в материалах дела отсутствуют; судом не дана оценка договорам, положенным в основание иска и не установлена правомерность предъявления требований о взыскании неустойки и включение суммы неустойки в мировое соглашение.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-9062/2007 Поскольку протокол об административном правонарушении составлен без участия законного представителя общества и в отсутствие доказательств надлежащего извещения общества о времени и месте составления протокола, постановление о привлечении к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ признано незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-8611/07-СГ1-9 Произвольное уменьшение процентов, начисленных в соответствии со статьей 395 ГК РФ, не допускается. При применении правил статьи 333 ГК РФ суды вправе уменьшать проценты лишь до минимальной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, действовавшей в период предъявления иска и принятия решения по делу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-8387/2007 Законодательством о налогах и сборах не предусмотрена обязанность налогоплательщика представлять доказательства уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость своим поставщиком.
Определение ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-8133/06 Не рассматривается как безусловное основание для отказа в принятии жалобы пропуск по уважительным причинам срока, установленного для ее подачи. Восстановление процессуальных сроков является гарантией для лиц, не имевших возможность реализовать свое право на совершение процессуальных действий в установленный процессуальными нормами срок.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-8045/2007 В соответствии с п. 4 ст. 176 НК РФ возмещение сумм налоговых вычетов производится не позднее трех месяцев, считая со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации и документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ. При нарушении сроков возврата сумм налога на сумму, подлежащую возврату налогоплательщику, начисляются проценты исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-7992/07 Учитывая, что на объект ипотеки судебным решением ранее был наложен арест, а дополнительным соглашением к договору ипотеки вносятся изменения в такое существенное условие, как срок исполнения основного обязательства - договора кредитования, в удовлетворении исковых требований о признании недействительными отказов в государственной регистрации изменений в государственную регистрационную запись об ипотеке отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-7889/2005 В случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-7629/07 Поскольку представленные в материалах дела документы подтверждают факт ведения налогоплательщиком раздельного учета сумм налога по объектам строительства и правомерность исчисления заявителем налоговых вычетов по НДС, заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении общества к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ и обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов истца посредством принятия решения о возмещении НДС удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-7461/2007 Требования об установлении юридического факта принадлежности свидетельства на право собственности в связи с наличием ошибки в наименовании юридического лица и отсутствием возможности ее исправить удовлетворены, в части установления факта допущенной ошибки, касающейся формы права собственности, дело передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду с учетом пояснений предыдущих правообладателей необходимо установить, имела ли место техническая опечатка или запись в свидетельстве правомерна.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-6711/07 Удовлетворяя исковые требования о взыскании долга по договору об информационном обслуживании, суд исходил из того, что доказательства, подтверждающие погашение ответчиком задолженности, не представлены; требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены частично, поскольку суд произвел расчет суммы процентов за вычетом НДС, а также применил правила ст. 314 ГК РФ и условия договора.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-6406/2007-31 Решение налогового органа о начислении налога на землю и штрафа за его неполную уплату признано недействительным, поскольку заявитель как предприятие, находящееся на землях общего пользования, имел право в соответствии с п. 9 ст. 12 Закона РФ N 1738-1 от 11.10.1991 "О плате за землю", действовавшим в спорном периоде, пользоваться льготой, освобождающей его от уплаты земельного налога.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-6405/07-53 Поскольку в соответствии с пунктом 9 статьи 12 Закона РФ "О плате за землю", действовавшим в спорный период, от уплаты земельного налога полностью освобождались земли общего пользования населенных пунктов, суд пришел к выводу о правомерном применении налогоплательщиком льготы и признал недействительным решение налогового органа в части доначисления земельного налога и внесения исправлений в бухгалтерский учет.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-5874/07-53 Суд при рассмотрении дела установил недобросовестность общества в отношениях с контрагентами, следовательно, привлечение общества к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, доначисление ему налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и пени правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-5202/07-1 Поскольку обществом представлены лицензирующему органу необходимые документы для переоформления лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией, заявление о признании недействительным приказа об отказе в переоформлении лицензии и обязании переоформить лицензию удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-4783/2007 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа передано на новое рассмотрение, поскольку судом не исследованы выводы налогового органа о привлечении к налоговой ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 120 и п. 2 ст. 119 НК РФ, не дана оценка тому обстоятельству, что общество применяет упрощенную систему налогообложения и осуществляет учет своей финансово-хозяйственной деятельности в книге учета доходов и расходов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-3353/2007 Поскольку заявителем выполнены все предусмотренные Налоговым кодексом РФ условия, необходимые для применения налоговой ставки ноль процентов и получения налогового вычета, отказ налогового органа в возмещении НДС неправомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-2455/06 Дело по заявлению о признании должника банкротом передано на новое рассмотрение, поскольку неподписание одним из судей, рассматривавших дело, резолютивной части постановления является безусловным основанием к отмене данного судебного акта в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 288 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-14621/07 Дело по заявлению о признании незаконным постановления по делу об административном правонарушении направлено на новое рассмотрение, поскольку вывод суда первой инстанции о пропуске заявителем 10-дневного срока обжалования постановления не соответствует представленным в материалы дела доказательствам.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-14573/2007 Арбитражный суд прекратил производство по делу о привлечении к административной ответственности за нарушение обязательных требований государственных стандартов, поскольку материалами дела подтверждается неправильная квалификация совершенного ответчиком правонарушения и неподведомственность спора арбитражному суду в соответствии с надлежащей квалификацией.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-1110/07 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде штрафа и доначислении НДС и пени передано на новое рассмотрение, поскольку процедура возмещения НДС не может считаться соблюденной налогоплательщиком, если им не выполнено требование налогового органа о представлении документов, подтверждающих правомерность применения налоговых вычетов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-10695/2007-43 Освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС, предусмотренное п. 1 ст. 145 НК РФ, устанавливается на определенный период, составляющий двенадцать календарных месяцев, и ограничение в отношении суммы выручки распространяется на каждые три последовательных календарных месяца, взятых в рамках одного периода освобождения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А55-10056/2007 Установив факт нарушения государственным органом норм Земельного кодекса РФ и непринятия решения в установленный законом срок по заявлению о предоставлении земельного участка в собственность, суд признал бездействие ответчика незаконным, нарушающим права и законные интересы заявителя. Направление запросов в другие государственные органы не освобождает ответчика от обязанности, предусмотренной ст. 36 Земельного кодекса РФ, и не может служить основанием для увеличения установленного срока.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А49-5357/2006-191/15 Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А49-2407/06-84/24 Дело о расторжении договора аренды и обязании возвратить нежилые помещения направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо исследовать несоблюдение управляющим порядка изменения и расторжения договора, установленного п. 2 ст. 452 ГК РФ, и несоблюдение норм ч. 3 ст. 619 ГК РФ, предусматривающей право арендодателя требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-9290/07 Согласно ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-840/2005-С22-5/5 Поскольку убытки образовались у истца в результате бездействия государственных органов, выразившегося в ненадлежащем выполнении возложенных на них законодательными актами обязанностей по возмещению расходов истца, связанных с предоставлением льгот по оплате за газ, суд, руководствуясь ст. ст. 16, 1069, 1071 ГК РФ, взыскал убытки с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-7451/07-С51 Судом установлено отсутствие оснований для начисления и уплаты земельного налога, следовательно, заявленные требования о признании незаконным письма налогового органа об отказе в возврате земельного налога и обязании возвратить излишне взысканную сумму земельного налога правомерны.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-6281/07-С63 При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-4607/07 Поскольку в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ заказчик в одностороннем порядке расторг договор подряда, что допускается законом, а односторонний акт приемки выполненных работ является недействительным, суд отказал в удовлетворении исковых требований подрядчика о взыскании долга по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-3406/2007-С30 Поскольку причинение истцу убытков непосредственно связано с бездействием Российской Федерации, выразившимся в недостаточном выделении денежных средств для возмещения расходов предприятиям в связи с предоставлением льгот инвалидам, суды правомерно на основании статей 16, 1069, 1071 ГК РФ удовлетворили исковые требования за счет казны Российской Федерации в лице Минфина России.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-3277/07-С30-5/17 Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, под которыми понимаются реальный ущерб и упущенная выгода. В случае использования в нормативном правовом акте не предусмотренных ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" или стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-2410/06-С36 Поскольку при исчислении единого налога на вмененный доход налогоплательщиком правомерно применен физический показатель "торговое место", увеличение налоговым органом физического показателя "торговая площадь" и дополнительное начисление единого налога на вмененный доход является неправомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-18502/06-С59 Арбитражный суд частично удовлетворил заявление о взыскании излишне уплаченных сумм пенсии, поскольку наличие соответствующего стажа работы в связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях правомерно явилось основанием для назначения пенсионеру досрочной трудовой пенсии.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-1559/07 Дело по заявлению о взыскании ущерба, причиненного загрязнением земель несанкционированным размещением отходов, направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо дать оценку доводам ответчика об отсутствии полномочий у заявителя на обращение в суд с данным заявлением, а при подтверждении полномочий проверить правильность расчета ущерба в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и статьи 15 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-15237/07-С30 Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие уведомление заявителя надлежащим образом о действительном времени и месте составления в отношении него протокола об административном правонарушении, суд правомерно, несмотря на наличие в действиях заявителя состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.5 КоАП РФ, признал оспариваемое постановление о привлечении к административной ответственности незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-15013/07-С6 Поскольку постановление о привлечении заявителя к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ за несвоевременное представление сведений об изменении места жительства вынесено по истечении установленного законом двухмесячного срока привлечения к административной ответственности, названное постановление налогового органа является незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-14175/06-С52 Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительными результатов конкурса на право заключения муниципального контракта по оказанию правовых услуг по сопровождению процедуры ликвидации муниципальных унитарных предприятий, установив, что проведение конкурса соответствует требованиями ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-13877/07-С55 Дело по заявлению руководителя о признании ООО несостоятельным (банкротом) передано на новое рассмотрение, поскольку суд, удовлетворяя заявленные требования, не учел, что до подачи названного заявления участники общества приняли решение об увольнении руководителя, кроме того, руководитель не направлял учредителям (участникам) сведения о наличии признаков банкротства, таким образом, участники общества были лишены возможности принять меры, направленные на восстановление платежеспособности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-12196/07 Поскольку административным органом не представлено доказательств реализации обществом алкогольной продукции без ценников, и следовательно, совершения им правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, постановление о наложении административного наказания признано недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-11411/07-С24 Производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению в случае отсутствия состава административного правонарушения. Нарушение административным органом при производстве по делу об административном правонарушении процессуальных требований является основанием для отказа в удовлетворении требования о привлечении к ответственности либо для признания незаконным и отмены оспариваемого постановления, если указанные нарушения носят существенный характер.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-11274/07 Постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций признано незаконным, поскольку в связи с ненадлежащим извещением о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, заявитель был лишен реальной возможности явиться в налоговый орган в назначенное время и представить свои пояснения и возражения по существу вменяемого ему в вину административного правонарушения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А12-1077/07 Учитывая, что произведенная ответчиком оплата превышает общую сумму стоимости произведенных работ и оказанных услуг, требования истца о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг являются необоснованными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-6654/2-9/06 Дело по иску о взыскании долга по капитальному ремонту арендованного здания передано на новое рассмотрение, поскольку принятое решение суда затрагивает права лица, привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-6321/06 Арбитражный суд, установив факт неперечисления на расчетный счет профсоюзного комитета удержанных юридическим лицом (работодателем) из зарплаты работников членских взносов, удовлетворил исковые требования профсоюзного комитета о взыскании долга в части, подтвержденной материалами дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-5530/2007 Деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, подлежит лицензированию. Заявление о привлечении к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, удовлетворено, поскольку факт осуществления деятельности по перевозке пассажиров с нарушением условий лицензии, выразившимся в отклонении водителя, работающего по найму у ответчика, от заранее согласованного маршрута движения, установлен судом и подтвержден материалами дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-4086/07 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в несоблюдении установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ, поскольку именно таможенные органы санкционируют выпуск товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-4082/07 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в несоблюдении установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ, поскольку именно таможенные органы санкционируют выпуск товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-4079/07 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в несоблюдении установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ, поскольку именно таможенные органы санкционируют выпуск товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-3934/2007-7 Самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, влечет наложение административного штрафа.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-2476/07 Право на применение налогоплательщиком вычета (возмещения) налога на добавленную стоимость возникает только при трех юридических фактах: наличие счета-фактуры, принятие товара (работ, услуг) на учет и фактическая оплата товаров (работ, услуг) поставщикам (продавцам) с учетом начисленного ими налога.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-2058/2007-9 Дело по иску о досрочном расторжении договора аренды нежилого помещения и признании права истца на удержание из арендной платы суммы понесенных расходов на устранение недостатков арендованного помещения и встречному иску о взыскании задолженности по арендной плате передано на новое рассмотрение для уточнения первоначального иска, так как право на удержание в судебном порядке установлению не подлежит. В части встречного иска судебные акты приняты без оценки расчета.
Постановление ФАС Поволжского округа от 24.01.2008 по делу N А06-1285Б/3-11К/04 На основании п. 3 ст. 59 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.06 N 22 "О порядке погашения расходов по делу о банкротстве" в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, обязанность погасить расходы в части, не погашенной за счет имущества должника, возлагается на заявителя.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А72-9137/06 Поскольку ликвидация ответчика исключает возможность рассмотрения кассационной жалобы, производство по кассационной жалобе третьего лица согласно п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ подлежит прекращению.
Определение ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А65-24490/2007-СГ1-30 Неподписанная кассационная жалоба считается незаявленной (неподанной). Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом РФ последствия.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А65-1149/07-СА1-56 Дело о взыскании сумм налогов, штрафа и пени в части прекращения производства по взысканию налоговых санкций направлено на новое рассмотрение, поскольку заявление о взыскании налоговых санкций поступило в арбитражный суд после вступления в силу изменений в НК РФ, внесенных Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ, и данное заявление подлежало рассмотрению судом по существу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А57-1887/07 Дело по заявлению о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к ответственности в части начисления налога на доходы физических лиц направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо установить наличие или отсутствие рабочих мест, по месту нахождения обособленного подразделения заявителя.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А57-1329/01 Требование налогового органа об уплате пеней не соответствует положениям ст. 69 НК РФ, в частности в нем не указана недоимка по налогам, на которую начислена спорная сумма пеней, из требования невозможно определить, за какой период начислены пени, ставку, по которой начислены пени, следовательно, заявление о признании недействительным требования об уплате пеней удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А55-9245/05 Дело о признании недействительными решений налогового органа о начислении пени, взыскании налога, сбора, пени за счет денежных средств налогоплательщика, а также о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в части начисления и взыскания пени направлено на новое рассмотрение, поскольку после истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и с этого момента не подлежат начислению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А55-4030/2007-38 Ни законодательством, ни условиями договора оплата за оказанные услуги по договору возмездного оказания услуг не поставлена в зависимость от составления и подписания акта сдачи-приемки работ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А55-10824/2006 Поскольку договор аренды земельного участка не считается заключенным вследствие неосуществления государственной регистрации, необходимой в силу п. 2 ст. 651 ГК РФ, собственник имущества вправе требовать от арендатора плату как неосновательное обогащение за пользование переданным земельным участком.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А12-19306/06-С39 Арбитражный суд, установив, что оплата услуг по охране не была включена в арендную плату и ответчиком как арендодателем не принимались обязательства по охране находящегося в арендуемых помещениях имущества истца, правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков, возникших в результате разбойного нападения в арендуемых истцом помещениях.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А12-13475/07 Суд, установив, что постановление о привлечении к административной ответственности содержит неправильную квалификацию совершенного правонарушения, пришел к выводу, что действия заявителя необходимо было квалифицировать по ст. 8.1 КоАП РФ, а не по ст. 8.2 КоАП РФ, и признал оспариваемое постановление незаконным ввиду отсутствия в действиях заявителя состава правонарушения, установленного ст. 8.2 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А12-12623/07 Отсутствие в момент проверки необходимых документов, подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции, и непредъявление их по требованию покупателя или проверяющих образуют состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, и влекут административную ответственность за нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А12-12322/07-С30 Таможенная стоимость товара заявлена декларантом правильно, недостоверное декларирование в его действиях отсутствует, следовательно, состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, в действиях заявителя отсутствует.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А12-11409/07 Согласно положениям п. 3 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А12-11405/07 Поскольку доказательств надлежащего извещения законного представителя общества о времени и месте составления протокола об административном правонарушении административным органом не представлено, отказ в удовлетворении заявления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ правомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А06-4075/07-14 Согласно п. 5 ст. 6 Таможенного кодекса РФ никто не может быть привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил, если это нарушение вызвано неясностью правовых норм, содержащихся в нормативных правовых актах в области таможенного дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А06-2885/07-7 Поскольку таможенный орган не доказал наличия оснований, исключающих определение таможенной стоимости товара методом по цене сделки с ввозимыми товарами, и, применяя резервный метод без надлежащего обоснования невозможности использования предыдущих методов, нарушил установленное законом правило последовательного их применения, заявление о признании незаконными действий таможенного органа по корректировке таможенной стоимости и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А06-2883/07-23 Поскольку таможенный орган не доказал наличия оснований, исключающих определение таможенной стоимости товара методом по цене сделки с ввозимыми товарами, и, применяя резервный метод без надлежащего обоснования невозможности использования предыдущих методов, нарушил установленное законом правило последовательного их применения, заявление о признании незаконными действий таможенного органа по корректировке таможенной стоимости и требования об уплате таможенных платежей удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А06-2877/07 Нарушение порядка принятия решения о корректировке таможенной стоимости товара после его выпуска в рамках режима временного ввоза, установленного п. 25 "Положения о контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации", лишает таможенный орган права самостоятельно определять таможенную стоимость товара.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А06-2875/07 Нарушение порядка принятия решения о корректировке таможенной стоимости товара после его выпуска в рамках режима временного ввоза, установленного п. 25 "Положения о контроле таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации", лишает таможенный орган права самостоятельно определять таможенную стоимость товара.
Постановление ФАС Поволжского округа от 23.01.2008 по делу N А06-1585/2007-17 Дело о признании недействительным договора займа и применении последствий его недействительности передано на новое рассмотрение, поскольку, изменяя основание иска по требованию о признании сделки недействительной, истец в то же время не отказался от второго требования. Однако, признавая оспариваемую сделку ничтожной, судебные инстанции второе требование истца оставили без рассмотрения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А72-9217/06-7/357 Дело о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и доначислении НДС передано на новое рассмотрение, при котором суду следует проверить доводы налогового органа о пропуске налогоплательщиком срока представления документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ, - 180 дней с даты помещения товара под таможенный режим экспорта - и в зависимости от установленного дать оценку правомерности заявленных требований.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А72-823/07-27/42 Дело о взыскании задолженности по договору поставки направлено на новое рассмотрение, поскольку обжалованные судебные акты приняты в части с нарушением правил статей 65, 168, 268 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А72-3654/2007-9/201 Поскольку заявление о принятии к исполнению исполнительного листа направлено лицом, полномочным на совершение таких действий от имени общества, у ответчика отсутствовали правовые основания для возвращения исполнительного листа без исполнения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А72-2669/06 В удовлетворении иска территориального управления Росимущества о признании права федеральной собственности на объект аэродромной инфраструктуры и признании недействительным зарегистрированного права отказано, поскольку доказательства нахождения спорного объекта на момент приватизации на балансе государственного предприятия, в его владении и пользовании отсутствуют, следовательно, на данный объект не распространяется действие Постановления ВС РФ от 27.12.1991 N 3020-1.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А72-2191/07-24/173 Поскольку факт выполнения истцом обязательств по договору возмездного оказания услуг подтвержден представленными в материалы дела нарядами-заказами (актами), подписанными уполномоченными в силу служебных обязанностей сотрудниками истца и скрепленными печатями, доказательства выполнения данных работ третьим лицом в материалах дела отсутствуют, суд правомерно, с учетом положений статей 309, 312, 781, 395 ГК РФ частично удовлетворил исковые требования о взыскании суммы долга и процентов.
Определение ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А72-13346/05 Пропуск установленного законом срока подачи кассационной жалобы является основанием для ее возвращения заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А72-1189/07 Поскольку истцом пропущен срок исковой давности, в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по договору долгосрочных инвестиций в строительство жилых микрорайонов и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-9739/2007 Поскольку налоговым органом нарушен порядок проведения выездной налоговой проверки и принятия решения о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, что привело к нарушениям прав налогоплательщика, в том числе права на защиту и представление доказательств в обоснование своих доводов, суд признал названное решение недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-9290/2007-СА3-44 Поскольку орган государственного автодорожного надзора субъекта РФ представил надлежащие доказательства использования ответчиком автобусов марки ПАЗ для городских и пригородных перевозок пассажиров, тогда как эти автобусы предназначены для междугородних перевозок, действия ответчика правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ как осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-8088/07-СА1-37 Поскольку заключенные налогоплательщиком договоры аутсорсинга являются реальными, экономически целесообразными и обоснованными, предметом сделок являются не сами работники, а услуги по предоставлению персонала и заключение таких договоров не противоречит законодательству, доначисление ЕСН произведено налоговым органом неправомерно. Уменьшение у налогоплательщика с момента заключения названных договоров платежей по ЕСН не может служить основанием для доначисления налога.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-5527/07 Исковые требования о взыскании ущерба, причиненного затоплением помещения истца, удовлетворены, поскольку факт затопления и причинения ущерба подтверждается материалами дела, а ответчик является организацией, ответственной за надлежащее санитарно-техническое состояние домовых сетей, и обязан был своевременно производить устранение засоров в канализации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-25396/2007-СА3-38 Валютные операции между резидентами и нерезидентами непосредственно не относятся к числу запрещенных валютных операций или операций, в отношении которых установлены какие-либо ограничения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-25394/07-СА3-44 Поскольку ни трудовым, ни коллективным договором не предусмотрена выплата заработной платы путем перечисления денежных средств в валюте РФ на банковские счета работника - иностранного гражданина в уполномоченных банках, не установлена обязанность физического лица - нерезидента открывать такой счет для получения заработной платы от юридического лица - резидента, выплата работнику заработной платы наличными денежными средствами в валюте РФ соответствует действующему законодательству.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-24985/06 Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-23195/2007-СА1-29 Поскольку суд пришел к выводу, что обязательство ответчика по уплате страховых взносов не относится к текущим платежам, заявление о взыскании страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и пени оставлено без рассмотрения. Данное требование подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-22287/2005-СГ2-20 В удовлетворении иска о взыскании убытков отказано правомерно, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии вины подрядчика - ответчика по делу в ненадлежащем качестве выполненных строительных работ. Заказчик представил подрядчику проект, не соответствующий требованиям, установленным СНиП.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-20206/07 В случае установления нарушения правил классификации товаров при их декларировании таможенные органы вправе самостоятельно осуществлять классификацию товаров. В соответствии со ст. 378 Таможенного кодекса РФ экспертиза товаров проводится для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, экспертами таможенных лабораторий, а также иных организаций, назначенных таможенными органами.
Определение ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-18101/2006-СА2-41 Поскольку предпринимателем не подтверждена уплата государственной пошлины в установленном порядке и обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационной жалобы без движения, не устранены, определение о возвращении кассационной жалобы предпринимателю является обоснованным, соответствующим нормам АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-18060/2007-СА3-44 Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-16163-16164/01 Во взыскании неосновательного обогащения, которое произошло в результате перечисления денежных средств с целью завершения строительства жилого дома, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано, поскольку, обращаясь в арбитражный суд, истец не представил доказательств, бесспорно подтверждающих факт обогащения ответчика за счет истца.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-15516/06 Доначисление земельного налога произведено неправомерно, поскольку налоговый орган не доказал пользование заявителем земельным участком в размере большем, чем это указано в выписке из кадастрового плана. Тот факт, что заявитель не отказался от использования земельного участка, предоставленного ему в бессрочное пользование, не принят во внимание, поскольку нормами действующего в спорный период законодательства не предусматривалась процедура письменного отказа.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-13939/2006 Суд установил, что используемое заявителем помещение не соответствует установленному главой 26.3 НК РФ понятию "площадь торгового зала", а подпадает под понятие "торговое место", следовательно, заявление о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату ЕНВД удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-13295/07 Дело об обжаловании постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя требования заявителя, суд указал, что административным органом неверно определен субъект правонарушения, к ответственности привлечено лицо, осуществляющее строительство по договору на долевое участие в строительстве жилья. Однако данные выводы суда основаны на неполно исследованных обстоятельствах дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-11868/2007-СА3-43 Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-11188/2007 Поскольку ответчик получил денежные средства в рамках договорных отношений, в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения и процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-11138/07 Дело по заявлению о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо выяснить, имело ли место нарушение заявителем статей 25.4, 28.2 КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении и была ли алкогольная продукция допущена к розничной продаже.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-10873/07 Факт расчета в рамках одной торговой операции как наличными денежными средствами, так и безналичным перечислением предпринимателю денежных средств на счет в банке по условиям заключенного с банком договора кредитования не влияет на характер расчетов, осуществляемых физическими лицами, приобретавшими товар в розницу, с предпринимателем. Внесение покупателями наличных денежных средств на счет продавца является наличным расчетом и подлежит обложению ЕНВД.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-10404/07 Поскольку расчет государственной кадастровой оценки стоимости земли утвержден нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, он не может быть оспорен вне рамок данного нормативного акта.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А65-10010/05 Поскольку неисполнение арендатором обязанности по своевременному внесению арендной платы и наличие задолженности по ее оплате подтверждаются материалами дела, суд, исходя из положений статей 309, 619, 622 ГК РФ, расторг данный договор и взыскал с ответчика задолженность по арендной плате и неустойку. При отсутствии правовых оснований нахождения ответчика в спорном помещении также удовлетворены требования об изъятии данного объекта у ответчика и передачи его истцу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-952/07 Поскольку требование об уплате пени, положенное в основание оспариваемого решения, предъявлено с нарушением положений статей 69, 70, 75 НК РФ, заявление о признании недействительным решения налогового органа о взыскании налога, сбора, а также пени за счет денежных средств налогоплательщика-организации на счетах в банках удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-7323/07 Поскольку предпринятые действия административного органа свидетельствуют о принятии им мер по надлежащему уведомлению общества о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-6555/2005 Дело по иску о взыскании убытков, понесенных вследствие предоставления льгот за оказываемые услуги связи, направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо определить орган, уполномоченный представлять интересы ответчика, обеспечить законные права участвующих в деле лиц на ознакомление с представленными истцом доказательствами, дать оценку возражениям министерства финансов о недоказанности истцом обстоятельств, положенных им в основание иска.
Определение ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-6227/06-19 Определением суда производство по кассационной жалобе прекращено в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ вследствие ликвидации юридического лица.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-6197/07-1 Поскольку основания для регистрации права собственности на спорные здания за ответчиком признаны незаконными, то зарегистрированное право правомерно прекращено вследствие его недействительности, так как истец является собственником капитальных строений и вправе истребовать вещь из чужого незаконного владения другого лица в силу ст. 301 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-5298/07-5 Общество правомерно привлечено налоговым органом к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ, так как факт административного правонарушения доказывается материалами проверки, нарушений установленного порядка привлечения к административной ответственности не установлено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-3667/07-21 Дело о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя иск частично, суд указал на наличие акта взаимной сверки, счетов-фактур, отчетов о теплопотреблении, при этом судом не оценен расчет иска с учетом условий договора, в соответствии с которыми ответчик обязался оплачивать полученную теплоэнергию по действующим тарифам.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-3102/07-21 В случае нарушения условий договора энергоснабжения потерпевшая сторона в силу ст. 547 ГК РФ вправе требовать только возмещения реального ущерба, взыскание убытков в виде упущенной выгоды не допускается.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-2609/07 Поскольку спорным земельным участком распорядился не уполномоченный на то государственный орган, суд пришел к правомерному выводу о недействительности (ничтожности) договора аренды земельного участка и применил последствия недействительности сделки.
Определение ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-14923/06-33 Возвращение кассационной жалобы не препятствует повторному обращению с кассационной жалобой в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее возвращения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-13300/2006-15 После ликвидации должника как юридического лица предъявление требований о взыскании долга с субсидиарного должника является невозможным, так как в силу ст. 419 ГК РФ обязательство должника с момента его ликвидации считается прекращенным, а требования кредиторов, не удовлетворенные в ходе конкурсного производства по причине недостаточности имущества должника, - погашенными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А57-12830/06-38 Поскольку истец не представил суду надлежащих доказательств передачи ему в установленном законом порядке спорного имущества при создании предприятия в форме выделения, отказ в удовлетворении заявленных требований о признании права собственности правомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-9551/2007 Выявление регистрирующим органом факта размещения акций до их государственной регистрации в нарушение требований ст. 19 ФЗ "О рынке ценных бумаг" и требований Стандартов эмиссии ценных бумаг является основанием для отказа в государственной регистрации представленного обществом отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-9209/07 В признании недействительными требования об уплате пеней и решения о взыскании пеней за счет денежных средств налогоплательщика отказано, поскольку налоговым органом представлены расчеты, которые подтверждают обоснованность начисления пеней, содержат сведения о размере и периоде образования задолженности по уплате земельного налога, периоде начисления и размере пени, а также ставке, исходя из которой начислены пени.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-8760/07 Налогоплательщики, реализующие работы (услуги) по перевозке экспортируемого товара, и в силу ч. 4 ст. 164 НК РФ не представляющие в налоговый орган таможенные декларации, должны определять налоговую базу по НДС в последний день месяца, в котором собран полный пакет документов, подтверждающий применение налоговой ставки 0 процентов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-8289/07-46 Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения за период пользования помещениями и процентов за пользование чужими денежными средствами передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо проверить правильность расчета неосновательного обогащения, сделанного истцом с применением методики по определению размера арендной платы за муниципальные нежилые помещения (здания), утвержденной нормативным актом органа местного самоуправления.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-8132/2007 В силу ст. 29 Земельного кодекса РФ предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления. Поскольку решение органа местного самоуправления о распоряжении принадлежащим недвижимым имуществом отсутствует, отказ в государственной регистрации договоров аренды на земельные участки правомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-769/2007 В силу п. 4 ст. 142 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) требования уполномоченных органов, возникшие после открытия конкурсного производства, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-6924/07 Если заявление о дополнении и изменении налоговой декларации делается после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности при условии, что до подачи такого заявления налогоплательщик уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-6503/07-27 Подведомственность дел по спорам, не затрагивающим деятельности обществ, определяется по общим правилам в зависимости от субъектного состава и характера спора. Поскольку истец является физическим лицом и спор не относится к специальной подведомственности, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что исковое заявление не подлежит рассмотрению в арбитражном суде и производство по делу подлежит прекращению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-6448/07 Поскольку деятельность заявителя в спорный период не подлежала проверке в связи с тем, что находится за пределами установленного ст. 87 НК РФ трехлетнего срока, суд сделал правильный вывод о том, что доначисление заявителю НДС является неправомерным, а решение налогового органа в этой части является незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-63/2007 С момента прекращения действия государственной регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей дела с участием указанных граждан, в том числе связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных выше обстоятельств.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-6082/2007 Поскольку имеющиеся в материалах дела сведения не позволяют определить обоснованность начисления спорных сумм налогов и пеней ввиду отсутствия необходимых данных о дате образования недоимок, на которые начислены пени, об основаниях их возникновения и размере, о дате фактического погашения недоимок, о периодах просрочки, за которые начислены пени, и о размерах примененных ставок пеней, требование об уплате налога, сбора, пени и штрафа признано недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-5396/2007-53 Поскольку обществом представлены все необходимые документы, подтверждающие его право на налоговый вычет и доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении обществом своим правом на возмещение НДС, налоговым органом не представлено, отказ в применении налоговой ставки 0 процентов и в возмещении НДС неправомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-5349/2007 Необходимыми условиями, дающими право на возмещение из бюджета НДС, являются оплата приобретенных товаров (работ, услуг) поставщику с учетом налога, принятие их на учет, наличие первичных документов, подтверждающих реальность хозяйственных операций.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-4829/2007-3 Членские взносы в потребительском кооперативе - это предусмотренные законом обязательные платежи на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, имеющие строго целевой характер и не учитывающиеся при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Операции, не связанные с реализацией товаров (работ, услуг), могут признаваться объектом обложения НДС и включаться в его налоговую базу только в том случае, если это прямо предусмотрено главой 21 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-4759/07 В соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ (в редакции, действовавшей в спорный период) организации и индивидуальные предприниматели освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета НДС не превысила в совокупности один миллион рублей.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-4644/2007 Поскольку заявителем представлены все документы, подтверждающие правомерность применения налоговой ставки 0 процентов по экспортной реализации, нарушение заявителем пп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ, пп. 2 п. 2 раздела 2 Соглашения от 15.09.2004 между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь не подтверждено, то налоговым органом необоснованно отказано заявителю в праве на использование налоговой ставки 0 процентов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-3430/07-14 В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Поскольку поставленный истцом товар был оплачен ответчиком частично и наличие задолженности им не оспаривается, суд обязал ответчика полностью оплатить принятый товар.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-3352/2007 Поскольку замечания к счетам-фактурам, представленным в подтверждение налоговых вычетов, (отсутствие кода причины постановки на учет) не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога, отказ налогового органа в возмещении НДС является неправомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-2853/07-5 Нормы налогового законодательства не предусматривают обязанности налогоплательщика предъявлять налог на добавленную стоимость к вычету в том налоговом периоде, в котором были получены счета-фактуры. Налоговый кодекс Российской Федерации не связывает право налогоплательщика на налоговый вычет в определенном периоде с фактом получения счета-фактуры именно в этом периоде и вообще с датой получения счета-фактуры.
Определение ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-2484/2007 Арбитражный суд прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-2233/07 В установленный срок ответчиком не выполнены обязанности по обеспечению изготовления и утверждения проекта границ земельного участка либо по направлению в адрес истца мотивированного отказа, заключения о невозможности его утверждения, в связи с чем указанное бездействие ответчика признано судом незаконным, нарушающим права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-2106/07 Установив, что предусмотренный договором страхования урожая пшеницы страховой случай наступил вследствие гибели зерновых культур от осенне-зимних морозов и что истец, во исполнение договора страхования и положений ст. 962 ГК РФ принял все возможные меры к предотвращению и уменьшению размера ущерба, исковые требования о взыскании страхового возмещения удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-2075/07 Поскольку истец не доказал факт бездоговорного потребления ответчиком электроэнергии, во взыскании неосновательного обогащения отказано, в части взыскания задолженности по договору энергоснабжения дело передано на новое рассмотрение, поскольку суд, удовлетворяя требования в этой части, не исследовал вопрос о представлении абонентом разрешения уполномоченного органа государственного надзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающего устройства и вступлении договора в законную силу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-1966/2007-43 Объект налогообложения считается зарегистрированным с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-19645/2006 Поскольку общее собрание участников общества было проведено в отсутствие истцов, при отсутствии их надлежащего уведомления о проведении собрания, повестке дня, иск о признании недействительными решений единственного участника общества удовлетворен правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-16366/2006 Поскольку договорные отношения, из которых вытекает обязательство муниципального образования по предоставлению земельного участка истцу, отсутствуют и какие-либо средства бюджета муниципальному образованию для реализации проекта строительства объекта не предоставлялись, в удовлетворении иска о взыскании за счет казны муниципального образования убытков отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-14774/07-5 Основанием для привлечения лица к административной ответственности не может являться протокол, составленный в отношении другого лица.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-1261/2006-27 Дело по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника передано для рассмотрения первоначально заявленных требований по существу, поскольку фактически судебными инстанциями рассмотрены новые требования кредитора, первоначально не заявленные, так как в основание первоначального и последующего требований положены различные факты и обстоятельства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-1261/2006-27 Поскольку договор, положенный в основание обязательств должника, расторгнут сторонами в добровольном порядке, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для включения в реестр требований кредиторов должника заявленных кредиторами требований. Представленное кредиторами заявление в адрес должника об аннулировании соглашения о расторжении договора не принято судом во внимание, поскольку не является двухсторонним, как это предусмотрено положениями статей 452, 453 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-1261/2006-27 Дело по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника передано для рассмотрения первоначально заявленных требований по существу, поскольку фактически судебными инстанциями рассмотрены новые требования кредитора, первоначально не заявленные, так как в основание первоначального и последующего требований положены различные факты и обстоятельства.
Определение ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-1219/2006-13 Арбитражный суд отказал в удовлетворении ходатайства о возобновлении производства по кассационным жалобам в связи с отсутствием оснований для возобновления производства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-11680/2007-3 В силу п. 1 ст. 87 Федерального закона от 21.07.1997 N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" должностное лицо подвергается судебным приставом-исполнителем штрафу за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, в том числе за непринятие всех необходимых мер по исполнению судебных актов арбитражного суда на основании исполнительных листов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А55-1102/07-20 В признании договора купли-продажи акций, заключенного конкурсным управляющим должника, недействительным и применении последствий его недействительности отказано, поскольку оспариваемая сделка состоялась, что подтверждается передаточным распоряжением и платежным поручением, денежные средства поступили в конкурсную массу продавца, что истцом не оспаривается, конкурсным управляющим соблюдены требования ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и порядок реализации спорного имущества.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А49-6485/2006-177/12 Поскольку истцом право собственности на нежилые помещения было приобретено в установленном законом порядке по сделке купли-продажи, исковые требования о признании недействительной государственной регистрации права хозяйственного ведения на спорные помещения удовлетворены правомерно. Встречный иск удовлетворен в части признания недействительной государственной регистрации права собственности на имущество, являющееся общим.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А49-4735/07 Административное правонарушение в виде неоприходования наличных денежных средств при осуществлении наличных денежных расчетов посягает на установленный нормативными правовыми актами порядок общественных отношений в сфере торговли и финансов, правила государственной разрешительной системы. Следовательно, осуществление заявителем денежных расчетов без применения ККТ нельзя признать малозначительным правонарушением.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А49-3515/07 В случае просрочки страхователем уплаты страховой премии по договору обязательного страхования, срок действия которого был продлен, не более чем на тридцать календарных дней и наступления в этот период страхового случая страховщик не освобождается от обязанности произвести страховую выплату.
Определение ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А49-3479/2005 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А49-2902/07 Суд, отказывая в удовлетворении иска о признании недействительными договора о долевом участии, а также права собственности ответчика на часть нежилых помещений, правомерно учел, что указанный договор расторгнут в порядке, установленном договором и законом, кроме того, соглашение о расторжении договора суд обоснованно оценил как письменную договоренность сторон о возврате денежных средств после расторжения договора и, следовательно, оснований для признания его недействительным не имеется.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А49-1509/07 Поскольку спорные пункты договора соответствуют Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, иск об урегулировании разногласий при заключении договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ правомерно удовлетворен в пользу истца.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А49-1080/2007 Поскольку согласно условиям договора аренды, заключенного сторонами, имущество считается принятым арендатором с момента заключения договора, а составление акта приема-передачи не является обязательным, суд, отклонив довод ответчика о том, что фактически имущество им не принималось и не использовалось, удовлетворил исковые требования о взыскании задолженности по арендным платежам и пени.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-8324/07 Дело об обжаловании решения налогового органа в части начисления НДС и штрафа за его неуплату передано на новое рассмотрение, поскольку выводы суда об использовании приобретенных заявителем основных средств и товароматериальных ценностей в производственных целях до отправки уведомления об использовании права на освобождение от уплаты НДС, о неоспаривании этого факта налоговым органом и об отсутствии обязанности по восстановлению налога основаны на неполно исследованных обстоятельствах дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-826/07-С45 Поскольку заявитель не представил доказательства понесенных затрат и документы, подтверждающие убытки в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан по оплате за отпуск тепловой энергии и горячей воды, требования о возмещении убытков из бюджета субъекта РФ удовлетворению не подлежат.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-7126/2007 Суд признал недействительным договор банковского счета и применил последствия недействительности ничтожной сделки, поскольку счета бюджета обслуживает Банк России и обслуживание таких счетов коммерческими банками в силу ч. 2 ст. 156 БК РФ возможно только при отсутствии учреждений Банка России или невозможности выполнения ими данных функций на соответствующей территории.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-7125/2007 Суд признал недействительным договор банковского счета и применил последствия недействительности ничтожной сделки, поскольку счета бюджета обслуживает Банк России и обслуживание таких счетов коммерческими банками в силу ч. 2 ст. 156 БК РФ возможно только при отсутствии учреждений Банка России или невозможности выполнения ими данных функций на соответствующей территории.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-7123/2007 Суд признал недействительным договор банковского счета и применил последствия недействительности ничтожной сделки, поскольку счета бюджета обслуживает Банк России и обслуживание таких счетов коммерческими банками в силу ч. 2 ст. 156 БК РФ возможно только при отсутствии учреждений Банка России или невозможности выполнения ими данных функций на соответствующей территории.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-6940/2007-С44 В признании незаконными действий по государственной регистрации прекращения деятельности ООО в связи с его ликвидацией и обязании аннулировать соответствующую запись в ЕГРЮЛ отказано со ссылкой на наличие у ответчика оснований для совершения оспариваемых действий и на проведение государственной регистрации прекращения деятельности указанного общества в соответствии с требованиями ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-6659/07-С2 Судом установлено и не отрицается сторонами, что задолженность по оплате установленных договором энергоснабжения объемов потребления энергии (мощности) у истца отсутствует, в связи с чем исковое требование о понуждении к исполнению обязательства по договору энергоснабжения в виде возобновления подачи электрической энергии удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-6449/07 Производство по делу о признании недействительным трудового контракта, заключенного между акционерным обществом и гражданином прекращено в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду, поскольку заявленным иском затронуты права и законные интересы физического лица, которое должно было быть привлечено к участию в деле в качестве второго ответчика.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-6426/07 Поскольку земельные участки выделены заявителю на праве аренды и до момента заключения договора аренды заявитель не являлся ни собственником, ни землевладельцем, ни пользователем спорных земельных участков, он обоснованно не признан судом плательщиком земельного налога.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-5821/07-С37 Поскольку ОАО является коммерческой организацией, созданной не в процессе приватизации и обладающей спорным имуществом на праве частной собственности, комитет по управлению муниципальным имуществом (истец) не имел права выступать учредителем данного общества, и в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи имущества отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-4816/07 Во взыскании убытков, возникших в результате выдачи банком принадлежащих истцу денежных средств не уполномоченному на то лицу, отказано, поскольку распоряжение о перечислении и выдаче средств со счета истца осуществлялось уполномоченным лицом на основании документов, предусмотренных законом, установленных правил и договора банковского счета. Причинно-следственная связь между действиями банка и наступившими негативными последствиями для истца материалами дела не доказана.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-4652/2007-С61 Шестидесятидневный срок, предусмотренный п. 3 ст. 46 НК РФ, является общим для вынесения решения о взыскании налогов и пеней за счет денежных средств налогоплательщика и решения о взыскании налогов и пеней за счет имущества налогоплательщика, так как после его истечения налоговый орган утрачивает право на бесспорное взыскание налога, и дальнейшее его взыскание возможно только в судебном порядке и только в течение 6 месяцев.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-3925/07 В признании договора купли-продажи недействительным отказано, поскольку истцом не доказано наличие у ответчиков умысла на совершение сделки, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, что ответчики или хотя бы один из них понимали противоправность последствий совершаемой сделки, желали их наступления или допускали наступления таких последствий. Кроме того, к моменту предъявления иска истек срок исковой давности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-3610/06-С66 Возможное изменение в будущем обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора аренды, не может служить основанием к расторжению договора аренды, поскольку правилами ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено изменение договора при уже изменившихся обстоятельствах, а не при возможном изменении обстоятельств.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-33832/05-С16 Исковые требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворены правомерно, так как истец является собственником спорного имущества, а ответчик пользуется эти имуществом без законных на то оснований.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-16536/07 Нарушение установленного срока представления информации для внесения в ЕГРЮЛ не может быть отнесено к категории длящихся правонарушений, в связи с этим срок давности привлечения к административной ответственности следует исчислять с момента совершения административного правонарушения, а не с момента его обнаружения, кроме того, несвоевременное выявление правонарушения не может служить основанием для его квалификации в качестве длящегося.
Определение ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-13672/07 Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что она подана по истечении установленного законом срока и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-13508/07-С64 Принимая во внимание, что необходимые для конкурсного производства мероприятия полностью не выполнены, и установленный ст. 124 Закона о банкротстве срок для проведения данной процедуры банкротства не истек, и что арбитражным судом продлен срок конкурсного производства, отказ в удовлетворении заявления о привлечении конкурсного управляющего к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ обоснован.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-13005/07 Нарушение индивидуальным предпринимателем законодательства о государственной регистрации, выразившееся в несвоевременном представлении сведений об изменении места жительства, не может быть отнесено к категории длящихся правонарушений, в связи с чем срок давности привлечения к ответственности исчисляется со дня совершения правонарушения. Истечение сроков давности привлечения к ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-1290/07-С36 Поскольку заявителем подтверждены расходы по оплате процентов за пользование субзаймом в соответствии с принятыми обществом обязательствами по реализации инвестиционного проекта с учетом достижения цели проекта и расходы на оплату процентов по займу соответствуют критериям ст. 252 НК РФ, доначисление налогоплательщику налога на прибыль неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-12530/07-С15 Поскольку постановлением органа местного самоуправления согласован и утвержден проект границ спорного земельного участка, отказ в продаже земельного участка ввиду отсутствия согласованного и утвержденного плана границ земельного участка неправомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-12353/07 Привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.16 КоАП РФ незаконно, поскольку ответчиком не доказано наличие в действиях заявителя административного правонарушения, выразившегося в допуске к осуществлению трудовой деятельности иностранного гражданина, не имеющего разрешения на работу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-11490/07-С51 Невключение налогоплательщиком в налоговую базу по налогу на имущество объектов недвижимости является неправомерным, поскольку спорные объекты были приобретены в готовом виде, их стоимость сформирована, государственная регистрация произведена, доказательств того, что здания приобретены в непригодном для использования состоянии, не представлено. Закон не связывает обязанность уплачивать данный налог с моментом подготовки объектов для их использования по определенному назначению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-11140/07-С24-5/27 Арбитражный суд признал недействительным постановление о привлечении к административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники, поскольку установил, что заявитель не был уведомлен налоговым органом о снятии используемой им модели ККТ с учета.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-10767/07 Установленный законом порядок применения административного взыскания является обязательным для органов и должностных лиц, рассматривающих дело об административном правонарушении и применяющих взыскание. Несоблюдение этого порядка свидетельствует о том, что взыскание применено незаконно независимо от того, совершило или нет лицо, привлекаемое к ответственности, административное правонарушение.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-10737/07 Дело по иску о взыскании убытков - выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате газа в соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" - направлено на новое рассмотрение для исследования расчета иска и разграничения периода образования убытков.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-10686/07-С63-V39 Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения неправомерными действиями причинителя убытков прав потерпевшего, наличие причинной связи между допущенными нарушениями и возникшими убытками, а также размер убытков.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-10141/07-С4 Принимая во внимание исполнение бюджета на основе единства кассы и подведомственности расходов, а также то обстоятельство, что для кассового обслуживания исполнения бюджетов федеральное казначейство открывает счета в Центральном банке Российской Федерации, суд признал открытие бюджетного счета в сберегательном банке противоречащим нормам Бюджетного кодекса РФ.
Определение ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А12-1014/07 Цель оставления кассационной жалобы без движения заключается в предоставлении возможности лицу, подавшему ее, исправить допущенные нарушения, однако, если эти нарушения в срок, установленный судом, устранены не будут, то наступают последствия, установленные п. 4 ч. 1 ст. 281 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть кассационная жалоба возвращается заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А06-7194/06-17 Поскольку услуга по приему сточных вод оказывается ответчику с использованием канализационно-насосной станции, а расходы на ее содержание в утвержденный тариф по приему сточных вод не включены и ответчиком не оплачиваются, суд пришел к выводу, что на стороне ответчика имеет место неосновательное обогащение в виде сбережения, выраженного в полученной, но не оплаченной ответчиком услуге, и удовлетворил исковое требование о взыскании суммы неосновательного обогащения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А06-4604/2007-18 Суд, установив, что предприниматель предпринял все необходимые меры, направленные на своевременное получение от нерезидента денежных средств, расценил совершенное административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ, как малозначительное и удовлетворил заявление о признании незаконным постановления о привлечении к административной ответственности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А06-3092/07 Поскольку товар обладал статусом товара, находящегося в свободном обращении на таможенной территории РФ, он должен быть помещен под таможенный режим "Временный вывоз" в соответствии с положениями ст. 274 ТК РФ, при этом без взимания таможенных пошлин и налогов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А06-2881/07 Поскольку таможенный орган, принимая решение о продолжении процедуры определения таможенной стоимости спустя два года после принятия решения о выпуске товара, нарушил сроки проверки правильности определения таможенной стоимости, установленные статьей 13 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе", заявление о признании незаконным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости и признании недействительным требования об уплате таможенных платежей удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А06-2879/07 Действующим таможенным законодательством не предусмотрено повторное возобновление процедуры определения таможенной стоимости после ее окончательного принятия таможенным органом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.2008 по делу N А06-1722/07 Временный ввоз транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации с полным освобождением от уплаты таможенных платежей допускается лишь при условии, если транспортное средство зарегистрировано за иностранным лицом и (или) на территории иностранного государства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А65-8595/2007 Дело по иску об истребовании аэронавигационного оборудования и передаче его в государственную собственность направлено на новое рассмотрение, в ходе которого следует установить, принадлежит ли спорное имущество на праве собственности истцу и имеется ли право у истца на обращение в суд с настоящим иском, рассмотреть вопрос о принятии заявления третьего лица о вступлении в дело с самостоятельными требованиями на предмет спора.
Определение ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А65-6886/2007-СГ2-4 Арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А65-6883/2007 Суд, установив, что задолженность ответчика подтверждена документально, удовлетворил иск о взыскании задолженности по договору купли-продажи в пользу нового кредитора - истца, который приобрел право требования в соответствии со статьями 111, 112, 140 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А65-12467/2006-СГ3-33 Дело по иску о взыскании суммы предварительной оплаты по договору поставки передано на новое рассмотрение, поскольку судом не дана надлежащая оценка доказательствам, представленным ответчиком в подтверждение исполнения обязательств по договору, приведенному истцом в обоснование иска. При рассмотрении встречного иска судом не была дана оценка уставу ответчика.
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А65-10644/07 Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" установлены страховые суммы, в пределах которых страховщик отвечает по обязательному страхованию. В силу статьи 13 названного Закона предъявление требования о возмещении вреда непосредственно к страховщику является правом потерпевшего.
Определение ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А57-8870/06-37 Поскольку на момент обращения заявителя с кассационной жалобой и ходатайством о восстановлении пропущенного срока на ее подачу истек срок, предусмотренный ст. 276 АПК РФ, суд правомерно возвратил кассационную жалобу заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А57-12647/06-13-38 Удовлетворяя исковые требования о прекращении права оперативного управления и обязании исключить из реестра объектов федерального недвижимого имущества спорные нежилые помещения, суд обоснованно исходил из того, что право собственности РФ не могло возникнуть на основании ничтожной сделки, переход права собственности не был зарегистрирован в установленном порядке, а орган по управлению имуществом, не доказав наличие права на спорное имущество, распорядился им как имуществом, принадлежащим РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А55-28305/2005-40 Согласно положениям ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, в том числе, являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А55-18719/06 Отказывая в удовлетворении иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения, суд указал, что при наличии действующего договора аренды, незаконность которого не признана в установленном порядке, считать незаконным пользование ответчиком объектом аренды не представляется возможным.
Определение ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А12-19307/05 Иные определения арбитражного суда, принятые в рамках дела о банкротстве, но не предусмотренные АПК РФ и в отношении которых не установлено, что они подлежат обжалованию, могут быть обжалованы в апелляционном порядке. Законом о банкротстве не предусмотрено обжалование определений, принятых по результатам рассмотрения разногласий конкурсного управляющего по вопросам реализации имущества должника.
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.01.2008 по делу N А12-11210/07-С67 Дело по иску в части взыскания задолженности по внесению арендной платы по договору аренды земельных участков и неустойки направлено на новое рассмотрение, поскольку вывод суда о том, что взысканию подлежит сумма арендной платы, начисленной с момента государственной регистрации договора, противоречит содержанию договора и п. 2 ст. 425 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А72-18/07-28/39 В соответствии с материально-правовым требованием по иску о признании права собственности на нежилое помещение и основаниями, приведенными в его обоснование, судом правомерно применен срок исковой давности в порядке статей 196, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации исходя из того, что о нарушении своего права истец должен был узнать при заключении договора аренды.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А55-6807/07 Поскольку уполномоченный орган в установленный срок оставил без ответа обращение заявителя о предоставлении в аренду земельного участка, чем нарушил требования ст. 34 Земельного кодекса РФ, а также права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности, что согласно п. 2 ст. 201 АПК РФ является основанием для признания указанного бездействия незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А55-6122/2007 При отсутствии приборов учета объем поставленной воды определяется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с нормативами независимо от наличия у жителей дома индивидуальных приборов учета. Тепловая энергия подается на жилые дома в целом, и приборы учета могут устанавливаться на границах балансовой принадлежности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А55-5316/07 Поскольку соглашением на внедрение программы не установлен срок ее использования и расходы на покупку неисключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, решение налогового органа в части доначисления налога на прибыль является недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А55-473/2007 Поскольку причины пропуска срока на апелляционное обжалование судебного акта признаны судом неуважительными, ходатайство о восстановлении пропущенного срока оставлено без удовлетворения, а апелляционная жалоба возвращена заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А55-4473/07 Судом установлено, что общество представило лицензирующему органу документы, подтверждающие право пользования помещением и земельным участком по месту осуществления деятельности, следовательно, заявленные требования о признании недействительным приказа о приостановлении действия лицензии общества на осуществление розничной продажи алкогольной продукции удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А55-3332/2007-54 Поскольку налогоплательщик с заявлением о возмещении налога в порядке, предусмотренном ст. 176 НК РФ, в налоговый орган не обращался, а также доказательств, свидетельствующих о переплате в бюджет налога, подлежащего возврату в порядке ст. 78 НК РФ, не представил, в удовлетворении заявления о взыскании переплаты по НДС отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А12-8682/07 Поскольку сторонами не достигнуто соглашение по существенным условиям договора аренды, суд признал договор незаключенным и отказал в удовлетворении иска о внесении изменений в договор. Поскольку предмет иска истец не изменил, а с требованиями об урегулировании разногласий при заключении договора не обращался, оснований для удовлетворения заявленного иска не имелось.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А12-8280/07 Поскольку сумма заявленной истцом неустойки за просрочку оплаты арендных платежей вследствие установления в договоре высокого ее процента явно не соответствует последствиям нарушения обязательства, то суд, учитывая незначительные периоды просрочки платежа и отсутствие задолженности по арендной плате, воспользовался своим правом и уменьшил неустойку в порядке ст. 333 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А12-4190/07-С35-5/С44 Определением суда производство по кассационной жалобе прекращено в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ вследствие ликвидации юридического лица.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А12-15010/07-С6 В силу разъяснений Пленума ВАС РФ при рассмотрении заявления об оспаривании постановления административного органа о привлечении к административной ответственности судам необходимо исходить из того, что оспариваемое постановление не может быть признано законным, если при назначении наказания не были учтены обстоятельства, указанные в частях 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А12-12685/07 Судом установлено, что общество представило в таможенный орган все необходимые документы и сведения, подтверждающие право на льготу по уплате таможенной пошлины и право на возврат ранее уплаченных таможенных платежей, поэтому заявление о признании незаконным отказа таможни в возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей, удовлетворено правомерно.
Определение ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А12-12630/06-С6 Кассационная жалоба возвращена, поскольку заявитель жалобы не является лицом, участвующим в деле, решение о его правах и обязанностях при разрешении заявленного по делу иска не принималось.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А12-10989/07-С56 Поскольку спорный объект построен истцом на земельном участке, который в дальнейшем был предоставлен ему в безвозмездное срочное пользование, исковые требования о признании права собственности на данный объект удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А12-10703/07-С15 Поскольку требования, содержащиеся в судебном акте, о возврате вещей, изъятых у предпринимателя, таможней выполнены, и изъятый товар выдан предпринимателю, основания для признания незаконным бездействия таможни, выразившегося в неисполнении судебного акта, отсутствуют.
Определение ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А12-1014/07 Учитывая, что определением суда об оставлении кассационной жалобы без движения был установлен реальный срок для принятия заинтересованной стороной необходимых мер для устранения допущенных нарушений, а заявителем ко дню решения вопроса о назначении кассационной жалобы к рассмотрению данное определение не исполнено, у арбитражного суда имелись все основания для незамедлительного возвращения жалобы заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А06-4087/07 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в несоблюдении установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ, поскольку именно таможенные органы санкционируют выпуск товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А06-4084/07 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в несоблюдении установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ, поскольку именно таможенные органы санкционируют выпуск товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А06-4083/07 Лицо, подавшее декларацию и предъявившее таможенному органу предназначенный к ввозу товар, не может быть признано виновным в несоблюдении установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ, поскольку именно таможенные органы санкционируют выпуск товаров, ограниченных к ввозу на таможенную территорию РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 18.01.2008 по делу N А06-2873/07 Применение резервного метода определения таможенной стоимости товара при отсутствии доказательств наличия оснований, исключающих определение таможенной стоимости товара методом по цене сделки с ввозимыми товарами, является нарушением правила последовательного их применения, установленного ст. 18 Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе".
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А72-8984/06 Истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А72-486/07 Полномочия сотрудников налоговых органов на составление протокола об административном правонарушении по ст. 14.5 КоАП РФ установлены статьями 23.5 и 28.3 названного Кодекса. Факт покупки товара непосредственно работниками налогового органа при наличии у последних поручения на проверку соблюдения требований Закона о применении контрольно-кассовой техники не дает оснований для выводов об имевшем место превышении должностными лицами своих полномочий.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А72-4117/07-15/204 Окончание исполнительного производства в связи с возвращением исполнительного документа без исполнения по требованию взыскателя не освобождает должника от ответственности в виде взыскания исполнительского сбора за неисполнение требований исполнительного документа добровольно в установленный судебным приставом-исполнителем срок.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А72-3122/07 Суд признал за истцом право хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества, поскольку имущество, являющееся государственной или муниципальной собственностью и закрепленное за государственным или муниципальным предприятием, принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения. В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие в соответствии с п. 3 ст. 299 ГК РФ прекращение у истца права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А72-2497/07-18/110 В удовлетворении иска о взыскании убытков, причиненных в результате отключения электроэнергии, которое повлекло порчу продуктов, отказано, поскольку электроэнергия была отключена в связи с задолженностью истца. Агентский договор, заключенный между сторонами, был расторгнут ими до момента отключения электроэнергии, а договор о возмещении затрат на содержание здания продовольственного рынка не предусматривает обязанности ответчика по поставке электроэнергии в помещения истца.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-904/07-СГ2-6 Дело о взыскании задолженности по арендной плате направлено на новое рассмотрение в части, в ходе которого суду необходимо исследовать письма и платежные поручения, свидетельствующие о перечислении ответчиком денежных средств по указанию арендодателя третьему лицу, установить размер произведенных платежей.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-8031/07 Налогоплательщиком правомерно включены в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, затраты, связанные с капитальным ремонтом скважины, поскольку произведенные работы не привели к возникновению нового объекта недвижимости и нового объекта налогообложения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-6884/07 Поскольку ответчиком доказательств отсутствия задолженности по договору купли-продажи не представлено, при этом договор перехода прав требования задолженности соответствует положениям главы 24 ГК РФ, иск о взыскании указанной задолженности удовлетворен правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-6882/07 Поскольку обществом доказательств отсутствия задолженности по договору купли-продажи не представлено, при этом переход права требования заключен в соответствии с нормами законодательства, иск о взыскании долга удовлетворен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-6574/07 Поскольку истица владеет менее 25 процентами голосующих акций, а истребуемый документ - контракт с иностранной фирмой на закупку товара - относится к документам бухгалтерского учета, суд правомерно в силу п. 1 ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах" отказал в удовлетворении исковых требований об обязании в обеспечении доступа к информации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-5612/2007-СГ3-33 Дело о взыскании денежных средств за переданное по акту приема-передачи имущество направлено на новое рассмотрение, поскольку, отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что спорное имущество было передано ответчику в качестве вклада в уставный капитал и является собственностью последнего, однако судом не дана должная правовая оценка фактическим обстоятельствам внесения имущества в качестве вклада и правомерности данных действий.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-5138/2007 В удовлетворении иска о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано по мотиву прекращения обязательств зачетом встречных требований и поставкой товаров.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-5025/2007-СА2-41 Поскольку заявителем представлены все необходимые документы, подтверждающие право на применение налогового вычета, уплата НДС поставщиком налоговым органом не оспаривается, а также подтвержден факт экспорта товара, отказ налогового органа в возмещении НДС неправомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-4841/2007-СА1-19 Поскольку налоговый орган не представил суду надлежащих доказательств того, что предприниматель осуществляет розничную торговлю с площадью торгового зала именно в том размере, какой применил налоговый орган для начисления ЕНВД, заявление о признании недействительным решения налогового органа в части доначисления ЕНВД, пени и штрафа удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-4616/2007 Поскольку налоговым органом не представлены доказательства невозможности применения административного порядка исключения недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, суд правомерно прекратил производство по делу о признании отсутствующего должника банкротом на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-4264/07 Дело по иску о взыскании задолженности за поставленные материалы направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо дать надлежащую оценку договору субподряда, накладным на поставку товара и доводам истца о том, что поставка материала являлась договорным обязательством истца.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-4229/2007-СГ1-17 Исковое заявление о взыскании долга по оплате услуг связи и неустойки удовлетворено, поскольку факт предоставления услуг подтвержден материалами дела. Частичная оплата оказанных услуг свидетельствует о последующем одобрении юридическим лицом заключенного договора. Ссылка на отсутствие печати в договоре не может свидетельствовать об отсутствии у сторон обязательств, поскольку гражданским законодательством печать не предусмотрена в качестве обязательного атрибута договора.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-3335/2007-СГ5-51 Дело по иску о взыскании задолженности за выполненные работы и процентов за пользование чужими денежными средствами направлено на новое рассмотрение, так как ответчик не был надлежащим образом извещен о месте и времени судебного разбирательства. Кроме того, суд в нарушение действующего законодательства в отсутствие представителя ответчика рассмотрел исковые требования, которые были увеличены истцом в ходе судебного заседания.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-3330/07 Согласно части 1 статьи 36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-26301/06 У налогового органа, ошибочно выдавшего налогоплательщику уведомление о возможности применения им в спорный период упрощенной системы налогообложения, отсутствовали основания для возврата налогоплательщика к общему режиму налогообложения и, соответственно, для начисления ему к уплате налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, единого социального налога, а также соответствующих сумм пеней и налоговых санкций.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-17892/07 Признавая незаконным и отменяя постановление о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 15.25 КоАП РФ, суд исходил из того, что административным органом нарушена процедура привлечения к административной ответственности, поскольку дело об административном правонарушении рассмотрено в отсутствие законного представителя юридического лица, без принятия надлежащих мер по его уведомлению о дате и времени рассмотрения дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-1734/2007-СА2-11 Законодательством о налогах и сборах ни нормы суточных, ни порядок их установления не определены. При служебной командировке работник направляется в поездку по инициативе работодателя и в его интересах, поэтому и расходы на оплату суточных осуществляются именно в интересах работодателя, а не работника, следовательно, взимание с работника дополнительных денежных средств в виде НДФЛ в связи с получением им средств, необходимых для выполнения служебного поручения, неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-16228/07 Поскольку факт нарушения истцом правил пожарной безопасности подтверждается материалами дела и не оспаривается истцом, а довод истца о пропуске срока привлечения к административной ответственности не принят во внимание в связи с неподтверждением надлежащими доказательствами, в удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-15152/2007-СГ3-13 Дело о признании договора недействительным передано на новое рассмотрение, поскольку решение суда вынесено в отсутствие ответчика, не извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. При новом рассмотрении суду необходимо установить момент возникновения права собственности истца на спорное имущество, дать оценку доводам ответчика о наличии зарегистрированного права собственности на спорное имущество и вынести соответствующий материалам дела судебный акт.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-15021/06 Судебный акт арбитражного суда не может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам, если существенные для дела обстоятельства возникли после принятия этого акта, поскольку по смыслу п. 1 ст. 311 АПК РФ основанием для такого пересмотра является открытие обстоятельств, которые хотя объективно и существовали, но не могли быть учтены, поскольку не были и не могли быть известны заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-1432/07 Исковые требования о взыскании долга за поставленный товар удовлетворены, поскольку наличие задолженности ответчика подтверждается материалами дела. Доводы ответчика об отсутствии надлежащих доказательств поставки товара признаны судом необоснованными, так как представленные истцом в обоснование иска накладные отвечают процессуальным требованиям относимости и допустимости.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-14222/07-43 Арбитражный суд прекратил производство по делу об административном правонарушении, указав, что недоказанность истцом деятельности ответчика в пожароопасном производственном объекте исключает привлечение последнего к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-12649/2007 Определение арбитражного суда о возвращении апелляционной жалобы подлежит отмене, поскольку причины пропуска признаны судом уважительными, пропущенный процессуальный срок восстановлен. Дело направлено в апелляционный суд для рассмотрения апелляционной жалобы по существу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-12353/07 Дело по иску о взыскании неосновательного обогащения направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо определить стоимость государственного контракта и установить право ответчика заключать данный контракт самостоятельно, дать оценку доводам истца об отсутствии в отведенный срок уведомления об отказе от заключения контракта, а также учесть, что отсутствие государственного контракта на оказание услуг не является основанием для отказа в оплате оказанных услуг.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-11380/07 Поскольку факт выдачи водителем контрольных билетов пассажирам автобуса подтверждается материалами дела, привлечение заявителя к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 КоАП РФ, за неприменение ККМ является незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-10627/07 Поскольку в силу абзаца второго пп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ услуги, оказываемые заявителем, относятся к иным подобным работам по перевозке, погрузке, разгрузке, транспортировке товаров, вывезенных с территории Российской Федерации, и подлежат обложению по ставке 0 процентов, отказ налогового органа в возмещении НДС является неправомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-10373/07-СА2-41 Решение налогового органа об отказе в возмещении НДС признано незаконным, поскольку налогоплательщик подтвердил свое право на применение налоговой ставки 0 процентов, представив пакет документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ. Доказательств, свидетельствующих о наличии признаков недобросовестности в действиях заявителя, направленных на получение выгоды, суду не было представлено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А65-10070/07 Совокупная сумма платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-9999/06-19 Дело по иску о признании недействительным договора о передаче муниципального имущества на праве хозяйственного ведения ответчику направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо устранить противоречия, имеющиеся в материалах дела и касающиеся момента возникновения у ответчика права хозяйственного ведения на недвижимое имущество, указанное в оспариваемом договоре.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-9493/07-22 Привлечение заявителя к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ правомерно, так как обязанность по содержанию и ремонту проверенных жилищной инспекцией объектов возложена именно на заявителя, как на балансодержателя жилищного фонда. Конкретные нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170, установлены в ходе проверки и заявителем не оспариваются.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-6833/07 Требование об уплате налога и пени, выставленное с нарушением норм действующего налогового законодательства, влечет за собой нарушение прав налогоплательщика, а следовательно, в соответствии со ст. 201 АПК РФ является основанием для признания данного ненормативного акта недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-6530/07-5 Поскольку вина заявителя в совершении налогового правонарушения установлена, в удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа в части привлечения к налоговой ответственности за неполную уплату единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-2483/07-35 Представление полного пакета документов, соответствующих требованиям ст. 165 НК РФ, не влечет автоматического применения налоговой ставки 0 процентов и возмещения НДС. Поскольку деятельность заявителя направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей, решение налогового органа об отказе в возмещении НДС правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-1576/07 Участник конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика и конкурсной комиссии в Федеральную антимонопольную службу в любое время с момента опубликования извещения о проведении конкурса и до его завершения, но не позднее чем через десять дней со дня подписания документа, которым завершился конкурс.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-15270/2006-22 Дело о признании недействительным отказа в заключении договора аренды земельного участка направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо привлечь к участию в деле третьих лиц, права и интересы которых затрагиваются судебными актами, а также с учетом норм Закона о несостоятельности определить, отвечает ли задачам конкурсного производства предоставление предприятию, признанному банкротом, земельного участка в аренду сроком на 49 лет.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-13417/06-11-20 Дело о понуждении заключить договор аренды земельного участка направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо дать надлежащую оценку доводам истца о размере земельного участка, который подлежит передаче в аренду, на основании проекта границ земельного участка, обязать ответчика представить проект договора аренды, выяснить волю других собственников помещений на вступление в договор на стороне арендатора в соответствии с п. 3 ст. 36 Земельного Кодекса РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-12674/06-11 Поскольку экспедирование подписных и розничных тиражей не входит в цену подписки и, соответственно, не может включаться в оплату подписчиком, а также осуществление экспедиционной деятельности не связано непосредственно с исполнением договора подписки, с доставкой периодического печатного издания и иными составляющими договора подписки, суд признал правомерным включение ФГУП "Почта России" в договор на распространение периодических изданий условия об оплате стоимости экспедирования.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-10410/06-7 Взыскание недоимки по страховым взносам в случае, если размер причитающейся к уплате суммы не превышает в отношении юридических лиц пятьдесят тысяч рублей, осуществляется органами Пенсионного фонда РФ на основании решения указанных органов. В случае принятия к производству заявления о взыскании страховых взносов, которые должны быть взысканы во внесудебном порядке, производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А57-10093/07-33 Арбитражный суд отменил постановление о привлечении к административной ответственности за неприменение ККМ, так как заявитель принял все зависящие от него меры по соблюдению законодательства о применении контрольно-кассовой техники.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-9017/07 В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-8745/2007 Арест имущества производится в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по уплате налога, пеней и штрафов, а также при наличии у налоговых или таможенных органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-6966/07-43 Исчисление подлежащей взносу в бюджет суммы НДС не зависит от формы расчетов между продавцом и покупателем, поскольку основано на общем правиле определения добавленной стоимости как разницы между стоимостью реализованных товаров и стоимостью материальных затрат на их производство и реализацию. Если предусмотренные пп. 2 п. 1 ст. 165 НК РФ выписки банка доказывают факт прекращения обязательства по оплате экспорта товаров, то этот же факт доказывает и зачет встречного однородного требования.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-6960/07 Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-6925/2007 Поскольку материалами дела подтверждается отсутствие реального осуществления хозяйственных операций между заявителем и его контрагентами и, кроме того, в систему поставок и взаиморасчетов вовлечены юридические лица, зарегистрированные по подложным или утерянным документам или несуществующим адресам, отказ в возмещении НДС и доначисление НДС, а также штрафа и пени являются правомерными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-6728/2007 Исполнение обязанности по уплате пеней не может рассматриваться в отрыве от исполнения обязанности по уплате налога. После истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и с этого момента не подлежат начислению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-6606/2007 Привлечение арбитражного управляющего к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ неправомерно, поскольку неявка кредиторов должника на собрание кредиторов для отчета конкурсного управляющего о ходе конкурсного производства не может свидетельствовать о неисполнении конкурсным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-6123/2007 Дело об урегулировании разногласий, возникших в ходе заключения договора пользования тепловой энергией, направлено на новое рассмотрение, поскольку судами не были установлены обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела (о достижении сторонами согласия о существенных условиях договора, об объекте теплоснабжения, о полномочиях истца заключать договор на теплоснабжение жилого дома).
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-6086/2007 Установив, что оспариваемый ненормативно-правовой акт (отмененный или утративший силу в связи с истечением срока его действия) не нарушал законные права и интересы заявителя, арбитражный суд прекращает производство по делу в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-4881/07 Поскольку заявителем в подтверждение обоснованности применения налоговых вычетов представлены все необходимые документы, товар был вывезен в таможенном режиме экспорта и реализован, а НДС уплачен поставщикам, отказ в применении налоговых вычетов и доначисление НДС являются неправомерными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-4786/07 Поскольку заявителем в подтверждение обоснованности применения налоговых вычетов представлены все необходимые документы, НДС уплачен поставщикам, товар был принят на учет и впоследствии реализован, отказ в возмещении НДС является неправомерными.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-468/07 Отказывая в признании права собственности на земельный участок, суд указал, что поскольку условие о продаже земельного участка в договоре сторонами не согласовано, договор в силу статьи 554 ГК РФ в данной части является незаключенным. Кроме того, суд признал, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, так как земельный участок отчуждался из частной, а не из государственной либо муниципальной собственности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-4382/2007 Если какое-либо обстоятельство не установлено судом первой инстанции, оно подлежит установлению апелляционным судом в силу ч. 1 ст. 268 АПК РФ на основании имеющихся в деле и вновь представленных доказательств. Поскольку апелляционный суд уклонился от проверки обоснованности решения суда первой инстанции, постановление об отказе в удовлетворении иска о взыскании убытков в порядке регресса подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в апелляционный суд.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-4080/07 В соответствии с нормами ст. ст. 274 - 276 ГК РФ сервитут может устанавливаться для нужд собственника имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. Поскольку спорные помещения могут быть использованы в соответствии с их назначением и истцом не доказано отпадение оснований, по которым был установлен сервитут, суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о прекращении сервитута нежилых помещений.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-3502/2007-33 Дело о взыскании убытков, связанных с возвратом поставленной истцу бракованной продукции, передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд не учел, что в силу ч. 1 ст. 394 ГК РФ, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-3495/2007-40 Дело о взыскании убытков, связанных с возвратом поставленной истцу бракованной продукции, передано на новое рассмотрение, поскольку, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд не учел, что в силу ч. 1 ст. 394 ГК РФ, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-3275/2007 Постановление суда апелляционной инстанции в части прекращения производства по требованию, предъявленному к одному из ответчиков, подлежит отмене, так как указанный ответчик является действующим юридическим лицом; дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-3226/07 В признании права собственности на имущество, внесенное в уставный капитал заявителя решением внешнего управляющего, отказано, поскольку в соответствии с требованиями ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" крупные сделки, а также сделки, в отношении которых имеется заинтересованность, могут заключаться внешним управляющим только с согласия собрания кредиторов и в соответствии с планом внешнего управления, однако указанных документов суду не представлено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-31739/2005-15 Дело по иску о взыскании задолженности, процентов и предусмотренных договором пени передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду следует предложить сторонам сверить количество и стоимость поставленного товара и составить новый акт сверки, так как стороны должны доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований и возражений, а также учесть, что применение двух мер гражданско-правовой ответственности за одно правонарушение недопустимо.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-2895/07-47 За задержку принадлежащих перевозчику вагонов, контейнеров под погрузкой, выгрузкой в местах необщего пользования более чем на 24 часа сверх технологических сроков оборота вагонов, контейнеров, установленных договором, наступает ответственность владельцев путей, предусмотренная статьями 99, 100, 101 Устава железнодорожного транспорта РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-24393/05 Поскольку выполненные заявителем работы и источник их финансирования подпадают под действие статьи 149 НК РФ, предусматривающей освобождение от налогообложения, решение налогового органа о взыскании налога за счет денежных средств налогоплательщика является неправомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-18376/06 В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-18375/06 Арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-1805/2007 В отношениях, урегулированных договором на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, обслуживаемого локомотивом владельца путей, или договором на подачу и уборку вагонов, ответственность, предусмотренная Уставом железнодорожного транспорта РФ, наступает в случае задержки возврата вагонов, контейнеров владельцами железнодорожных путей необщего пользования на выставочные пути более чем на 24 часа сверх технологических сроков оборота вагонов, контейнеров, установленных договором.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-14788/07 Если в соответствии с надлежащей квалификацией рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности согласно ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ не отнесено к подведомственности арбитражного суда, суд, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, выносит определение о прекращении производства в арбитражном суде и о возвращении протокола об административном правонарушении.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-10780/2007 Постановление о привлечении к административной ответственности является процессуальным документом и не подлежит толкованию иначе как исходя из его буквального содержания. Неправильная квалификация совершенного правонарушения в постановлении о наложении административного штрафа влечет принятие решения о признании постановления недействительным и его отмену.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-10488/2007 Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-10211/2006 Удовлетворяя частично требования о взыскании задолженности по договору поставки, суд исходил из правомерности и обоснованности произведенного зачета, поскольку обязательство по возврату уплаченных сумм за некачественный товар и обязательство по оплате поставленной продукции носят денежный характер, при этом зачет суммы убытков суд признал противоречащим ст. 410 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А55-10186/2007-37 Дело о признании незаконными действий должностных лиц регистрационного подразделения органа внутренних дел по аннулированию регистрации транспортного средства направлено на новое рассмотрение, поскольку, разрешая вопрос о составе лиц, участвующих в деле, суд не привлек к участию в судебном разбирательстве лицо, права и законные интересы которого могут быть затронуты принятым решением.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А49-5277/07-250ОП/7 Участие законного представителя юридического лица в составлении протокола об административном правонарушении является правом этого лица, но не обязанностью. Неявка лица, извещенного о времени и месте составления протокола, не является препятствием для его составления, а также не может служить препятствием для реализации административным органом возложенных на него функций по борьбе с административными правонарушениями.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А49-4326/2007-236А/22 Каждый объект обложения налогом на игорный бизнес подлежит регистрации в налоговом органе по месту его установки не позднее чем за два рабочих дня до даты установки. Налоговым кодексом РФ не предусмотрена регистрация в налоговом органе момента начала деятельности фактически установленного объекта налогообложения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А49-4114/07 Установленный законом порядок применения административного взыскания является обязательным для органов и должностных лиц, рассматривающих дело об административном правонарушении и применяющих взыскание. Несоблюдение этого порядка свидетельствует о том, что взыскание применено незаконно независимо от того, совершило или нет лицо, привлекаемое к ответственности, административное правонарушение.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А49-3458/07 Установленный законом порядок применения административного взыскания является обязательным для органов и должностных лиц, рассматривающих дело об административном правонарушении и применяющих взыскание. Несоблюдение этого порядка свидетельствует о том, что взыскание применено незаконно независимо от того, совершило или нет лицо, привлекаемое к ответственности, административное правонарушение.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А49-2973/07 Неприменение юридическим лицом контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работником не является обстоятельством, освобождающим само юридическое лицо от административной ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А49-1615/07 Поскольку земельный участок предоставлен в аренду для размещения сооружения - мини-магазина, а истцом без получения разрешения самовольно изменено целевое назначение объекта недвижимости, часть строения вынесена за линию, которая отделяет территорию улично-дорожной сети от остальной территории города, что является несоблюдением градостроительной документации и требований СанПиН, в удовлетворении иска о признании права собственности на возведенный объект недвижимости отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А49-1025/2007 Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие приобретение ответчиком права собственности на спорное имущество, исковые требования об истребовании спорного имущества из чужого незаконного владения удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-994/07-С44/С46 В качестве приобретателя имущества выступает юридическое лицо (ответчик), которое не является заинтересованным лицом применительно к спорной сделке, следовательно, сделка не противоречит ст. 103 Закона о несостоятельности, отказ в удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки об отступном и применении последствий ее недействительности правомерен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-8347/07-С65 Поскольку истец не представил правоустанавливающие документы, подтверждающие отнесение спорного земельного участка к категории "Земли обороны и безопасности", которые не облагаются земельным налогом, в удовлетворении заявления о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату земельного налога отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-6708/07-С36 Просрочка возврата сумм НДС является основанием для начисления процентов за период с момента обращения налогоплательщика в налоговый орган с заявлением о возврате по день выполнения налоговым органом возложенной на него законом обязанности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-6588/07-С16-5/С5 Отказывая в признании права хозяйственного ведения на объект недвижимости, суд указал, что у заявителя не возникло право хозяйственного ведения ввиду отсутствия государственной регистрации права, спорное здание изъято органом местного самоуправления, незаконность изъятия не доказана, кроме того, здание закреплено на праве хозяйственного ведения за третьим лицом, право хозяйственного ведения которого в установленном порядке не оспорено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-6155/07-С59 Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных ст. 29 Земельного кодекса РФ, о предоставлении земельного участка для строительства или протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием для заключения договора аренды земельного участка и для государственной регистрации данного договора при передаче земельного участка в аренду.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-5510/07 Дело о признании недействительным решения налогового органа в части, доначисления налога на прибыль, НДС и отказа в возмещении НДС направлено на новое рассмотрение, поскольку при принятии решения судом в нарушение принципа состязательности отдано преимущество доказательствам и пояснениям общества, при этом не дана оценка доводам налогового органа.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-3736/07-С39 Поскольку спорные условия договора энергоснабжения основаны на нормах действующего законодательства и не нарушают законные права и интересы истца, суд правомерно принял спорные условия договора в редакции ответчика.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-35576/2004 Определение суда о возврате апелляционной жалобы отменено, дело передано для рассмотрения вопроса о принятии жалобы к производству, поскольку вывод суда о наличии оснований для возвращения апелляционной жалобы только в связи с истечением установленного ч. 2 ст. 286 АПК РФ шестимесячного срока как пресекательного не основан на законе. Суд не установил, имеются ли основания для обращения с апелляционной жалобой, не рассмотрел по существу ходатайство о восстановлении пропущенного срока.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-3387/07 Во внесении изменений в договор по приему и очистке сточных вод в связи с систематическим нарушением ответчиком сроков оплаты отказано, поскольку предложение истца увеличить договорную цену услуг и сократить срок оплаты не способствует устранению и недопущению нарушений сроков оплаты. Применение безакцептного порядка расчетов в случае неоплаты услуг при наличии возражений ответчика и при отсутствии соответствующего соглашения ответчика с обслуживающим банком противоречит ст. 854 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-334/07-С59 Определение суда о прекращении производства по делу отменено, дело передано для рассмотрения по существу заявленных требований, поскольку суд, принимая отказ от иска, не учел, что данные действия не соответствуют задачам, возлагаемым на конкурсного управляющего, и приводят к возможному уменьшению конкурсной массы должника, чем нарушаются права конкурсных кредиторов должника и самого должника.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-332/07-С59 Определение суда в части удовлетворения требований об отказе от иска подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение, поскольку отказ арбитражного управляющего от иска нарушает права других лиц, а именно приводит к уменьшению имущественной массы должника, чем нарушаются права кредиторов должника и самого должника.
Определение ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-2203/2006-С56-5/41 Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам постановления кассационной инстанции возможен только в том случае, если суд кассационной инстанции указанным постановлением изменил или вынес новый судебный акт.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-15012/07-С6 В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел об административных правонарушениях" оспариваемое постановление административного органа не может быть признано законным, если при назначении наказания не были учтены обстоятельства, указанные в частях 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-15009/07-С6 В случае если при рассмотрении заявления об оспаривании постановления административного органа о привлечении к административной ответственности суд установит, что оспариваемое постановление содержит неправильную квалификацию правонарушения, суд в соответствии с ч. 2 ст. 211 АПК РФ принимает решение о признании незаконным оспариваемого постановления и его отмене.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-14375/07-С45 Поскольку судом установлено нарушение порядка привлечения общества к административной ответственности, установленного статьями 28.2, 25.1 КоАП РФ, а именно отсутствие законного представителя общества при составлении протокола об административном правонарушении, отсутствие в материалах дела данных о надлежащем извещении правонарушителя о месте и времени рассмотрения протокола, то привлечение общества к административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ неправомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-13470/07 Обязательным условием при осуществлении хозяйственной и иной деятельности является наличие разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду. Ответственность за выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения установлена в части 1 статьи 8.21 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-12940/07-С45 Осуществление заявителем производственной деятельности (эксплуатация оборудования химической чистки) с нарушением природоохранного законодательства, в том числе с нарушением ст. 18 ФЗ "Об отходах производства и потребления", при отсутствии лимитов на размещение отходов правомерно явилось основанием для привлечения заявителя к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ за несоблюдение экологических требований.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-12321/07 Нарушение законодательства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, выразившееся в несвоевременном представлении сведений о них, то есть невыполнение предусмотренной законом обязанности к установленному сроку, по своему характеру не может быть отнесено к категории длящихся правонарушений. Срок давности привлечения к ответственности следует исчислять со дня совершения административного правонарушения, а не со дня его обнаружения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-11715/07 Признавая незаконным постановление о привлечении к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 14.5 КоАП РФ, суд пришел к выводу о том, что налоговым органом не установлены подтверждающие вину предпринимателя обстоятельства, которые свидетельствовали бы о невыполнении им организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, повлекших неприменение ККТ его работником.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А12-10206/07 Дело о признании недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль и пени направлено на новое рассмотрение, поскольку решение вынесено по неполно выясненным обстоятельствам. Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой и апелляционной инстанции.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А06-598/062-22/06 Из материалов дела видно, что стоимость услуг истца по договору возмездного оказания услуг погашалась путем зачета встречных требований ответчика, в связи с чем суд правомерно удовлетворил в части исковое требование о взыскании долга по указанному договору.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А06-2880/07 Действующим таможенным законодательством не предусмотрено повторное возобновление процедуры определения таможенной стоимости после ее окончательного принятия таможенным органом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А06-2878/07 Действующим таможенным законодательством не предусмотрено повторное возобновление процедуры определения таможенной стоимости после ее окончательного принятия таможенным органом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А06-2874/07 Обязанность представлять по требованию таможенного органа документы, необходимые для подтверждения заявленной таможенной стоимости, может быть возложена на декларанта только в отношении документов, которыми тот реально располагает или должен их иметь в силу закона либо обычая делового оборота. Действующим таможенным законодательством не предусмотрено повторное возобновление процедуры определения таможенной стоимости после ее окончательного принятия таможенным органом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А06-2407/07 Дело по заявлению о признании незаконным решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости товара направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо дать оценку обстоятельствам, касающимся невозможности последовательного применения таможенным органом методов определения таможенной стоимости товара.
Постановление ФАС Поволжского округа от 17.01.2008 по делу N А06-2381/2007-13 Дело о признании недействительным решения об отказе в возмещении НДС передано на новое рассмотрение, поскольку, отказывая в удовлетворении заявления, суд необоснованно не принял во внимание и не оценил представленное заявителем доказательство - грузовую таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о вывозе товара, мотивировав свою позицию тем, что данное доказательство не было представлено налоговому органу, а представление его в суд не является поводом для удовлетворения заявления.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А65-9834/07-СА3-44 Поскольку налоговым органом не доказан факт розничной реализации обществом алкогольной продукции с нарушением иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, у налогового органа отсутствовали правовые основания для привлечения общества к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А65-3068/07-СГ2-55 Дело по иску о возмещении убытков, возникших перед третьим лицом в результате сверхнормативного простоя железнодорожных вагонов, допущенного ответчиком, передано на новое рассмотрение, поскольку при оценке заявленного истцом требования судом не дана правовая оценка действиям ответчика и не установлены основания возникновения обязательств по возврату вагонов (цистерн) в соответствии с действующим законодательством.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А65-18730/06-СА2-9 Дело о признании недействительным решения таможни о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД РФ направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо поручить исследование товара экспертной организации, имеющей соответствующую аккредитацию.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А55-9793/07 Поскольку истец не доказал факта уклонения ответчика от подписания документов, оформляемых в случае отказа или уклонения грузоотправителя, грузополучателя, владельца железнодорожного пути необщего пользования от подписания документов, предусмотренных технологией работы железнодорожного транспорта, в удовлетворении иска о взыскании штрафа за задержку вагонов отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А55-9723/07 Неуведомление таможенного органа о перегрузке товаров, находящихся под таможенным контролем, в случаях, когда такое уведомление обязательно, влечет административную ответственность по ч. 3 ст. 16.13 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А55-5405/2007 Дело о признании незаконным решения налогового органа о начислении НДС, пени и штрафа направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не дана оценка доводам заявителя, а также имеющимся в материалах дела документам, представленным в подтверждение правомерности применения налоговых вычетов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А49-5685/07 Реализация сертифицированной продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов, на соответствие которым она сертифицирована, влечет административную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 19.19 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А49-5029/07-230А/7 Налогоплательщик обязан зарегистрировать в налоговых органах по месту регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес любое изменение количества объектов налогообложения не позднее чем за два рабочих дня до даты установки или выбытия каждого объекта налогообложения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А12-18838/03 Определение о процессуальной замене истца подлежит отмене, поскольку суд, исследуя право на уступку требования, не дал оценки доводам ответчика о том, что спорная задолженность была погашена перед кредитором в период срока, установленного в мировом соглашении, а также не дал анализа представленным платежным поручениям и возражениям, изложенным ответчиком. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А12-11702/07 Нарушение законодательства о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, выразившееся в несвоевременном представлении сведений о них, то есть невыполнение предусмотренной законом обязанности к установленному сроку, по своему характеру не может быть отнесено к категории длящихся правонарушений, следовательно, срок давности привлечения к ответственности следует исчислять со дня совершения административного правонарушения, а не со дня его обнаружения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А06-3207/07-13 Поскольку редакция статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации, действовавшая до 01.01.2006, не содержала требования восстанавливать суммы налога на добавленную стоимость в случае перехода налогоплательщика на специальные налоговые режимы, у предпринимателя не было оснований в уточненной декларации за предыдущий налоговый период до перехода на упрощенную систему налогообложения восстанавливать принятые к вычету суммы налога на добавленную стоимость.
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А06-2884/07-23 Применение резервного метода определения таможенной стоимости товара в отсутствие доказательств наличия оснований, исключающих определение таможенной стоимости товара методом по цене сделки с ввозимыми товарами, и без надлежащего обоснования невозможности использования предыдущих методов является нарушением правила последовательного их применения, установленного ст. 18 Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе".
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А06-2876/07-18 Применение резервного метода определения таможенной стоимости товара в отсутствие доказательств наличия оснований, исключающих определение таможенной стоимости товара методом по цене сделки с ввозимыми товарами, и без надлежащего обоснования невозможности использования предыдущих методов является нарушением правила последовательного их применения, установленного ст. 18 Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе".
Постановление ФАС Поволжского округа от 16.01.2008 по делу N А06-2007/07-14 Согласно п. 2 ст. 15 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации право плавания под Государственным флагом Российской Федерации может быть временно предоставлено зарегистрированному в реестре судов иностранного государства судну, предоставленному в пользование и во владение российскому фрахтователю по договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру).
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А72-931/2007 Поскольку истец не представил надлежащих доказательств, подтверждающих объемы потребления ответчиком воды, тепловой и электрической энергии и их стоимость в спорный период, а также расходы истца по заработной плате персонала, в удовлетворении исковых требований о взыскании неосновательно сбереженных ответчиком сумм вследствие незаключения с истцом договора о возмещении ему затрат по содержанию здания, арендованного ответчиком, отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А72-921/07-28/44 В удовлетворении иска об обязании передать жилые помещения в муниципальную собственность отказано, поскольку договор о долевом участии в строительстве жилого дома признан ничтожной сделкой как не соответствующий ст. 1041 ГК РФ и ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений".
Определение ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А72-7033/05 В соответствии с пунктом 1 статьи 282 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А72-574/07-6/60 Сделка, не соответствующая требованиям закона и иных правовых актов, ничтожна. Недействительная сделка не влечет юридических последствий. В соответствии со ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А72-4942/07-27/306 Суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по делу о признании права собственности, поскольку государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является функцией специально созданного государственного органа, решения третейских судов не являются актами правосудия и не подлежат обязательному исполнению учреждением юстиции.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А72-3081/07 В соответствии с п. 1 ст. 176 НК РФ, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму НДС, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения, полученная разница подлежит возмещению налогоплательщику
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-8143/07 Исковые требования о взыскании задолженности по договору купли-продажи удовлетворены правомерно, поскольку ответчик не исполнил свои обязательства по оплате переданного товара.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-8141/07 Исходя из того, что акт приема-передачи имущества представлен лишь в копии (в соответствии с п. 8 ст. 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии) и факт возврата ответчиком имущества материалами дела не подтвержден, исковое требование об истребовании имущества удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-6279/2006-СГ3-14 Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-576/07-СА1-37 Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных п. п. 5, 6 ст. 169 НК РФ, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы НДС, предъявленные продавцом. Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды предпринимательской деятельности, исчисляют и уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов деятельности в соответствии с иными режимами налогообложения, предусмотренными НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-4296/2007 Решение налогового органа в части доначисления налога на добычу полезных ископаемых, единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения, и в части привлечения к налоговой ответственности признано незаконным, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии оснований для доначисления налогов по эпизоду, касающемуся отклонений в стоимости добытых полезных ископаемых, так как налоговый орган неверно произвел перерасчет налоговых обязательств, применив статью 40 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-26906/05-СГ2-3 Поскольку материалами дела подтверждается факт отсутствия у ответчика задолженности по оплате выполненных работ перед истцом, в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности за выполненные подрядные работы и пени за просрочку оплаты отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-25039/05 Учитывая, что одним из условий договора, заключенного между заявителем и должником, предусмотрена обязанность должника осуществлять платежи из денежных средств, поступающих к нему от конечных получателей лизинговой техники, суд пришел к выводу, что данный договор по своей правовой природе является агентским договором и удовлетворил требования заявителя о включении в реестр требований кредиторов должника в части, подтверждающей поступление на счет должника денежных средств от лизингополучателей.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-22362/2007 Поскольку доказательств, подтверждающих, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта или причинить значительный ущерб заявителю, в материалы дела не представлено, в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-20241/2004-СГ4-16 Отсутствие в Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" прямого запрета на сдачу имущества должника в аренду не свидетельствует о наличии у конкурсного управляющего права сдачи имущества в аренду путем принятия единоличного решения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-17218/2006-СГ3-33 Дело о признании бездействия незаконным и обязании заключить договор купли-продажи земельного участка передано на новое рассмотрение для проверки правомерности удовлетворения требований о понуждении к заключению договора на условиях заявителя, поскольку апелляционным судом отмена решения суда первой инстанции и отказ в удовлетворении требований повторно мотивированы лишь отсутствием у ответчика полномочий, законность и обоснованность решения фактически не проверялись.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-16961/07 Дело по иску об обязании возвратить лизинговую технику направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо истребовать от истца документы, подтверждающие принадлежность истребуемого имущества на праве собственности, и дать оценку доводам ответчика о получении спорного имущества от иного лица, а не от истца.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-13519/07-СА1-19 Поскольку предметом заявленных требований является признание недействительным решения налогового органа, то меры, гарантирующие возможность реализации судебного акта по существу рассматриваемого спора, должны быть направлены на недопущение взыскания денежных средств на основании оспариваемого решения и, следовательно, принятие обеспечительных мер, направленное на предотвращение наступления неблагоприятных последствий для заявителя, в том числе причинение ему значительного ущерба, правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-1289/07-СА3-48 Поскольку предпринимателем представлены в налоговый орган все предусмотренные статьей 165 НК РФ документы, в том числе подтверждающие факт уплаты НДС поставщику, и взаимозависимость предпринимателя и поставщиков товара с позиции налоговых последствий в данном случае отсутствует, решение налогового органа в части отказа в возмещении из бюджета сумм НДС признано недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-12135/07 Поскольку налоговый орган не привел доказательств представления ООО на государственную регистрацию недостоверных сведений, заявленное требование о признании незаконным решения об отказе в государственной регистрации юридического лица удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-11588/07 Поскольку судом установлен факт осуществления деятельности по стоматологии хирургической при отсутствии соответствующей лицензии, и характер правонарушения связан с безопасностью жизни и здоровья людей, привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-11577/07-СА1-7 Суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком подрядным организациям при проведении ими капитального строительства, принимаются к вычету равными долями по налоговым периодам от общей суммы НДС, предъявленной налогоплательщику с 01.01.2005 до 01.01.2006 подрядными организациями (заказчиками-застройщиками).
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-1137/2007-СГ2-55 Арбитражный суд частично удовлетворил исковые требования о взыскании убытков, возникших в результате взыскания с истца третейским судом договорной неустойки, поскольку истец не ходатайствовал в третейском суде об уменьшении договорной неустойки в связи с ее несоразмерностью последствиям нарушения обязательства и, следовательно, содействовал увеличению размера убытков.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-10429/2007 Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие возврат ответчиком имущества, переданного ему истцом на срок, необходимый для производства дополнительных работ, исковые требования о взыскании стоимости переданного ответчику имущества удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А65-10423/07-СА2-11 Возврат суммы излишне уплаченного налога производится за счет средств бюджета (внебюджетного фонда), в который произошла переплата, в течение одного месяца со дня подачи заявления о возврате. При нарушении указанного срока на сумму излишне уплаченного налога, не возвращенную в установленный срок, начисляются проценты за каждый день нарушения срока возврата.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-7503/06-21 Поскольку финансирование выпадающих доходов заявителя, вызванных предоставлением льгот отдельным категориям граждан во исполнение ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", отнесено к расходным обязательствам Российской Федерации, суд установил, что убытки заявителя подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации в лице Министерства финансов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-741Б/07-23 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, в нарушение ст. 21.1 ФЗ РФ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не представил доказательств невозможности исключения должника из Единого государственного реестра юридических лиц во внесудебном порядке, суд прекратил производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-6774/07 Отсутствие в требовании налогового органа указаний на размер недоимки и основания ее возникновения, даты, с которой начинается начисление пени, и ставки пени является основанием для признания такого требования недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-6373/07-20 Поскольку суды пришли к выводу, что судебным приставом-исполнителем принимались все необходимые меры для взыскания задолженности по возбужденному исполнительному производству, в удовлетворении заявления о признании незаконным бездействия службы судебных приставов-исполнителей отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-4525/07 Налогоплательщик, претендующий на возмещение НДС из бюджета, обязан доказать правомерность своих требований. Уплата сумм налога поставщику при расчете за приобретенные товары является налоговой обязанностью. Налоговый орган вправе отказать в возмещении налога на сумму вычетов, если они не подтверждены надлежащими документами, содержащими достоверные сведения, и (или) сформировавшие вычеты хозяйственные операции нереальны.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-3508/07-7 Непредставление поставщиком в налоговый орган бухгалтерской отчетности не может ставиться в вину налогоплательщику, который не несет ответственность за действия третьих лиц, чья недобросовестность не может влиять на наличие или отсутствие права на применение налоговых вычетов по НДС в порядке, предусмотренном нормами статей 171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-2728/07-21 Дело по иску о взыскании убытков передано на новое рассмотрение, поскольку судебными инстанциями не исследовались вопросы, связанные с правопреемством ответчика, и не дана правовая оценка представленным в материалы дела договорам.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-2255/07 Поскольку факт незаконного использования обществом товарного знака подтверждается материалами дела, заявление о привлечении к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-2250/07 Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, или несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А57-13609/05-34 Дело по иску о признании сделки-купли-продажи недвижимости недействительной направлено на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необходимо определить стоимость проданного имущества применительно к требованиям пунктов 1, 2, 6 статьи 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-9278/2007 Дело о признании недействительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога на прибыль и его доначислении передано частично на новое рассмотрение, поскольку судом не дана надлежащая оценка договору на посреднические услуги, а также не проверен довод заявителя о том, что он не ознакомлен с результатами выездной налоговой проверки, что является нарушением положений Налогового кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-9023/2007-22 Налоговое законодательство, определяющее порядок возмещения НДС из бюджета, не предусматривает подтверждение фактической уплаты налога в бюджет поставщиком материальных ресурсов в качестве обязательного условия возмещения данного налога. Контроль за исполнением поставщиками товаров обязанностей по своевременной уплате налогов в бюджет возложен на налоговые органы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-6905/2007-23 Поскольку ненадлежащее качество поставленных ответчиком изделий установлено в период их гарантийной эксплуатации и подтверждено рекламационным актом, который является достаточным доказательством, а проведение перепроверки качества изделий ответчиком не предусмотрено условиями договора, суд удовлетворил исковые требования о взыскании убытков, причиненных поставкой указанной продукции.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-6727/2007 Исполнение обязанности по уплате пеней не может рассматриваться в отрыве от исполнения обязанности по уплате налога. После истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и с этого момента не подлежат начислению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-6718/2007 Исполнение обязанности по уплате пеней не может рассматриваться в отрыве от исполнения обязанности по уплате налога. После истечения пресекательного срока взыскания задолженности по налогу пени не могут служить способом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и с этого момента не подлежат начислению.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-6558/2007 Налогоплательщик при определении налоговой базы по налогу на прибыль правомерно учитывал расходы по приобретению проездных билетов для своих сотрудников, чья работа носит разъездной характер, поскольку данные расходы предусмотрены трудовыми договорами, перечень должностей сотрудников, чья работа связана с разъездами, количество приобретаемых проездных билетов, порядок их учета, отчетности и использования установлены приказом директора предприятия.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-6317/07 Принадлежность строения, находящегося на земельном участке, конкретному лицу не имеет значения для утверждения проекта границ земельного участка, поскольку проект границ земельного участка изготавливается и утверждается с учетом и в соответствии с градостроительной документацией, правилами землепользования и застройки, целевым назначением земель.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-5930/07 Поскольку предоставленные обществом услуги по договорам транспортной экспедиции, в том числе услуги по аренде и ремонту цистерн, непосредственно связаны с работами по сопровождению, транспортировке товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта, то в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 164 НК РФ обложение указанных услуг налогом на добавленную стоимость должно производиться по ставке 0 процентов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-5286/2006 Удовлетворяя частично заявление о взыскании штрафных санкций за неперечисление НДФЛ и снижая сумму штрафа, суд исходил из доказанности факта налогового правонарушения и наличия обстоятельств, смягчающих ответственность, - тяжелое финансовое положение налогоплательщика и социальная значимость его деятельности. Ответчик внесен в перечень стратегических предприятий, участие Российской Федерации в управлении которым обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-4643/2007-3 Срок, предусмотренный в статье 46 НК РФ, применяется ко всей процедуре принудительного взыскания налога и пеней, осуществляемого в бесспорном порядке, как за счет денежных средств, так и за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-4226/07 Поскольку ответчиком в адрес заявителя было направлено заключение о невозможности утверждения проекта границ земельного участка под установку рекламного щита ввиду нахождения данного участка в охранной зоне инженерных коммуникаций, суд пришел к выводу, что бездействие со стороны ответчика отсутствует.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-28430/2005 Поскольку спорные земельные участки не включены в городскую черту муниципального образования в установленном законом порядке и не переведены из земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений, суд пришел к выводу о превышении главой муниципального образования своих полномочий при принятии ненормативных актов по распоряжению данными землями, однако в удовлетворении заявления прокурора о признании актов недействительными отказал со ссылкой на пропуск срока исковой давности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-2621/2007 Непредставление иных, не предусмотренных ст. 165 НК РФ и Положением о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при перемещении товаров между Российской Федерации и Республикой Беларусь документов, в частности, заявлений на перевод денежных средств иностранным покупателем, не является основанием для отказа в подтверждении права на применение налоговой ставки 0 процентов по экспортной реализации и, соответственно, для отказа в возмещении НДС.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-2555/07 Поскольку поврежденное транспортное средство было представлено для осмотра страховщику лишь спустя месяц после указанной истцом даты наступления страхового случая, в удовлетворении исковых требований о взыскании страхового возмещения, убытков, связанных с проведением ремонтных работ, и процентов за пользование чужими денежными средствами отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-19893/06 Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 16 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация прав проводится на основании заявления сторон договора. При уклонении одной из сторон договора от государственной регистрации прав переход права собственности на недвижимость регистрируется на основании решения суда, вынесенного по требованию другой стороны.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-19624/2006 Поскольку распоряжение главы муниципального образования о предварительном согласовании места размещения жилого комплекса было принято до вступления в силу статьи 30.1 Земельного кодекса РФ и не противоречило действовавшему на момент его издания земельному законодательству, основания для его отмены отсутствовали.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-13964/2006 При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист, сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов, сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг, продолжительность рассмотрения и сложность дела. Доказательства, подтверждающие разумность указанных расходов, должна представить сторона, требующая их возмещения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А55-1021/07 Поскольку заявитель в полном объеме доказал свое право на применение налоговых вычетов и, кроме того, действующее законодательство не ставит право налогоплательщика на налоговый вычет в зависимость от добросовестности его непосредственных поставщиков и контрагентов, отказ в возмещении НДС является неправомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А49-5103/2007 Учитывая наличие легального оборота продукции и то, что отсутствие недостающей информации об алкогольной продукции не создает существенной угрозы охраняемым общественным интересам, жизни и здоровью граждан, суд правомерно пришел к выводу о малозначительности правонарушения, совершенного заявителем, и признал незаконным решение налогового органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи алкогольной продукции.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А49-4507/2007 Деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов подлежит лицензированию. Частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Из положений ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" не следует, что при наличии лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов отсутствует обязанность получения лицензии на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А49-3418/2007 Дело о признании незаконным отказа в выплате страхового возмещения направлено на новое рассмотрение, поскольку выводы суда о наличии оснований для отказа в удовлетворении иска не основаны на нормах материального права и представленных суду доказательствах. Суду также необходимо проверить обоснованность расчета истца, так как суд кассационной инстанции в силу ст. ст. 286, 287 АПК РФ не наделен правом оценки доказательств, которые не были предметом оценки суда первой инстанции.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А49-1797/2007 Поскольку для истца владение спорными помещениями было обусловлено согласием собственника, который, допуская такое владение, не отказывался от реализации принадлежащих собственнику правомочий, в удовлетворении иска о признании права собственности на спорные нежилые помещения отказано.
Определение ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-9522/07 В удовлетворении ходатайства налогового органа о приостановлении исполнения постановления апелляционного суда и о принятии обеспечительных мер отказано правомерно, поскольку заявитель не представил доказательств, подтверждающих невозможность или затруднительность поворота исполнения указанного судебного акта в случае удовлетворения кассационной жалобы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-8550/07-С24 Заявление о признании недействительным решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, нарушающего права и законные интересы участника общества, может быть подано участником общества, не принимавшим участия в голосовании в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятом решении.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-8481/07-С35-5/С44 Согласно положениям ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Снижение размера неустойки является правом, а не обязанностью суда.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-8375/07-С60 Основания и порядок возврата государственной пошлины установлены статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. Возврат государственной пошлины при отказе в государственной регистрации юридического лица данной статьей не предусмотрен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-8228/07-С24 Постановление органа местного самоуправления, которым отменено ранее принятое постановление о предоставлении земельного участка для строительства объекта, признано судом незаконным, так как в материалах дела отсутствуют доказательства нарушения порядка предоставления земельного участка заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-7873/07 Отказывая в удовлетворении иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения, суд исходил из того, что в материалах дела отсутствуют сведения о принадлежности спорного имущества истцу на праве собственности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-7490/07-С14 Дело о взыскании суммы задолженности по оплате оказанных услуг по предоставлению персонала, а также пени за просрочку платежа направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду следует определить, к какой категории сделок относится спорный договор, какие существенные условия для такого договора обязательны и не применимы ли к нему нормы п. 2 ст. 170 ГК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-7381/2007 Заключение Управлением Пенсионного фонда договора банковского счета в коммерческом банке при наличии возможности осуществления банковских операций с бюджетными средствами организациями Центрального банка России противоречит ст. 155 Бюджетного кодекса РФ и является основанием в силу ст. 168 ГК РФ для признания заключенного договора банковского счета недействительной (ничтожной) сделкой.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-7376/2007 Заключение отделением Управления федерального казначейства Российской Федерации договора банковского счета в коммерческом банке при наличии возможности осуществления банковских операций с бюджетными средствами организациями Центрального банка России противоречит ст. 155 Бюджетного кодекса РФ и является основанием в силу ст. 168 ГК РФ для признания заключенного договора банковского счета недействительной (ничтожной) сделкой.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-7375/2007 Заключение отделением Управления федерального казначейства Российской Федерации договора банковского счета в коммерческом банке при наличии возможности осуществления банковских операций с бюджетными средствами организациями Центрального банка России противоречит ст. 155 Бюджетного кодекса РФ и является основанием в силу ст. 168 ГК РФ для признания заключенного договора банковского счета недействительной (ничтожной) сделкой.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-6862/06-С30 Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт возникновения у истца убытков, связанных с предоставлением льгот по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим право на получение таких льгот, суд правомерно отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-6221/07 Установив в действиях налогоплательщика признаки состава вменяемого налогового правонарушения, суд удовлетворил требования налогового органа о взыскании штрафа за несвоевременное представление налоговой декларации, принимая во внимание, что правонарушение не причинило ущерба бюджету: налог по несвоевременно представленной декларации уплачен, задолженности по налогу не имеется, и, учитывая принципы соразмерности и справедливости при назначении наказания, уменьшил размер штрафа.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-6192/07 Поскольку перечень работ и сроки устранения недостатков, указанные в предписании жилищной инспекции, относятся к обязанностям истца, а договор на оказание услуг населению по техническому обслуживанию и техническому ремонту жилищного фонда, регулирующий обязательственные отношения между истцом и ответчиком, не скорректирован с учетом изменений перечня работ и сроков выполнения предписаний, в удовлетворении исковых требований об обязании исполнить указанный договор отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-5668/2007 Дело по иску прокурора о признании недействительными конкурса на поставку автомобиля и договора купли-продажи, заключенного по итогам конкурса, и о применении последствий недействительности данной сделки передано на новое рассмотрение, поскольку судом неправильно применены нормы материального и процессуального права, в частности данный спор не мог быть рассмотрен судом в отсутствие уполномоченного органа публично-правового образования, в защиту интересов которого подан иск.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-5035/07-С25 Поскольку договор аренды помещений является незаключенным и не влечет возникновения прав и обязанностей, включая и право пользования спорными помещениями, исковое заявление о выселении ответчика из занимаемых нежилых помещений удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-4470/07-С9 Поскольку факт поставки истцом газа и получения его ответчиком не оспаривается, исковые требования о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены правомерно. Довод ответчика о том, что он не потреблял природный газ сверх договорных объемов в спорный период, правомерно не принят судом во внимание в связи с тем, что учет газа между истцом и ответчиком ведется ежемесячно, о чем имеются подписанные сторонами акты приема-сдачи.
Определение ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-36551/04-С53 Поскольку суд апелляционной инстанции, имея доказательства об исключении стороны по делу из государственного реестра юридических лиц, вопреки нормам ст. 270 АПК РФ не отменил ошибочный судебный акт об удовлетворении заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам и не прекратил производство по заявлению, нарушив п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, судебные акты подлежат отмене, производство по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда - прекращению.
Определение ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-3400/07-С63 В соответствии со ст. 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-2825/07-С15 Решение арбитражного суда в части взыскания в пользу истца суммы недофинансирования подлежит отмене в части определения суммы, подлежащей взысканию, поскольку, определяя убытки, подлежащие возмещению, суду следовало определить объем возникших обязательств. Дело в этой части направлено на новое рассмотрение.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-12126/07 Поскольку ранее вынесенным решением арбитражного суда требование истца о признании недействительным решения налогового органа по уплате недоимки по земельному налогу удовлетворено, что имеет преюдициальное значение для рассмотрения данного дела, заявление о признании недействительными требований о доначислении пеней и решения о взыскании налогов, сборов за счет денежных средств налогоплательщика в банках удовлетворено правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-11336/07 Осуществление исполнительных действий по изъятию имущества в день возбуждения исполнительного производства не противоречит действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы должника.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-10736/07-С10 Поскольку органом Пенсионного фонда РФ не доказано, что вступившее в законную силу решение суда исполнено, расчетные операции по зачету излишне уплаченных предпринимателем страховых взносов выполнены и у предпринимателя имеется недоимка на дату обращения в арбитражный суд с настоящим заявлением о взыскании задолженности по страховым взносам, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-10633/07 Существенные нарушения порядка привлечения к административной ответственности служат основанием для отказа в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А12-10005/07 В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-870/07-24Н.Р. Предусмотренный в ст. 46 НК РФ 60-дневный срок, применяется ко всей процедуре принудительного взыскания налога и пеней, осуществляемого в бесспорном порядке, как за счет денежных средств, так и за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента, поскольку ст. 47 НК РФ подлежит применению во взаимосвязи с п. 7 ст. 46 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-5014/2007-18 Постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ за нарушение закона при осуществлении строительства отменено, поскольку при рассмотрении спора административный орган надлежащим образом не доказал факт совершения заявителем вменяемого ему административного правонарушения, строительство без разрешения было прекращено до вынесения обжалуемого постановления.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-4668/2007-18 Поскольку протокол об административном правонарушении составлен без участия законного представителя лица, привлекаемого к административной ответственности, не извещенного о времени и месте его составления, постановление о привлечении заявителя к административной ответственности по статье 8.21 КоАП РФ за выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения является незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-4223/07-13 Поскольку администратором поступлений в бюджеты Российской Федерации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование является Федеральная налоговая служба, отказ налогового органа произвести возврат ошибочно уплаченной суммы страховых взносов является незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-4073/07-24 У налогового органа отсутствовали основания для отказа в возврате ошибочно перечисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на другой код бюджетной классификации, поскольку правила НК РФ о зачете или возврате излишне уплаченной суммы налога применяются также при зачете или возврате излишне уплаченных сумм налога и сбора, поступающих в государственные внебюджетные фонды.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-353/2007-24 Поскольку в требованиях об уплате налога и пени не указан период просрочки уплаты налога и имеется общий размер пени без ее расчета, что не позволяет оценить правильность и правомерность начисления пени, суд пришел к выводу, что отсутствие законных оснований у налогового органа на предъявление указанных требований влечет недействительность решения и постановления налогового органа о взыскании налога, сбора, пени за счет имущества налогоплательщика.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-2522/2007-24 Решение налогового органа о начислении пени за несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ и штрафа по ст. 123 НК РФ отменено, поскольку суммы сокрытых доходов определены налоговым органом только на основании свидетельских показаний, которые не подтверждают выплату, учет либо выдачу неофициальной заработной платы, ее размеры. Свидетельские показания должны быть использованы наряду с другими доказательствами, исследованными в рамках мероприятий налогового контроля, проводимых налоговым органом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-2170/07 Согласно п. 2 ст. 15 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации право плавания под Государственным флагом Российской Федерации может быть временно предоставлено зарегистрированному в реестре судов иностранного государства судну, предоставленному в пользование и во владение российскому фрахтователю по договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру).
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-1471/07 Поскольку факт уплаты заявителем единого налога на вмененный доход в проверяемый период подтверждается материалами дела, суд удовлетворил заявление о признании недействительным решения налогового органа в части взыскания ЕНВД, НДФЛ, страховых взносов и начисления пени и штрафа.
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.01.2008 по делу N А06-1469/2-9/2006 Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору. Поскольку истец не представил доказательств, свидетельствующих о том, что ранее между ответчиками и истцом был заключен договор аренды, в удовлетворении иска о переводе прав и обязанностей по договору аренды отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А72-1156/07 В случае если в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации частично или полностью выполнены процедуры по выбору земельного участка для строительства, но до 1 октября 2005 года не принято решение о предварительном согласовании места размещения объекта, такой земельный участок не может быть представлен для жилищного строительства в аренду или собственность без проведения аукциона.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А65-27424/2006-СГ3-12 Поскольку ответчик поставку продукции не произвел и возвратил только часть предварительно полученной суммы, требования о взыскании с него оставшейся суммы задолженности, неустойки и процентов за неправомерное удержание и уклонение от возврата денежных средств удовлетворены правомерно судом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А65-21202/06 Поскольку истцом не доказано возникновение у него убытков, суд правомерно отказал в удовлетворении иска в данной части.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А57-954/07-15 В удовлетворении иска о защите наименования юридического лица, мотивированного тем, что ответчик не является членом региональной общественной организации (истец) и не имеет права использовать в части своего наименования полное наименование истца, отказано, поскольку наименование ответчика зарегистрировано в установленном законом порядке, доказательств регистрации ответчика с другим наименованием, а также сведений о его ликвидации в материалах дела не имеется.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А57-8379/06-41 Дело по иску о расторжении договора поставки, мотивированного тем, что ответчиком существенно нарушены условия договора и поставлен товар, не соответствующий сертификатам, передано на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении настоящего спора суду необходимо было определить наличие или отсутствие признаков существенного нарушения ответчиком договора поставки, служащих основанием для расторжения договора в судебном порядке. Однако судом указанное обстоятельство не исследовалось.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А55-5520/07 Поскольку дополнительное соглашение о продлении срока действия договора аренды земельного участка признано судом незаключенным, отношения сторон регулируются ранее заключенным договором аренды земельного участка, в удовлетворении иска о признании за истцом права аренды земельного участка на условиях, указанных в договоре аренды и дополнительном соглашении, отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А55-5392/2007 Согласно ст. 55 Гражданского кодекса РФ представительства и филиалы не являются юридическими лицами. В соответствии с требованиями норм процессуального права арбитражным судам подведомственны споры между юридическими лицами и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющими статус индивидуального предпринимателя.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А55-5220/07 Поскольку решение о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика принято налоговым органом с нарушением срока, по истечении 60-ти дней, установленных для добровольного исполнения требования, основано на требовании об уплате налога, оформленном и предъявленном налогоплательщику с нарушением законодательства о налогах и сборах, указанное решение правомерно признано незаконным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А55-5019/06-47 Дело о признании должника несостоятельным (банкротом) передано на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении обоснованности заявленных требований вопрос погашения должником задолженности по обязательным платежам судом не рассматривался, размер задолженности не определялся.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А55-18457/2006 Дело по иску о признании права федеральной собственности и истребовании земельного участка из чужого незаконного владения передано на новое рассмотрение, поскольку судом не было исследовано приведенное в обоснование иска решение исполнительного комитета городского совета народных депутатов о предоставлении данного участка федеральному государственному унитарному предприятию.
Постановление ФАС Поволжского округа от 14.01.2008 по делу N А12-13206/07-С64 В соответствии с п. 2 ст. 33 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику-гражданину в совокупности составляют не менее чем десять тысяч рублей. Правом требовать признания индивидуального предпринимателя банкротом в соответствии с п. 1 ст. 215 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обладают кредиторы, требования которых связаны с обязательствами при осуществлении должником предпринимательской деятельности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А72-5731/07 Использование валюты Российской Федерации в качестве средства платежа в отношениях между резидентами и нерезидентами допускаются без ограничений, за исключением установленных законом случаев. Поскольку совершенная заявителем валютная операция не отнесена к числу запрещенных законодательством, суд отменил постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А72-4406/07-10/190 Неприменение обществом ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов вследствие противоправных виновных действий его работника и ненадлежащего исполнения им трудовых обязанностей не является обстоятельством, освобождающим само юридическое лицо от ответственности за административное правонарушение по ст. 14.5 КоАП РФ.
Определение ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А72-2563/07-22/35-Б Арбитражный суд кассационной инстанции прекращает производство по кассационной жалобе, если после принятия кассационной жалобы к производству суда от лица, ее подавшего, поступило ходатайство об отказе от кассационной жалобы и отказ принят судом в соответствии со статьей 49 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А65-8288/07-СА1-7 Уплата пеней в Пенсионный фонд РФ в связи с несвоевременной уплатой страховых взносов не освобождает налогоплательщика от обязанности уплатить пени в связи с занижением суммы ЕСН, подлежащего уплате в федеральный бюджет, так как в этой ситуации у налогоплательщика возникает задолженность как перед бюджетом Пенсионного фонда РФ, так и перед федеральным бюджетом.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А65-10727/07 Налоговое законодательство не ставит возникновение права на вычет налога на добавленную стоимость у покупателя в зависимость от наличия льготы у продавца.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А55-9208/07 Представление налогоплательщиком всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны или противоречивы. При этом факт нарушения контрагентом налогоплательщика налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения необоснованной налоговой выгоды.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А55-482/07 Поскольку причины, указанные истцом в обоснование ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы, не признаны уважительными арбитражным судом, определение суда о возврате апелляционной жалобы отмене не подлежит.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А55-4016/07 Заявление о признании недействительными требования налогового органа в части уплаты ЕСН и пени, а также решения о взыскании налогов, сборов, пеней за счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банках удовлетворено, поскольку оспариваемое требование не соответствует налоговому законодательству, так как в нем не отражены данные, обосновывающие определенную в нем сумму, период начисления и ставки пеней.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А55-3857/07 Местом реализации работ (услуг) не признается территория РФ, если работы (услуги) связаны непосредственно с находящимся за пределами территории РФ воздушными, морскими судами и судами внутреннего плавания. Соответственно, такие работы (услуги), как, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт, техническое обслуживание данных судов, объектом обложения НДС не являются.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А49-2657/07-97А/13 Заявление о признании недействительным требования таможни об уплате таможенных платежей и пени как не соответствующего Таможенному кодексу РФ удовлетворено правомерно, поскольку таможенный орган не представил доказательства, подтверждающие правомерность принятых решений об изменении кода ввозимого заявителем товара.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А12-9265/07-С53 Поскольку расходы, связанные с оплатой экспертиз, в силу статьи 110 АПК РФ относятся к категории судебных расходов и подлежат распределению между сторонами в зависимости от результатов рассмотрения дела, такие расходы не могут быть предъявлены ко взысканию путем подачи гражданского иска. АПК РФ не исключает возможности рассмотрения арбитражным судом заявления о распределении судебных расходов в том же деле и тогда, когда оно подано после принятия судом решения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 11.01.2008 по делу N А12-12070/06-С59 Арбитражный суд возвращает заявителю поданное им заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, если заявление подано после истечения установленного срока, а также не соблюдены требования, предъявляемые АПК РФ к форме и содержанию заявления.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А72-9146/06-4/479 Поскольку доводы заявителя, касающиеся вопросов пользования земельным участком и нарушения прав заявителя, связанных с пользованием этим участком как смежного землепользователя, не имеют отношения к правоотношениям, вытекающим из приемки в эксплуатацию недостроенного здания, и не свидетельствуют о нарушении законных прав заявителя в сфере предпринимательской деятельности, в удовлетворении заявления о признании недействительным постановления о разрешении на ввод в эксплуатацию данного здания отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А72-8688/05 Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А72-3395/2007-13/94 Поскольку заявитель представил в налоговый орган весь пакет документов, предусмотренный п. 1 ст. 165 НК РФ и подтверждающий факт отгрузки товара на экспорт, и представленные документы отвечают требованиям налогового законодательства Российской Федерации и двустороннего Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отказ в возмещении НДС является неправомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А72-2745/07-9/132 Суд удовлетворил заявление о привлечении к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, поскольку деревообрабатывающий цех по распиловке леса является пожароопасным производственным объектом, эксплуатация которого подлежит лицензированию, и ведение такой деятельности при отсутствии специального разрешения (лицензии) само по себе представляет угрозу охраняемым общественным отношениям.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А72-1524/07 Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт приобретения ответчиком спорных объектов в рамках совместной деятельности (договор простого товарищества), в удовлетворении исковых требований о признании права собственности на часть приобретенного ответчиком недвижимого имущества отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-9793/07 Отказывая в удовлетворении требований о взыскании убытков, суд правомерно исходил из отсутствия надлежащих доказательств, подтверждающих возникновение у общества убытков, возникших, по утверждению истца, в результате неполучения арендной платы от арендаторов помещений в упомянутом здании.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-9662/07 Поскольку получение обществом бонусов по договорам поставки связано с оплатой за реализованные товары, увеличение налоговым органом налоговой базы по НДС на сумму полученных бонусов (премий) является законным. Решение налогового органа в части отказа в возмещении НДС необоснованно, поскольку документы, подтверждающие право на вычет НДС, обществом представлены.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-9329/2007-СГ1-5 Учитывая, что денежные средства по чекам истца были сняты со счета истца в банке и выданы уполномоченному работнику истца, который их впоследствии присвоил и вина которого установлена вступившим в законную силу приговором суда, в удовлетворении исковых требований об обязании ответчика восстановить на расчетном счете истца денежные средства отказано правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-9150/2007 Ни налоговое, ни гражданское законодательство не содержит норм, обязывающих покупателя осуществлять проверку достоверности представляемых контрагентами документов и возлагающих на него риск негативных последствий невыполнения данной обязанности в виде невозможности уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль на сумму произведенных расходов или воспользоваться правом на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-8982/2007-СГ3-25 Исковые требования о применении последствий недействительности договора купли-продажи недвижимого имущества удовлетворению не подлежат, поскольку доказательств признания торгов недействительными материалы дела не содержат. Торги его участниками не оспорены, заявления о фальсификации торгов сторонами не заявлены.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-7518/06-СГ3-33/14 Дело о признании торгов недействительными передано на новое рассмотрение, поскольку, прекращая производство по делу, суд не учел, что в данном случае оспариваются торги по продаже имущества должника, организованные конкурсным управляющим, который привлечен к участию в деле и является надлежащим ответчиком, поэтому факт ликвидации должника по завершении конкурсного производства не может служить обстоятельством, влекущим прекращение производства по делу.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-6886/2007-СГ2-4 В соответствии с ч. 1 ст. 140 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий вправе с согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов) приступить к уступке прав требования должника путем их продажи. В случае возникновения в ходе конкурсного производства обстоятельств, в связи с которыми требуется внесение изменений в порядок, сроки и условия продажи имущества должника, конкурсный управляющий обязан предоставить на утверждение собранию кредиторов соответствующие предложения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-6885/2007-СГ3-25 Поскольку материалами дела подтверждено ненадлежащее исполнение обществом обязательств по оплате приобретенного недвижимого имущества, при этом процессуальное правопреемство в установленном порядке обществом не оспорено и договор цессии заключен в соответствии с нормами законодательства, иск о взыскании долга удовлетворен.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-6212/2007-СГ3-33 Дело по иску о взыскании долга за поставленный лом и отходы черных металлов передано на новое рассмотрение, поскольку судом не дана правовая оценка представленным по делу приемо-сдаточным актам на соответствие их требованиям Правил обращения с ломом, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 370 от 11.05.2001, и ФЗ "О бухгалтерском учете".
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-5721/2007 В соответствии с пунктом 1 статьи 346.25.1 НК РФ индивидуальные предприниматели, осуществляющие один из видов предпринимательской деятельности, перечисленных в пункте 2 названной статьи, в число которых входит прокат и реализация видео- и аудиокассет, видео- и аудиодисков, вправе перейти на упрощенную систему налогообложения на основе патента.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-4944/2007-СА1-37 Поскольку в подтверждение права на налоговые вычеты налогоплательщиком представлен полный пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства, заявление о признании недействительным решения налогового органа в части начисления НДС удовлетворено. Факт регистрации физическими лицами в установленном порядке нескольких фирм, в которых они являются руководителями или учредителями не свидетельствует о недобросовестности таких юридических лиц.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-4619/07-СГ4-16 В случае, если в ходе возбужденного по заявлению налогового органа производства по делу о принудительной ликвидации (банкротстве) юридического лица выясняется, что отсутствуют доказательства невозможности применения административного порядка ликвидации должника в соответствии со ст. 21.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1. ст. 150 АПК РФ.
Определение ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-31614/05 В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 150 АПК РФ суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной по делу, ликвидирована.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-24248/2007-СА3-38 В настоящее время в отношении резидентов, не являющихся уполномоченными банками, а также нерезидентов формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления не установлены, следовательно, нарушение срока представления в банк справки о поступлении валюты не образует состава правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-1916/07 В удовлетворении иска о взыскании с органа исполнительной власти субъекта РФ (арендодатель) суммы неосновательного обогащения по ничтожной сделке и процентов отказано, поскольку получателем арендных платежей являлось Управление федерального казначейства, которое в силу положений Бюджетного кодекса РФ, распределяет поступающие арендные земельные платежи между бюджетами различных уровней.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-12901/06-СА1-7 Объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказания услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. Счета-фактуры в обязательном порядке должны составляться налогоплательщиками при совершении операций, признаваемых объектами налогообложения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-11130/2007-СГ5-52 Установив факт приемки ответчиком выполненных истцом подрядных работ при отсутствии заключенного договора подряда, суд правомерно удовлетворил иск о взыскании с ответчика стоимости выполненных работ и процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами, ограничив начальный срок взыскания процентов сроком, указанным в претензии.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А65-10967/2006-СГ3-13 Дело о признании права собственности на спорное имущество, а также признании недействительной регистрации права собственности направлено на новое рассмотрение, поскольку суду следует инициировать участие в данном деле правообладателей спорных объектов, права которых могут быть затронуты решением суда.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А57-6364/07 Постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ за нарушение правил пользования энергопотребляющими установками признано незаконным, поскольку материалы дела не указывают, в отношении каких конкретных электроустановок составлялись постановления административного органа и имеются ли данные электроустановки у заявителя как таковые. Данные обстоятельства указывают на нарушения порядка привлечения к административной ответственности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А57-3522/07-9 Поскольку в требование налогового органа об уплате налога, сбора, пени, штрафа в нарушение ст. 69 НК РФ отсутствуют сведения об основаниях взимания налогов, не указаны основания, период и ставка начисления пени, суд правомерно признал оспариваемое требование недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А57-3257/07-22 Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоречивы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А57-2832/2007-35 Поскольку налоговым органом не представлено доказательств правомерности начисления пеней по обжалуемому требованию, а именно оснований возникновения и размеров недоимки по налогам, на которые начислены пени, не представлены доказательства того, что суммы налогов были уплачены в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки, данное требование признано недействительным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А57-12774/06-20 В соответствии со ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А57-12493/05 В удовлетворении заявленных требований в части признания недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль, НДС, начисления соответствующих сумм пеней и штрафов отказано, поскольку заявитель не понес реальных затрат по оплате услуг - оплата услуг осуществлена погашенными векселями.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А57-10792/01 Поскольку установленные судом денежные обязательства ответчика не являются текущими как возникшие вследствие неисполнения ответчиком договора о долевом участии, суд обоснованно требования истца о взыскании убытков оставил без рассмотрения. Данные требования подлежат рассмотрению в деле о банкротстве должника.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А57-10726/06-20 Дело по иску о взыскании упущенной выгоды вследствие невозможности использования арендованного земельного участка направлено на новое рассмотрение, поскольку арбитражный суд, отказывая в удовлетворении исковых требований и признавая договор аренды ничтожной сделкой, не привлек к участию в деле лиц, владеющих спорным земельным участком на праве общей долевой собственности, приняв тем самым решение, касающееся прав и обязанностей указанных лиц, в их отсутствие.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-9718/2007-43 Установив, что заявитель, открыв процедуру внутреннего таможенного транзита и взяв на себя обязательство по соблюдению всех установленных для данной процедуры правил и требований, не уведомил таможню о том, что груз, находящийся под таможенным контролем, будет перегружен на другой транспорт, суд отказал в признании недействительными постановлений о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 16.13 КоАП РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-8451/07-8 Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления налогового органа о взыскании штрафных санкций за представление неполных сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, так как ответчик не вправе представлять сведения о штатных негласных сотрудниках, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лицах, выполняющих специальные задания, составляющие государственную тайну.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-8280/07-9 Дело по иску о взыскании убытков в виде уплаченных истцом денежных средств ответчику через представителя передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо дать надлежащую оценку доверенности, выданной представителю ответчика на получение денежных средств от истца, принимая во внимание правила статьи 161 АПК РФ, а также доказательствам получения представителем предварительной оплаты по договору.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-8144/2007-7 Поскольку уполномоченный орган, обращаясь в суд с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом, в нарушение ст. 21.1 ФЗ РФ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не представил доказательств невозможности применения административного порядка ликвидации недействующего юридического лица, суд прекратил производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-6891/07 Обращение в суд за защитой нарушенного права допускается в отношении лица, нарушившего данное право, и удовлетворение иска о признании права допустимо только в отношении лица, оспаривающего права. В противном случае отсутствует спор о праве, подлежащий разрешению судом. Предъявление иска к ненадлежащему ответчику и наличие неоспоренного отказа уполномоченного государственного органа в государственной регистрации права аренды влечет отказ в признании права аренды в судебном порядке.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-6335/2007-13 Поскольку наличие долга за услуги по очистке сточных вод подтверждено представленными в материалы дела актами сверки и не оспаривается ответчиком, исковое требование о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с просрочкой исполнения обязательств удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-6272/2007-1 Поскольку суд пришел к выводу, что действия ответчика, выразившиеся в отказе от утверждения проекта границ земельного участка, не соответствуют требованиям местного законодательства и Земельного кодекса РФ и нарушают законные права и интересы заявителя в сфере экономической деятельности, заявление о признании незаконными действий, выразившихся в отказе от утверждения проекта границ земельного участка, и обязании изготовить и утвердить проект границ указанного земельного участка удовлетворено.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-5781/2007 В соответствии с пунктом 1 статьи 78 НК РФ сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недоимки либо возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном положениями этой статьи. Положения НК РФ не проводят различий между суммами налога, пени и штрафа и не разграничивают процедуру зачета излишне уплаченных сумм в счет их погашения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-5646/07 Дело о признании недействительным постановления главы муниципального образования о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование, а также признании недействительным договора безвозмездного срочного пользования направлено на новое рассмотрение, поскольку до того, как земельный участок будет поставлен на кадастровый учет, земельный участок не является объектом земельных правоотношений и отсутствует возможность проверить, нарушены ли права истца обжалуемым постановлением.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-5586/07 Поскольку нежилые помещения в спорном доме не отнесены к помещениям вспомогательного назначения, предназначенным для удовлетворения бытовых и иных нужд проживающих в доме граждан, являются объектом муниципальной собственности и решение об управлении домом в целом через ТСЖ совместно с собственником нежилых помещений не принималось, в удовлетворении иска об обязании исключить дом из реестра муниципальной собственности отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-527/07 Отказ в праве на налоговый вычет может иметь место, если процесс реализации товаров (работ, услуг) не сопровождается соблюдением корреспондирующей этому праву обязанности по уплате НДС в бюджет в денежной форме.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-5261/2007-7 Дело о признании несостоятельным (банкротом) должника направлено на новое рассмотрение, в ходе которого суду следует определить момент исполнения должником обязательства по погашению задолженности по налогам и сборам, проверить обоснованность ходатайства временного управляющего о взыскании с уполномоченного органа расходов, связанных с процедурой банкротства, и взыскании вознаграждения за осуществление деятельности по проведению банкротства.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-5206/07 Дело об обжаловании решения налогового органа в части доначисления НДС, начисления пени и штрафа передано на новое рассмотрение, поскольку судом фактически не проверены доводы налогового органа о несоответствии счетов-фактур поставщиков налогоплательщика требованиям пункта 5 статьи 169 НК РФ. В ходе нового рассмотрения суду также необходимо учесть, что отказ налогоплательщику в применении налоговых вычетов не может повлечь доначисление НДС в размере заявленных вычетов.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-484/2007 В силу пункта 3 части 1 статьи 264 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что жалоба подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного в названном Кодексе, и в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-479/07 Исследовав доказательства, представленные заявителем в обоснование ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, суд пришел к выводу о том, что указанные причины не являются уважительными, и возвратил апелляционную жалобу заявителю.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-4782/07-51 Согласно пункту 2 статьи 154 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) с учетом дотаций, предоставляемых бюджетами различного уровня в связи с применением налогоплательщиком государственных регулируемых цен, или с учетом льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с федеральным законодательством, налоговая база по НДС определяется как стоимость реализованных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из фактических цен их реализации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-478/07 В силу пункта 3 части 1 статьи 264 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что жалоба подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного в названном Кодексе, и в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-477/07 В силу п. 3 части 1 ст. 264 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству установит, что жалоба подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного в названном Кодексе, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-4496/07-24 Дело по иску о взыскании задолженности за выполненные подрядные работы по договору субподряда передано на новое рассмотрение, в ходе которого суду следует предложить истцу уточнить свои требования и исследовать заявленные в актах работы, выяснить наличие возражений ответчика по их объему и мотивы отказа от подписания актов приемки выполненных работ. При наличии спора по цене или объемам следует назначить проведение строительной экспертизы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-4231/07 Статьей 622 ГК РФ предусмотрено, что если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-3818/07 Дело о признании незаконным решения налогового органа и требования в части доначисления ЕСН, НДС, НДФЛ и начисления соответствующих сумм пени и штрафов направлено на новое рассмотрение, поскольку суд не исследовал все обстоятельства дела, свидетельствующие об осуществлении предпринимателем реальной хозяйственной деятельности по выставленным ему счетам-фактурам, и не установил всю совокупность обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-3017/2007-30 Решение налогового органа признано недействительным в части взыскания ЕСН, пени за несвоевременную уплату налога, поскольку из решения и акта проверки не усматривается, на основании каких документов налоговым органом сделан вывод о недоимки, что является нарушением пункта 3 статьи 100 НК РФ. Согласно совместному акту сверки по налогам, штрафам, пени на момент проверки по ЕСН числится переплата.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-2142/07 Решение налогового органа о взыскании сумм налога за счет имущества налогоплательщика признано незаконным, поскольку срок, предусмотренный п. 3 ст. 46 НК РФ, является общим для вынесения решения о взыскании налогов и пеней за счет денежных средств налогоплательщика и решения о взыскании налогов и пеней за счет имущества налогоплательщика, после его истечения налоговый орган утрачивает право на бесспорное взыскание налога и дальнейшее его взыскание возможно только в судебном порядке.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-19951/06-9 Поскольку судом не было рассмотрено требование о компенсации за счет федерального бюджета сумм льгот, предоставленных отдельным категориям граждан, в отношении других ответчиков по делу решение не принималось, а также не было рассмотрено по существу заявление о пропуске истцом срока исковой давности с учетом помесячного предоставления им льгот, дело подлежит направлению на новое рассмотрение для полного исследования всех обстоятельств дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-19950/06-9 Поскольку доказательств достаточности выделенных средств из федерального бюджета на компенсацию суммы льгот отдельной категории граждан материалы дела не содержат, взыскание должно было быть произведено за счет федерального бюджета, однако, учитывая, что от иска к Российской Федерации истец отказался и отказ судом был принят, в удовлетворении требований о взыскании убытков за счет казны субъекта РФ отказано, как предъявленных к ненадлежащему ответчику.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-19824/06 Поскольку ответчик в нарушение ч. 6 ст. 36 Земельного кодекса РФ не направил до настоящего времени истцу решение о предоставлении или об отказе в предоставлении земельного участка и проекта договора купли-продажи земельного участка, исковые требования в части признания незаконным бездействия органа исполнительной власти субъекта РФ удовлетворены правомерно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-19213/06 Исковые требования территориального управления Росимущества об истребовании имущества из чужого незаконного владения и взыскании неосновательного обогащения удовлетворены, поскольку спорный земельный участок, собственником которого является Российская Федерация, в установленном законом порядке ответчику не предоставлялся, договорные отношения между истцом и ответчиком отсутствуют, оплата за пользование земельным участком не осуществлялась.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-15442/2006-48 Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле. В соответствии со статьей 144 АПК РФ арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения экспертизы.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-1483/07 Пунктом 2 статьи 295 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что предприятие не вправе сдавать в аренду принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. Аналогичные нормы содержатся в ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-1321/2007 Бездействие уполномоченного органа местного самоуправления, выразившееся в неисполнении возложенной на него обязанности по обеспечению изготовления и утверждению проекта границ земельного участка, является незаконным, так как нарушает требования ст. 34 Земельного кодекса РФ, а также права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-1320/2007 Поскольку на момент обращения истца к Департаменту управления имуществом об обеспечении изготовления и утверждения проекта границ земельного участка последний обладал полномочиями по утверждению проекта границ указанного участка, требования о признании незаконным отказа в утверждении проекта границ земельного участка удовлетворены правомерно.
Определение ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-1105/07 Пункт 2 ч. 1 ст. 281 АПК РФ предусматривает возвращение кассационной жалобы при отказе суда в восстановлении пропущенного срока. Поскольку суд не признал уважительными указанные заявителем причины пропуска процессуального срока, возвращение кассационной жалобы является правомерным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-10775/07 Признавая недействительным решение налогового органа о доначислении НДС, суд исходил из того, что налогоплательщик при реализации услуг по перевозке товаров, вывозимых за пределы территории РФ, правомерно применил п. 9 ст. 167 НК РФ, позволяющий определять налоговую базу в последний день месяца, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-10066/07-9 Согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Поскольку соглашением сторон не предусмотрен срок исполнения обязательства по оплате потребленной тепловой энергии, суд применил п. 2 ст. 314 ГК РФ и обязал ответчика оплатить заявленную истцом сумму долга.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А55-10013/07 Суд признал правомерным привлечение заявителя к административной ответственности, поскольку заявителем нарушены требования п. 12 Правил продажи отдельных видов товаров в виде продажи товара без сертификата соответствия или копии сертификата, заверенной держателем подлинника сертификата, и при отсутствии информации об изготовителе (продавце) товара.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А49-6409/06-295А/21 Дело по заявлению о признании недействительными требования об уплате санкций и решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и взыскании санкций за счет имущества налогоплательщика передано на новое рассмотрение, поскольку при решении вопроса о взыскании налога на имущество следовало привлечь к участию в деле лицо, чьи права как участника договора о совместной деятельности непосредственно затрагиваются.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А49-5066/2007-86/3 В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 92 АПК РФ заявитель должен обосновать причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А49-4075/2007-211А/17 Предприниматель, ведя оптовую торговлю, получил необоснованную налоговую выгоду в виде налоговых вычетов по НДС в ходе хозяйственных операций с юридическими лицами, не зарегистрированными уполномоченными государственными органами в установленном порядке. Нереальность хозяйственных операций с указанными контрагентами послужила основанием для отказа предпринимателю в применении профессиональных вычетов по НДФЛ и доначисления ЕСН, соответствующих сумм пени и налоговых санкций.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А49-2560/2007-124/4 Отказывая в удовлетворения иска о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий его недействительности, суд исходил из наличия приложения к оспоренному договору, в котором указаны все данные, позволяющие установить недвижимое имущество, подлежащее передаче, при этом отсутствие регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество за ответчиком и неполная оплата его стоимости не могут являться основанием для признания оспоренного договора ничтожным.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А49-2393/2007 Решение и предписание антимонопольного органа признаны недействительными, поскольку спорные правоотношения, возникшие из договора поставки газа, имеют исключительно гражданско-правовой характер, следовательно, принимая оспариваемые акты, ответчик вышел за пределы своих полномочий и фактически разрешил гражданско-правовой спор между двумя хозяйствующими субъектами, подменив собой судебные органы, уполномоченные рассматривать данную категорию споров.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А49-2273/2007 Поскольку предусмотренных главой 26 ГК РФ оснований для прекращения обязательства ответчика по оплате оказанных истцом услуг не имеется и при этом указанные услуги ответчик оплатил не полностью, суд правомерно удовлетворил иск о взыскании с ответчика долга за оказанные услуги военизированной охраны.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А12-9694/07-С59-5/21 Установив, что в момент проверки торгового отдела по продаже парфюмерно-косметической спиртосодержащей продукции, принадлежащей заявителю, были прикреплены ценники, в которых указан продавец, наименование товара в ассортименте, цена и страна-производитель, суд пришел к выводу о том, что оснований для привлечения заявителя к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, за отсутствие единообразных и четко оформленных ценников не имеется.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А12-8941/07 Решение налогового органа признано недействительным в части доначисления налога на прибыль, НДС, пени и штрафов, поскольку налоговым органом не исследован вопрос ценообразования на рынке услуг по переработке давальческого сырья с получением ПВХ-компаундов, не установлены рыночная цена на товар и наличие в проверяемый период рынка аналогичных товаров. Между тем при применении затратного метода необходимо было определить обычную для данной сферы деятельности прибыль.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А12-7481/07-С65 В соответствии с п. 4 ст. 81 НК РФ уплата налога до предоставления уточненной налоговой декларации является лишь одним из условий освобождения от налоговой ответственности. Вторым необходимым условием является уплата суммы пеней, начисленных на сумму недоимки. Освобождение от налоговой ответственности возможно только при наличии указанных двух условий одновременно.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А12-7130/07 Принимая во внимание исполнение бюджета на основе единства кассы и подведомственности расходов, а также то обстоятельство, что для кассового обслуживания исполнения бюджетов федеральное казначейство открывает счета в Центральном банке Российской Федерации, суд признал открытие бюджетного счета в сберегательном банке противоречащим статьям 215, 216 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А12-7124/07 Принимая во внимание исполнение бюджета на основе единства кассы и подведомственности расходов, а также то обстоятельство, что для кассового обслуживания исполнения бюджетов федеральное казначейство открывает счета в Центральном банке Российской Федерации, суд признал открытие бюджетного счета в сберегательном банке противоречащим статьям 215, 216 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Поволжского округа от 10.01.2008 по делу N А12-7122/07 Принимая во внимание исполнение бюджета на основе единства кассы и подведомственности расходов, а также то обстоятельство, что для кассового обслуживания исполнения бюджетов федеральное казначейство открывает счета в Центральном банке Российской Федерации, суд признал открытие бюджетного счета в сберегательном банке противоречащим статьям 215, 216 Бюджетного кодекса Российской Федерации.